履約保證金合同

　　隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的履約保證金合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

履約保證金合同1

　　【案例】：

　　甲方出租寫(xiě)字樓一層1600平方米給乙方，在租賃合同中約定，甲方將于20xx年7月1日將房屋交付給乙方，押金人民幣10萬(wàn)元，乙方將押金交付給甲方并由甲方開(kāi)具了收據，20xx年7月3日，乙方催促甲方交付房屋，甲方聲稱(chēng)因上一租客拒不退出房屋，故房屋無(wú)法交付，乙方隨之想以押金雙倍進(jìn)行索賠，其認為該押金就是定金，現在是出租方毀約其有權進(jìn)行索賠。

　　【分析】：

　　實(shí)際上乙方的這種想法僅對了一半。

　　理由是，甲方因為上一租客的原因導致無(wú)法交付房屋給承租人乙方，這點(diǎn)并不能作為其免責的合法事由。因為合同法明確規定“因第三人的原因導致合同一方違約的，違約方仍應當承擔違約責任”。

　　乙方雖有權進(jìn)行索賠，但是否有權主張押金的雙倍返還呢?

　　實(shí)際上根據其雙方簽訂的合同可以看出，該份合同里僅約定了乙方違反合同時(shí)押金如何處理，但是并沒(méi)有約定甲方無(wú)法交付房屋時(shí)乙方的`索賠權利，也就是相當于沒(méi)有約定甲方的違約責任。且根據《擔保法》上述司法解釋?zhuān)�押金如果沒(méi)有約定定金性質(zhì)的，那么權利人無(wú)權主張定金權利，因此說(shuō)乙方的想法僅對了一半。

　　乙方對于簽訂合同所忽視條款的內容將會(huì )給其索賠帶來(lái)較大的證據收集成本，就本案來(lái)說(shuō)乙方僅能根據《合同法》第一百一十三條的規定即“當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過(guò)違反合同一方訂立合同時(shí)預見(jiàn)到或者應當預見(jiàn)到的因違反合同可能造成的損失�！痹摋l款進(jìn)行索賠。

　　但是這種實(shí)際損失的證明責任比較重，證據收集難度大以及被法院采納的可能性較低，實(shí)務(wù)中法院的判例不一，這點(diǎn)源于主觀(guān)判斷成份較重。

履約保證金合同2

　　合同編號：__________

　　甲方：**貿易有限公司

　　法定代表人：地址：

　　乙方：

　　法定代表人：地址：

　　為了明確雙方權利、義務(wù)，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規規定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、鑒于甲方與乙方于年月日簽署了合同編號為_(kāi)___________的《銷(xiāo)售合同》，乙方在對銷(xiāo)售合同相關(guān)條款已做明確了解的情況下，為保證其銷(xiāo)售合同中承諾的履約義務(wù)得到切實(shí)履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條、保證范圍為乙方未按銷(xiāo)售合同約定履行按時(shí)付款義務(wù)，包括但不限于因乙方原因未按約定時(shí)間支付貨款；甲方履行送貨義務(wù)后，且乙方已經(jīng)出具《收貨確認函》后，但乙方卻因貨物質(zhì)量、數量等情況提出異議，導致退貨或影響貨款支付；以及因違反《銷(xiāo)售合同》的其他相關(guān)約定應向甲方支付的違約金、滯納金或賠償的損失。

　　第三條、保證金額

　　乙方應當按照擬向甲方采購執行峰值額度萬(wàn)元為基數，保證金比例為%/年，金額為人民幣大寫(xiě)（￥）作為履約保證金，并在本合同簽署后三個(gè)工作日內一次性交付給甲方，此款項不計利息或資金占用費。

　　第四條、保證方式為履約保證金可無(wú)條件并不可撤銷(xiāo)地等額抵銷(xiāo)乙方因違反甲乙雙方簽訂的《銷(xiāo)售合同》的相關(guān)約定應向甲方支付的.違約金、滯納金或損失賠償金額。抵銷(xiāo)完成后，乙方應補足保證金，乙方拒不補足保證金的，甲方有權中止銷(xiāo)售合同的履行，并要求乙方承擔相關(guān)違約責任。

　　第五條、保證期限自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至銷(xiāo)售合同付款時(shí)間到期日后30日內。保證期后甲方根據乙方的合同履行情況，按照合同相關(guān)約定退還保證金給乙方。

　　第六條、本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

　　第七條、本合同發(fā)生爭議或糾紛時(shí)，甲乙雙方當事人可以通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向合同簽署地人民法院提起訴訟。第八條、本合同壹式貳份，甲乙方各執壹份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人或授權代理人（簽字）：法定代表人或授權代理人（簽字）：

