工程居間合同
現今很多公民的維權意識在不斷增強,越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同書(shū)的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的工程居間合同,歡迎大家分享。
工程居間合同1
合同編號:________________
委托人:__________________
簽訂地點(diǎn):_______________
居間人:__________________
簽訂時(shí)間:___年___月___日
第一條委托事項及具體要求:_____________________________。
第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫(xiě))___元。委托人應在合同成立后的___日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動(dòng)的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫(xiě))___元。
第五條本合同解除的條件1、當事人就解除合同協(xié)商一致;2、因不可抗力致使不能實(shí)現合同目的;3、在委托期限屆滿(mǎn)之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);4、當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行;5、當事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的。
第六條委托人的違約責任:____________________________________________________________________________________
第七條居間人的違約責任:_____________________________________________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第___種方式解決:(一)提交____________仲裁委員會(huì )仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:___________________________________________________________________________
第十條本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見(jiàn):_________
居民身份證號碼:_________居民身份證號碼:_________經(jīng)辦人:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
電話(huà):__________________電話(huà):__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________________開(kāi)戶(hù)銀行:__________________鑒(公)證機關(guān)(章)賬號:__________________
工程居間合同2
甲方(委托人): 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話(huà):
乙方(居間人): 聯(lián)系地址: 聯(lián)系電話(huà):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就收購成都xxxxx公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xxxx公司)100%股份,引薦甲方和xxxx公司單位直接洽談,向甲方提供xxxx公司的重要信息,并最終促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協(xié)議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與xxxx公司單位未簽訂書(shū)面的股份轉讓合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)xxxx公司的有關(guān)信息,內容包括但不限于公司的工商營(yíng)業(yè)執照復印件、現有主要資產(chǎn)情況(主要資產(chǎn)有:)、股份轉讓價(jià)格為元,大寫(xiě):元等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對xxxx公司進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于xxxx公司的上述信息真實(shí)可靠。如果乙方提供的信息不真實(shí),乙方無(wú)權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供的營(yíng)業(yè)執照復印件、現有主要資產(chǎn)情況,必須完全能夠成為甲方與xxxx公司單位所簽訂股份轉讓的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無(wú)權取得居間報酬。
4、乙方應保證xxxx公司及其主要資產(chǎn)情況真實(shí)可靠、各種手續齊全。否則,視為乙方提供信息不真實(shí),按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與xxxx公司單位進(jìn)行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。促成xxxx公司將100%股份轉讓給甲方。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和xxxx公司單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和xxxx公司單位所簽訂的股份轉讓合同。甲方因履行股份轉讓合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間報酬為萬(wàn)元。
2、本協(xié)議簽訂后3個(gè)工作日內,甲方向乙方支付居間報酬萬(wàn)元,存入或者轉讓乙方名義開(kāi)設的甲乙雙方共管賬戶(hù)。
待甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協(xié)議并辦 理工商變更登記手續后2個(gè)工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶(hù)解除由甲方掌控的賬戶(hù)密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬(wàn)元之日起,20個(gè)工作日內,乙方?jīng)]有促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協(xié)議,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬(wàn)元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開(kāi)設的甲乙雙方共管賬戶(hù)。雙方約定:甲方負責保管賬戶(hù)的法人專(zhuān)用章,乙方負責保管財務(wù)專(zhuān)用章。
在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動(dòng);在乙方未完成居間任務(wù)之前,乙方不得對法人專(zhuān)用章進(jìn)行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開(kāi)設的甲乙雙方共管賬戶(hù)后
應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務(wù),實(shí)際取得居間報酬后,須向甲方開(kāi)具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實(shí)際支出的必要費用。乙方無(wú)論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動(dòng)費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與xxxx公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協(xié)議,沒(méi)有征得居間方的書(shū)面同意,甲方不應再與xxxx公司進(jìn)行協(xié)商并簽訂股份轉讓協(xié)議
否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為20個(gè)工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶(hù)之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動(dòng)xxxx公司與甲方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性洽談
并協(xié)助甲方和xxxx公司達成實(shí)質(zhì)性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實(shí)現合同目的;
3.在委托期限屆滿(mǎn)之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
4.當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬(wàn)元之日起,20個(gè)工作日內,乙方仍未完成居間任務(wù)促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協(xié)議的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
