再生塑料購銷(xiāo)合同書(shū)

　　隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家整理的再生塑料購銷(xiāo)合同書(shū)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

再生塑料購銷(xiāo)合同書(shū)1

　　需方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　供方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　經(jīng)甲乙雙方就原材料 采購與應事，經(jīng)過(guò)充分協(xié)商在平等互利、誠實(shí)守信基礎上簽訂原材料采購與供應合同，并就甲乙雙方權利與義務(wù)達成以下協(xié)議：

　　一、 合同數量與單價(jià)：

　　1、本合同含稅單價(jià) 元/噸，乙方保證向甲方供應 每月 噸。

　　2、乙方運輸 重量以甲方過(guò)磅為準。

　　3、甲方應提供足夠材料堆放場(chǎng)所。

　　二、質(zhì)量要求，乙方對質(zhì)量應負責的條件和要求：

　　1、指標要求： 粒度 % 以下，水份控制在 %以下。

　　2、如乙方所供的'磷渣含水份超過(guò)標準，超過(guò)部份扣除部份重量。

　　3、乙方所進(jìn)材料不得有雜物雜質(zhì)。

　　三、交貨地點(diǎn)方式：

　　1、地點(diǎn)甲方指定(九龍水泥廠(chǎng)廠(chǎng)區范圍)，乙方承擔一切運輸費用及路途風(fēng)險。

　　四、結算方式及期限：

　　1、結算方式，乙方墊付供應材料款一個(gè)月，即：4月材料款推延至6月份結算，以此類(lèi)推。

　　2、結算的材料款，乙方不得支付現金，應部份轉為水泥款，水泥價(jià)格以結算時(shí)水泥市價(jià)為準。

　　3、合同有效期限：合同生效時(shí)間至 年 月底。

　　五、合同終止條件：

　　乙方未按照規定供應材料或甲方已停產(chǎn)，雙方協(xié)商變更。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方簽名：

　　_____年____月____日

再生塑料購銷(xiāo)合同書(shū)2

　　甲方(需方)：______________

　　乙方(供方)：______________

　　依據《中華人民共和國民法典》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號規格、單位、數量及價(jià)格

　　產(chǎn)品的種類(lèi)、品名、品牌、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名及廠(chǎng)址、等級、質(zhì)量標準、包裝要求、計量單位及單價(jià)、數量、總價(jià)詳見(jiàn)本合同附件。

　　二、 產(chǎn)品交貨方法及時(shí)間

　　1、交貨時(shí)間：合同簽訂生效后，乙方于 年 月 日前將本合同產(chǎn)品發(fā)給甲方;

　　2、乙方將合同產(chǎn)品運輸至甲方，交貨地點(diǎn)為

　　3、運輸方式：□快運 □鐵路 □航空 □市內送貨 □其他

　　三、付款方式及期限

　　甲方用以下第 項付款方式付出合同款項：

　　1、現款： 甲方于 200 年 月 日以 付款方式付出合同全額款項;

　　2、延期支票： 甲方以延期支票的形式支付全額款項，付款日期為 ;

　　3、延期付款： 甲方收到乙方所供貨物后的 內付清全部合同款項;

　　4、乙方在收到甲方貨款后，向甲方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。

　　四、所有權

　　如甲方未能在合同約定的付款期限內履行完付款義務(wù)，貨物的產(chǎn)權屬于乙方，乙方有權將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔違約責任。甲方需承擔因違約給乙方造成的經(jīng)濟損失，包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費用和如果本合同完全履行給乙方帶來(lái)的預期利潤及其他相關(guān)費用。

　　五、驗收期限及方式

　　1、甲方須在收到貨物后 2 日內組織完成全部貨物的驗收。若貨物抵達后的2日內無(wú)書(shū)面或傳真向乙方提出質(zhì)疑，則視為驗收合格。

　　2、產(chǎn)品驗收標準：根據原廠(chǎng)產(chǎn)品出廠(chǎng)標準要求和合同技術(shù)參數驗收。

　　六、質(zhì)量保證及售后服務(wù)

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量標準按照廠(chǎng)商出廠(chǎng)標準執行。

　　2、提供產(chǎn)品廠(chǎng)家標準服務(wù)與保修，免費提供電話(huà)技術(shù)支持和咨詢(xún)，同時(shí)提供各種有償服務(wù)。

