- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同集合15篇
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深,越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同,在達成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編收集整理的加工承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
加工承攬合同1
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話(huà):
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話(huà):
為明確雙方在合同中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。
第一條 定作物名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、價(jià)款
防盜門(mén)名稱(chēng)___________,規格___________,單位___________,數量___________,單價(jià)(元/M2)___________。
注:以實(shí)際安裝樘數結算,面積以現場(chǎng)實(shí)際測量面積為準。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續訂貨時(shí),提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條 承攬方式、材料的提供
2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場(chǎng);
2.2 本合同價(jià)格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車(chē)、五金、閉門(mén)器、電控鎖等全部?jì)热荩?/p>
2.3 材質(zhì)標準:
2.3 乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。
第三條 承攬范圍
3.1 乙方承攬加工范圍:
3.2 工程地點(diǎn):
第四條 合同價(jià)款的計算、結算、支付方式4.1計算方法:面積以現場(chǎng)實(shí)際測量面積為準。
4.2 本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
4.3 付款方式:安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價(jià)款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)保期滿(mǎn)后付清。
第五條 合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計:以實(shí)結算_________元整。
第六條 加工制作安裝要求
6.1 甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現場(chǎng)實(shí)測。
6.2 乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方承擔。
6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門(mén)型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
6.5 為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門(mén)口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條 工期
7.1 開(kāi)工前三天甲方向乙方下達開(kāi)工通知書(shū),工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書(shū)面報甲方進(jìn)度報表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
7.2 如遇下列情況,經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后,工期相應順延:
。1)按施工準備規定,不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進(jìn)場(chǎng)施工;
。2)在施工中如因現場(chǎng)連續停電24小時(shí)以上影響正常施工
。3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條 工程質(zhì)量標準和驗收辦法
8.1 本工程質(zhì)量要求達到國家現行不銹鋼門(mén)窗規范合格標準。
8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。
8.3 乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時(shí)報告甲方派駐代表和當地建筑工程質(zhì)量監督站,一般質(zhì)量事故的處理結果應送發(fā)包方和質(zhì)量監督站備案;重大質(zhì)量事故的.處理方案,應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設計單位簽證后實(shí)施,所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條 質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實(shí)行保修,保修時(shí)間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方免費維修或更換。
甲方通知乙方返修時(shí),乙方應及時(shí)維修,如乙方未能及時(shí)維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條 安全及特別約定
1、乙方在施工過(guò)程中必須嚴格按照國家操作規程進(jìn)行操作,高空作業(yè)配安全帶,進(jìn)入施工現場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協(xié)調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發(fā)現,甲方有權隨時(shí)解除本合同。
第十一條 違約責任
11.1 工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負責無(wú)償修理、返工。
11.2 由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條 爭議的處理如在本合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生爭議,應當首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí),可通過(guò)______________人民法院訴訟解決。
本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條 合同的生效和份數
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
加工承攬合同2
甲方:
乙方:
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的'有關(guān)法律、法規,雙方議定書(shū)柜制作、油漆的加工與安裝,此項合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:書(shū)柜尺寸
長(cháng)180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。
第二條:材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度:2cm。25×25角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書(shū)柜漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個(gè)書(shū)柜大寫(xiě)壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個(gè),總價(jià)為人民幣為大寫(xiě)貳萬(wàn)零壹佰陸拾元整(¥ 0.00元)
第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。