年月
工程居間合同3
合同編號:_________
甲方(委托人)(出賣(mài)人):_________ 地址: 郵政編碼:_________
【營(yíng)業(yè)執照注冊號】
【法定代表人】: 【身份證號】: 聯(lián)系電話(huà):
委托代理人: 聯(lián)系電話(huà):
地址: 郵政編碼:
乙方(委托人)(買(mǎi)受人): 地址: 郵政編碼:_________
【法定代表人】: _【身份證號】:
【營(yíng)業(yè)執照注冊號】
聯(lián)系電話(huà):_________房屋買(mǎi)賣(mài)居間合同范本丙方(居間人): 地址: 郵政編碼:_________ 營(yíng)業(yè)執照注冊號:
法定代表人:_ 【身份證號】:
聯(lián)系電話(huà):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法
律、法規之規定,甲方和乙方之間就房屋買(mǎi)賣(mài)、兩委托人與居間人丙方之間就居間報酬等事
項,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議:
第一條 合同標的
房地產(chǎn)基本情況如下:
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);
項目名稱(chēng)_________,
第二條 委托事項
1、甲方對丙方的委托事項:
甲方欲賣(mài)出上述房屋尋找買(mǎi)受人,并將該房屋以及要求等報告給買(mǎi)受人。同時(shí),將買(mǎi)受人的情況報告給甲方。丙方促成買(mǎi)賣(mài)雙方達成房屋買(mǎi)賣(mài)意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產(chǎn)權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委托事項:
乙方欲在_________市_________區_________地段購買(mǎi)_________房屋_________套,面積為_(kāi)________平方米。未開(kāi)發(fā)土地(已掛牌成交), 畝,委托丙方搜尋信息,并及時(shí)報告乙方,以便促成乙方購買(mǎi)房屋的目的。丙方促成買(mǎi)賣(mài)雙方達成房屋買(mǎi)賣(mài)意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產(chǎn)權變更等事宜。
第三條 成交價(jià)格
甲、乙雙方議定該房產(chǎn)(含裝修及附屬配套設施)的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為_(kāi)________(人民幣)(大寫(xiě)):_________元整(¥_________)。[其中:房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)價(jià)為_(kāi)________(人民幣)(大寫(xiě)):_________元整(¥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價(jià)為_(kāi)________(人民幣)(大寫(xiě)):_________元整(¥_________)。土地轉讓價(jià) (人民幣)大寫(xiě): 元整。(¥_________)].
第四條 丙方完成委托任務(wù)的報酬
丙方業(yè)已完成本合同項下委托人雙方委托之事項,雙方自愿按合同標的_________%的比例由甲方支付(具體數額為小寫(xiě)_________、大寫(xiě)_________),向丙方支付報酬:支付時(shí)間為乙方向甲方付款同臺交割。
第五條 丙方?jīng)]有完成委托任務(wù)的費用收取
丙方?jīng)]有完成委托人指示的委托任務(wù)的,不得收取報酬。
第六條 結算方式
1、甲乙雙方協(xié)商同意,房屋售價(jià)為人民幣(大寫(xiě))_________元(¥_________)。未開(kāi)發(fā)地,人民幣(大寫(xiě)) (¥ )。
2、甲乙雙方協(xié)商同意,房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)所需的稅、費承擔,選擇下列第_________項:
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)契約》,如需要公證,費用由_________方承擔。
4、甲乙雙方協(xié)商同意,在本合同簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大
寫(xiě))_________(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協(xié)商同意,在本合同簽訂之日起_________日內,_________方將房屋過(guò)戶(hù)費用約人民幣(大寫(xiě))_________元(¥_________),_________方將借貸所需費用約人民幣(大寫(xiě))_________元(¥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關(guān)部門(mén)開(kāi)據的票據為準,(多退少補)。
6、甲乙雙方協(xié)商同意乙方采取以下第_________項付款方式
(1)現金一次性付款,在本合同簽訂之日起_________日內,乙方須將購房款扣除已交定金后的購房余款人民幣(大寫(xiě))_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款,在本合同簽訂之日起_________日內,乙方將首付購房款人民幣(大寫(xiě))_________元(¥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內,乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房余款人民幣(大寫(xiě))_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
7、如乙方擬定上述某項借貸遇到困難,甲乙雙方協(xié)商同意乙方變更以下第_________項付款方式:
(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
第八條 甲方權利和義務(wù)
1、甲方承諾:
(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務(wù)糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個(gè)人身份證明、營(yíng)業(yè)執照、房屋權屬證明及辦理過(guò)戶(hù)及借貸所需的相關(guān)文件資料真實(shí)、合法、有效;
(3)甲方于房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、采暖費、物業(yè)費、電話(huà)費、有線(xiàn)電視收視費等有關(guān)費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時(shí)繳清有關(guān)欠費,甲方愿意在取得全額房款時(shí),將與欠費相等的保證金存放于丙方處,待甲方將欠費繳清后憑繳費發(fā)票取回保證金,若無(wú)法繳清欠費,甲方將以保證金沖抵欠費并授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的,由甲方按實(shí)補足金額)。
2、在簽訂本合同________日內將辦理該房屋過(guò)戶(hù)及借貸所需的相關(guān)文件資料準備齊全。
3、甲方取得全部房款當日,甲方向乙方交付房屋并辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方后,甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
4、甲方應按照房屋管理部門(mén)的規定和丙方通知的時(shí)間親自到現場(chǎng)核驗身份及有關(guān)法律證件。
5、甲方應對丙方的居間活動(dòng)提供必要的協(xié)助與配合。
第九條 乙方權利和義務(wù)
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過(guò)戶(hù)所需的相關(guān)文件資料真實(shí)、合法、有效;并于簽訂本合同_________日內將所需文件資料送交丙方。
2、乙方須按本合同約定的時(shí)間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門(mén)的規定和丙方通知的時(shí)間親自到現場(chǎng)核驗身份及有關(guān)法律證件。如果甲方滿(mǎn)足第八條第一款第(5)項要求,乙方可接受其房屋并按_________及時(shí)支付購房款。
(1)交納完過(guò)戶(hù)稅費后
(2)產(chǎn)權證辦理完畢后
4、乙方應對丙方的居間活動(dòng)提供必要的協(xié)助與配合。
第十條 丙方權利和義務(wù)
1、丙方接受甲乙雙方的委托,提示甲乙雙方提供相關(guān)的文件資料。
2、甲方委托丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款,丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金托管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個(gè)工作日內,安排甲、乙雙方辦理過(guò)戶(hù)手續。按有關(guān)規定及丙方的通知,由_________方陪同有關(guān)人員到現場(chǎng)驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進(jìn)行交接,提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十一條 丙方違約責任