　　3、 其他服務(wù)約定：

　　七、違約責任及糾紛處理

　　2、甲方延遲付款1—5天，每天按遲付金額的0.1%計算違約金;5天以上按遲付金額的0.3%計算違約金。

　　3、供需合同一旦簽定后，單方面解除合同的一方應支付對方合同金額的20%作為賠償金。

　　4、甲方違反合同約定拒絕接貨，或甲方在合同生效后中途退貨，應當向乙方償付退貨部分貨款20%的違約金。

　　5、本合同在執行過(guò)程中產(chǎn)生爭議，雙方應采取協(xié)商解決或由常州市工商行政管理部門(mén)調解，協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院訴訟，雙方當事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。

　　八、不可抗力及風(fēng)險轉移

　　1、當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因(戰爭、火災、洪水、臺風(fēng)、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同應在24小時(shí)內向對方通報不能履行或不能完全履行的'理由，須在7日內向對方出具主管部門(mén)提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。在發(fā)生不可抗力的情況下，應允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據實(shí)際狀況可部分或全部免于承擔違約責任。

　　2、本合同中，不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。

　　3、貨物的風(fēng)險自甲方簽收后轉移至甲方。

　　九、附則與其它

　　1、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同簽名人員有權代表甲方，保證合同履行。如因甲方需要，該人員不能代表甲方，則甲方應立即書(shū)面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費用由甲方負擔。

　　4、本合同一式二份，雙方各執一份，甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。

　　甲方： ___________

　　____年_____月_____日

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

再生塑料購銷(xiāo)合同書(shū)3

　　需方: （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　供方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　雙方就采購貨物及相關(guān)審宜，經(jīng)充分好協(xié)商，達成一致，特簽訂本合同，以共同信守。

　　一、合同標的[產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、(規格)、單位、數量、單價(jià)、金額、交貨時(shí)間

　　二、交貨地點(diǎn)：

　　三、交貨方式：物流到貨，運費由供方付.

　　四、貨物包裝要求：供方應確保包裝質(zhì)量滿(mǎn)足運輸安全要求，保護產(chǎn)品自身不受損害以及滿(mǎn)足產(chǎn)品本身特性的要求。

　　五、風(fēng)險承擔：貨物運輸過(guò)程中發(fā)生的.滅失、毀損等一切風(fēng)險均有供方承擔。

　　六、質(zhì)量及驗收標準：行業(yè)標準、國家標準。

　　七、貨物驗收：貨物送達后，需方按驗收標準對貨物進(jìn)行檢測驗收，如有問(wèn)題或數量短缺問(wèn)題，供方應在得到需方通知后當天協(xié)調處理相關(guān)事宜，根據問(wèn)題的嚴重程度，需方可以采取拒絕接受或限期補貨，貨款折扣等方式進(jìn)行處理，若供方不予處理的，需方有權向供方追索相應損失。

　　八、貨款結算：

　　合同簽訂時(shí)付預付款 元(大寫(xiě)金額： 整)，貨到付余款 元(大寫(xiě)金額： 整)。

　　九、產(chǎn)品經(jīng)需方驗收合格，數量無(wú)誤，辦理入庫手續，雙方按約定的付款方式進(jìn)行貨款結算。違約責任：供方不能按期交貨的，每逾期一日，應承擔貨款總額日千分之三違約金，依此類(lèi)推，需方可以在貨款中直接扣除違約金部分：因供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而使需方造成損失的，供方應承擔賠償由此引起的損失責任。

　　十、爭議解決方式：因執行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)調不成的，可以直接向需方所在人民法院起訴。

　　十一、合同生效：本合同壹式兩份，雙方各執壹份，有同等法律效力。

　　十二、此合同傳真件有效。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

再生塑料購銷(xiāo)合同書(shū)4

　　供方：__________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

　　需方：_____________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

　　甲、乙雙方為明確各自的權利和義務(wù)，在平等協(xié)商的基礎上，基于各自的真實(shí)意思表示，達成本合同以便共同遵守。

　　一. 產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、數量、金額

　　二. 產(chǎn)品質(zhì)量

　　1. 雙方一致確認，本合同約定之產(chǎn)品應達到的質(zhì)量標準為：

　　該產(chǎn)品經(jīng)過(guò)出廠(chǎng)檢驗合格的標志或附有以標簽、文件等方式制作的產(chǎn)品合格證，甲方承諾：該標志、合格證所稱(chēng)的“合格”，即表示該產(chǎn)品質(zhì)量符合甚至高于本合同第二條約定的質(zhì)量標準。

