- 建筑裝飾工程施工合同 推薦度:
- 建筑裝飾工程施工合同 推薦度:
- 裝飾合同 推薦度:
- 裝飾工程合同 推薦度:
- 裝飾合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
建筑裝飾合同
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心,關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多,它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。知道嗎,寫(xiě)合同可是有方法的哦,以下是小編整理的建筑裝飾合同,歡迎大家分享。
建筑裝飾合同1
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區人民法院(20xx)順?lè )褚怀踝值?1001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現已審理終結。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》,協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程,具體內容見(jiàn)工程預(結)算報價(jià)表,總工程造價(jià)為306406元,按八折結算價(jià)為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場(chǎng)施工,在施工過(guò)程中,根據原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結)算報價(jià)表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結)算報價(jià)表及清楚其內容,故應視為雙方已結算,被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進(jìn)行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱(chēng),由于被告沒(méi)有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱(chēng)不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內,支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱(chēng):
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設工程合同的規定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項目,再進(jìn)行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發(fā)現該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題,被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價(jià)格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(xiāo)(20xx)順?lè )褚怀踝值?1001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱(chēng):原審判決認定事實(shí)清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實(shí)予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點(diǎn)系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時(shí),在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規的強行性規定,應屬無(wú)效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審庭審過(guò)程中,明確確認了以下事實(shí):其一,訟爭工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭工程總價(jià)款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據上訴人的自認,該案所涉法律關(guān)系中的權利、義務(wù)明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實(shí)和法律依據,本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問(wèn)題,在原審法院行使了充分的釋明權的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書(shū)》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟。綜上,原審判決認定事實(shí)清楚,適用法律正確,依法應予維持。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
建筑裝飾合同2
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門(mén)審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點(diǎn):__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
3、住房結構:_____房型____房___廳___套施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價(jià)款:¥____元大寫(xiě)(人民幣):_____其中:經(jīng)雙方認可變更施工內容變更部分的工程款按實(shí)另計。
7、工期:自___年___月___日開(kāi)工至___年___月___日竣工工期___天。
二、關(guān)于材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備應為符合設計要求的合格產(chǎn)品并應按時(shí)供應到現場(chǎng)乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出甲方仍表示使用的由此造成工程損失的責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后經(jīng)乙方驗收由乙方負責保管乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費費率由雙方約定由于保管不當造成的損失由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的住宅裝飾非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。如乙方違反此規定應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、工程驗收。甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續甲方不能按預約規定日期參加驗收由乙方組織人員進(jìn)行驗收甲方應予承認。事后若甲方要求復驗乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格其復驗及返工費用由甲方承擔工期也予順延。
4、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收甲方應自接到通知三日內組織驗收并辦理驗收移交手續(詳見(jiàn)附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方另定驗收日期。如通過(guò)竣工驗收甲方應承認原竣工日期并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定:
1、工程款付款方式:___
2、工程結算:___。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來(lái)均應出具收據施工結束須開(kāi)具發(fā)票。
五、其它事項
1、甲方工作:
。1)甲方應在開(kāi)工前一天向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明____份并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件并說(shuō)明使用注意事項。
。2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
。3)如確實(shí)需要拆改原建筑結構或設計管線(xiàn)負責到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應審批手續并承擔承擔有關(guān)費用。
2、乙方工作:
。1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現場(chǎng)交底。
。2)指派____為乙方駐工地代表負責合同履行。按要求組織施工保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)解決由乙方負責的各項事宜對其行為乙方應予認可。如更換人員乙方應及時(shí)書(shū)面通知甲方。
。3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
六、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失每停工或窩工一天甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的每逾期一天按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔責任。
七、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統一發(fā)票可向XX市建筑裝飾協(xié)會(huì )家庭裝飾委員會(huì )商請調解也可向所在區、縣建設行政主管部門(mén)或消費者協(xié)會(huì )投拆。
2、
當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解解決不成時(shí)可以按照本合同約定向___市仲裁委員會(huì )申請仲裁___人民法院提起訴訟。
八、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容應經(jīng)協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同提出終止合同一方要以書(shū)面形式提出應按合同總價(jià)款___%支付違約金并辦理終止合同手續。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同須向另一方以書(shū)面形式提出經(jīng)雙方同意辦理清算手續訂立終止合同協(xié)議可視為本合同解除。
九、本合同一式_____份甲、乙雙方各執一份具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
十、其它約定:
甲方(簽章):___ 乙方(簽章):___
委托代理人:___ 法定代表人:___
住址:___ 地址:___
電話(huà):___ 電話(huà):___
郵編:___ 郵編:___
簽訂日期:___年___月___日
簽訂地點(diǎn):__
建筑裝飾合同3
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_______________
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_______________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保法》及相關(guān)法律、法規的規定,結合建筑裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)和本工程的具體情況,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、項目地址:2、裝飾施工內容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。
3、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
4、預算價(jià)款:¥____元,大寫(xiě)(人民幣):_____(詳見(jiàn)工程報價(jià)表)
經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
5、工期:自___年___月___日開(kāi)工,至___年___月___日竣工,工期___天。建筑裝飾工程施工合同二、關(guān)于材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設備表》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見(jiàn)附件三《乙方提供材料單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的項目裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1、本工程執行GB50210--20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見(jiàn)附件見(jiàn))后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
3、工程驗收。
甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
4、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見(jiàn)附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。如通過(guò)竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定:
1、 合同一經(jīng)簽訂,甲方即付乙方總工程款計 前付總工程款 %計 元;剩余工程驗收合格后一次性付清。增項部分應在簽定增項工程單時(shí)一次性付清。
2、工程結算:按現場(chǎng)實(shí)際施工工程量。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