1、丙方有下列行為之一的屬于違約:
(1)無(wú)正當理由擅自解除合同的;
(2)與他人串通,損害委托人雙方的利益的;
(3)干預委托人買(mǎi)賣(mài)房屋的自主意愿,代替委托人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權益的。
(4)_________。
2、丙方違約的,應當承擔本合同丙方預期獲得傭金總價(jià)款的_________%。丙方因違約行為,給委托人任何一方造成經(jīng)濟損失,且違約金不足以彌補的,丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十二條 委托人違約責任
1、委托人雙方有下列情形之一的屬于違約:
(1)無(wú)正當理由擅自解除合同的;
(2)相互或與他人串通,損害丙方利益的;
(3)未能按照委托書(shū)或本合同的委托事項向丙方提供相關(guān)房產(chǎn)證件、文件、合同、身份證件等,致使丙方無(wú)法完成居間任務(wù),且給丙方造成實(shí)際損失的;
(4)_________。
2、委托人違約的,在以下款項中選擇:
(1)已經(jīng)向丙方交付定金的,不得索回定金;
(2)按照丙方在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;
(3)按照本合同標的物總價(jià)款的 %賠償于丙方。
(4)_________。
第十三條 合同的解除
1、當事人就解除合同協(xié)商一致的;
2、因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現的;
3、在委托期限屆滿(mǎn)之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù)的;
4、當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在_________個(gè)工作日內仍未履行的;
5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實(shí)現的。
第十四條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方:
1、丙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十五條 保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的屬于他方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
第十六條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及三方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書(shū)面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第十七條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),甲、乙、丙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知其他方,征得他方同意后,三方在規定的時(shí)限內(書(shū)面通知發(fā)出_________天內)簽訂書(shū)面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)三方簽署書(shū)面文件,任何一方無(wú)權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
第十八條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經(jīng)三方協(xié)商同意外,本合同所規定三方的任何權利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面明確同意,均屬無(wú)效。
第十九條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由三方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲
稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),三方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則三方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱(chēng)
第二十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同三方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十二條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙丙三方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同的效力
1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。
2、有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,三方各執_________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):____________ 委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):___________ 開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:____________________
賬號:
簽訂地點(diǎn):
_________年____月____日
丙方(簽章):
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
簽訂地點(diǎn):
_________年____月____日
賬號: 簽訂地點(diǎn): _________年____月____日
工程居間合同4
合同編號:XXX
委托人:XXXXX簽訂地點(diǎn):XXX
居間人:XXXXX簽訂時(shí)間:XX年XX月XX日
第一條委托事項及具體要求:XXXX
第二條居間期限:從XXXX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的XXXX%或者(大寫(xiě))XXX元。委托人應在合同成立后的XX日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動(dòng)的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫(xiě))XX元。
第五條本合同解除的條件
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;
2、因不可抗力致使不能實(shí)現合同目的;
3、在委托期限屆滿(mǎn)之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
4、當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的。
第六條委托人的違約責任:XXX
第七條居間人的違約責任:XXX
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第XXX種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籜X仲裁委員會(huì )仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條其他約定事項:XX
第十條本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見(jiàn):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話(huà):電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
工程居間合同5
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話(huà):
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話(huà):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、 委托事項
1、 乙方接受甲方委托,負責()。 )工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),引薦甲方和項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要資料與信息,并最終促成甲方與()簽訂該工程項目的專(zhuān)業(yè)承包施工合同。
2、 “居間成功”是指完成本條所列全部委托事項(甲方與建設單位未簽訂書(shū)面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò )、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成)。
二、 乙方的義務(wù)
1、 乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目的進(jìn)行實(shí)地考察。
2、 乙方在甲方與建設單位進(jìn)行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過(guò)程中,乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調好甲方與建設單位的關(guān)系。