　　3. 如甲方產(chǎn)品質(zhì)量不符合約定的標準，甲方應承擔違約責任和賠償責任，賠償乙方的直接經(jīng)濟損失和因此導致乙方重新購買(mǎi)同類(lèi)產(chǎn)品的合理差價(jià)、乙方因此需向第三方承擔的違約責任、賠償責任等相關(guān)間接經(jīng)濟損失。

　　三. 付款及結算方式：

　　1. 款到兩日內發(fā)貨，____月____日前首甲方支付首次貨款金額____%共計____________元(人民幣________元整)，余款10%共計25875元(人民幣________________元整)在甲方驗收合格后的5個(gè)工作日內一次結清。

　　2. 結算方式：甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方指定財務(wù)人員銀行收款帳戶(hù)為：

　　銀行戶(hù)名：________________________

　　銀行賬號：________________________

　　銀行開(kāi)戶(hù)行：________________________

　　四.交付方式

　　1. 經(jīng)雙方協(xié)商一致，共同確認本合同約定之產(chǎn)品的交付方式為甲方送貨至乙方指定的 地點(diǎn)。 甲方因送貨發(fā)生的費用由甲方自行承擔。在甲方將產(chǎn)品送達至乙方指定的地點(diǎn)之前，無(wú)論乙方付款與否，該產(chǎn)品的損毀、滅失等一切風(fēng)險均由甲方承擔，在乙方檢驗并在送貨單上簽字確認接收后，該風(fēng)險始轉移給乙方。

　　2. 交付地點(diǎn)

　　乙方指定的交付地點(diǎn)為：廣州市白云區紅旗路29號之一廣州藍茜塑膠制品有限公司內。

　　3. 甲方向乙方交付產(chǎn)品時(shí)，應該由甲方或實(shí)際承運人向乙方提供送貨的產(chǎn)品清單并留存 一份給乙方保存。乙方接收人員在送貨單上的簽字或乙方在該送貨單上的蓋章行為，視為為甲方完成交付義務(wù)。但上述行為僅表明乙方接收了甲方發(fā)送的.如該清單所列的數量、型號的產(chǎn)品，并不表示乙方已經(jīng)檢驗完畢，乙方檢驗應該在檢驗期內進(jìn)行。

　　4.甲方應按照乙方送貨通知指定的期間向乙方履行交付義務(wù)。 如甲方超出乙方指定的交付期___5__日交付的，乙方可以拒絕接收，同時(shí)單方解除合同并要求甲方承擔相應賠償責任，包括乙方因此延誤工期形成的罰款、損失以及臨時(shí)購買(mǎi)其他替代產(chǎn)品的差價(jià)。

　　五. 檢驗及質(zhì)量保證

　　1. 在甲方將本合同約定的產(chǎn)品按照本合同的約定交付乙方后，乙方應首先即時(shí)對甲方送貨的數量、型號進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，并在甲方或承運人提供的送貨單上簽字。對于產(chǎn)品數量不符合本合同約定的，乙方有權只按照實(shí)際接收的數量簽收。對于產(chǎn)品型號與本合同約定不一致的，乙方有權只簽收符合約定的部分，對不符合約定的產(chǎn)品由甲方負責調換，因此發(fā)生的費用由甲方自行負責。因上述情況導致乙方?jīng)]有按照本合同約定的數量接收產(chǎn)品的，對未接收部分的檢驗期間順延，且乙方有權僅就實(shí)際接收的數量付款。

　　2. 乙方接收產(chǎn)品后，應在本合同約定的檢驗期間內及時(shí)對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。乙方的質(zhì) 量檢驗僅限于對該產(chǎn)品的外觀(guān)或明顯質(zhì)量瑕疵(如：損壞、變質(zhì)等)進(jìn)行檢驗。對于乙方檢 驗后出現的該產(chǎn)品內在的、不宜發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題，甲方需依法在該產(chǎn)品的質(zhì)量保證期內承擔 相應的質(zhì)量保證責任。

　　3. 雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商一致確定檢驗期間為_(kāi)_____日，自乙方收到甲方的產(chǎn)品之日起開(kāi)始計算。乙方應當在檢驗期間內將產(chǎn)品的存在外觀(guān)上或其它明顯質(zhì)量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的，視為產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)外觀(guān)上的或其它明顯的質(zhì)量瑕疵。

　　4. 因甲方產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方可暫扣尚未支付給甲方的貨款用以抵償其損失，或在甲方依照本合同約定承擔了相應的賠償責任后再行支付甲方。乙方因本條所述原因暫扣甲方貨款的，不屬于逾期付款，不支付遲延履行金。