六、其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方應在開(kāi)工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明____份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結構或設計管線(xiàn),負責到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應審批手續,并承擔承擔有關(guān)費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現場(chǎng)交底。
(2)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向市仲裁委員會(huì )申請仲裁,人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
1. _______________
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合
同的組成部分。
甲方(簽章):___________ 乙方(簽章):_________
委托代理人:___________法定代表人:________
住址:______________地址:___________
電話(huà):______________電話(huà):___________
郵編:______________郵編:___________
簽訂日期:___ 年 ___月 ___日
簽訂地點(diǎn):_____________
建筑裝飾合同4
甲方(業(yè)主):_________
乙方(裝飾公司):_________
合同編號:_________
業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________身份證號:_________聯(lián)系地址:_________
裝飾公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________聯(lián)系電話(huà):_________
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律法規規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為明確雙方權利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同,以共同遵守。
第一條 工程概況
1、甲方對進(jìn)行裝修裝飾的房產(chǎn)擁有合法的裝修裝飾決定權(包括但不限于裝修裝飾房產(chǎn)的所有權、使用權或承租權等)。
2、乙方為本地工商行政管理機構核準登記的企業(yè)(統一社會(huì )信用代碼:_________)。
3、工程地點(diǎn):_________
4、房屋結構:_________,套內面積(以實(shí)際測量為準)。
5、裝飾施工內容及做法:(詳見(jiàn)施工預算及施工圖紙)。
6、施工承包方式:雙方商定同意采取下列第_________ 種承包方式:
(1)、乙方包工包料;
(2)、乙方包工包基礎施工材料;
(3)、乙方包工、甲方包料。
7、合同額暫定:_________ 元(大寫(xiě)人民幣:_________ ,最終以實(shí)際發(fā)生的工程量為準)。
8、水電安裝、改造增加部分按實(shí)際工程量計算。
9、本工程所有項目管理費為10%,套餐外增項搬運費為5%,具體費用見(jiàn)報價(jià)單。
10、施工中,雙方如變更設計或增減施工項目的,變更部分的工程款按報價(jià)以實(shí)際工程量另行增減計算。
11、工程期限:自_________年_________月_________日起,共計_________個(gè)工作日。
如果有以下情形的則以實(shí)際開(kāi)工日期計算,工期順延。
(1)具體的開(kāi)工日期以裝修許可證辦理完畢且乙方實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日為準;
(2)若施工所在地存在關(guān)于周末或節假日不允許施工的規定,工期應順延。
第二條 甲方義務(wù)
1、甲方開(kāi)工前三天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源并承擔其費用;
3、本工程項目原則上不拆動(dòng)房屋室內原承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),甲方負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
4、施工期間甲方仍需部分使用該房屋的,應負責做好施工現場(chǎng)的保護及消防等安全工作;
5、負責協(xié)調鄰里之間的關(guān)系,否則由此造成的工期延誤由甲方承擔;
6、負責到物業(yè)部門(mén)辦理的開(kāi)工手續,并承擔物業(yè)部門(mén)收取的各項費用;
7、按時(shí)、按量、按質(zhì)提供自購的裝修材料;
8、對工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督,及時(shí)辦理材料驗收、竣工結算。
第三條 乙方義務(wù)
1、指派 項目經(jīng)理_________為乙方施工代表,負責合同的履行,按要求組織施工和驗收,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。指派 作為本合同簽署代表,本合同除標下劃線(xiàn)空白處外,其余部分不允許手寫(xiě)填加,如因特殊原因需手寫(xiě)填加相應合同條款或合同內容,需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理簽字并蓋章確認,否則所填加內容不視合同組成部分。
項目經(jīng)理的職責不包括工程款等款項的收取。如更換人員,乙方應及時(shí)通知甲方。
2、嚴格按照雙方確認的施工圖紙、說(shuō)明等進(jìn)行施工,做好各項檢查和工作記錄。
3、施工中嚴格執行安全施工操作規范、施工質(zhì)量標準、施工現場(chǎng)管理的規定等,不擾民,不污染環(huán)境,做好防火等安全措施;
4、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5、保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃現場(chǎng)(不包括專(zhuān)業(yè)保潔)。
第四條 材料供應
1、由甲方負責采購供應的材料、設備的,甲方應在材料運到施工現場(chǎng)前通知乙方,由雙方共同驗收并辦理交接手續,甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。甲方所提供的材料、設備有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異的,由此造成的工程損失及責任由甲方承擔。
2、由甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的裝飾裝修施工,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
3、由乙方供應的材料、設備,乙方應在材料運到施工現場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗,如甲方接到乙方通知后2天內無(wú)故不參加檢驗的,乙方可自行檢驗,甲方應對乙方的驗收結果予以認可。
4、由乙方購買(mǎi)的基礎裝修材料,甲方如需變更,雙方須先填寫(xiě)《施工變更簽證單》,確認新材料的品牌型號及價(jià)格。
第五條 工期變更
除了法律規定或是另外有約定,對以下原因造成竣工日期延誤,工期應順延:
1、工程項目增加和設計變更;
2、停電、停水等不可抗力因素影響;
3、甲方未能按合同約定提供施工圖紙、施工場(chǎng)地、施工條件的;
4、甲方不能按期提供材料、設備或提供的材料、設備質(zhì)量不合格的;
5、甲方未按期支付工程款;
6、甲方無(wú)故不驗收或怠于驗收的;
7、其它可順延的情況。
第六條 工程變更
1、甲方提出變更設計、停止施工或增減項目,應及時(shí)通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。
2、乙方應根據變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等制作《施工變更簽證單》,并提交甲方。
3、甲方應在收到變更單后兩天內做出簽字答復,否則視為對乙方所提交《施工變更簽證單》的認可。
第七條 工程質(zhì)量及驗收
1、本工程質(zhì)量以國家的相關(guān)質(zhì)量檢驗標準為依據。
2、因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、在施工過(guò)程中,甲方變更設計、停止施工或增減項目,應按上述第六條的約定簽訂《施工變更簽證單》,方能進(jìn)行該項目的施工。凡甲方私自與施工人員(包括項目經(jīng)理、工程監理、現場(chǎng)施工人員)商定更改施工內容、增減施工項目等所引起的一切后果由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4、中間工程及隱蔽工程驗收
甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程或中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續;如甲方在收到乙方通知后,無(wú)故不參加驗收的,乙方可自行驗收,甲方應對乙方的驗收結果予以認可。
5、工程竣工驗收
甲、乙雙方應及時(shí)辦理工程竣工驗收手續。乙方應于工程完工日的前三日通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續;如甲方在收到乙方通知后,無(wú)故不參加驗收的,乙方可自行驗收,甲方應對乙方的驗收結果予以認可。
6、甲方付完全部工程款后,甲、乙雙方簽署《工程保修單》,本合同自動(dòng)終止。甲方憑保修單實(shí)行保修,工程保修日從工程竣工驗收合格之日起算。
第八條 安全施工
1、甲方提供的施工圖紙或施工說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、自來(lái)水管道暢通、合格,符合正常施工的各項條件。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施,保障作業(yè)人員的安全,防止管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
2、施工中凡涉及改變房屋結構、拆改承重墻及加大樓(地)面荷載的情況,由甲方負責向物業(yè)管理部門(mén)提出申請,經(jīng)所在地建設行政主管部門(mén)批準生效方能施工。辦理審批手續期間,工期順延。
3、如甲、乙雙方簽署的《施工預算》中無(wú)廚房、衛生間防水工程項目,發(fā)生滲漏,乙方不承擔責任。
第九條 工程款支付及結算
工期款付款時(shí)間表
支付次數款項名稱(chēng)交款時(shí)間付款比例付款金額
第一次首期款簽訂合同當天合同額45%
第二次第二步款鋪磚基本完成、木工進(jìn)場(chǎng)前合同額30%+變更全款 +變更全款
第三次第三步款油漆完成、膩子完工合同額20%+變更全款 +變更全款
第四次尾款硬裝部分竣工驗收當天合同額5%+變更全款 +變更全款
1、甲方應按約定的付款時(shí)間交付工程款,如果甲方未按上述時(shí)間足額支付工程款,每拖延一天應向乙方支付合同總價(jià)款的0.5%的違約金;同時(shí)乙方有權暫停施工,由此給乙方造成的損失由甲方承擔。
2、特別注意:為保證甲乙雙方的利益,各期工程款由甲方交到乙方的財務(wù)部或轉賬至乙方財務(wù)部指定的銀行賬號,并以蓋有乙方公司財務(wù)印章的收據為交款有效憑證。如甲方直接將工程款交付設計師、項目經(jīng)理、監理等相關(guān)現場(chǎng)施工人員的,不視為甲方已按合同將工程款支付給乙方,因此所產(chǎn)生的一切損失及責任由甲方自行承擔。
第十條 違約責任
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方合同總價(jià)款0.03%的違約金。延遲開(kāi)工或停工超過(guò)20天的,乙方有權解除合同。
2、工程施工后,若甲方單方面提出要拆除已施工項目的,甲方仍需向乙方支付該項目所發(fā)生的全部工程費用,并承擔相應的拆除費用。
3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方應向甲方支付合同總價(jià)款0.03%的違約金。(甲方其他損失包括但不限于租金、罰款、對第三方的賠償等,不在乙方賠償責任范圍內)。
4、甲方未辦理有關(guān)手續,要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),乙方有權拒絕拆改。凡因甲方擅自委托其他單位或個(gè)人從事其它工程項目導致交叉施工造成乙方停工、窩工的,工期應順延,乙方不再承擔對施工現場(chǎng)成品保護的責任,且乙方有權要求甲方賠償因此造成的全部損失。
5、工程未辦理驗收、結算手續,甲方不得入住。甲方提前入住(包括搬入家具)或擅自動(dòng)用工程成品造成無(wú)法驗收的,因此造成的一切損失由甲方負責賠償,并視為工程已驗收合格。
6、因甲方違反本合同第一條第1款的約定,導致本合同無(wú)法履行的。如工程項目尚未實(shí)際開(kāi)工,乙方有權不退回甲方所繳納的首期工程款(包括但不限于定金、首付款、預付款等);如工程項目已經(jīng)實(shí)際開(kāi)工,甲方除需足額支付已完工部分的工程款外,仍需按合同金額的20%向乙方承擔違約責任。如需拆除已完工部分的設備設施,甲方還需承擔因拆除產(chǎn)生的費用。
第十一條 合同的變更和解除
1、合同簽訂后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容應經(jīng)協(xié)商一致后,簽訂補充協(xié)議;如一方要解除合同的,應以書(shū)面形式提出來(lái),經(jīng)雙方協(xié)商同意,并結清相關(guān)款項(包括但不限于工程款、違約金、賠償金等)后,辦理合同解除手續。
2、任何一方擅自解除合同,須支付另一方合同總價(jià)款20%的違約金。
第十二條 爭議解決方式
本合同履行中產(chǎn)生爭議的,雙方應友好協(xié)商,協(xié)商不成的,可以向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第十三條 通知
甲、乙雙方應在本合同中如實(shí)提供聯(lián)系地址及聯(lián)系電話(huà)等(若聯(lián)系地址未填寫(xiě),則以身份證載明的住址或工商登記的住所地為準)。甲、乙雙方關(guān)于本合同履行及相關(guān)事宜的通知(包括但不限于協(xié)商、訴訟的通知),應當按照載明的地址發(fā)出。如果以快遞或者掛號信形式寄送的,自發(fā)出之日起第四日視為送達之日。
任何一方的聯(lián)系方式發(fā)生變更的,應當及時(shí)書(shū)面通知對方,否則因此產(chǎn)生的一切不利后果自行承擔。
第十四條 合同生效
本合同一式兩份,效力相同,雙方各執一份,合同自雙方簽字或蓋章后生效。
第十五條 免責聲明