三、 甲方義務(wù)
1、 甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和建設單位進(jìn)行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專(zhuān)業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)
3、
4、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。 甲方如不履行本合同的承諾,乙方可憑承諾向本合同簽訂地的人民法院起訴執行。乙方向甲方追索欠款期間所發(fā)生的一切費用,經(jīng)法院確認均由甲方承擔相關(guān)的法律違約責任。
四、 居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、居間成功后,甲方同意按總工程量百分之(稅后),進(jìn)場(chǎng)施工預付人民幣元給乙方,其余按甲方收到工程進(jìn)度款時(shí)按工程量的百分之支付給乙方,直到工程完工為止。
3、 甲方可以轉賬或現金的方式支付。
五、 居間費用的承擔
居間費用是指乙方完成委托事項實(shí)際支出的必要費用。乙方無(wú)論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動(dòng)費用(或甲方同意承擔部分費用)。
六、 保密事項
1、 甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
七、 合同相關(guān)義務(wù)
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方代表 無(wú)關(guān)。
2、 如果居間成功,本次工程交易過(guò)程所涉及的相關(guān)原件一樣具有同等的法
律效力。
3、 本合同完全履行完畢后終止。
八、 爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
九、 其它事項
1、
2、
甲方:(蓋章)乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日: 甲乙雙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。 本合同一式叁份,雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。
工程居間合同6
工程項目建設需要,現委托 落實(shí)并促成委托人 簽訂該項目承包合同,一旦委托方及其指定的中標公司簽訂該項目承包合同,并收到工程造價(jià)總額10%預付時(shí),即視為居間成功生效。
根據《合同法》有關(guān)規定,本著(zhù)有償服務(wù)的原則,一旦簽訂項目承包合同,委托人同意按如下方式向居間人支付居間費。
一、支付金額:按承包該項目結算時(shí)的總工程量總額7%計算。
二、支付方式:委托人在收到甲方預付款當日付居間人工程量總額2%。其后每期收取工程進(jìn)度款時(shí)付給居間5%,并扣除每筆款稅金。
三、本《居間協(xié)議》不可撤銷(xiāo)、不受時(shí)間限制而失效,不受委托人簽訂協(xié)議中締約雙方的違約糾紛影響,委托人對該居間費負有全部的法律責任,居間方不承擔任何與項目承包合同相關(guān)的連帶責任,委托人對此《居間協(xié)議》以及居間項目?jì)热葚撚斜C艿牧x務(wù)。
四、此《居間合同》具有勞務(wù)合同的同等法律效力,居間成功后,委托人如不履行本協(xié)議約定的支付報酬義務(wù),需承擔違約責任,違約金為1.1億元人民幣(壹億壹仟萬(wàn)元人民幣)。居間人可向委托人的協(xié)議通過(guò)甲方從工程款中直接扣除居間費給居間人,對此委托人無(wú)異議,居間人可向有管轄權人民法院提出強制執行等措施。
五、中標方與委托人簽訂工程施工分包合同,委托人收到工程總造價(jià)金額10%預付款時(shí),居間合同有效,不收到工程預付款項居間合同無(wú)效。
六、工程量總額計算方式:按委托人竣工結算完成工程量計算總造價(jià)。
七、在辦理承包工程合同期間,委托人與居間人各自負擔自己費用。
八、工程竣工結算標準:按最新國家高鐵鐵路工程預算定額結算不下浮,簽約時(shí)若下浮,居間費按工程總量7%計算無(wú)效,雙方另簽訂補充協(xié)議執行。
九、本《協(xié)議書(shū)》一式兩份,委托人、居間人各執一份;作為向委托人領(lǐng)取居間費憑證。
十、本《居間合同》自雙方簽字之日起生效法律效力,至居間費支付完畢后失效。
十一、未盡事宜,居間合同執行過(guò)程中出現新問(wèn)題,雙方再簽訂補充協(xié)議執行。
委托人: 居間人:
身份證號: 身份證號:
20 年 月 日 20 年 月 日
工程居間合同7
發(fā)包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、承包方式:
4、承包范圍:建筑、裝飾工程(除水電安裝、門(mén)窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發(fā)包方:
(1)工程開(kāi)工前負責做好施工現場(chǎng)水源、電源和運輸道路暢通;
(2)組織有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底;
(3)委派為現場(chǎng)代表,對工程質(zhì)量進(jìn)行監督。檢查,負責簽證,核實(shí)工程量及進(jìn)度報表以及負責甲方應該承擔的有關(guān)事宜。
2、承包方:
(1)負責施工區域的臨時(shí)設施、水、電、道路接入施工現場(chǎng);
(2)組織施工人員和材料、機械進(jìn)場(chǎng);
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派為現場(chǎng)代表,負責工程施工質(zhì)量,施工安全,提供工程進(jìn)度報表以及負責乙方應該承擔的有關(guān)事宜。
三、合同工期
開(kāi)工日期:竣工日期:20xx年2月2日
合同工期總日歷天數:180日歷天。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機械設備和人員撤出現場(chǎng)。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時(shí)協(xié)商,簽字生效。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:達到國家施工驗收規范合格標準。
1、工程質(zhì)量應當達到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標準、質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受發(fā)包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按發(fā)包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價(jià)格、數量須經(jīng)發(fā)包方書(shū)面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠(chǎng)合格證,經(jīng)發(fā)包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料,經(jīng)發(fā)包方驗收不合格,承包方應無(wú)條件退回進(jìn)場(chǎng)材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規的規定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產(chǎn)相關(guān)規定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責,與發(fā)包人無(wú)關(guān)。承包人施工期間應對工地有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行安全保險,費用由承包人承擔。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規定進(jìn)行施工。
七、合同價(jià)款與結算:
總合同價(jià)款約150萬(wàn)元。
本工程結算:
(1)套用xx省20xx年工程定額(《全國統一建筑工程基礎定額xx省單位估價(jià)表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差),以此為取費基礎綜合取費,費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價(jià)執行x建價(jià)[20xx]8號文件:建筑、安裝、市政、市政設施養護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價(jià)為47元/工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價(jià)為57元/工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)。
八、工程款的支付:
承包人完成主體工程后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內,付至已完工程價(jià)款的75%;承包人完成內、外墻等初裝修后,經(jīng)發(fā)包方驗收合格后7日內,付至已完工程價(jià)款的95%;余已完工程價(jià)款的5%作為工程質(zhì)保金,工程質(zhì)保金在工程竣工驗收合格后1年內無(wú)息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后,承包方應在竣工驗收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內,組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收。發(fā)包方無(wú)正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見(jiàn),亦不批準驗收報告,工期順延?⒐を炇請蟾媾鷾嗜掌跒榭⒐と掌。