　　年月日年月日

　　合同簽署地：東莞市莞城區

履約保證金合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　本履約保證金合同由雙方于_________年_________月_________日在_________市訂立。為了明確雙方權利、義務(wù)，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規規定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條概況

　　鑒于甲方與乙方于____________________________________簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務(wù)得到切實(shí)履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條保證范圍

　　為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務(wù)，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質(zhì)量達不到標準時(shí)應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

　　第三條保證金額

　　乙方應當按照中標合同總金額的_________%，金額：_________大寫(xiě)人民幣_________元（￥_________）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的'合同預付工程款中扣除。

　　第四條保證方式

　　為履約保證金可無(wú)條件并不可撤銷(xiāo)地等額抵銷(xiāo)乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。

　　第五條保證期間

　　自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后7日內。保證期滿(mǎn)乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無(wú)息）劃回乙方賬戶(hù)。

　　第六條資金證明

　　乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的資金證明。

　　第七條爭議的解決

　　本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應協(xié)商解決；協(xié)商無(wú)法解決時(shí)，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

　　第九條其他

　　本合同一式貳拾份，具有相同法律效力。甲方執壹拾壹份，乙方執玖份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　法定代表人或授權代理人（簽字）：_________

　　法定代表人或授權代理人（簽字）：_________

　　_________年_________月_________日

履約保證金合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。

　　為了明確雙方權利、義務(wù)，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規規定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務(wù)得到切實(shí)履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條 保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務(wù)，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質(zhì)量達不到標準時(shí)應向甲方支付的'違約金或賠償的損失。

　　第三條 保證金額

　　乙方應當按照中標合同總金額的%，金額：大寫(xiě)人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。

　　第四條賠償

　　保證方式為履約保證金可無(wú)條件并不可撤銷(xiāo)地等額抵銷(xiāo)乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。

　　第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后 7日內。保證期滿(mǎn)乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無(wú)息）劃回乙方賬戶(hù)。

　　第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的資金證明。

　　第七條 爭議的解決

　　本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應協(xié)商解決；協(xié)商無(wú)法解決時(shí)，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

　　第九條 其他

　　本合同一式貳拾份，具有相同法律效力。甲方執壹拾壹份，乙方執玖份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人或授權代理人（簽字）：法定代表人或授權代理人（簽字）：

履約保證金合同5

　　甲方（全稱(chēng)）： ***

　　乙方（全稱(chēng)）：

　　本履約保證金協(xié)議由雙方于 年 月 日在訂立。

　　為了明確雙方權利、義務(wù)，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規規定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條保證金

　　鑒于甲方與乙方簽署了 *** 施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的`履約義務(wù)得到切實(shí)履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

　　第二條 保證金繳納時(shí)間

　　乙方應當在施工合同簽訂后7日內（日歷天）向甲方賬戶(hù)交納履約保證金。未能按期繳納履約保證金的，視為放棄中標。

　　第三條 保證金額

　　乙方應當向甲方賬戶(hù)交納現金，金額：大寫(xiě)人民幣 *** 元（￥ ***元 ）作為履約保證金交付給甲方。

　　第四條 保證期間

　　自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土襯砌 7日內。

　　保證期內乙方如約履行建設工程施工合同的，甲方分三次將履約保證金（無(wú)息）劃回乙方賬戶(hù)：第一次為隧洞主體工程開(kāi)工（洞臉形

　　成），返還履約保證金的30%，及人民幣陸拾萬(wàn)元；第二次為隧洞掘進(jìn)貫通，返還履約保證金的40%，及人民幣捌拾萬(wàn)元；第三次為隧洞混凝土襯砌完成，返還履約保證金的30%，及人民幣陸拾萬(wàn)元。

　　第五條 生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

　　第六條 其他

　　本協(xié)議一式陸份，具有相同法律效力。甲方執叁份，乙方執叁份。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章）

　　地址：*** 地址：

　　郵政編碼：***郵政編碼：

　　法定代表人法定代表人

　　或授權代理人（簽字）：或授權代理人（簽字）： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：

　　電話(huà)：**** 電話(huà)：

　　傳真：*** 傳真：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：*** 開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號：***帳號：

【履約保證金合同】相關(guān)文章：

建設工程履約保證金合同通用03-14

履約保證金承諾書(shū)11-19

退履約保證金申請書(shū)11-22

履約保證金承諾書(shū)9篇11-19

履約擔保合同12-09

工程履約擔保合同11-10

保證金合同12-23

保證金合同02-05

保證金質(zhì)押合同12-08