第七條:交貨時(shí)間:乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗收合格后,乙方需提供正式發(fā)票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同3
合同編號:
發(fā)包方:
承包方:
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價(jià)為最終標的。
第二條:制作書(shū)架的數量、規格、價(jià)格計取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書(shū)架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書(shū)。
3、規格:圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架,規格型號:高_____年___月___日前全部交貨。
4、交貨地點(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
5、包裝運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證書(shū)架在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書(shū)架安裝及驗收與售后服務(wù)
1、乙方對制作的書(shū)架進(jìn)行安裝;
2、經(jīng)乙方安裝的.書(shū)架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方;
3、乙方承諾為甲方制作的書(shū)架因質(zhì)量出現問(wèn)題,年內免費進(jìn)行保修,超過(guò)年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
4、乙方承諾對甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護。
第五條:結算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的90%。
4、剩余的合同標的額0%價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第六條:甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第七條:乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
2、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第九條:附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
3、、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作書(shū)架數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,書(shū)架規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方承包方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:賬號:
電話(huà):電話(huà):
傳真:傳真:
郵政編碼:郵政編碼:
___年___月___日
加工承攬合同4
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,行政法規,遵循平等、自原、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱(chēng):華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點(diǎn):華同公司
工程內容:彩板房主體,外墻,內部截斷,室內外門(mén)窗
二、工程承包范圍。承包范圍:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自帶施工工具。甲方已有的`材料由乙方出車(chē)出人拉到施工現場(chǎng)。
三、承包工程價(jià)格及面積
1、工程面積約為400平方米,最后結算按照實(shí)際面積結算,實(shí)際面積以東南西北墻體邊緣計算;
2、承包價(jià)格按實(shí)際面積每平方85元人民幣。
四、協(xié)議工期
開(kāi)工日期:
竣工日期:
合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。
五、工程質(zhì)量標準:符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場(chǎng)地路通、電通。
七、乙方必須按協(xié)議所設計施工,保證工程質(zhì)量,按期完工。
八、在施工過(guò)程中,乙方必須按國家有關(guān)安全生產(chǎn)操作規范施工,若發(fā)生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結算方式:工程驗收合格后,工程量按實(shí)際完工的面積結算,一次付清。
十、付款方式
1.簽訂合同后,甲方先期支付乙方元工程款。
2.余款完工驗收后付清,不得拖欠。
十一、保修期限及范圍:保修期一年,保修期內因施工質(zhì)量出現問(wèn)題由乙方負責維修,但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按30000元處罰;
十三、本協(xié)議一式兩份,雙方各執一份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
電話(huà):電話(huà):
簽定日期:20xx年xx月xx日簽定日期:20xx年xx月xx日
加工承攬合同5
委托方:_________紡織器材廠(chǎng)(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(chǎng)(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期:
2.質(zhì)量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
加工承攬合同6
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話(huà):________________________
承攬方(乙方):______________
電話(huà):________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價(jià)金額
定作方供應原材料:
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
加工承攬合同7
甲方:________
乙方:________
根據平等互利原則 有限公司與 有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同
一、雙方承諾:由乙方提供不作價(jià)設備 美元(港幣)給甲方用于加工生產(chǎn) 之用,(詳見(jiàn)設備清單)。產(chǎn)權歸乙方所有。使用期限為 年,在監管期限內,不得擅自在境內銷(xiāo)售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續簽,則由甲方協(xié)助乙方申報海關(guān)核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進(jìn)口,也不需用加工費或差價(jià)償還設備款。
二、甲方向乙方購買(mǎi)原料、商品品名及規格 原料 輔料編碼、單位數量、單價(jià)金額、品名、單位數量、單價(jià)額
合計
三、甲方供乙方制成品的'數量及金額商品編碼品名及規格單位數量單價(jià)金額
合計
四、乙方供料于____________________ 起運抵 _______________甲方制成品于_________________ 日前運往______________
五、運輸方式及運費用
六、保險費負擔
七、付款方式
八、包裝要求
九、仲裁:因執行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應提交中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )根據該會(huì )仲裁程序進(jìn)行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執一分,其余六分報送有關(guān)部門(mén)備案。
甲方(蓋章 )
乙方(蓋章)
___年___月___日
加工承攬合同8
承攬方:___________
地址:___________
電話(huà):___________
開(kāi)戶(hù)銀行:___________
帳號:___________
法定代表人:___________
定作方:___________
地址:___________