十、雙方責任
1、發(fā)包方責任
(1)開(kāi)工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線(xiàn)資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時(shí)參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現場(chǎng)人員的管理,遵守發(fā)包方管理規定,承包人施工中嚴格執行施工規范、質(zhì)量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關(guān)管理部門(mén)對施工現場(chǎng)進(jìn)出口交通、環(huán)境衛生、施工噪音等管理規定。
(3)施工現場(chǎng)按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設臨時(shí)設施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買(mǎi)保險,在施工過(guò)程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過(guò)程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產(chǎn)損害的,承包人承擔相關(guān)責任,并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現場(chǎng)的管線(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹(shù)木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護,做好施工現場(chǎng)的保衛、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關(guān)部門(mén)批準,不得改動(dòng)原建筑結構及各種設備管線(xiàn)。
十一、違約責任
1、發(fā)包方逾期付款的,每逾期一日按應付未付金額的萬(wàn)分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過(guò)60天的,發(fā)包人有權將剩余工程另行發(fā)包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發(fā)包人有權按照合同總價(jià)的20%追究承包人的違約責任,有權要求承包人無(wú)條件退場(chǎng),已完合格工程量按70%計價(jià)。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗收不合格,承包方應返工,返工后經(jīng)再次驗收不合格,發(fā)包方將按合同總價(jià)的20%追究承包方的違約責任,給發(fā)包人造成其他損失的,發(fā)包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包,若發(fā)現承包方違約,發(fā)包方有權責令承包方立即退場(chǎng),并賠償發(fā)包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭議時(shí):本合同發(fā)生爭議,雙方當事人應及時(shí)協(xié)商解決。也可由寧都縣建設行政主管部門(mén)調解,調解不成時(shí),由發(fā)包人所在地有管轄權的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時(shí)間:20xx年XX月XX日
合同訂立地點(diǎn):xx售樓部
本合同一式四份,發(fā)包方執二份,承包方執二份,經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同8
居間服務(wù)合同
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,就乙方為甲方提供居間服務(wù)事宜,達成如下協(xié)議:
一、居間服務(wù)事項:
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與 (總建設單位)簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與 (總建設單位)就該項目簽訂書(shū)面的工程承包施工合同。如果甲方跳過(guò)乙方,同乙方介紹的公司簽署了另外標段的項目,也視同為乙方完成的居間服務(wù),甲方應按本合同規定向乙方支付居間服務(wù)費。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供真實(shí)的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和 (總建設單位)所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時(shí)支付,則逾期每日按未支付金額的 ‰向乙方承擔違約金。
三、乙方義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目全面了解。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實(shí)可靠。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間報酬為甲方工程承包施工合同金額的 %。
2、在甲方與乙方引薦的 (總建設單位)簽訂工程項目承包施工合同當日,甲方支付按合同總價(jià)的1%共計人民幣 元給乙方。甲方進(jìn)場(chǎng)后,在 (總建設單位)第一筆預付款5%到賬之日起3日內支付居間費的50%,即人民幣 元;第二筆預付款30%到賬之日起3日內支付居間費的30%,即人民幣 元;甲方在收到 (總建設單位)第三筆付款之日起3日內付清乙方剩余的20%居間費,即人民幣 元。
3、甲方支付的所有款項中不包含應繳納的稅費。
4、甲方支付居間服務(wù)費以 (轉賬或現金)方式支付。
五、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
六、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意由乙方所在地人民法院管轄。
七、其他
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字或蓋章后生效。
。ㄌ貏e說(shuō)明:請慎重考慮紅色字體部分,根據具體情況以作修正。以上文本敬請參考,如有不全面之處,請結合實(shí)際情況再作增刪。)
甲方(簽章): 乙方(簽字):
簽訂日期: 年月日 簽訂日期: 年月日
簽訂地點(diǎn):
工程居間合同9
合同編號:
甲方:乙方: ________________
身份證:__________________ 身份證:______________________________________________ __________________ 職位:____________________________________ 通訊地址:________________________________________ 郵政編碼:________________________________________ 聯(lián)系人:______________________聯(lián)系人:
電話(huà):________________________電話(huà):________________________
傳真:________________________傳真:________________________
E-mail:______________________ E-mail:______________________
鑒于甲方自有合法的工程承接資質(zhì),甲方委托乙方為該公司尋找工程項目;乙方亦獲知了甲方的上述意愿,乙方愿意接受委托。 雙方愿意簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。 鑒于此,雙方本著(zhù)自愿、平等、互惠互利、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)充分友好協(xié)商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條 委托事項
1.甲方計劃承接乙方接洽的___________________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進(jìn)行預審核,乙方接受甲方委托。
2.乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進(jìn)行工程項目承接,其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。
第二條 居間人的權利和義務(wù)
1.乙方在履行本合同的過(guò)程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹該公司的相關(guān)情況,但甲方書(shū)面確認為是商業(yè)秘密的除外。
2.乙方應認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會(huì ),并為甲方與相關(guān)對方當事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡(luò )、協(xié)助、撮合等服務(wù)。