本合同訂立時(shí),合同中所列有關(guān)免責條款、加重一方責任等合同所有條款的內容及含義,乙方已明確向甲方作了充分的提示告知和說(shuō)明解釋?zhuān)追胶炗啽竞贤幢硎酒錈o(wú)任何疑問(wèn)和異議,并表示愿意接受。
第十六條 其它
1、工程開(kāi)工前,甲方應將房屋鑰匙 壹 把交乙方項目經(jīng)理或指定人員保管;
2、合同附件需加蓋公司合同章,只有個(gè)人簽字無(wú)加蓋印章的不能作為約束雙方權力義務(wù)的憑證。合同附件為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽字蓋章):_________乙方(簽字蓋章):_________
委托代理人:_________法定代表人或授權代表:_________
聯(lián)系電話(huà):_________聯(lián)系電話(huà):_________
日期:_________年_________月_________日日期:_________年_________月_________日
建筑裝飾合同5
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):_____________
2、工程地點(diǎn):_____________
3、承包范圍:_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
4、承包方式:_________________包工包料(部份材料由甲方提供)
5、工期:_________________天。(按甲方通知進(jìn)場(chǎng)施工當天計,即從__________年__________月__________日起計)
6、工程質(zhì)量:_________________按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級,。
7、合同工程價(jià)款(人民幣大寫(xiě)):________________
二、甲方工作
1、開(kāi)工前,向乙方進(jìn)行作法說(shuō)明和現場(chǎng)交接交底,交出可施工現場(chǎng)。
2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
3、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行,辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
4、協(xié)調辦理有關(guān)的手續,解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問(wèn)題。
5、如需要拆改建筑物結構或設備管線(xiàn),負責辦理相應手續,協(xié)調物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問(wèn)題。
三、乙方工作
1、參加甲方組織的作法說(shuō)明的現場(chǎng)交接,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,按甲方要求如期開(kāi)工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。
2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行,組織施工,保質(zhì)、保量、按期施工,解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄,編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾清理工作。
5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
7、進(jìn)場(chǎng)前辦妥施工人員的工地出入證,接受施工安全教育。
8、進(jìn)場(chǎng)人員必須備齊證件,隨時(shí)接受甲方及有關(guān)人員檢查。
9、乙方必須做好施工安全措施,施工安全乙方負責,甲方有權督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。
四、關(guān)于工期的約定
1、因一方責任,影響工期,一切責任由責任方負責。
2、因乙方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不能順延。
3、因甲方逾期付款,逾期交場(chǎng)地,影響工期,工期順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準,本工程保修期一年。
2、甲、乙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方在征得甲方同意后可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
3、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三天內組織驗收,驗收合格后辦理驗收、移交手續。
六、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
1、雙方商定本工程結算以實(shí)際工程量及參考預算單價(jià)為準。
2、在預算項目?jì)扔邪l(fā)生施工完成才結算,沒(méi)有做的項目不結算。
3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
4、工程款的支付方式:_________________
(1)甲、乙雙方簽訂合同后,甲方支付%工程款。
(2)乙方吊頂、水、線(xiàn)管布線(xiàn)完工,甲方支付__________%工程款。
(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進(jìn)場(chǎng),甲方支付__________%工程款。
(4)余款在工程完工通過(guò)驗收,在雙方確定結算后天內,甲方支付5%工程款。
5、本工程項目的增減約定
工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目,均需雙方商定并辦理簽認確定手續,才能進(jìn)行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
七、有關(guān)材料供應的約定
1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場(chǎng),如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場(chǎng)。
2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議,可進(jìn)行檢驗。
八、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失及法律責任。
九、違約責任、爭議或糾紛處理
1、因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
2、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
3、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí),本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
十、附則
1、乙方在施工過(guò)程中除接受甲方監督外還應服從物業(yè)管理公司的管理。
2、本合同正、副文本各兩份,雙方各執二份,具同等效力。
3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(簽字):_________________ 乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
發(fā)包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設工程合同監督管理辦法》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第1條工程概況
1.1工程名稱(chēng):__________________
1.2工程地點(diǎn):__________________
1.3承包范圍:__________________
1.4承包方式:__________________
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開(kāi)工,于_________年_________月竣工。
1.6工程質(zhì)量:合格
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě)):_________(預算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開(kāi)工前3天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電,并說(shuō)明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3負責保護好周?chē)ㄖ锛把b修、設備管線(xiàn)等不受損壞,并承擔相應費用。
2.4如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表,電話(huà)負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ、設備管線(xiàn)不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應征得乙方同意。
4.2非因甲方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時(shí)以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程驗收:
(1)工程具備隱蔽驗收條件前,乙方需自檢合格并于驗收前24小時(shí)以書(shū)面形式(包括隱蔽驗收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認。
(2)經(jīng)驗收合格,甲方代表簽字后方可進(jìn)入下一道工序。若甲方在接到書(shū)面通知后48小時(shí)內未到場(chǎng)驗收,則視為合格。
(3)無(wú)論甲方代表是否參加驗收,當提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時(shí),乙方應按要求剝露,并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格,按公司制度執行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經(jīng)濟損失和工期拖延均由乙方承擔。
5.3本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.4工程竣工后,乙方書(shū)面報告申請通知甲方驗收,甲方自接到驗收報告5日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收,需及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。驗收合可后,辦理移交手續。
第6條關(guān)于工程價(jià)款結算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款:
(1)暫定價(jià)格:_________(見(jiàn)預算)
(2)竣工結算:按預算單價(jià),如清單中沒(méi)有的,甲乙雙方協(xié)商定價(jià),以實(shí)際發(fā)生工程量結算。
(3),付款方式:自合同簽訂之日起_________天內(材料進(jìn)場(chǎng))付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付總工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工驗收合格后付至_________%,質(zhì)保期為一年,一年期滿(mǎn)后一次性結清。
6.2工程完工后,乙方提出工程結算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結清工程款。
第7條有關(guān)質(zhì)保期內的維修約定
7.1、保修范圍:凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開(kāi)裂等均屬乙方保修責任范圍。
7.2保修期限:從交付之日起計算,裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費用:工程中已含保修費用,乙方收到通知后在約定時(shí)間24小時(shí)內給人修理,否則甲方有權通知其他單位進(jìn)行修理。其發(fā)生費用從乙方保修費中扣除,并按甲方的工程制度進(jìn)行相應處罰。
7.4材料采購與檢驗:
a甲方采購的材料或設備到場(chǎng),乙方派人與甲方代表一起驗收,驗收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的損壞或丟失,由乙方承擔賠款。
B乙方采購的材料到場(chǎng),乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復印件)等書(shū)面報批甲方代表,同時(shí)派人與甲方代表共同對到場(chǎng)材料進(jìn)行驗收。對不符合設計、規范及封樣材料要求的材料,不予進(jìn)場(chǎng)。乙方應重新采購并報驗,并承擔由此發(fā)生的一切費用。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
8.2乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生,乙方承擔一切責任,甲方不負責賠償。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前,甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項,未經(jīng)本合同確認的,一律無(wú)效。
10.2本合同簽訂后,有關(guān)合同條款的變更應訂書(shū)面補充協(xié)議,并報原審查、鑒證單位備案后生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內容后即告終止。
第11條合同份數
本合同正本兩份,由甲、乙雙方各執一份。
第12條其它約定
因現有施工圖部分節點(diǎn)及材質(zhì)不明確,故所有工程量以清單單價(jià)為準,本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實(shí)結算。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑裝飾合同6