　　六. 退貨

　　1. 因甲方產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定的，乙方有權退貨并要求甲方退還全部貨款。

　　2. 對于乙方因甲方產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定而發(fā)生經(jīng)濟損失的，甲方在退還全部貨款 后還應當承擔相應的賠償責任。

　　八. 違約責任

　　1. 甲、乙雙方違反本合同任何一條之約定，即視為違約。違約方須向守約方承擔相應的 違約責任。

　　2. 本合同針對違約方的具體違約行為需承擔的違約責任約定不明確的，違約方應當承擔 守約方因違約方違約行為所發(fā)生的實(shí)際經(jīng)濟損失的賠償責任，包括守約方因此需要向第三方 承擔的賠償責任。

　　3. 對雙方都違反本合同約定的，各自承擔相應的違約責任。

　　九. 不可抗力

　　1. “不可抗力事件”指一方無(wú)法控制的，致使該方無(wú)法履行其在本合同項下義務(wù)的事件。

　　2. 若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所規定的義務(wù)，該方應在不可抗力事件發(fā)生后十四日內書(shū)面通知另一方，雙方應盡其最大可能減少損失。若發(fā)生不可抗力事件，一方無(wú)需對因不能履行或損失承擔責任，并且不得視為對本合同的違約。遭受不可抗力的一方應采 取適當的措施最大限度的減少或消除不可抗力的影響，并嘗試恢復履行受影響的義務(wù)。

　　十. 其他

　　1. 合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭議的，雙方首先應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向合 同履行地人民法院提起訴訟。

　　2. 本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同之有效組成部分。

　　3. 本合同一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。

　　4. 本合同自雙方蓋章或授權代表簽字之日起發(fā)生法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

再生塑料購銷(xiāo)合同書(shū)5

　　委托方：

　　被委托方：

　　合同雙方為明確各自權利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國民法典》及其有關(guān)規定，特訂立本合同。

　　一、承攬標準

　　二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：以客戶(hù)提供稿件的確認件為準，按國家標準執行。

　　三、版費承擔責任及起訂量：

　　所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付 14.9 萬(wàn)元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬(wàn)元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見(jiàn)附件。

　　四、貨款結算方式及時(shí)間：

　　每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書(shū)面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開(kāi)戶(hù)銀行為準。

　　五、驗收標準和方法：按相關(guān)的國家標準或雙方書(shū)面約定的驗收標準和方法。

　　六、運輸方式及交貨時(shí)間： 承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時(shí)間：稿件客戶(hù)確認后 20 天交貨，返單交貨時(shí)間為合同簽定后15天交貨。

　　七、加工承攬地：承攬方所在地。

　　八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬(wàn)元，質(zhì)保金在結款時(shí)扣除。

　　九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時(shí)費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關(guān)費用。

　　十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎上雙方協(xié)商確定，時(shí)間從委托方定稿并下訂單開(kāi)始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

　　十一、驗收時(shí)間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應按合同約定對產(chǎn)品的數量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗，若產(chǎn)品的數量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應在收到產(chǎn)品之日起15日內向承攬方提出書(shū)面異議，并不得動(dòng)用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現的質(zhì)量缺陷，使用期內發(fā)生問(wèn)題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問(wèn)題雙方協(xié)商解決。

　　十二、知識產(chǎn)權：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標或外觀(guān)設計專(zhuān)利，著(zhù)作權等知識產(chǎn)權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書(shū)，營(yíng)業(yè)執照復印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實(shí)性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實(shí)而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經(jīng)濟和法律責任

　　十三、承攬方需提供給委托方營(yíng)業(yè)執照復印件(蓋公章)，QS證，印刷執照復印件(蓋公章)，第三方檢測報告。

　　十五、違約責任：

　　1、承攬方未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的.，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)調換后，仍不符合合同規定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、因包裝問(wèn)題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。

　　如因承攬方工作進(jìn)度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯過(guò)了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買(mǎi)方所支付的貨款外，視實(shí)際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。

　　十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。

　　十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國民法典》有關(guān)條例的規定執行。

　　十八、合同履行過(guò)程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。

　　十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。

　　本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止

　　甲方

　　_____年____月____日

　　乙方

　　_____年____月____日

再生塑料購銷(xiāo)合同書(shū)6

　　甲方(需方)：______________

　　乙方(供方)：______________

　　依據《 》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律、法規，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號規格、單位、數量及價(jià)格產(chǎn)品的種類(lèi)、品名、品牌、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名及廠(chǎng)址、等級、質(zhì)量標準、包裝要求、計量單位及單價(jià)、數量、總價(jià)詳見(jiàn)本合同附件。