3.乙方應盡可能向甲方及時(shí)、真實(shí)地報告有項目發(fā)包意向的第三方的情況。
4.乙方在前期辦理本受托事項過(guò)程中,因甲方過(guò)錯造成其損失時(shí),將由甲方承擔責任。
5.乙方僅為甲方和上述公司的'居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關(guān)合同、協(xié)議以及債權
債務(wù)承擔任何責任。
第三條 居間報酬與費用
1.若乙方促成有發(fā)包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程造價(jià)總額的百分之五(5%),即合人民幣_____________________________________元整(¥:__________)作為乙方酬金,(該項目所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)稅由方承擔,若該居間費所產(chǎn)生的所得稅由甲方承擔);該酬金包含其它相關(guān)居間、咨詢(xún)、應酬費用。酬金的支付方式為:現金或個(gè)人賬戶(hù)劃賬;
2.付款時(shí)間:甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后,支付合同總價(jià)的百分之
三(3%),即合人民幣_____________________________________元整(¥:__________)作為居間首期款,其余2%(合同總價(jià))的居間費,根據發(fā)包方工程進(jìn)度按比例分兩次支付,所收款以收據為憑。
3.若乙方未能促成上述承包合同,乙方無(wú)權要求甲方支付酬金,其從事居間活動(dòng)所支出的其它相關(guān)必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢(xún)費及其它隱性費用)
乙方自行承擔。
第四條 合同的解除
1.委托期限屆滿(mǎn),約定目的未能實(shí)現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動(dòng)解除;
2.本合同約定目的已經(jīng)實(shí)現,乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金后,甲乙雙方責任義務(wù)已履行完畢本合同將自動(dòng)解除;
3.委托期限屆滿(mǎn)之前,不論任何原因,甲乙雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議同意解除本合同的;
4.委托期限屆滿(mǎn)之前,因不可抗力致使本合同約定目的不能實(shí)現的;
5.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現的;
6.在本合同履行過(guò)程中,乙方實(shí)際產(chǎn)生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢(xún)費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實(shí)際經(jīng)濟損失由甲方全部承擔。
7.______________________________________________________。
第五條 違約責任
甲方應按時(shí)支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金,乙方協(xié)助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務(wù)。
第六條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有能力簽署并履行本合同;
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切相關(guān)手續均已辦妥并真實(shí)合法有效;
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書(shū)),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力;
5.甲方保證自有資質(zhì)的真實(shí)性及合法性。
乙方:
1.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效;
2.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
3.本合同的簽署人是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過(guò)程中所獲悉的屬于對方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其它商業(yè)或企業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶(hù)提供的信息從事任何與擔保業(yè)務(wù)有關(guān)或有損客戶(hù)利益的活動(dòng)。
第八條 通知
1.根據本合同需要,一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用、書(shū)信快遞、傳真、E-mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.一方變更通訊方式或通訊地址,應自變更之日起三日內,以書(shū)面或短信形式通知對方,否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)通知責任。
第九條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或
調解不成的,按下列第___種方式解決
、伲峤挥泄茌牂嗟闹俨梦瘑T會(huì )仲裁;
、冢婪ㄏ蚝贤炇鹚诘厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后及時(shí)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除本合同
或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。
4.本合同所稱(chēng)不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震,以及社會(huì )事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第十一條 合同的解釋、補充與附件
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十二條 合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。 本合同正本一式____份,雙方各執____份,具有同等法律效力。
第十三條 備注 _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
甲方(簽章):______________乙方簽字(指。篲_____________
法定代表人:_______________ _______________
委托代理人:_______________ _______________
_________年______月______日_________年______月______日
工程居間合同10
甲方(委托人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話(huà):
乙方(居間人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話(huà):
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱(chēng)該工程項目)引薦,運輸單位和甲方洽談,向運輸單位提供該工程項目的信息,并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實(shí)施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項,運輸單位與甲方簽訂書(shū)面的工程施工合同,乙方僅為運輸單位提供信息,或為甲方提供聯(lián)絡(luò )協(xié)助,撮合等服務(wù),均視為委托事項完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向運輸單位提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助運輸單位對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向運輸單位提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實(shí)可靠。
三、運輸方的義務(wù)
1、運輸單位負責提供營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)材料,負責和進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專(zhuān)業(yè)施工合同,運輸單位所履行施工合同而產(chǎn)生的權力和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬,如果未按時(shí)支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間、和支付方式
1、甲方承諾每車(chē)每噸公里土石方向乙方支付_______元,作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車(chē)每趟每噸每公里每噸的居間費/天_____每車(chē)總趟數/天______車(chē)輛總數。
3、居間費的支付時(shí)間為:運輸單位每輛車(chē)往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉賬或現金支付。