建筑單位:__(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位:__(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
一、工程項目及施工期限:
二、工程總造價(jià)(大字)
三、質(zhì)量標準:依照本工程施工詳圖施工,說(shuō)明書(shū)及驗收技術(shù)規范辦理,施工中雙方應做好隱蔽工程,分項工程竣工工程的驗收工作,如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用,乙方包工包料由乙方負責,甲供材料造成的由甲方負責。
四、材料供應,乙方包工包料由乙方自行采購,甲供材料由甲方負責采購到場(chǎng),并由乙方認可,由甲方支付材料總價(jià),乙方應按合同的約定及安全文明施工。
五、其它事項:
1、甲方在開(kāi)工前應辦好各項施工準備手續,做到施工現場(chǎng)路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更,應有有關(guān)部門(mén)批準。并由甲方簽發(fā)變更通知書(shū)。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責,乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯,在本合同有效期內審合修正,竣工結算時(shí)以工程決算為準。
六、本合同一式貳份,甲方執一份,乙方執一份,本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效,至工程驗收合格、款項結清后失效,本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):___________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日___________年____月____日
建筑裝飾合同7
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為甲方):_______________________________________
承包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為乙方):_______________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程裝飾施工事項協(xié)商一致,同意訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):______________________________________________
工程地點(diǎn):______________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:_____________________
三、合同工期
開(kāi)工日期:____________________
竣工日期:____________________
。ㄈ缬鎏鞖饣蚣追皆驘o(wú)法施工的,則工期順延)
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:合格
五、工程價(jià)款及結算方式
1、總造價(jià):(大寫(xiě))__________
2、工程款結算方式:
、俸贤灦ê,乙方材料進(jìn)場(chǎng)后三天內,甲方支付乙方總工程款的40%作為備料款;
、谀喙すぷ鹘Y束,木工進(jìn)場(chǎng)前,甲方再支付乙方總工程款的40%作為進(jìn)度款;木工工作結束,油漆工進(jìn)場(chǎng)前,甲方再支付乙方總工程款的15%作為進(jìn)度款;
、塾嗫羁偣こ炭畹5%于工程竣工決算后七天內付清。(工程施工完畢后,按雙方簽證單價(jià)的價(jià)格及實(shí)際完成工程量進(jìn)行決算)。
六、施工準備及雙方的義務(wù)
。1)甲方工作
、偌追街概蒧___________為甲方代表,負責合同履行,對工程進(jìn)度進(jìn)行監理及工程竣工驗收,乙方施工時(shí),甲方應提供水電并騰空室內物品及工程裝飾申報相關(guān)事宜,以方便乙方施工。
。2)乙方工作
、賹追竭M(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底,擬定方案和進(jìn)度計劃。
、谥概蒧___________為乙方代表,負責合同履行按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
、蹏栏駡绦杏嘘P(guān)施工現場(chǎng)管理的規定。
、芤曳阶孕薪M織人員進(jìn)行施工,并提供施工所需的設施。
七、安全生產(chǎn)
乙方在施工期間應加強安全生產(chǎn),文明施工。如因乙方原因發(fā)生安全事故,其責任及損失費用由乙方自行負責承擔。如因甲方原因造成乙方發(fā)生安全事故,其責任及造成的經(jīng)濟損失由甲方全部負責承擔。
八、施工內容和工期的變更
在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增加工程項目,必須提前與乙方取得聯(lián)系,造成費用增加或工期改變的,由甲乙雙方協(xié)商確認按實(shí)際增加結算。
九、工程質(zhì)量及竣工驗收的方法
、俦竟こ桃允┕D紙和甲乙雙方認可的設計變更方案的有關(guān)要求為質(zhì)量評定驗收標準。
、谟捎谝曳皆蛟斐少|(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。如因甲方原因造成質(zhì)量事故,則造成的返工費用由甲方承擔。
、垡曳皆诠こ掏旯ず笫疤靸茸鞒龉こ探Y算書(shū),送達甲方,甲方在一周內組織人員進(jìn)行工程量復核。乙方施工的內容在甲方正常使用下,乙方保修期為壹年。
十、違約責任
。1)本合同簽訂生效后,甲乙雙方應履行合同所規定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除。
。2)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變施工方案,甲方有權要求乙方恢復原狀,由此發(fā)生的損失,由乙方負責并承擔損失。如要改變施工方案必須經(jīng)雙方協(xié)商同意后方可施工。
十一、其它約定事項
十二、糾紛處理
裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,雙方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方可向江山市人民法院提起訴訟。
本合同自雙方簽字蓋章后即行生效,未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式___兩___份,雙方各執___壹___份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑裝飾合同8
合同編號:_________
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條工程概況
1。1工程地點(diǎn):_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1。2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1。3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1。4總價(jià)款:_________元,大寫(xiě)(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
1。5工程期限_________天;開(kāi)工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;
1。6工程內容及做法(見(jiàn)附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條材料供應
3。1按合同約定由甲方提供的材料、設備(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
3。2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見(jiàn)附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條工程質(zhì)量
4。1本工程執行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
4。2本工程由_________方設計施工方案。
4。3甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4。4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4。5在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見(jiàn)附件見(jiàn))后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4。6施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由甲方負責。
第五條工程驗收
5。1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表八:工程驗收單);
5。2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見(jiàn)附表九:工程結算單);
5。3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)________年。驗收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附表十:工程保修單)。
第六條工程款支付方式
6。1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開(kāi)工前_________至_________日,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿(mǎn),甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6。2因變更施工內容導致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6。3雙方款項往來(lái),均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
6。4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價(jià)款的_________%的保修基金?⒐を炇蘸细窈骭________年內沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的`施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條工程監理
8。1本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協(xié)議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8。2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監理工程師及其代表無(wú)權解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務(wù)的事件時(shí),總監理工程師應作出公正的處理。
8。3為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時(shí),按協(xié)議條款的約定處理?偙O理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時(shí)通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務(wù)。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9。1甲方在開(kāi)工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過(guò)協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
9。2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
9。3使用境外圖紙,不能滿(mǎn)足施工需要時(shí),雙方應在協(xié)議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買(mǎi)標準圖紙等事項。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務(wù):
10。1乙方的要求、請求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。
10。2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時(shí)內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價(jià)款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10。3乙方代表易人,乙方應于易人前_________天通知甲方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務(wù)。
第十一條甲方工作
11。1甲方應在開(kāi)工前_________天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明_________份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。
11。2做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
11。3如確實(shí)需要拆改原建筑結構或設計管線(xiàn),負責到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應審批手續,并承擔有關(guān)費用。
11。4不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
11。5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作;
11。6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗收。
第十二條乙方工作
12。1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
12。2嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;
