- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【精】承攬加工合同
現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強,我們用到合同的地方越來(lái)越多,在達成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要內容是什么嗎?以下是小編為大家收集的承攬加工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
承攬加工合同1
承攬方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話(huà):____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話(huà):____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱(chēng)規格單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條
原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條
技術(shù)資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。 3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條
驗收標準和方法1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的`以外,由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條
交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。 2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照
中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條
不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬加工合同2
委托方:_____公司
簽訂地點(diǎn):
受托方:
簽訂時(shí)間:
標的、數量、價(jià)款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求:應提供蓋有鮮章的出廠(chǎng)檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的'檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5、(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規,雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同3
原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話(huà):_____________;
被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話(huà):_____________;
被告:______________財產(chǎn)保險股份有限公司住址:_________________
負責人:_________________;電話(huà):_________________
案由:_________________機動(dòng)車(chē)交通事故責任糾紛
訴訟請求:_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫療費__________元,誤工費__________元,護理費__________元,住院伙食補助費__________元,營(yíng)養費__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費__________元,財產(chǎn)損失__________元,鑒定費__________元,交通費__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項,合計__________元。
本案的訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)和理由:_________________
_____________年_____月__________日_____時(shí)許,原告__________騎(駕駛)__________車(chē)在__________處自_____向_____正常行駛時(shí),被被告__________駕駛的'由_____向_____行駛的__________車(chē)(車(chē)牌號:_____________)撞到,原告當場(chǎng)受傷,__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書(shū)認定,__________對事故負__________責任,原告__________責任。經(jīng)查,肇事車(chē)輛所有人為_(kāi)_________,車(chē)輛在_____________財產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任,保險公司應在保險責任范圍內優(yōu)先賠償保險責任,F原告為維護自己的合法權益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
承攬加工合同4
定作方:______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:______x
承攬方:______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:______x
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:_______
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額:_______仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:______x
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量:______x
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:______x
四、驗收標準和方法:______x
五、結算方式:______x
六、違約責任:_______除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:_______不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值xx%或酬金總額xx%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2.定作方的違約責任:_______中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的.損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值xx%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款:______x
八、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執xx份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:_______從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期:______年xx月xx日
定作方:______x
代表:______
開(kāi)戶(hù)銀行:______
帳號:______
承攬方:______x
代表:______
開(kāi)戶(hù)銀行:______
帳號:______
xx年xx月xx日
承攬加工合同5
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的`切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、 加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話(huà)號碼:
已方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話(huà)號碼:
時(shí)間: 年 月 日
承攬加工合同6
合同編號:____________________
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點(diǎn):____________________
簽訂時(shí)間:____________________
一、加工標的
貨物名稱(chēng):____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數量:____________________單價(jià):____________________
總金額:____________________交貨地點(diǎn)及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計人民幣____________________,(大寫(xiě))____________________,按實(shí)際金額結算( 單價(jià)含線(xiàn)、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫(xiě))
材料質(zhì)量:____________________數量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進(jìn)行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應該得到定作方的書(shū)面確認方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的`標準驗收。
五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在3日內向定作方提出書(shū)面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書(shū)面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收,驗收標準為客戶(hù)最終確認樣及確認意見(jiàn)標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現場(chǎng)進(jìn)行必要的監督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:____________________ 承攬方 :____________________
代表人 :____________________ 代表人:____________________
時(shí) 間:____________________時(shí) 間 :____________________
承攬加工合同7
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的`原則下達成以下協(xié)議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹(shù),甲方給乙方支付1元錢(qián)的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價(jià)位是現場(chǎng)論價(jià),價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí),支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,森林防火,一旦發(fā)生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來(lái)的一切損失和責任。
四、所有從業(yè)人員必須聽(tīng)從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細閱讀后無(wú)異議,特簽此合同,本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益。
甲方:
乙方:
承攬加工合同8
甲方:___________
乙方:___________
1、前言經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,甲、乙雙方本著(zhù)長(cháng)期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
。1)供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用型試塊并附質(zhì)保書(shū)。
。2)乙方職責
完成上述規定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說(shuō)明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)
。3)甲方職責每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。負責解決乙方在泡沫模型制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說(shuō)明材料,件數,交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
。ˋ)鑄件材料:250、300、C鑄鐵、600-3
。˙)鑄件化學(xué)成份:根據提供給貴公司的化學(xué)成份標準。
。–)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
。―)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
。‵)鑄件交貨時(shí)應附有合格證、質(zhì)保書(shū),其中包括:供方名稱(chēng)、鑄件名稱(chēng)、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價(jià)格
。1)鑄件價(jià)格
4、結算方式:
。1)鑄件以甲方驗收過(guò)磅,并通知乙方認可。
。2)鑄件在甲方現場(chǎng)驗收合格后,開(kāi)具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內全額付款。
。3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認滿(mǎn)足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
。1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨。
。2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
。3)特殊規格雙方協(xié)商定。
6、驗收甲方應根據有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進(jìn)行驗收。
7、質(zhì)量保證:甲方在加工過(guò)程中發(fā)現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:只有在合同雙方的合法代表書(shū)面簽字同意后,才能對本合同的條款進(jìn)行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
。1)當不可抗力發(fā)生時(shí),發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來(lái)的損失減少到最低限度。
。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務(wù)的.轉讓?zhuān)阂曳讲坏脤⒈境邪贤a(chǎn)生的權力義務(wù)轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
。1)發(fā)生下列情況之一時(shí),甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。乙方無(wú)正當理由不按期制造投入時(shí)。實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲,按期交付無(wú)可能時(shí)。乙方無(wú)正當理由不執行合同有關(guān)規定,經(jīng)甲方書(shū)面催促仍無(wú)解決誠意時(shí)。