五、運輸單位
在該項目提供的車(chē)輛最終以運輸單位實(shí)際在該項目上提供的總的車(chē)輛為主
六、本協(xié)議所述項目的工期
為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準,如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續簽合同期限的,本合同有效期限同步延續到運輸單位與甲方徹底不再有業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),該協(xié)議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)機密。
2、雙方不得以其在居間過(guò)程中獲得的商業(yè)秘密作出不利于對方的行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式
如果發(fā)生協(xié)議爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意提交協(xié)議簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
________年______月______日________年______月______日
工程居間合同11
甲方(委托人): 身份證號碼:
乙方(居間人): 身份證號碼:
本著(zhù)優(yōu)勢互補、互惠互利的經(jīng)營(yíng)宗旨,根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依據平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開(kāi)招投標/議標/談判,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專(zhuān)業(yè)承包施工合同。
1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專(zhuān)業(yè)承包施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡(luò )、協(xié)助、撮合等服務(wù)的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的信息真實(shí)可靠。
2.3乙方應保證該工程項目真實(shí)可靠,各種施工手續齊全,能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問(wèn)題,乙方應利用自身關(guān)系協(xié)助甲方與業(yè)主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。
三、甲方義務(wù)
3.1甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責標書(shū)的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專(zhuān)業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后,報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶(hù)名:
賬號:
五、保密事項
5.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
5.2乙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后,如中標合同未簽訂本合同自動(dòng)終止。
6.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有,則由乙方自行承擔法律責任。
8.3本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽訂日期: 年 月 日
工程居間合同12
甲方(委托人):_________________________________
乙方(受托人):_________________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
乙方接受甲方委托,負責就 工程項目,土方工程量約____________萬(wàn)m3。引薦甲方和該項目的總包單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專(zhuān)業(yè)承包施工合同。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,乙方有義務(wù)協(xié)助甲 方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實(shí)可靠。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和______________________進(jìn)行合同談判。
2、由甲方全面履行和總包單位所簽訂的專(zhuān)業(yè)施工單位合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。 如果未及時(shí)支付,則逾期每日按未支付居間報酬的 ____________%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目單價(jià):土方為_(kāi)_____________________每方;石方為_(kāi)_____________________每方。
2、居間報酬在甲方進(jìn)場(chǎng)施工七天內,先支付______________________元給乙方,其余玖拾萬(wàn)元在開(kāi)工后___________月內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、如委托人不按時(shí)或不支付報酬給受委托人時(shí),受委托人可憑居間合同向人民起訴、仲裁或申請支付令,委托人不可抗辯。
六、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同一式肆份,雙方各持貳份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):__________________________ 乙方(公章):__________________________
法定代表人(簽字):____________________ 法定代表人(簽字):__________________
______________年_________月_________日 ______________年_________月_________日
工程居間合同13
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
法定代表人身份證: 身份證:
聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書(shū)面的工程承包施工合同。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供真實(shí)的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和建設單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時(shí)支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實(shí)可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進(jìn)行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬(wàn)元,大寫(xiě): 萬(wàn)元)。
2、居間報酬結算方式:居間報酬總金額為人民幣 萬(wàn)元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價(jià)的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(wàn)(大寫(xiě): 元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個(gè)月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、轉賬事宜
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶(hù),也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線(xiàn)留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫(xiě),具真實(shí)性及法律效力。
合同簽訂地:
乙方指定賬戶(hù)戶(hù)名:
乙方指定賬戶(hù)賬號及開(kāi)戶(hù)行:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
工程居間合同14
甲方:身份證號碼:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方:身份證號碼:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》
第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供____市____鎮農副產(chǎn)品批發(fā)大市場(chǎng)施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務(wù)報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關(guān)攬工程項目的發(fā)包,施工等真實(shí)信息資訊,協(xié)助乙方對