12。3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
12。4保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
12。5參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現場(chǎng)交底。
12。6指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時(shí)書(shū)面通知甲方。
12。7乙方應當提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購貨發(fā)票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、型號、規格、等級、價(jià)格和數量。
第十三條工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(見(jiàn)附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條工期延誤
14。1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14。2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14。3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
14。4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條違約責任
15。1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;
15。2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
15。3因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;
15。4由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15。5由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
15。6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15。7甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15。8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條合同的變更和解除
17。1合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
17。2施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到指定的_________地點(diǎn),甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價(jià)款內)。
第十八條聲明及保證
甲方:
18。1甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
18。2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18。3在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18。4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18。1乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
18。2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18。3在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18。4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、x、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第二十一條通知
21。1根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
21。2各方通訊地址如下:_________。
21。3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書(shū)面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條爭議的處理
22。1本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
22。2本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
建筑裝飾合同9
甲方:___________________
乙方:___________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱(chēng):__________________________________________________
工程地點(diǎn):__________________________________________________
承包范圍:__________________________________________________
承包方式:__________________________________________________
1.2 開(kāi)工日期:__________________________________________________
竣工日期:__________________________________________________
總日歷工期天數:____________________________________________
1.3 質(zhì)量等級:__________________________________________________
1.4 合同價(jià)款:__________________________________________________
第二條 合同文件及解釋順序
第三條 合同文件使用的語(yǔ)言和適用標準及法律
3.1 合同語(yǔ)言:__________________________________________________
3.2 適用標準、規范:____________________________________________
3.3 適用法律、法規:____________________________________________
第四條 圖紙
4.1 圖紙提供日期:______________________________________________
4.2 圖紙提供套數:______________________________________________
4.3 圖紙特殊保密要求和費用:____________________________________
第五條 甲方代表
5.1 甲方代表姓名和職稱(chēng)(職務(wù)):________________________________
5.2 甲方賦予甲方代表的職權:____________________________________
5.3 甲方代表委派人員的名單及責任范圍:__________________________
第六條 監理單位及總監理工程師
6.1 監理單位名稱(chēng):______________________________________________
6.2 總監理工程師姓名、職稱(chēng):____________________________________
6.3 總監理工程師職責:__________________________________________
第七條 乙方駐工地代表
第八條 甲方工作
8.1 提供具備開(kāi)工條件施工場(chǎng)地的時(shí)間和要求:________________________________________
8.2 水、電、電訊等施工管線(xiàn)進(jìn)入施工場(chǎng)地的時(shí)間、地點(diǎn)和供應要求:____________________
8.3 需要與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系和協(xié)調工作的內容及完成時(shí)間:________________________________
8.4 需要協(xié)調各施工單位之間關(guān)系的工作內容和完成時(shí)間:______________________________
8.5 證件辦理、批件的名稱(chēng)和完成時(shí)間:______________________________________________
8.6 會(huì )審圖紙和設計交底的時(shí)間:____________________________________________________
8.7 向乙方提供的設施內容:________________________________________________________
第九條 乙方工作
9.1 施工圖和配套設計名稱(chēng)、完成時(shí)間及要求:________________________________________
9.2 提供計劃、報表的名稱(chēng)、時(shí)間和份數:____________________________________________
9.3 施工場(chǎng)地防護工作的要求:______________________________________________________
9.4 施工現場(chǎng)交通和噪音控制的要求:________________________________________________
9.5 符合施工場(chǎng)地規定的要求:______________________________________________________
9.6 保護建筑物結構及相應管線(xiàn)和設備的措施:________________________________________
9.7 建筑成品保護的措施:__________________________________________________________
第十條 進(jìn)度計劃
10.1 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進(jìn)度計劃的時(shí)間:_________________________
10.2 甲方代表批準進(jìn)度計劃的時(shí)間:_________________________________________________
第十一條 延期開(kāi)工
第十二條 暫停施工
第十三條 工期延誤
第十四條 工期提前
第十五條 工程樣板
15.1 對工程樣板間的要求:_________________________________________________________
第十六條 檢查和返工
第十七條 工程質(zhì)量等級
17.1 工程質(zhì)量等級要求的追加合同價(jià)款:__________________________
17.2 質(zhì)量評定部門(mén)名稱(chēng):________________________________________
第十八條 隱蔽工程和中間驗收
18.1 中間驗收部位和時(shí)間:______________________________________
第十九條 驗收和重新檢驗
第二十條 合同價(jià)款及調整
20.1 合同價(jià)款形式(固定價(jià)格加風(fēng)險系數合同、可調價(jià)格合同等):_______________________
20.2 調整的方式:______________________________________________
第二十一條 工程預付款
21.1 預付工程款總金額:________________________________________
21.2 預付時(shí)間和比例:__________________________________________
21.3 扣回時(shí)間和比例:__________________________________________
21.4 甲方不按時(shí)付款承擔的違約責任:__________________________________________________
第二十二條 工程量的核實(shí)確認
22.1 乙方提交工程量報告的時(shí)間和要求:________________________________________________
第二十三條 工程款支付
23.1 工程款支付方式:__________________________________________
23.2 工程款支付金額和時(shí)間:____________________________________
23.3 甲方違約的責任:__________________________________________
第二十四條 材料樣品或樣本
第二十五條 甲方供應材料設備
25.1 甲方供應材料、設備的要求(附清單):____________________________________________
第二十六條 乙方采購材料設備
第二十七條 材料試驗
第二十八條 甲方變更設計
第二十九條 乙方變更設計
第三十條 設計變更對工程的影響
第三十一條 確定變更價(jià)款
第三十二條 竣工驗收
32.1 乙方提供竣工驗收資料的內容:_______________________________________________________
32.2 乙方提交竣工報告的時(shí)間和份數:_____________________________________________________
第三十三條 竣工結算
33.1 結算方式:________________________________________________
33.2 乙方提供結算報告的時(shí)間:__________________________________
33.3 甲方批準結算報告的時(shí)間:__________________________________
33.4 甲方將撥款通知送達銀行的時(shí)間:________________________
33.5 甲方違約的責任:__________________________________________
第三十四條 保修
34.1 保修內容、范圍:__________________________________________
34.2 保修期限:________________________________________________
34.3 保修金額和支付方法:______________________________________
