安裝承攬合同

　　在當今不斷發(fā)展的世界，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編整理的安裝承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　甲方：(發(fā)包方)

　　乙方：(承包方)

　　附：身份證復印件 電話(huà)號碼

　　本著(zhù)互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1.裝修施工地點(diǎn)：___________________________________________

　　2.工期：_______年___月___日 至_______年___月___日

　　3.本項工程預計費用元人民幣。

　　第二條 材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買(mǎi)的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時(shí)提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時(shí)抵達現場(chǎng)后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價(jià)款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1、乙方的工程質(zhì)量應當符合國家的相關(guān)質(zhì)量標準。

　　2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續。

　　第四條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現場(chǎng)管理約定：

　　1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝�、住�?hù)的關(guān)系。

　　2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。

　　4.保證裝飾裝修現場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在現場(chǎng)，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。

　　7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現場(chǎng)。

　　8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門(mén)，若發(fā)現偷盜現象按材料價(jià)格加倍賠償。

　　第五條 關(guān)于工程價(jià)款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

　　1. 工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢(qián)的 %,水電完工后支付 %,整體竣工驗收合格后支付 %

　　2. 乙方承包內容：(可以選擇)

　　1).水電開(kāi)槽、布線(xiàn)、穿線(xiàn)、埋槽

　　2).所有水電施工過(guò)程的垃圾清運(每天現場(chǎng)整理裝袋)

　　3).水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4).開(kāi)關(guān)面板安裝

　　5).小五金、馬桶、的安裝

　　6).后期燈具的安裝

　　3.工程結算方式：

　　按實(shí)結算： 總價(jià)結算： 元/平米(套內面積)

　　第六條 違約責任：

　　1.甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

　　第七條 糾紛處理方式：

　　雙方如對合同執行發(fā)生爭議，應通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區人民法院(機關(guān))訴訟解決。

　　守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的律師費、誤工費、交通費，都由違約方承擔。

　　第八條 合同的變更和解除：

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續。 3

　　2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

　　第九條.其它約定：

　　1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。

　　2.保修期內由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時(shí)內必須到達現場(chǎng)。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題，甲方按實(shí)際發(fā)生費用支付乙方維修費用。

　　第十條 附則

　　(一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五) 水電工程保修 年，超過(guò)保修期乙方來(lái)維護甲方應支付相應費用。

　　(六)合同簽訂地：龍馬潭區王氏大酒店

　　特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償等任何法律責任。

　　甲方簽字(蓋章)：

　　乙方簽字(蓋章):

　　年 月 日

　　注：每頁(yè)簽名、蓋章

【安裝承攬合同】相關(guān)文章：

安裝承攬合同10-12

安裝承攬協(xié)議03-28

【推薦】安裝承攬合同02-15

【熱門(mén)】安裝承攬合同02-15

安裝承攬合同【推薦】02-16

安裝承攬合同【熱門(mén)】02-17

安裝承攬合同【精】02-20

【薦】安裝承攬合同02-20

【熱】安裝承攬合同02-20