電話(huà):___________
開(kāi)戶(hù)銀行:___________
帳號:___________
法定代表人:___________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名:___________
規格:___________
單位:___________
數量:___________
備注:___________
第二條加工成品質(zhì)量要求:___________。
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料,圖紙提供辦法:
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方。定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準。委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準。自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:___________。
第九條運輸辦法及費用負擔:___________。
第十條結算方式及期限:
第十一條其他:
1、根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金。有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià)。不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任。經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理。少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元。(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%(10%——30%幅度)或酬金總額的_________%(20%——60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管,保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的.損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%(10%——30%幅度)的違約金。不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%———60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方。變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分。如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任。在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份。合同副本一式__________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):___________
代表人(簽字):___________
_________年____月____日
承攬方(蓋章):___________
代表人(簽字):___________
_________年____月____日
加工承攬合同9
定做方:
地址:
電話(huà):
法定代表人:
承攬方:
地址:
電話(huà):____________
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1 本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書(shū),亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準,經(jīng)檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3 定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
5.2 產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
6.1 (用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí),定做方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙提供辦法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定做方;定做方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2 定做方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的,承攬方應及時(shí)通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價(jià)款
按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3 每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進(jìn)行驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時(shí)間內退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
10.2 交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定做物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過(guò)程安全。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線(xiàn)、運輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報關(guān)(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產(chǎn)地等),導致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠(chǎng)展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷(xiāo)會(huì )、展覽會(huì )上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書(shū)面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據國家規定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的'數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí),承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無(wú)權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。
13.10 應非常小心地對待專(zhuān)門(mén)為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無(wú)論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無(wú)需要求立即返還給定做方。
13.11 承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。
13.12 在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術(shù)秘密應為定做方的無(wú)限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13.13 定做方同意另外用書(shū)面聲明來(lái)約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14 定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時(shí),應當償付定做方實(shí)際支付的保管、保養費。
14.8 實(shí)行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10 未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務(wù)的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí),可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實(shí)無(wú)法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無(wú)法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