34.4 保修金利息:______________________________________________
第三十五條 爭議
35.1 爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,雙方應及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),雙方同意由__________________仲裁委員會(huì )仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機構,事后又沒(méi)有達成書(shū)面仲裁合同的,可向人民法院起訴)
第三十六條 違約
36.1 違約的處理:______________________________________________
36.2 違約金的數額:____________________________________________
36.3 損失的計算方法:__________________________________________
36.4 甲方不按時(shí)付款的利息率:__________________________________
第三十七條 索賠
第三十八條 安全施工
第三十九條 專(zhuān)利技術(shù)和特殊工藝
第四十條 不可抗力
40.1 不可抗力的認定標準:______________________________________
第四十一條 保險
第四十二條 工程停建或緩建
第四十三條 合同生效與終止
43.1 合同生效日期:____________________________________________
第四十四條 合同份數
44.1 合同副本份數:____________________________________________
44.2 合同副本的分送責任:______________________________________
44.3 合同制訂費用:____________________________________________
甲方(蓋章):______
乙方(蓋章):______
地址:______________
地址:______________
法定代表人:________
法定代表人:________
代理人:____________
代理人:____________
電話(huà):______________
電話(huà):______________
傳真:______________
傳真:______________
郵政編碼:__________
郵政編碼:__________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________
帳號:______________
帳號:____________
合同訂立時(shí)間:________年_______月________日
鑒(公)證意見(jiàn):___________________________
經(jīng)辦人:___________________________________
鑒(公)證機關(guān)(蓋章):___________________
______________年____________月___________日
建筑裝飾合同10
發(fā)包方(甲方)________________________
承包方(乙方)________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規定》和其它法律、法規,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱(chēng):
1.2、工程地點(diǎn):
1.3、承包范圍:
1.4、承包方式:
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開(kāi)工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質(zhì)量:
1.7、合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě))______________________________
第2條甲方工作
2.1、開(kāi)工前____天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說(shuō)明份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說(shuō)明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、委托監理公司進(jìn)行工程監理,監理公司任命為監理工程師。其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周?chē)ㄖ锛把b修、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5、如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部問(wèn)辦理相應審批手續。
2.6、協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ、設備管線(xiàn)等不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時(shí)以上(一周內累計計算)工期相應順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》(GBJ30-88)等國家制定的施工及驗收現范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時(shí),乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收,需及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用第____種:
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格加____%包干風(fēng)險系數計算。包干風(fēng)險包括____________內容。
(3)以可調價(jià)格:按照深圳市有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià),并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時(shí)一次結清。
撥款分____次進(jìn)行,撥款____%金額
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內,
結清尾款。
第7條關(guān)于材料供應的的約定
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見(jiàn)附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價(jià)值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場(chǎng)堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價(jià)賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決。
甲方(簽章)
乙方:(簽章)
委托代理人:
委托代理人:
電話(huà):
電話(huà):
簽約地址:
簽約日期:
建筑裝飾合同11
發(fā)包人:___________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人:___________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關(guān)法律、行政法規,遵循自愿、公平和誠信的原則,雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致,為明確雙方的責任、權利和義務(wù),確保工程安全,如質(zhì)如期地完成并交付使用,特簽訂如下條款,以資共同遵守執行。
第一條 工程項目簡(jiǎn)介:
1、 工程名稱(chēng):東莞長(cháng)安勵進(jìn)電子塑膠五金制品廠(chǎng)廠(chǎng)房、宿舍-宿舍
2、 工程地點(diǎn):東莞市長(cháng)安鎮烏沙新星工業(yè)園
3、 工期要求:跟隨甲方項目部安排的進(jìn)度計劃執行
4、總建筑面積:工程總建筑面積為12311.23m2,抹灰面積根據甲方提供詳圖另行統計
第二條 承包范圍及方式:
1. 室內的抹灰工作說(shuō)明如下:
a) 甲方進(jìn)度計劃安排范圍的本工程圖紙標識的所有抹灰工作(不包括預留洞口封堵、槽孔修整、洞口側壁等部位抹灰和表面壓光)。
b) 包括不同基體材料接縫及梁底、柱墻交接用玻纖網(wǎng)格布粘貼等甲方安排的質(zhì)量措施工作。
c) 抹灰用材料及機具的場(chǎng)內運輸及搬運工作,包括按甲方指定地點(diǎn)清理運輸建筑垃圾及工作場(chǎng)地的日常清理及完工清理都在包干價(jià)內。
d)墻體基層表面清理(如表面塵埃及疏松物、脫模劑、油漬)、光滑表面抹灰前的毛化處理及抹灰前工作面的濕潤工作,并負責抹灰后的養護工作及交付驗收前的成品保護工作。
e) 包括按甲方施工方案交底進(jìn)行限額材料控制及抹灰厚度控制。
f)室內抹灰必須嚴格按照規范要求、設計要求施工。
g)內外抹灰班組劃分:外墻抹灰以邊梁外邊分開(kāi),全部?jì)葔φ⒚婺ɑ、樓梯間墻抹灰等由內墻抹灰班完成。
h)內、外抹灰班組在窗臺、陽(yáng)臺交界位置時(shí)內粉班組粉窗臺面、陽(yáng)臺面(含外墻的);外粉灰班抹窗戶(hù)過(guò)梁底、陽(yáng)臺梁底(含室內的);等鋁合金安裝后,門(mén)窗洞口(防盜門(mén)、防火門(mén)、內窗等)四周縫隙封口為內粉灰班承包價(jià)內。與墻連通的裝飾柱按甲方下達的通知施工。
K)梁、墻面的0.3M2以?xún)鹊腻N鑿。
2.室內立面全部飾面磚粘貼工作如下:
a) 本工程的室內飾面磚工程工作內容是指設計圖紙全部需貼內墻磚的所有工作內容含基層清理,泥底結合層掛網(wǎng)、批泥底、分磚模數線(xiàn)、飾面磚粘貼、勾縫、清洗等。
b)現場(chǎng)工人搬運和垂直運輸、材料疊堆整齊、門(mén)、窗邊、線(xiàn)條等所有收口及完成后驗收前的所有本項工程的雜物清理(包括落地灰的過(guò)篩回收利用.垃圾運至指定點(diǎn),門(mén)窗及管道由于抹灰所造成的污染清理等)。
c)以及內墻飾面磚分項工程需要發(fā)生的其它一切工序均屬承包工作內容。
3.樓地面鋪裝地板磚粘貼工作如下:
a)本工程的室內地板磚工程工作內容是指設計圖紙全部需貼地板磚的所有工作內容:地面、陽(yáng)臺、走廊、衛生間的地板磚鋪裝(含基層清理,批泥底、分磚模數線(xiàn)、飾面磚粘貼、勾縫、清洗等)。
b)基層找平:根據樓地面的設計標高,用1:2.5(體積比)干硬性水泥砂漿找平,如地面有坡度排水,應做好找坡,并做出基準點(diǎn),在基準點(diǎn)拉水平通線(xiàn)進(jìn)行鋪設。在基層鋪抹干硬性水泥砂漿之前,應先在基層表面均勻抹素水泥漿一遍,增加基層與找平層之間的粘結度;
c)鋪設地磚之前,在底子灰面層上先撒上一層水泥,在稍灑水后隨即鋪地磚,具體表兩種鋪設方法。其一,留縫鋪設法,根據尺寸彈線(xiàn),鋪縫均勻,不留半磚,從門(mén)口開(kāi)始在已經(jīng)鋪好的地磚上墊上木板,人站在板上鋪裝。鋪橫縫時(shí)用米厘條鋪一皮放一根,豎縫根據彈線(xiàn)走齊。隨鋪隨用棉紗布洗擦干凈。其二,滿(mǎn)鋪法,無(wú)須彈線(xiàn),從門(mén)口往里鋪,出現非整塊時(shí)用切割機切割補齊。鋪完后用小噴壺澆水,等磚稍稍吸水后,隨手用小錘沿板拍打一遍,將縫撥直,再拍再撥,直到平實(shí)為止。留縫鋪設取出來(lái)厘條,用1:1水泥砂漿勾縫,滿(mǎn)鋪地磚用1:1水泥砂漿掃縫(沙子需經(jīng)過(guò)砂網(wǎng)過(guò)篩)。鋪完一片,清潔一片,隨即覆蓋一層塑料薄膜進(jìn)行養護,3~5天內不準上人踩踏,以確保裝飾工程質(zhì)量。
e)浴廁間要求設置防水層,并采用高效防水涂料或行之有效的防水材料。在有防水要求的房間內的四周墻面上,防水層須高出樓地面180MM以上;浴廁間的樓地面標高分別低于居室、走廊20mm,并注意衛生間的地漏標高設置和排水坡向,將流水方向引導到地漏,決不允許反坡向倒流或積水現象出現。
4. 以包人工、包質(zhì)量、包工期、包安全文明施工及包要用的工具機具,以一次性確定單價(jià)的方式進(jìn)行承包。
第三條 分包單價(jià)、計量辦法、結算方式:
1.室內面抹灰按實(shí)際抹灰面積___________元/ m2___________元/平方(大寫(xiě)),此單價(jià)為結算固定單價(jià),不隨物價(jià)、市場(chǎng)、政策性調整而變化。
2. 室內飾面磚按實(shí)際粘貼面積___________元/ m2___________元/平方(大寫(xiě))包打底,此單價(jià)為結算固定單價(jià),不隨物價(jià)、市場(chǎng)、政策性調整而變化。
3. 室內地板磚磚按實(shí)際粘貼面積___________元/ m2___________元/平方(大寫(xiě))包打底,此單價(jià)為結算固定單價(jià),不隨物價(jià)、市場(chǎng)、政策性調整而變化。
3. 按圖計算實(shí)際室內墻抹灰面積、室內墻飾面磚粘貼面積與室內墻地板磚粘貼面積,根據施工預結算規則扣除門(mén)窗洞口及空圈面積,非乙方原因造成的拆改變更部分根據甲方與業(yè)主的確認工程量另行計算。
4. 驗收達不到甲方的質(zhì)量要求,對甲方提出的整改意見(jiàn)拒不執行,導致工程進(jìn)度受阻的,甲方有權另行通知合格隊伍進(jìn)場(chǎng),乙方按工程總款的70%結算后辦理退場(chǎng)手續。
5.本工程竣工合同質(zhì)量、安全保證金___________元在合同簽定前,付給甲方并辦好有關(guān)手續,按乙方完成合同約定條款情況,在結算時(shí)退還。
第四條 付款方式
1、工程每完成一層進(jìn)度,甲方支付乙方所完成工程量款的50%作為生活費。
2、工程形象進(jìn)度至油漆成活付所完工程量總款60%,裝飾竣工驗收后付工程總款的80%,余款六個(gè)月后付清。
第五條 工程質(zhì)量:
1. 本工程的質(zhì)量目標為確保優(yōu)良工程,乙方應無(wú)條件配合甲方實(shí)現質(zhì)量目標的措施要求工作。
2. 施工質(zhì)量必須符合GB50210-___________《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》的相關(guān)規定及甲方施工技術(shù)交底的要求,如驗收不合格,必須無(wú)條件返工,其工料費損失由乙方承擔,質(zhì)量部門(mén)根據項目部處罰制度進(jìn)行罰款。
3. 乙方嚴格執行“三檢”制度進(jìn)行自檢并做好記錄,按約定平方數或分層驗收,發(fā)現問(wèn)題不得擅自作主張,甲方及業(yè)主、監理提出的整改意見(jiàn)乙方應及時(shí)執行。