第三方資訊了解和對工程項目?jì)热輰?shí)地考察。
2、甲方做好協(xié)調工作,及時(shí)傳達
第三方發(fā)包條件及要求,努力促成乙方與
第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬(wàn)元作為居間勞務(wù)報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動(dòng)首次向甲方支付萬(wàn)元勞動(dòng)報酬。
2、在乙方收到
第一次工程款后的____日內,乙方應主動(dòng)向甲方支付萬(wàn)元勞動(dòng)報酬。
3、待主體工程全部竣工后的____日內,乙方需
第三次向甲方支付萬(wàn)元勞動(dòng)報酬。
如果乙方不按規定及時(shí)支付勞動(dòng)報酬,則按未按時(shí)支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬(wàn)元,甲方同時(shí)有權要求
第三方在項目工程款中優(yōu)先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的
第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務(wù),如約定期不能按時(shí)開(kāi)工,勞動(dòng)報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務(wù)報酬。
2、乙方與
第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務(wù)任務(wù)完成。若乙方避開(kāi)甲方單獨與
第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務(wù)報酬,若乙方后續與
第三方簽約,支付甲方居間服務(wù)報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年____月____日,甲方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間服務(wù)成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執一份,合同自簽字蓋X(印)之日起生效。
甲方:
乙方:
聯(lián)系電話(huà):
聯(lián)系電話(huà):
身份證號碼:
身份證號碼:
甲方鑒證人:
乙方鑒證人:
聯(lián)系電話(huà):
聯(lián)系電話(huà):
身份證號碼:
身份證號碼:
________年____月____日________年____月____日
工程居間合同15
甲方(委托人):___________________________
乙方(居間人):___________________________
甲方聯(lián)系地址:___________________________
乙方聯(lián)系地址:___________________________
甲方聯(lián)系電話(huà):___________________________
乙方聯(lián)系電話(huà):___________________________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦_______________工程項目給甲方_______________單位直接洽談,向甲方提供_______________的重要信息,并最終促成甲方與_______________簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_______________公司未簽訂書(shū)面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)_______________公司的有關(guān)信息,內容包括但不限于公司的工商營(yíng)業(yè)執照復印件、現有主要資產(chǎn)情況等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對_______________公司進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于_______________公司的上述信息真實(shí)可靠。如果乙方提供的信息不真實(shí),乙方無(wú)權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進(jìn)行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。促成_______________公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和_______________公司單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和_______________公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間報酬為_(kāi)________萬(wàn)元。
2、本協(xié)議簽訂后_______個(gè)工作日內,甲方向乙方支付居間報酬_________萬(wàn)元,存入或者轉讓乙方名義開(kāi)設的甲乙雙方共管賬戶(hù)。待甲方與_______________公司簽訂工程承包協(xié)議并辦理工商變更登記手續后_______個(gè)工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶(hù)解除由甲方掌控的賬戶(hù)密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬(wàn)元之日起,_______個(gè)工作日內,乙方?jīng)]有促成甲方與_______________公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬(wàn)元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開(kāi)設的甲乙雙方共管賬戶(hù)。雙方約定:甲方負責保管賬戶(hù)的法人專(zhuān)用章,乙方負責保管財務(wù)專(zhuān)用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動(dòng);在乙方未完成居間任務(wù)之前,乙方不得對法人專(zhuān)用章進(jìn)行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開(kāi)設的甲乙雙方共管賬戶(hù)后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務(wù),實(shí)際取得居間報酬后,須向甲方開(kāi)具有效的稅務(wù)發(fā)票,相關(guān)的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實(shí)際支出的必要費用。乙方無(wú)論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動(dòng)費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與_______________公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協(xié)議,沒(méi)有征得居間方的書(shū)面同意,甲方不應再與_______________公司進(jìn)行協(xié)商并簽訂股份轉讓協(xié)議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與_______________公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為_(kāi)______個(gè)工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶(hù)之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動(dòng)_______________公司與甲方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性洽談,并協(xié)助甲方和_______________公司達成實(shí)質(zhì)性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實(shí)現合同目的;
3.在委托期限屆滿(mǎn)之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù);
4.當事人一方遲延履行主要義務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬(wàn)元之日起,20個(gè)工作日內,乙方仍未完成居間任務(wù)促成甲方與_______________公司簽訂股份轉讓協(xié)議的,本合同自動(dòng)終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):_______________乙方(蓋章):_______________
甲方法定代表人或委托代理人:_____________________乙方法定代表人或委托代理人:_____________________
【工程居間合同】相關(guān)文章:
工程居間合同04-25
工程介紹居間合同10-27
工程居間的合同范本12-05
工程居間合同范本10-17
工程居間合同范本07-20
工程項目居間合同10-31
工程項目居間合同10-31
工程中介居間合同范本01-31
正規工程居間合同范本03-25
關(guān)于工程居間合同范本06-30