法定地址:
電話(huà):
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
法定地址:
電話(huà):
________年_____月_____日
加工承攬合同10
承攬方:_________
定作方:_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費
定作物名稱(chēng):_________
型號:_________
規格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
加工費:_________
單位總價(jià):_________
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱(chēng)完工時(shí)間檢驗時(shí)間地點(diǎn)檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔定作物名稱(chēng)交付時(shí)間交付地點(diǎn)運輸方法運輸價(jià)款承擔。
第四條 乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱(chēng):_________
型號:_________
規格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
單價(jià):_________
總價(jià):_________
圖紙、技:_________
術(shù)資料及:_________
交付時(shí)間:_________
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱(chēng):_________
交付時(shí)間:_________
交付地點(diǎn):_________
交付數量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔:
第六條 加工費結算辦法與時(shí)間_________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。
乙方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。
甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);
不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;
經(jīng)過(guò)修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的'日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。
但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。
保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用_________傳遞。
以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書(shū)面形式通知對方;
否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;
協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執 _________份,具有同等法律效力;
合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方:_________定作方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
加工承攬合同11
定作方:
合同編號:
簽訂地點(diǎn):
承攬方:
簽訂時(shí)間:
一、加工標的
貨物名稱(chēng)型號面料顏色單位數量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫(xiě))按實(shí)際金額結算 單價(jià)含線(xiàn) 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫(xiě))
材料質(zhì)量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進(jìn)行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應該得到定作方的書(shū)面確認方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在3日內向定作方提出書(shū)面異議,否則由此造成的`損失由承攬方負責,定作方應在收到書(shū)面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收,驗收標準為客戶(hù)最終確認樣及確認意見(jiàn)標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現場(chǎng)進(jìn)行必要的監督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:
代表人:
時(shí) 間:
承攬方 :
代表人 :
時(shí) 間 :
加工承攬合同12
定作人:____________ 合同編號: ____________
承攬人:____________ 簽訂地點(diǎn): ____________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限 簽訂時(shí)間: 年月 日
加工物名稱(chēng)規格
型號計量
單位數 量報 酬交 貨 期 限 及 數 量
單 價(jià)金 額合 計
合計人民幣金額(大寫(xiě)):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料名稱(chēng)規格型號計量單位數 量質(zhì) 量提供日期消耗定額
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時(shí)間及提出異議的期限: ____________
____________
____________
第四條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求:____________
____________
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:____________
____________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:____________
____________
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
____________
____________
第八條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在 日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的 日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn): ____________
____________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點(diǎn)及期限:____________
____________
第十二條 報酬的結算方式及期限: ____________
____________
第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫(xiě)) ____________ 元。
第十四條 本合同解除的`條件: ____________
____________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任: ____________
____________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(一)提交 ____________ 仲裁委員會(huì )仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項: ____________
____________
定 作 人
定作人(章):