4. 甲方以單位樓層為驗收批量,完成一層工完場(chǎng)清后通知甲方質(zhì)檢部門(mén)組織進(jìn)度驗收,驗收合格后,甲方通知乙方下一步的工作部位,如質(zhì)量不合格或工完場(chǎng)不清,甲方有權在乙方整改完成之前不通知下一步工作量,相應窩工費用由乙方自負。
5. 在業(yè)主裝飾工程驗收合格前,乙方應無(wú)條件配合甲方的門(mén)窗安裝及其他特殊裝飾工程的施工及修整工作。
第六條 甲方責任和權限:
1、甲方應依照圖紙向乙方進(jìn)行技術(shù)交底,并為乙方施工班組提供技術(shù)交底,如乙方技術(shù)、質(zhì)量、工期安全達不到要求,甲方有權責令其停工或返工,甚至清退乙方出場(chǎng);所造成的損失由乙方負責,如甲方責令乙方出場(chǎng),所完成的工程結算單價(jià)按合同的70%結算(包括乙方自愿退場(chǎng))。
2、甲方在整個(gè)施工過(guò)程中,提供住宿、公共食堂。
3、甲方在安全生產(chǎn)方面,嚴格按《目標管理工作實(shí)施細則》對乙方進(jìn)行管理。
4、甲方在文明施工方面,嚴格按企業(yè)規章制度及各項管理規則,對乙方的違章進(jìn)行處罰。
5、甲方督促施工人員遵守法律、法令,重視精神文明建設,制止刑事犯罪,乙方若有違法行為,甲方將配合公安部門(mén)予以嚴懲,直至追究刑事責任。
6、甲方有督促乙方愛(ài)護工地設施,并對浪費材料、水電的行為予以實(shí)際損失五倍的罰款,對情節嚴重、不聽(tīng)勸阻者,予以清退。
7、甲方隨時(shí)掌握乙方工程進(jìn)度,并依據甲方所訂立的計劃進(jìn)行獎罰,或發(fā)放工程款。
第七條 乙方責任和權限
1、乙方必須嚴格按照圖紙和技術(shù)交底以及甲方編制的施工組織設計及施工規范進(jìn)行施工,以確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良,否則將承擔由此造成工程質(zhì)量的直接損失和間接損失。
2、乙方應履行節約、合理使用材料,工完料清,愛(ài)護工地設施,不得隨意浪費各種材料,不得浪費水電,否則乙方將承擔相應罰款。
3、乙方應嚴格遵守安全目標管理工作,實(shí)施細則、確保安全施工,乙方承包人必須堅守工作崗位,必須配備現場(chǎng)施工員,技術(shù)負責人,安全負責人,并必須長(cháng)期跟班作業(yè),具體指揮。
4、乙方應嚴格遵守甲方制定的各種規章制度,若有違反的將承擔相應的處罰。
5、乙方應嚴格對從業(yè)人員嚴格審查,必須杜絕有犯罪行為的人員進(jìn)入工地,以確保項目正常施工。對乙方人員違法亂紀、打架、斗毆所造成的一切損失及處罰均由乙方承擔。對乙方從業(yè)人員偷竊甲方財產(chǎn)行為的,一經(jīng)發(fā)現,乙方則承擔所盜竊價(jià)值十倍的罰款。
6、乙方在施工過(guò)程中,所有的勞保用品及費用自理。乙方進(jìn)場(chǎng)人員必須帶好身份證,并將各種證件的復印件、花名冊、報甲方。
7、乙方人員如因打架斗毆造成的傷害及違反國家法規、法令所造成的一切后果,均由乙方負責,甲方概不負責。
8、如乙方未經(jīng)甲方同意將工程轉包或中途停工或退工者,甲方有權責令退場(chǎng)。
9、乙方在合同外零星用工,必須由項目部主要負責人當日進(jìn)行簽證證明,當月結清,過(guò)期一概作廢,不予結算。
10、 工程進(jìn)度均按項目部下達施工進(jìn)度計劃執行,乙方必須如質(zhì)如量地完成項目部下達的合理工程量計劃,如未完成每天的工程量,而所延誤其他工種的工期,所耽誤的工資和產(chǎn)生的費用均由乙方負責,并對其處以壹千元的罰款。
第八條 安全和責任
1、乙方在施工過(guò)程中,一切按安全操作規范,及工地安全制度進(jìn)行施工生產(chǎn)杜絕違章作業(yè),以安全勞動(dòng)合同為準繩,牢固樹(shù)立安全意識,以“安全第一,預防為主”為宗旨。
2、乙方必須加強安全生產(chǎn)管理及職工安全教育,并對所承包的施工區域、地段的所屬相關(guān)配套班組完成每道工序進(jìn)行監督和檢查驗收,確保安全合格無(wú)隱患后方能進(jìn)入本項目工作的施工,如安全上達不到要求,即刻通知項目部,責成所屬班組進(jìn)行整改,直至合格為止,方能作業(yè)。
3、工地禁用55歲以上工人及17歲以下兒童,嚴禁有癲病、心臟病、高血壓、殘疾等的工作人上班,每個(gè)工人必須有安全自我保護能力。
4、乙方必須做到:施工操作前,必須堅持每天先交底,檢查確無(wú)安全隱患、操作過(guò)程中確保安全生產(chǎn),如乙方施工人員違返安全操作規程或違反工地規章度而造成的安全事故,根據情節、責任輕重,10000元以?xún)扔砂嘟M負責,超過(guò)10000元,甲乙雙方協(xié)商解決。
第九條 獎罰制度
1、嚴守施工操作規程、合理施工、對違反操作規程、不服從工地現場(chǎng)指揮,所造成的質(zhì)量事故,其返工所用的工料費用,全部由乙方負擔并視情節輕重處以罰款。
2、嚴禁亂拉接電源,未經(jīng)甲方批準嚴禁生火否責罰款300元/人。
3、乙方人員必須講究衛生,嚴禁隨地大小便,嚴禁亂倒剩飯剩菜,一經(jīng)發(fā)現,罰款500元/次。
4、生活垃圾集中倒入垃圾池內,發(fā)現亂倒垃圾者罰款300元/次。
5、不戴安全帽、工作證者,穿高跟鞋、拖鞋進(jìn)入工地者,一經(jīng)發(fā)現罰直接負責人200元/人次,罰乙方負責人200元/人次。
6、一切聽(tīng)從工地管理人員的合理安排及對質(zhì)量的要求,嚴格遵守工地材料管理制度,如乙方浪費材料和不服從安排,工地管理人員不需乙方簽字,由處以壹仟元以下的罰款,但罰款單應有兩個(gè)管理人員簽字可生效,待分項工程竣工結算時(shí)相應扣除,予以?xún)冬F。
7、完工4天內,不按要求清場(chǎng),甲方有權另行安排人員清理,按雙倍工資支付,該部分工資由乙方承擔,并每次罰乙方500元/次。
第十條 其他
1、承包方必須堅守工地,帶領(lǐng)工人認認真真、一絲不茍的完成虛承包的分項工程施工任務(wù),如有事外出或回家,需征得本項工程管理人員的同意,項目負責人批準,否則,每次處以500元以下的罰款。
2、各班組和睦相處,嚴禁打架斗毆、偷竊現象。工地制度是:“打架斗毆者,不論雙方對錯,每次各罰款20xx元以上”,“偷一罰十”。
3、本合同執行過(guò)程中,確因建設方資金不到位,結構變更及其它等原因而導致甲方被停工以至影響到乙方時(shí)不算甲方違約。
4、其它的有關(guān)事項,甲方雙方協(xié)商解決。
5、本合同壹式貳份,甲方壹份、乙方壹份,自雙方簽字之日起生效,至工程竣工,余款付清后自行失效。
甲方(簽章):___________ 乙方(簽章):___________
___________年 ___________月___________ 日___________ 年___________ 月___________ 日
建筑裝飾合同12
甲方:________________________
乙方:________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程名稱(chēng):_________;工程地點(diǎn):_________;承包范圍:_________;承包方式:_________。
1.2 開(kāi)工日期:_________;竣工日期:_________;總日歷工期天數:_________。
1.3 質(zhì)量等級:_________。
1.4 合同價(jià)款:_________。
第二條 合同文件及解釋順序
_________。
第三條 合同文件使用的語(yǔ)言和適用標準及法律
3.1 合同語(yǔ)言:_________。
3.2 適用標準、規范:_________。
3.3 適用法律、法規:_________。
第四條 圖紙
4.1 圖紙提供日期:_________;
4.2 圖紙提供套數:_________;
4.3 圖紙特殊保密要求和費用:_________。
第五條 甲方代表
5.1 甲方代表姓名和職稱(chēng)(職務(wù)):_________;
5.2 甲方賦予甲方代表的職權:_________;
5.3 甲方代表委派人員的名單及責任范圍:_________。
第六條 監理單位及總監理工程師
6.1 監理單位名稱(chēng):_________;
6.2 總監理工程師姓名、職稱(chēng):_________;
6.3 總監理工程師職責:_________。
第七條 乙方駐工地代表
_________。
第八條 甲方工作
8.1 提供具備開(kāi)工條件施工場(chǎng)地的時(shí)間和要求:_________;
8.2 水、電、電訊等施工管線(xiàn)進(jìn)入施工場(chǎng)地的時(shí)間、地點(diǎn)和供應要求:_________;
8.3 需要與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系和協(xié)調工作的內容及完成時(shí)間:_________;
8.4 需要協(xié)調各施工單位之間關(guān)系的工作內容和完成時(shí)間:_________;
8.5 辦理的證件、批件的名稱(chēng)和完成時(shí)間:_________;
8.6 會(huì )審圖紙和設計交底的時(shí)間:_________;
8.7 向乙方提供的設施內容:_________。
第九條 乙方工作
9.1 施工圖和配套設計名稱(chēng)、完成時(shí)間及要求:_________;
9.2 提供計劃、報表的名稱(chēng)、時(shí)間和份數:_________;
9.3 施工場(chǎng)地防護工作的要求:_________;
9.4 施工現場(chǎng)交通和噪音控制的要求:_________;
9.5 符合施工場(chǎng)地規定的要求:_________;
9.6 保護建筑物結構及相應管線(xiàn)和設備的措施:_________;
9.7 建筑成品保護的措施:_________。
第十條 進(jìn)度計劃
10.1 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進(jìn)度計劃的時(shí)間:_________;
10.2 甲方代表批準進(jìn)度計劃的時(shí)間:_________。
第十一條 延期開(kāi)工
_________。
第十二條 暫停施工
_________。
第十三條 工期延誤
_________。
第十四條 工期提前
_________。
第十五條 工程樣板
15.1 對工程樣板間的要求:_________。
第十六條 檢查和返工
_________。
第十七條 工程質(zhì)量等級
17.1 工程質(zhì)量等級要求的追加合同價(jià)款:_________;
17.2 質(zhì)量評定部門(mén)名稱(chēng):_________。
第十八條 隱蔽工程和中間驗收
18.1 中間驗收部位和時(shí)間:_________。
第十九條 驗收和重新檢驗
_________。
第二十條 合同價(jià)款及調整
20.1 合同價(jià)款形式(固定價(jià)格加風(fēng)險系數合同、可調價(jià)格合同等):_________;
20.2 調整的方式:_________。
第二十一條 工程預付款
21.1 預付工程款總金額:_________;
21.2 預付時(shí)間和比例:_________;
21.3 扣回時(shí)間和比例:_________;
21.4 甲方不按時(shí)付款承擔的違約責任:_________。
第二十二條 工程量的核實(shí)確認
22.1 乙方提交工程量報告的時(shí)間和要求:_________。
第二十三條 工程款支付
23.1 工程款支付方式:_________;
23.2 工程款支付金額和時(shí)間:_________;
23.3 甲方違約的責任:_________。
第二十四條 材料樣品或樣本
_________。
第二十五條 甲方供應材料設備
25.1 甲方供應材料、設備的要求(附清單):_________。
第二十六條 乙方采購材料設備
_________。
第二十七條 材料試驗
_________
第二十八條 甲方變更設計
_________。
第二十九條 乙方變更設計
_________。
第三十條 設計變更對工程的影響
_________。
第三十一條 確定變更價(jià)款
_________。
第三十二條 竣工驗收
32.1 乙方提供竣工驗收資料的內容:_________;
32.2 乙方提交竣工報告的時(shí)間和份數:_________。
第三十三條 竣工結算
33.1 結算方式:_________;
33.2 乙方提交結算報告的時(shí)間:_________;
33.3 甲方批準結算報告的時(shí)間:_________;
33.4 甲方將撥款通知送達經(jīng)辦的銀行時(shí)間:_________;
33.5 甲方違約的責任:_________。
第三十四條 保修
34.1 保修內容、范圍:_________;
34.2 保修期限:_________;
34.3 保修金額和支付方法:_________;
34.4 保修金利息:_________。
第三十五條 爭議
35.1 爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,雙方應及時(shí)協(xié)商解決。
協(xié)商不成時(shí),雙方同意由_________仲裁委員會(huì )仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機構,事后又未達成書(shū)面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第三十六條 違約
36.1 違約的處理:_________;
36.2 違約金的數額:_________;
36.3 損失的計算方法:_________;
36.4 甲方不按時(shí)付款的利息率:_________。
第三十七條 合同生效與終止
37.1 合同生效日期:_________年_________月_________日
第三十八條 合同份數
38.1 合同副本份數:_________;
38.2 合同副本的分送責任:_________;
38.3 合同制訂費用:_________。
甲方(蓋章):__________________乙方(蓋章):____________________
代表(簽字):__________________代表(簽字):____________________
__________年_______月________日___________年_______月_______日
建筑裝飾合同13
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門(mén)審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書(shū)》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點(diǎn):_________區___________路____弄(村)____號___樓____室。
3.住房結構:____________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
4.裝飾施工內容:詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價(jià)款:¥_________元,大寫(xiě)(人民幣):______________________________
