- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同【熱門(mén)】
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深,越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧,以下是小編為大家收集的承攬加工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
承攬加工合同1
合同編號:___________
簽約地點(diǎn):______________
日期:__________________
甲方:________
地址:__________
電話(huà):__________
傳真____________
乙方:________
地址:__________
電話(huà):__________
傳真____________
根據平等互利原則,______________有限公司與______________有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同。
一、雙方:由乙方提供不作價(jià)設備______美元(港幣)給甲方用于加工生產(chǎn)______之用,(詳見(jiàn)設備清單)。產(chǎn)權歸乙方所有。使用期限為_(kāi)_____年,在監管期限內,不得擅自在境內銷(xiāo)售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續簽,則由甲方協(xié)助乙方申報海關(guān)核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進(jìn)口,也不需用加工費或差價(jià)償還設備款。
二、甲方向乙方購買(mǎi)原料、輔料
原料輔料編碼單位數量單價(jià)金額品名單位數量單價(jià)金額
三、甲方供乙方制成品的'數量及金額
原料輔料編碼單位數量單價(jià)金額品名單位數量單價(jià)金額
四、乙方供料于____________________起運抵_______________
甲方制成品于_________________日前運往______________
五、運輸方式及運費用
_______________________________________________________
六、保險費負擔
______________________________________________________
七、付款方式
_____________________________________________________
八、包裝要求
_____________________________________________________
九、仲裁:因執行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應提交中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )根據該會(huì )仲裁程序進(jìn)行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執一分,其余六分報送有關(guān)部門(mén)備案。
甲方(蓋章):__________________
乙方(蓋章):__________________
承攬加工合同2
一、訂立合同單位
發(fā)包單位:______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位:______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
二、工程概況
1、工程名稱(chēng):______
2、工程地點(diǎn):______
3、承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期:20______年______月______日開(kāi)工至20______年______月______日竣工,總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監督。
2、乙方必須按照合同約定時(shí)間開(kāi)工竣工。
3、在施工過(guò)程中,如遇以下情況則工期延誤:______
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說(shuō)明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書(shū)面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場(chǎng)達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價(jià)包干,平米造價(jià)220元/平米,平米造價(jià):330元/米,建筑面積:共計______平米。
2、工程總造價(jià):______萬(wàn)元(元)以上全部為含稅價(jià)格。
3、本工程所有吊車(chē)等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)
5、安全文明施工:甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類(lèi)安全防護設施搭設等)
6、未經(jīng)甲方同意,乙方無(wú)權私自轉包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、工程造價(jià)的確定及工程款支付
此工程總造價(jià)為元,在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開(kāi)始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十,合計______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計______元,留取百分之十的質(zhì)保金______元,一年后此工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發(fā)生的費用,并賠償乙方的有關(guān)損失,并延長(cháng)延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產(chǎn)品,對與設計和規范要求不符的產(chǎn)品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.1、圍護部分:墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng),彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節點(diǎn)板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。
8. 3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應與甲方工程部、技術(shù)部密切配合,嚴格按照施工方案施工。
2、施工過(guò)程中甲方應保證施工場(chǎng)地不受外界部門(mén)或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監督檢查。
2、甲方指派專(zhuān)職安全員負責指導,監督施工現場(chǎng)的安全生產(chǎn),乙方必須配合甲方安全管理人員,監督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。
4、嚴禁非施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng),乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時(shí)整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現場(chǎng)人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時(shí)保護好現場(chǎng),以便有關(guān)部門(mén)進(jìn)行堪察。
6、現場(chǎng)責任:
乙方在施工過(guò)程中如發(fā)生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。
十一、質(zhì)量安全及驗收
1、本工程質(zhì)量目標:乙方必須確保承包范圍內單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負責,必須符合質(zhì)量驗收標準。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質(zhì)量要求,乙方應按照甲方要求進(jìn)行返工、返修,費用由乙方承擔。
5、乙方在保質(zhì)期內及使用過(guò)程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開(kāi)裂,乙方應無(wú)條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、乙方必須遵守當地政府主管部門(mén)、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規定,按照甲方要求對工人實(shí)行標準化管理。
2、乙方必須派專(zhuān)人清理施工現場(chǎng)及生活區,保持施工現場(chǎng)及生活區的整潔,做到無(wú)垃圾和污水。
3、搞好施工現場(chǎng)保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過(guò)程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務(wù)
甲方的責任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現場(chǎng)及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區域,提供施工水源到施工區域。
3、如有變更甲方應提前2天以書(shū)面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時(shí)進(jìn)行中間驗收。
6、組織乙方學(xué)習現場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規定。
乙方的責任
1、按合同文件的規定,按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿(mǎn)足現場(chǎng)施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛(ài)護公共設施及設備,若損壞則照價(jià)賠償。
6、執行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會(huì ),施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質(zhì)量及安全事故,及時(shí)向甲方報告并協(xié)助甲方進(jìn)行調查處理。
7、接受甲方代表的監督、檢查。
十四、竣工驗收
1、工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收,并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(jiàn)(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的.修改費用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進(jìn)度,工程質(zhì)量不能滿(mǎn)足甲方總體要求,同時(shí)甲方對乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認定乙方實(shí)質(zhì)上無(wú)能力確保工期,質(zhì)量要求時(shí),甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質(zhì)量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經(jīng)濟損失。
2、因乙方原因造成合同無(wú)法履行或乙方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí),乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí),甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過(guò)程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、雙方應嚴格執行合同條款,并本著(zhù)友好合作精神,處理合同期間的各類(lèi)問(wèn)題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:
(1)雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門(mén)調解。在一方提出調解要求后的5天內,雙方應保證合同的繼續執行。
(2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執行調解結果使調解結果無(wú)法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門(mén)關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份,甲方執四份,乙方執二份。
甲方:______(章)乙方:______(章)
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
帳戶(hù)名:______帳戶(hù)名:______
帳號:______帳號:______
開(kāi)戶(hù)行:______開(kāi)戶(hù)行:______
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同3
訂做方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)需方):
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額:
。ù撕贤瑔蝺r(jià)為稅前價(jià))
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價(jià)元/噸 價(jià)款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額(大寫(xiě)) 柒萬(wàn)柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法:
需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質(zhì)量要求:
供方嚴格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、 交貨地點(diǎn):
供方廠(chǎng)內驗收交貨;
五、 交貨時(shí)間:
合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:
需方以標的物加工過(guò)磅重量進(jìn)行結算;
七、 結算方式:
合同簽訂后需方預付材料款 貳萬(wàn)伍仟 元,需方在提取標的物時(shí)結清所提取標的物的剩余款項(以實(shí)際加工產(chǎn)品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權
自交付全部貨款時(shí)起轉移,但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的',標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:
汽運,施工現場(chǎng),供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車(chē)及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:
合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:
由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:
協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會(huì )解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。
本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 :
承 攬 方 :
單位:
單位:
法定代理人:
法定代理人:
委托代理人:
委托代理人:
電 話(huà):
電 話(huà):
開(kāi)戶(hù)行:
戶(hù) 名:
帳 號:
卡 號:
郵 編:
郵 編:
簽訂時(shí)間:
承攬加工合同4
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱(chēng):________________________________________
2、工程地點(diǎn):____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價(jià)____________元________,總造價(jià)________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價(jià)30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開(kāi)始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入_____________,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從_____________金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務(wù),如一方違約,應向對方支付________________萬(wàn)元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
承攬加工合同5
甲方:_________
乙方:_________
第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說(shuō)明、數量、交貨日期等確實(shí)履行,準時(shí)交貨。
風(fēng)險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風(fēng)險意識。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
風(fēng)險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí),要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會(huì )承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線(xiàn)閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負責供應時(shí),廢料率為_(kāi)________。
第六條驗收時(shí)的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_(kāi)________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_(kāi)________。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話(huà)或書(shū)面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時(shí),乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的'事故,經(jīng)甲方認為屬實(shí)者,則不在此限。
風(fēng)險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過(guò)期5日內,每逾1天,按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以?xún)日,每逾一天按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以?xún)日,每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以?xún)r(jià)款的一倍計算。
第八條通過(guò)驗收的貨品在甲方再加工時(shí),若發(fā)現有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產(chǎn)線(xiàn)停工,其工時(shí)損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價(jià)_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價(jià)_________獎勵金。
第十一條試用廠(chǎng)商的試用期間為三個(gè)月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿(mǎn),視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠(chǎng)商。
第十二條加工廠(chǎng)商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價(jià)格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條付款條件:乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
承攬加工合同6
甲方: (定作方)
地址:______工業(yè)城
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執照證號:
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執照證號:
合同編號: 合同簽訂地:______工業(yè)城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠(chǎng)家,雙方本著(zhù)互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類(lèi)型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱(chēng)“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規格 技術(shù)標準或要求
備 注
四、 加工零部件價(jià)格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據《報價(jià)核算表》確認,該價(jià)格自確認之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調整價(jià)格的,按該程序重新確認,之前仍按原價(jià)格執行。
2. 為確保甲乙雙方長(cháng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競爭力。如乙方銷(xiāo)售與加工零部件類(lèi)似的產(chǎn)品給其它客戶(hù),則乙方必須保證加工零部件與這些類(lèi)似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠(chǎng)家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調整到與其它廠(chǎng)家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價(jià)格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續,領(lǐng)取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進(jìn)行加工,超過(guò)規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話(huà)通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫(xiě)《電話(huà)通知訂貨記錄》,作為電話(huà)訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
(2) 電話(huà)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領(lǐng)料手續。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規定執行:_______________________________;