住 所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電 話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳 號:
郵政編碼:承 攬 人
承攬人(章):
住 所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電 話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳 號:
郵政編碼:鑒(公)證意見(jiàn):
鑒(公)證機關(guān)(章)
經(jīng)辦人:
年 月 日
加工承攬合同13
工 程 名 稱(chēng): 安徽三建pC構件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機械有限責任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協(xié)議書(shū)
發(fā)包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位: 安徽建筑機械有限責任公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
l、工程名稱(chēng):安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠(chǎng)房鋼結構及維護工程。
2、工程地點(diǎn):安徽肥東縣撮鎮循環(huán)經(jīng)濟園區經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內容:圖紙設計、招標文件等文件范圍內鋼結構生產(chǎn)車(chē)間鋼構件的采購、加工等(不含預埋螺栓)。具體包括詳圖深化設計、鋼構件制作(含配件)、檢測(原材料檢驗及焊縫檢測)等,本合同約定的招標文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報價(jià)書(shū)中遺漏項則視為乙方報價(jià)中已包括該部分,結算時(shí)合同價(jià)款不再調整。
。1)根據發(fā)包人提供的鋼結構施工圖紙、承包人提供設計院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現場(chǎng)安裝分段要求,完成承包范圍內的鋼結構材料采購、按發(fā)包人現場(chǎng)安裝分段分節要求進(jìn)行技術(shù)準備、檢驗試驗、開(kāi)孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結構運輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進(jìn)度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現場(chǎng)(按圖紙編號統一標注)、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續。鋼構件必須滿(mǎn)足現場(chǎng)安裝的分段要求。
。2)制作之前編寫(xiě)構件制作方案,并得到發(fā)包人、設計單位及施工監理的認可。按發(fā)包人的要求,提供本工程中鋼結構加工及運輸的相關(guān)計劃、資料。并于簽訂合同一周內,提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗收時(shí)所提供的證件資料樣本及政府職能部門(mén)檢查時(shí)的相關(guān)有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
。3)按發(fā)包人確認的分段分節要求和構件進(jìn)場(chǎng)計劃配套供應鋼構件,負責進(jìn)行鋼構件必要的預拼裝。
。4)承包人按發(fā)包人要求將構件資料準備齊全,隨車(chē)發(fā)至現場(chǎng)。按發(fā)包人提供給承包人的構件需求清單進(jìn)行構件的裝車(chē)運輸,發(fā)車(chē)前需將構件進(jìn)場(chǎng)清單傳至發(fā)包人,并通知發(fā)包人代表相關(guān)負責人。
。5)提供鋼結構吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時(shí)連接板、引弧板、摩擦系數檢驗、焊接試驗用的試板等,配合設計及現場(chǎng)安裝做好構件坡口及吊耳等構件配套加工。費用在報價(jià)中綜合考慮。
。6)提供出廠(chǎng)標識、標志和編號,提供構件測量基準線(xiàn)和監測基準點(diǎn)的標識等。
。7)負責鋼結構制作的現場(chǎng)技術(shù)支持及與設計人的技術(shù)配合,按規定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
。8)鋼材進(jìn)加工廠(chǎng)后,在下料之前必須按有關(guān)規定做原材料復檢。在鋼構件進(jìn)場(chǎng)的同時(shí),提交給發(fā)包人的資料(一式四份):原材料檢驗報告(原件一份、復印件加蓋公章三份)、鋼構件出廠(chǎng)合格證、鋼構件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構件制作探傷檢驗報告、鋼結構制作相關(guān)質(zhì)量驗收記錄、鋼結構制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
。9)承包人自行解決鋼構件運輸途中的一切問(wèn)題,保證加工件不造成損壞及變形,因運輸途中造成的構配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時(shí)整改,發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改,相關(guān)費用由承包人承擔。
。10)未按發(fā)包人規定的時(shí)間、質(zhì)量標準、構件配套順序交付構件,發(fā)包人有權拒收,承包人應承擔質(zhì)量缺陷、整改和不按時(shí)供貨、發(fā)貨順序錯亂的責任,并承擔由此導致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟損失。
。11)任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認可,并以發(fā)包人的名義轉發(fā)。承包人不得與監理、設計院等相關(guān)方面獨自聯(lián)系,否則一切責任和損失由承包人承擔。
。12)在合同規定的保修期內,凡屬于承包人質(zhì)量問(wèn)題,承包人要負責免費維修,并承擔相關(guān)責任。
。13)本項目所有涉及到的主鋼結構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進(jìn)行處理。
。14)將構件運輸到發(fā)包人現場(chǎng)構件指定堆放場(chǎng)地,并自行負責所有材料設備的保管和安全。
。15)承包人負責按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人,并配合項目質(zhì)量驗收工作。
。16)承包人必須服從發(fā)包人的管理,發(fā)包人有權要求承包人更換不稱(chēng)職的管理人員。
。17)合同中規定的其它工作。
4、合同價(jià)款
。1)總價(jià)合同:鋼結構構件材料、制作造價(jià)¥22451522.00元(大寫(xiě):人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬(wàn)壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實(shí)際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構件的規格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據甲方提供圖紙進(jìn)行采購、加工,必須滿(mǎn)足圖紙及招標文件要求。工程竣工結算時(shí),除設計變更外,在施工圖范圍內總價(jià)固定不變,圖紙及招標文件所含工作內容或費用已含在總價(jià)中
乙方投標報價(jià)按GB50755計算,計算規則明確構件按矩形理算,且投標報價(jià)重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規范,施工過(guò)程中甲方有權對進(jìn)場(chǎng)鋼結構過(guò)磅抽查,如若鋼結構重量負偏差超過(guò)國家規范,甲方將對負偏差部分扣減材料工程款,并對乙方進(jìn)行處罰。
合同總價(jià)包括:
。1)由乙方為鋼結構制作需要承擔的所有費用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作:
。2)按照國家稅法規定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規定的各種費用。其中稅金包括營(yíng)業(yè)稅、城市維護建設費、教育費附加及企業(yè)和個(gè)人所得稅。與乙方承包項目有關(guān)的所有稅費均由乙方自行繳納;