其中:材料費:________________________________,人工費:_____________________
管理費:________________________________,設計費:_____________________
垃圾清運費:____________________________,稅金(3.41%):____________
其他費用:___________________________
經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
7.工期:自_________年_______月______日開(kāi)工,至________年_____月____日竣工,工期________天。
二、關(guān)于材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料、設備表》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng),乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方提供的材料:詳見(jiàn)附件三《主材料報價(jià)單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
2.本工程由_________方設計,施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見(jiàn)附件四)后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.工程驗收:甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應予承認,事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗,若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見(jiàn)附件五《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。如通過(guò)竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定:
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定:
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結算:詳見(jiàn)附件六《工程結算單》。
3.工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見(jiàn)附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來(lái),均應出具收據,施工結束須開(kāi)具發(fā)票。
付款時(shí)間付款百分比金額
對預算設計認可簽訂合同之日1000元,第二次付款時(shí)扣除
合同簽訂后開(kāi)工后二到五天65%元
施工過(guò)程中工期進(jìn)度過(guò)半30%元
竣工驗收當天5%元
增加工程項目簽訂項目變更表100%元
注:裝飾工程有形市場(chǎng)另有規定的,亦可按市場(chǎng)規定辦理。
六、其它事項
1.甲方工作:
1)甲方應在開(kāi)工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明_________份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。
2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
3)如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設計管線(xiàn),負責到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應審批手續,并承擔有關(guān)費用。
2.乙方工作:
1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底。
2)指派______________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時(shí)書(shū)面通知甲方。
3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線(xiàn)。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí),憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統一發(fā)票,可向市建筑裝飾協(xié)會(huì )家庭裝飾委員會(huì )商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門(mén)或消費者協(xié)會(huì )投拆。
2.當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向--市仲裁委員會(huì )申請仲裁或人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款__________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人: 委托代理人:
住址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
郵編: 郵編:
簽訂日期:年月日 簽訂日期:年月日
建筑裝飾合同14
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙雙方本著(zhù)平等互助,誠實(shí)首信的原則,根據中華人民共和國民法典,經(jīng)營(yíng)法,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂以下合同,以資共同遵守。
一、合同內容
貨物的品名,規格型號,數量及單價(jià)________。
二、質(zhì)量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求)
1、乙方必須提供全新的貨物(含零部件,配件等),表面無(wú)劃痕,無(wú)碰撞痕跡,且權屬清楚,付產(chǎn)品合格證書(shū)及檢測報告,不得侵害他人的知識產(chǎn)權。裝飾材料購銷(xiāo)合同、貨物必須符合或優(yōu)于國家規定的“裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護標準以及國家和行業(yè)規定的其他質(zhì)量要求,技術(shù)指標與出廠(chǎng)標準,做到外觀(guān)整潔,標識清楚。
2、乙方對其產(chǎn)品包修,包修期為產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方應負責三包(包修、包換、包退),所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔、包修期滿(mǎn)后甲方享有終身成本價(jià)維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現問(wèn)題,甲方同時(shí)有權解除合同,并追究其經(jīng)濟責任、另選供貨商。
其他質(zhì)量要求:無(wú)
三、交貨時(shí)間與地點(diǎn)
1、乙方負責將貨物運送至約定地點(diǎn),承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。并在貨物交付給甲方前承擔風(fēng)險責任,甲方在交貨地點(diǎn)對數量、外觀(guān)檢查后驗收,對產(chǎn)品質(zhì)量不符合或規格不符的,有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權拒收,并由乙方承擔因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。
2、貨物需安裝調試的,乙方負責安裝調試并承擔相應的費用甲方在安裝調試完畢后10個(gè)工作日內驗收。乙方在安裝調試過(guò)程中,應妥善小心,如果對甲方造成損失,應承擔相應賠償責任。
3、貨物需安裝調試的,乙方應派遣技術(shù)人員和組織施工方案按合同規定過(guò)的日程內完成安裝調試工作,不得有誤,并對甲方人員進(jìn)行必要的技術(shù)指導,保證使“采購物品”達到預定的性能指標。
4、在安裝調試過(guò)程中,乙方提供各種條件及輔助人員的技術(shù)指導,在技術(shù)人員的技術(shù)指導下進(jìn)行輔助安裝、調試及其他工作。
5、交貨時(shí)間:____________________
交貨地點(diǎn):_________________________
四、付款方式
本合同付款方式選擇如下等中方式:_______________
1、乙方在貨物交付甲方并驗收合格后,憑發(fā)票要求甲方支付貨款。甲方在收到貨物后天內結清貨款。
2、甲方在出具正式發(fā)票。
3、甲方在______年__________日支付乙方貨物定金乙方將貨物送至甲方指定地點(diǎn)后余款在______月_____日支付結算,并預留一定比例的質(zhì)量保證金,待該工程結束驗收后規定的工作日內一次結清、
4、國家稅收應由乙方自行負責(貨物應交稅收)、
五、雙方違約責任
甲方責任:
1、甲方如中途變更產(chǎn)品品種、規格、型號、質(zhì)量或包裝,應提前通知乙方,經(jīng)乙方同意后,可以簽訂書(shū)面合同副本。
2、甲方如中途退貨應事先爭得乙方的同意,乙方同意退貨的,應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應貨物總值10 %的違約金,乙方不同意退貨的甲方仍需按合同規定收貨,產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標準行業(yè)規定及合同約定的情形除外。
3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天,
應按延期付款總額的萬(wàn)分之或按銀行同期利率支付,作為延期付款違約金。
乙方責任
1、產(chǎn)品品種、規格、質(zhì)量不符合本合同約定時(shí),乙方應在24小時(shí)內負責包修、包退、包換并承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現質(zhì)量問(wèn)題,則甲方有權解除合同,同時(shí)由乙方向甲方支付總貨款的10%(比例)的違約金。
2、乙方應在合同約定的交貨時(shí)間及地點(diǎn)交貨,如果乙方逾期交貨,應爭得甲方同意,然則每逾期一日,乙方應按總貨款的10%(比例)計算,向甲方賠償逾期違約金,如因乙方原因貨物逾期天數過(guò)多給甲方造成不可估量損失的乙方應賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費用。
3、乙方未按本合同規定的產(chǎn)品數量交貨時(shí),少交部分,甲方如需要,應照數補齊,甲方如不需要,可以退貨,由退貨所造成的損失,由乙方自行承擔,如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應該給甲方不能交貨部分貨款總值的20%的違約金,甲方另行采購。
六、條款
甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同時(shí),應及時(shí)向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,在取得有關(guān)機構證明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承擔違約責任。
七、合同爭議解決方式
本合同一式兩份,在執行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛,甲乙雙方應協(xié)商解決,也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門(mén)調解協(xié)商,調解不成的可由當地人民法院或當地仲裁機構仲裁解決。
八、合同生效
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字蓋章之日起生效,本合同在執行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協(xié)議解決,并簽訂補充協(xié)議,且有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________
電話(huà):_______________電話(huà):_______________
授權代表簽字蓋章:_____授權代表簽字蓋章:_____
________年________月________日________年________月________日
建筑裝飾合同15
委任單位:________________(甲方)
施工單位:________________(乙方)
就________________裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書(shū),共同遵守如下:
一、工程名稱(chēng):________________
二、工程地點(diǎn):_________________
三、工程項目?jì)热荩篲________________
四、工程期限
本工程自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日完工。
五、工程造價(jià)為人民幣:_____________
六、付款方式
1、合同簽訂后甲方材料到場(chǎng),開(kāi)工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2、開(kāi)工后,甲方按工程進(jìn)度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書(shū)單價(jià)為標準,以實(shí)際工程量結算)
七、材料設備:_________________本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng),材料設備保管場(chǎng)地由甲方提供,以滿(mǎn)足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進(jìn)行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為_(kāi)_______
甲方:_________乙方:_________
日期:_____________日期:_____________
【建筑裝飾合同】相關(guān)文章:
建筑裝飾合同03-25
建筑裝飾裝修合同09-27
建筑裝飾合同模板11-05
建筑的裝飾合同范文09-08
建筑裝飾工程合同09-02
建筑裝飾工程合同10-09
建筑裝飾合同范文10-26
建筑裝飾裝修合同范文09-01
建筑裝飾合同樣本04-01
建筑裝飾材料采購合同11-13