2. 包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規定則按國家有關(guān)規定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時(shí)應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱(chēng)規格、數量、單位及生產(chǎn)廠(chǎng)的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗合格開(kāi)具合格檢驗報告后,開(kāi)具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點(diǎn)存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問(wèn)題甲方不負責。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設計與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設計開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5. 模具的知識產(chǎn)權:甲方所有;
6. 模具的所有權:甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
1. 合同生效后 日內,甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠(chǎng)報告,乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠(chǎng)審查,并對甲方提出的不合格項目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進(jìn)行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價(jià)格之詳細書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認并報甲方備案。乙方已通過(guò)3C認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書(shū)面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據經(jīng)驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進(jìn)行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買(mǎi)行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動(dòng),但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的 年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個(gè)工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業(yè)通行標準或國家標準執行。雙方如對質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)檢測結果為準。
十二、 對加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗收過(guò)程中,如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質(zhì)量不符合規定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應說(shuō)明合同號、運單號、車(chē)或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱(chēng)、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書(shū)面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任:
1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時(shí)知會(huì )甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的'違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7) 未經(jīng)確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠(chǎng)家,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8) 送貨實(shí)物數量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實(shí)際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實(shí)際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時(shí)間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實(shí)際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無(wú)正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點(diǎn)或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2. 乙方連續或累計二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、 其他
1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專(zhuān)用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時(shí)。
3. 執行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權代表: 授權代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
承攬加工合同7
簽定日期:xx年xx月xx日
定作方(甲方):xxxx
電話(huà):xxxxxx
承攬方(乙方):xxxx
電話(huà):xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價(jià)金額
定作方供應原材料:
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙提供辦法:xxxxxxxxxx。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:xxxxxxxxxxxx。
3.交貨地點(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔:xxxxxxxx。
4.貨款及費用結算辦法及期限:xxxxxxxxxxxx。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):xxxx
乙方(蓋章):xxxx
承攬加工合同8
委托方:______________
簽訂地點(diǎn):______________
承接方:________________
日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動(dòng)內容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號
1.3發(fā)布地點(diǎn)或形式:______________
1.4顏色:______________
1.5規格或材料:______________
1.6刊播次數、起止日期及時(shí)間:
第二條:費用及支付方法
2.1費用
本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_____________,(大寫(xiě)圓整)
2.2結算方式和期限:
____________________________
第三條:驗收方式及時(shí)間:
______________
第四條:違約責任
4.1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的.違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同_____機關(guān)申請_____;
2.向連云港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方:連云港之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司承攬方:
單位名稱(chēng)(蓋章)單位名稱(chēng)(蓋章)
地址:______________地址:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
電話(huà):______________電話(huà):______________
承攬加工合同9
承攬方:
代表人: 職務(wù): 電話(huà):
定作方:
地 址: 電話(huà):
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱(chēng):
2.項目地點(diǎn):
3.項目?jì)热荩?/p>
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復,并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的,應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應提前壹天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應提出適當的變更價(jià)格,送定作方批準后調整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的`,承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 :
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續,出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質(zhì)量合格,已通過(guò)驗收。
(2) 第十條 合同價(jià)款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。
(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同10
訂立合同雙方:
承攬方:_________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工木門(mén)油漆,經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工產(chǎn)品:
品名、規格、單位、數量等見(jiàn)清單
第二條加工成品質(zhì)量要求:按定作方的工藝要求制作,(門(mén)厚45mm),加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據。
第三條技術(shù)資料,樣塊提供辦法:
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的樣塊或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應及時(shí)回復,提出修改意見(jiàn)。2,承攬方對于承攬的工作,定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第四條合同總價(jià)為小寫(xiě)¥42690.00大寫(xiě)肆萬(wàn)貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時(shí)支付¥40500.00,大寫(xiě)肆萬(wàn)零伍佰元整,安裝完畢,如油漆沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題,驗收合格后支付余款¥2190.00,大寫(xiě)貳仟壹佰玖拾元整!