。3)按照規范及圖紙實(shí)際要求需要進(jìn)行的試驗、檢測費;
。4)現場(chǎng)施工人員及材料、設備的保險;
。5)因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等影響而涉及到的各種風(fēng)險及管理費和利潤;
。6)根據本合同其他條款由乙方承擔的其他費用:
5、工程款支付和工程結算
。1)本項目甲方提供合同造價(jià) 20% 預付款(合同簽訂后7個(gè)工作日內支付);
。2)本項目工程款支付方式按下述規定執行:
a.工程付款方式:以6個(gè)月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結構運至項目現場(chǎng)內安裝,支付合同造價(jià)20%的工程款;
c.主體結構安裝完支付合同造價(jià)20%的工程款;
d.圍護結構安裝完支付合同造價(jià)10%的工程款;e.工程竣工驗收合格后支付合同造價(jià)10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價(jià)95%;
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金,待缺陷責任期滿(mǎn)后一次性無(wú)息付清。
。3)簽訂合同之日起7個(gè)日歷天內,乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
。4)支付規定:
a.乙方在收取工程款時(shí),必須同時(shí)提供等額的稅務(wù)發(fā)票,乙方在申請結算款之前必須向甲方提供施工過(guò)程中全部的且與結算總額相等完稅票據;
b.乙方在收取工程款時(shí),必須按照甲方要求履行工程款申請手續;
。5)缺陷責任期:從竣工驗收合格之日起計算,至合同規定的缺陷責任期。
。6)竣工結算:
竣工驗收達到本合同規定的質(zhì)量標準并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后,乙方向甲方報送結算資料,甲方在收到足夠的資料后一個(gè)月內審核完畢,經(jīng)甲乙雙方及監理單位確認后一個(gè)月內向乙方支付到結算總價(jià)的95%,其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標準及工期中任何項達不到業(yè)主合格要求,結算時(shí)甲方將扣除其相應部分的保證金;
。7)現場(chǎng)簽證及變更:
發(fā)生合同外的費用時(shí),乙方應注意收集和保留證據并在3個(gè)日歷天內讓甲方現場(chǎng)具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時(shí)間、工作內容、工作部位以及投入的設備、人員清單并附上必要的施工簡(jiǎn)圖,乙方逾期未能以書(shū)面形式提出申請,則視為乙方自動(dòng)放棄該部分費用,以后不得以任何理由向甲方進(jìn)行索賠。除設計變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
。8)竣工結算:
乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規則和價(jià)格計算方法編制,不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現有高估冒算現象,甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結算進(jìn)行逐項核對。如果核減率在5%以?xún)龋ê?%),甲方不予罰款;如果核減率超過(guò)5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過(guò)部分的20%金額作為處罰金額進(jìn)行罰款,并直接從工程款中扣除。
。9)免責條款:
乙方應嚴格遵守甲方財務(wù)部的有關(guān)制度規定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜,在規定的付款期限截止日后,由于乙方未及時(shí)開(kāi)具足額合法稅務(wù)發(fā)票,從而導致甲方財務(wù)部無(wú)法按時(shí)支付乙方工程款,此項延誤不構成甲方延期付款責任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進(jìn)度。
6、工期
。1)構件到場(chǎng)日期:開(kāi)工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進(jìn)場(chǎng)節點(diǎn)要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結構主體材料進(jìn)場(chǎng);
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結構屋面維護結構材料進(jìn)場(chǎng);
c.20xx年5月10日,鋼結構主體結構必須全部到場(chǎng)(具體進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的`進(jìn)度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結構工程的所有材料必須進(jìn)場(chǎng)。(維護結構材料進(jìn)場(chǎng)日期必須符合甲方的進(jìn)度要求)
。2)進(jìn)度:乙方必須按甲方確認的材料進(jìn)場(chǎng)計劃將構件運至施工現場(chǎng),接受甲方對構件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間的檢查、監督。材料進(jìn)場(chǎng)計劃與經(jīng)確認的計劃不符時(shí),乙方應按甲方的要求提出改進(jìn)措施,經(jīng)甲方確認后執行。因乙方的原因導致實(shí)際材料進(jìn)場(chǎng)計劃與材料進(jìn)場(chǎng)計劃不符,乙方無(wú)權就改進(jìn)措施提出追加合同價(jià)款。
。4)暫停施工:因乙方材料質(zhì)量嚴重與質(zhì)量要求不符時(shí),甲方有權要求乙方暫停材料進(jìn)場(chǎng)并進(jìn)行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負責,相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規定執行
7、質(zhì)量驗收
。1)質(zhì)量要求:本工程質(zhì)量應符合現行的國家工程質(zhì)量驗收規范,國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標準規范,施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求,達到合格標準;
。2)質(zhì)量等級:乙方提供的構件必須按照國家驗收規范的合格等級標準,由于乙方原因造成的不合格,乙方負責整改,整改仍達不到要求,乙方應無(wú)條件退出,由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
。3)試驗與檢驗:乙方應按相關(guān)規定進(jìn)行試件的取樣、檢驗。
。4)分項工程質(zhì)量檢查:上道工序施工完成,必須經(jīng)監理工程師、甲方驗收合格簽字認可后,乙方才能進(jìn)行下道工序的施工。
。5)、乙方應協(xié)助配合甲方、監理人員進(jìn)行檢查和驗收。
。6)、用于主體結構的鋼構件,為設計文件規定的該工程的合理使用年限
8、權利和義務(wù)
1、甲方的權利和義務(wù)
。1)、甲方有義務(wù)按合同的規定期限及時(shí)向乙方支付工程款,否則甲方違約。
。2)、甲方有權確定和要求乙方送貨時(shí)間和送貨地點(diǎn)。
。3)、甲方有權對乙方所送貨物進(jìn)行檢驗,對檢驗不符合要求的貨物,甲方有權要求乙方退換。
。4)、如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成甲方損失的,乙方負責賠償損失并承擔一切責任。
2、乙方的權利和義務(wù)
。1)、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品,否則乙方違約。
。2)、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時(shí)間、地點(diǎn),按時(shí)送達貨物,否則,乙方違約,并應承擔由此給甲方造成的損失。
。3)、乙方有權按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責任
。1)乙方承包的工程項目,未經(jīng)甲方許可,不得進(jìn)行轉包或分包。否則,甲方有權終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時(shí),需經(jīng)甲方書(shū)面批準,各項管理程序按甲方的有關(guān)規定執行。