　　二、產(chǎn)品交貨方法及時(shí)間

　　1、交貨時(shí)間：合同簽訂生效后，乙方于_____年____月____日前將本合同產(chǎn)品發(fā)給甲方;

　　2、乙方將合同產(chǎn)品運輸至甲方，交貨地點(diǎn)為

　　3、運輸方式：□快運□鐵路□航空□市內送貨□其他

　　三、付款方式及期限甲方用以下第項付款方式付出合同款項：

　　1、現款：甲方于_____年____月____日以付款方式付出合同全額款項;

　　2、延期支票：甲方以延期支票的形式支付全額款項，付款日期為;

　　3、延期付款：甲方收到乙方所供貨物后的內付清全部合同款項;

　　4、乙方在收到甲方貨款后，向甲方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。

　　四、所有權如甲方未能在合同約定的付款期限內履行完付款義務(wù)，貨物的產(chǎn)權屬于乙方，乙方有權將貨物收回或要求甲方支付全部貨款并承擔違約責任。

　　甲方需承擔因違約給乙方造成的經(jīng)濟損失，包括但不僅限于支付違約金、貨物收回費用和如果本合同完全履行給乙方帶來(lái)的預期利潤及其他相關(guān)費用。

　　五、驗收期限及方式

　　1、甲方須在收到貨物后2日內組織完成全部貨物的驗收。

　　若貨物抵達后的2日內無(wú)書(shū)面或傳真向乙方提出質(zhì)疑，則視為驗收合格。

　　2、產(chǎn)品驗收標準：根據原廠(chǎng)產(chǎn)品出廠(chǎng)標準要求和合同技術(shù)參數驗收。

　　六、質(zhì)量保證及售后服務(wù)

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量標準按照廠(chǎng)商出廠(chǎng)標準執行。

　　2、提供產(chǎn)品廠(chǎng)家標準服務(wù)與保修，免費提供電話(huà)技術(shù)支持和咨詢(xún)，同時(shí)提供各種有償服務(wù)。

　　3、其他服務(wù)約定：

　　七、違約責任及糾紛處理

　　1、甲方延遲付款1—5天，每天按遲付金額的0.1%計算違約金;5天以上按遲付金額的0.3%計算違約金。

　　2、供需合同一旦簽定后，單方面解除合同的一方應支付對方合同金額的20%作為賠償金。

　　3、甲方違反合同約定拒絕接貨，或甲方在合同生效后中途退貨，應當向乙方償付退貨部分貨款20%的違約金。

　　4、本合同在執行過(guò)程中產(chǎn)生爭議，雙方應采取協(xié)商解決或由常州市工商行政管理部門(mén)調解，協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院訴訟，雙方當事人同意接受乙方所在地人民法院的司法管轄。

　　八、不可抗力及風(fēng)險轉移

　　1、當事人雙方的任何一方由于不可抗力的`原因(戰爭、火災、洪水、臺風(fēng)、地震或人力不可抗拒之事件)不能履行合同應在24小時(shí)內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，須在7日內向對方出具主管部門(mén)提供的不可抗力的原因不能履行合同的證明材料。

　　在發(fā)生不可抗力的情況下，應允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據實(shí)際狀況可部分或全部免于承擔違約責任。

　　2、本合同中，不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。

　　3、貨物的風(fēng)險自甲方簽收后轉移至甲方。

　　九、附則與其它

　　1、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同簽名人員有權代表甲方，保證合同履行。

　　如因甲方需要，該人員不能代表甲方，則甲方應立即書(shū)面通知乙方，如因甲方未立即通知乙方而給乙方造成損失或費用由甲方負擔。

　　4、本合同一式二份，雙方各執一份，甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后生效。

　　甲方：___________

　　____年_____月_____日

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

【再生塑料購銷(xiāo)合同書(shū)】相關(guān)文章：

塑料產(chǎn)品購銷(xiāo)合同書(shū)05-29

塑料購銷(xiāo)合同04-22

塑料購銷(xiāo)合同精選07-03

塑料購銷(xiāo)合同05-29

塑料購銷(xiāo)合同02-26

塑料購銷(xiāo)合同03-11

塑料產(chǎn)品購銷(xiāo)合同書(shū)范本（通用6篇）09-01

2016塑料購銷(xiāo)合同06-03

塑料購銷(xiāo)合同協(xié)議06-01