附:產(chǎn)品明細表
產(chǎn)品及價(jià)目明細表
名稱(chēng)
單位
數量
單價(jià)
總額
備注
子母門(mén)和對開(kāi)門(mén)
套
40
480
19200
單開(kāi)門(mén)
套
81
290
23490
合計
42690
第五條驗收標準和方法:
按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第六條提貨的時(shí)間和地點(diǎn):
提定作物期限應當20xx年4月16日提貨,按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。2,提定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第七條包裝要求:里面用保護膜包裝,外面用紙皮包裝!
第八條違約責任:
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的',應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金,為總金額的5%;
5、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
本合同自20xx年月日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式貳份,雙方各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話(huà):電話(huà):
_____年_______月______日簽訂
承攬加工合同11
定作方:_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方:_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
。保a(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
。玻牧系奶峁┮约耙幐、數量、質(zhì)量:
。常男械钠谙、地點(diǎn)和方式:
。矗炇諛藴屎头椒ǎ
。担Y算方式:
。叮`約責任:除不可抗力的'原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。ǎ保┏袛埛降倪`約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
。罚p方約定的其它條款:
。福陨蠗l款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
。梗竞贤瑘绦兄邪l(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
。保埃竞贤皇絖___份,正本雙方各執____份。
。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年____月____日止。
。保玻竞贤炗喨掌冢篲___年____月____日
定作方:____ 承攬方:____
法定代表人:____ 法定代表人:____
____年____月____日
承攬加工合同12
訂立條約兩邊:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方托付承攬方加工________________,經(jīng)兩邊充沛商議,特訂立本條約,以便配合遵照。
第一條加工制品:
品
名規
格單
位數
量備
注
第二條加工制品品質(zhì)請求:
加工定作物品,需求封存樣品的,應該由兩邊代表背后封簽,并妥為保管,作為驗收的根據
第三條原材料的供應設施及規格,數目,品質(zhì):
。,用承攬方質(zhì)料實(shí)現事情的,承攬方必需按照條約劃定原材料,并接收定作方檢討。承攬方瞞哄原材料的缺點(diǎn)或許應用不符合條約劃定的原材料而影響定作物的品質(zhì)時(shí),定作方有權請求重作,修繕,縮小價(jià)款或退貨。
。,用定作方原材料實(shí)現事情的,條約應該明確劃定原材料的損耗定額。定作方應按條約劃定的時(shí)候,數目,品質(zhì),規格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按條約劃定實(shí)時(shí)檢討,不符合請求的,應立即關(guān)照定作方更調或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得私自改換,對修繕的物品不得掉包零部件。
。,原材料等物品交(提)日期計較,參照第七條劃定施行。
第四條手藝材料,圖紙供應設施:
。,承攬方在按照定作方的請求舉行事情時(shí)期,發(fā)明供應的圖紙或手藝請求不合理,應該實(shí)時(shí)關(guān)照定作方;定作方應當在劃定的時(shí)間內答復,提出修正看法。承攬方在劃定的時(shí)間內未失掉回覆,有權休止事情,并實(shí)時(shí)關(guān)照定作方,是以造成的喪失,由定作方補償。
。,承攬方關(guān)于承攬的事情,假如定作方請求失密,應該嚴峻遵照,未經(jīng)定作方許可不得留存手藝材料和復制品。
。,定作方應該按劃定日期供應手藝材料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,根據國度或主管部分的劃定施行,沒(méi)有劃定的由當事人兩邊約定。
第六條驗收規范和要領(lǐng):
。,根據條約劃定的品質(zhì)請求,圖紙和樣品作為驗收規范。
。玻ㄗ鞣綉摪礂l約劃定的刻日驗收承攬方所實(shí)現的事情。驗收前承攬方應該向定作方提交必須的手藝材料和無(wú)關(guān)品質(zhì)證實(shí)。對短時(shí)間檢討難以發(fā)明品質(zhì)缺點(diǎn)的定作物或項目,應該由兩邊商議,在條約中劃定保障刻日。保障期限內產(chǎn)生題目,除定作方應用或保存欠妥等原于是造成品質(zhì)題目的之外,由承攬方擔任修復或退換。
。,當事人兩邊對承攬的定作物和項目品質(zhì)在檢討中產(chǎn)生爭議時(shí),可由法定品質(zhì)監視檢討機構供應檢討證實(shí)。