。2)若因乙方原因造成材料進(jìn)場(chǎng)延誤,每拖一天按合同總價(jià)的 0.5 進(jìn)行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價(jià)款時(shí)扣除。工期延誤罰款總額不超過(guò)結算總價(jià)的 10% 。如果實(shí)際罰款金額超過(guò)該限額限制的且乙方無(wú)能力采取有效措施彌補該工期時(shí)甲方有權終止合同并邀請其他單位進(jìn)行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
。3)本項目所有涉及到的主鋼構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進(jìn)行選用,如實(shí)際工作需更換材料,必須得到甲方書(shū)面認可,并且甲方不補償因此產(chǎn)生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價(jià) 10% 的工程質(zhì)量罰款,并承擔此項違約導致甲方的損失。
。4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對方造成的經(jīng)濟損失由違約方負責。
。5)合同履行中任何一方無(wú)正當理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔給對方所造成的全部損失外,還需向對方支付工程款總價(jià) 10% 的違約金。
。6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權從工程款中扣除這筆費用。
。7)因乙方自動(dòng)退出,甲方只對乙方已進(jìn)場(chǎng)材料價(jià)款的70%進(jìn)行結算,由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時(shí)保留不足部分向乙方索賠的權力。
。8)未經(jīng)甲方書(shū)面授權,乙方不得以甲方名義從事任何對外商務(wù)經(jīng)營(yíng)及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權終止本合同的執行,并由乙方向甲方承擔相應的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除,乙方不得有異議。
10、爭議
。1)如甲乙雙方發(fā)生爭議,應本著(zhù)實(shí)事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進(jìn)行協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會(huì )按照該會(huì )有效的仲裁條款申請仲裁。
。2)發(fā)生爭議后,除非出現下列情況的,雙方都應繼續履行合同,保護好已進(jìn)場(chǎng)材料:
a.單方違約導致合同確已無(wú)法履行,雙方協(xié)議停止施工;
b.調解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機構要求停止時(shí);
d.法院要求停止時(shí)。
11、合同終止及終止后的結算
。1)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;(2)乙方無(wú)能力繼續履行本合同時(shí),本合同終止,按已進(jìn)場(chǎng)材料結算,乙方應在接到甲方通知時(shí)妥善做好已購材料及移交工作;
。3)未經(jīng)甲方同意,乙方將本工程轉包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進(jìn)場(chǎng)材料的 60% 結算
。4)乙方單方要求終止合同,結算單價(jià)按合同單價(jià)的 80% 計算,另賠償合同總價(jià)10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書(shū)由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責任導致合同中期解除情況下,工程經(jīng)竣工驗收合格、工程結算辦理完、保修期滿(mǎn)、合同總價(jià)款及保修金全部結清后合同自動(dòng)終止。
14、本合約附件:⑴中標通知書(shū)⑵乙方投標報價(jià)文件⑶招標文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執肆份、乙方執貳份,具有同等法律效力。
。ㄒ韵聼o(wú)正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機械有限責任公司
甲方代表: 乙方代表:
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:徽商銀行合肥大東門(mén)支行
賬號: 賬號:1020 4010 2100 0283 880
簽訂時(shí)間: 年 月 日 簽訂時(shí)間: 年 月 日
加工承攬合同14
合同編號:___________
簽約地點(diǎn):______________
日期:__________________
甲方:________
地址:__________
電話(huà):__________
傳真____________
乙方:________
地址:__________
電話(huà):__________
傳真____________
根據平等互利原則,______________有限公司與______________有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同。
一、雙方:由乙方提供不作價(jià)設備______美元(港幣)給甲方用于加工生產(chǎn)______之用,(詳見(jiàn)設備清單)。產(chǎn)權歸乙方所有。使用期限為_(kāi)_____年,在監管期限內,不得擅自在境內銷(xiāo)售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續簽,則由甲方協(xié)助乙方申報海關(guān)核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進(jìn)口,也不需用加工費或差價(jià)償還設備款。
二、甲方向乙方購買(mǎi)原料、輔料
原料輔料編碼單位數量單價(jià)金額品名單位數量單價(jià)金額
三、甲方供乙方制成品的數量及金額
原料輔料編碼單位數量單價(jià)金額品名單位數量單價(jià)金額
四、乙方供料于____________________起運抵_______________
甲方制成品于_________________日前運往______________
五、運輸方式及運費用
_______________________________________________________
六、保險費負擔
______________________________________________________
七、付款方式
_____________________________________________________
八、包裝要求
_____________________________________________________
九、仲裁:因執行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關(guān)的'一切爭議,雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應提交中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )根據該會(huì )仲裁程序進(jìn)行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執一分,其余六分報送有關(guān)部門(mén)備案。
甲方(蓋章):__________________
乙方(蓋章):__________________
加工承攬合同15
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、 加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的.違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話(huà)號碼:
已方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話(huà)號碼:
時(shí)間: 年 月 日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同10-19
加工承攬合同10-01
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬協(xié)議09-15
服裝加工承攬合同12-06
產(chǎn)品加工承攬合同12-13
加工承攬合同【精】01-25
加工承攬合同【薦】01-24