。2)發(fā)生下列情況時(shí),乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。甲方違反本合同而造成本合同無(wú)法履行時(shí)。甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。
12、爭議解決:當甲、乙雙方之間在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議而通過(guò)協(xié)商已無(wú)法解決時(shí),可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署,一并有效。附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。
14、通知所有通知和通訊均需采用書(shū)面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效本合同一式二份,雙方各執一份,合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方:___________
乙方:___________
代表(簽字):___________
代表(簽字):____
日期:____
日期:___________
承攬加工合同9
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
1、名稱(chēng):XXX水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。
4、乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的.運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:______ 蓋章:______簽約人:______ 職務(wù):______ 電話(huà)號碼:______
乙方: ______蓋章:______簽約人:______ 職務(wù):______ 電話(huà)號碼:______
時(shí)間:________年____月____日
承攬加工合同10
合同編號:
甲方(定作方): 嘉潤公司
乙方(承攬方):
鑒于:為滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求,甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系
專(zhuān)業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的
規定,甲乙雙方本著(zhù)誠實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng),不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替 )
1.2 規格:(應寫(xiě)明定作物具體的規格型號,技術(shù)要求復雜或特殊的,可以
寫(xiě)明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
1.3 數量:(具體寫(xiě)明定作物的數量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無(wú)內容,在空格處劃線(xiàn))
第二條 合同價(jià)款
2.1 合同價(jià)款總額:(應以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě),并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,
建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
2.3 付款時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
3.1 質(zhì)量要求:(應明確填寫(xiě)要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲
方具體要求,必須要寫(xiě)全稱(chēng))
3.2 技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學(xué)參數)
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進(jìn)行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:
。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴,可以另設合同附件,寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二)
4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時(shí)通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見(jiàn)。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復制或公開(kāi)包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的`文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設備的升級或研發(fā)。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫(xiě)明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進(jìn)行驗收)
6.2 驗收方法:(寫(xiě)明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內發(fā)現質(zhì)量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),以質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時(shí)間: (寫(xiě)明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn): (寫(xiě)明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時(shí)間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線(xiàn))
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn): (如選擇了7.1,則在空格處劃線(xiàn))
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫(xiě)明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無(wú)內容,在空格處劃線(xiàn))承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 ) 10.2 在保修期內乙方免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)) 11.2 甲方向乙方交付定金的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔 元/每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價(jià)的 %違約金。延期交貨超過(guò) 日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過(guò)合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價(jià) ‰的違約金。
13.2 無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無(wú)內容,在空格處劃線(xiàn)) 第十四條 爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第(只需填寫(xiě)一或者二)種方式解決:
。ㄒ唬┫颍ň唧w寫(xiě)明仲裁委員會(huì )的確切名稱(chēng),如:不能將“深圳仲裁委員會(huì )”寫(xiě)為“北京市仲裁委員會(huì )”)仲裁委員會(huì )申請仲裁。
。ǘ┫颍ǜ鶕欣谖曳降脑瓌t,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點(diǎn) (應詳細填寫(xiě)合同簽訂的地點(diǎn),如:深圳市xx區)
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式 份,雙方各執 份。
以下無(wú)合同正文。
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
承攬加工合同11
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。雙方另有約定的.,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
。ㄈ纾 .根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱(chēng))交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著(zhù)互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱(chēng)_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應在一個(gè)工作日內答復。不能答復的技術(shù)問(wèn)題乙方有權停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣____________________元整,大寫(xiě)(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規章制度,服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續責任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時(shí)間內按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁(yè),附件共____頁(yè),一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
。ū竞贤衼(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話(huà): 電話(huà):
電子郵箱: 電子郵箱:
開(kāi)戶(hù)行: 開(kāi)戶(hù)行:
________年______月_____日
承攬加工合同12
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規定以及其他相關(guān)法律規定,就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下:
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價(jià) ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價(jià) ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價(jià) ;
總金額(含稅價(jià)):人民幣 元整(小寫(xiě)¥ )。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日起 個(gè)工作日內,乙方負責按甲方要求制作
樣品,經(jīng)甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運費
合同生效時(shí)甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶(hù),確認本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書(shū)面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術(shù)指標按國家或行業(yè)標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物后 個(gè)工作日內以書(shū)面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內甲方支付總價(jià)款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫(xiě)¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶(hù)為:
收款人:
開(kāi)戶(hù)行:
賬號:
最終結算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的` %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,不能按時(shí)交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬加工合同13
承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條
加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間地點(diǎn)
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條
原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時(shí)間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的`,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用xx(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書(shū)面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:
。1)提交xx仲裁委員會(huì )仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xxxxxx地址:xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn):xxxx簽訂地點(diǎn):xxxx
承攬加工合同14
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期:________________
項目產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià) (元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)合計
2、質(zhì)量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年 月 日
承攬加工合同15
甲方:xxxxx(委托方)
乙方:xxxxxxxxxx(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
1、名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。
4、乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠(chǎng)的`運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:xxxxxxxxx蓋章:
簽約人:xxx職務(wù):xxxxx電話(huà)號碼:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
已方:xxx蓋章:
簽約人:xx職務(wù):xxx電話(huà)號碼:xxxxxxxxxxxx
時(shí)間:20xx年x月x日
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-19
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬協(xié)議09-15
產(chǎn)品承攬加工合同11-04
委托承攬加工合同11-14
承攬加工合同【薦】01-08
【熱門(mén)】承攬加工合同12-23