第七條交(提)貨的時(shí)候和地址:
。,交(提)定作物刻日應該根據條約劃定執行。任何一方請求提早或延期交(提)定作物,應當在事前與對方殺青和談,并按和談施行。
。,交(提)定作物日期的計較:承攬方自備運輸對象送交定作物的,以定作方接受的戳記日期為準;托付運輸部分運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部分簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方關(guān)照的提取日期為準,但承攬方在收回提取定作物的關(guān)照中,必需留給定作方以需要的途中時(shí)候;兩邊還有商定的,按商定的要領(lǐng)計較。
第八條包裝請求及用度擔負:____________________________________________________
第九條運輸設施及用度擔負:____________________________________________________
第十條結算體式格局及刻日:____________________________________________________
第十一條其余:
如:
。保罁䥽葻o(wú)關(guān)劃定,定作方可向承攬方托付定金。定金數額由兩邊商議肯定。定作方不執行條約的,無(wú)權要求返還定金。承攬方不執行條約的,應該雙倍返還定金。
。玻罁䥽葻o(wú)關(guān)劃定,經(jīng)當事人兩邊商定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不執行條約的,除負擔守約義務(wù)外,必需如數返還預付款。定作方不執行條約的,能夠把預付款抵作守約金和賠償金;有余款的能夠要求返還。等等。
第十二條承攬方的守約義務(wù):
一,未按條約劃定的品質(zhì)托付定作物或實(shí)現事情,定作方批準應用的,應該按質(zhì)講價(jià);不同意應用的,應該擔任修整或更調,并負擔過(guò)期托付的義務(wù);經(jīng)由修整或更調后,仍不吻合條約劃定的,定作方有權拒收,由此造成的喪失由承攬方補償。
二,托付定作物或實(shí)現事情的數目少于條約劃定,定作方依然需求的,應該照數補齊,補交部份按過(guò)期托付處置;少交部份定作方再也不需求的,有權解除條約,是以造成的喪失由承攬方補償。
三,未按條約劃定包裝定作物,需返修或從新包裝的,應該擔任返修或從新包裝,并負擔因此而領(lǐng)取的用度。定作方不請求返修或從新包裝而請求補償喪失的,承攬方應該償付定作方該不合格包裝物低于及格包裝物的代價(jià)部份。因包裝不符條約劃定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方補償喪失。
四,過(guò)期托付定作物,應該向定作方償付違約金________元;(條約中無(wú)詳細劃定的,應該對比國民銀行無(wú)關(guān)延期付款的劃定,按過(guò)期托付部份的價(jià)款總額計較,向定作方償付違約金)以酬金計較的',每過(guò)期一天,按過(guò)期托付部份的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方批準,提早托付定作物,定作方有權拒收。
五,不克不及托付定作物或不克不及實(shí)現事情的,應該償付不克不及托付定作物或不克不及實(shí)現事情部份價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地托付的定作物不符合條約劃定,暫由定作方代保存時(shí),應該償付定作方實(shí)踐領(lǐng)取的保存,保養費。
七,實(shí)施代運或送貨的定作物,錯發(fā)抵達地址或接受單元(人),除按條約劃定擔任運到指定地址或接受單元(人)外,并負擔是以多付的運雜費和過(guò)期托付定作物的義務(wù)。
八,因為保存不善以致定作方供應的原材料、設置裝備擺設、包裝物及別的物品毀損、滅失的、應該償付定作方是以造成的喪失。
九,未按條約劃定的設施和刻日對定作方供應的原材料舉行檢討,或經(jīng)檢討發(fā)明原材料不符合請求而未按條約劃定的刻日關(guān)照定作方更調,補齊的,由承攬方對事情品質(zhì),數目負擔義務(wù)。
十,私自更調定作方供應的原材料或修繕物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應補償定作方是以造成的喪失。如定作方請求重作或從新修繕,應該按定作方請求辦理,并負擔過(guò)期托付的義務(wù)。
第十三條定作方的守約義務(wù):
一,半途變更定作物的數目、規格、品質(zhì)或設想等,應該補償承攬方是以造成的喪失。
二,半途廢除條約,屬承攬方供應原材料的,償付承攬方的未執行部份價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應原材料的,償付承攬方以未執行部份酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按條約劃定的時(shí)候和請求向承攬方供應原材料、手藝材料、包裝物等或未完成需要的輔佐工作和預備事情,承攬方有權解除條約,定作方應該補償承攬方因此而造成的喪失;承攬方不要求解除條約的,除托付定作物的日期得以順延外,定作方應該償付承攬方歇工待料的喪失。
四,跨越條約劃定刻日支付定作物的,除按本條第五款劃定償付違約金外,還應該負擔承攬方實(shí)踐領(lǐng)取的保存、保養費。定作方跨越支付刻日六個(gè)月不支付定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除待遇、保存、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于待遇、保存、頤養費時(shí),定作方還應賠償缺乏部份;如定作物不克不及變賣(mài),應該補償承攬方的喪失。
五,跨越條約劃定日期付款,應該對比國民銀行無(wú)關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計較的,每過(guò)期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)端謝絕接受定作物,應該補償承攬方是以造成的喪失及運輸部分的罰款。
七,變換托付定作物地址或接受單元(人),負擔因此而多付出的用度。
第十四條弗成抗力:在條約劃定的執行期限內,因為弗成抗力以致定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在獲得正當證明后,可免予負擔守約義務(wù),但應該采用踴躍步伐,盡可能縮小喪失,如在條約劃定的執行刻日之外產(chǎn)生的,不得罷黜義務(wù);在定作方拖延接收或無(wú)端拒收時(shí)期產(chǎn)生應該負擔義務(wù)補償承攬方由此造成喪失。
第十五膠葛處置:加工承攬條約產(chǎn)生膠葛時(shí),當事人兩邊商議解決商議不成時(shí)任何一方可向條約治理構造請求調處,仲裁能夠間接向人民法院告狀。
本合同見(jiàn)效條約執行終了生效。本合同施行時(shí)期兩邊不得隨便變換和解除條約條約若有未盡事宜,應由兩邊配合商議,作出增補劃定增補劃定與本合同擁有一致效能。
本合同本來(lái)一式二份,定作方和承攬方各執一條約正本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證構造或公證構造)各留存一份蓋。
甲方:
乙方:
日期:
承攬加工合同13
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達成以下協(xié)議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹(shù),甲方給乙方支付1元錢(qián)的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價(jià)位是現場(chǎng)論價(jià),價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí),支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,森林防火,一旦發(fā)生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來(lái)的`一切損失和責任。
四、所有從業(yè)人員必須聽(tīng)從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細閱讀后無(wú)異議,特簽此合同,本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益。
甲方:
乙方:
承攬加工合同14
委托方:_______紡織器材廠(chǎng)(甲方)
承攬方:_______電鍍廠(chǎng)(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià)(___元)總價(jià)(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬(wàn)_______萬(wàn)_______萬(wàn)淬火綜條支_______萬(wàn)萬(wàn)_______萬(wàn)合計。
2.質(zhì)量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結算方式:
xxxx。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。
甲方:_______紡織器材廠(chǎng) 乙方:_______電鍍廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______
地址:_______ 地址:_______
銀行帳號:_______ 銀行帳號:______
______年_______月_______日
承攬加工合同15
合同編號:_____________
甲方:___________________
乙方:___________________
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
聯(lián)系電話(huà):_______________
聯(lián)系電話(huà):_______________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的'提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長(cháng)春仲裁委員會(huì )申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______
授權代理人(簽字):___________
住址:_____________________
住址:______________________
聯(lián)系電話(huà):_________________
聯(lián)系電話(huà):__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________________
賬號:_____________________
賬號:______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):__________________
簽訂地點(diǎn):__________________
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同10-19
加工承攬合同10-01
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬協(xié)議09-15
服裝加工承攬合同12-06
產(chǎn)品加工承攬合同12-13
加工承攬合同【精】01-25
加工承攬合同【薦】01-24