- 加工承攬合同 推薦度:
- 建筑工程承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 安裝承攬的合同 推薦度:
- 安裝承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬的合同【精】
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深,合同的類(lèi)型越來(lái)越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?下面是小編精心整理的承攬的合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
承攬的合同1
訂立合同雙方:
建設單位:________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)
施工單位:________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱(chēng):________
第二條:工程地點(diǎn):________
第三條:________
第四條:安裝費用及付款方法:安裝費為10元/塊,共計:____元
乙方安裝50%,甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經(jīng)驗收合格后,甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條:工程期限(____年____月____日——____年____月____日)
第六條:工程質(zhì)量標準:以甲乙雙方共同看過(guò)的樣品為標準
第七條:承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點(diǎn),指定房頂,乙方負責房頂的二次搬運.
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1、甲方給乙方施工圖一式1份。
2、按協(xié)議分工,甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
5、負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條:承包方義務(wù)
1、按協(xié)議分工負責材料保管。
2、施工組織和施工人員形象。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、負責安裝太陽(yáng)能板的支架,太陽(yáng)能板,太陽(yáng)能板連接電纜至回流箱。并有義務(wù)協(xié)助電工進(jìn)行電線(xiàn)連接工作。
5、保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規范進(jìn)行。
6、負責施工過(guò)程中及竣工后的現場(chǎng)清理工作。
第十條:違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工,每日罰款人民幣3000元,如提前完工,甲方獎勵乙方3000元。
第十一條:安全施工
施工期間,乙方必須按安全生產(chǎn)的相關(guān)規定執行,防止質(zhì)量事故、安全事故或火災事故的'發(fā)生。由于乙方原因,導致任何事故,由乙方承擔全部責任和損失,與甲方無(wú)關(guān)。
第十二條:本合同正本2份,承包方、發(fā)包方各一份,
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)________
承包方:(蓋章)________
法定代表人:_____
法定代表人:______
身份證號:________
身份證號:________
地址:________
地址:_________
開(kāi)戶(hù)銀行:______
開(kāi)戶(hù)銀行:_______
帳號:________
帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
承攬的合同2
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點(diǎn):_________
承攬人:______簽訂時(shí)間:__年__月__日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量
數量
名稱(chēng)|型號|單位||單價(jià)|金額|合計
合計人民幣金額(大寫(xiě)):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規格|計量
數量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱(chēng)|型號|單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條加工物的.技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的____日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫(xiě))_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會(huì )仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見(jiàn):
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話(huà):電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監制部門(mén):印制單位:
承攬的合同3
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱(chēng)):__________________
定作方(全稱(chēng)):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期
品名:
規格:
單位:
數量:
單價(jià):
金額分期:
交(收)貨數量:
超欠幅度:____________%
月總金額:(大寫(xiě))____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元____角____分
2.質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn):__________________________________________
3.原材料來(lái)源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔:__________________________________
5.貨款結算時(shí)間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________
7.違約責任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力:____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:(蓋章)
法人委托書(shū)號碼:
營(yíng)業(yè)執照號碼定作人:
法人委托書(shū)號碼:
營(yíng)業(yè)執照號碼承攬人:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
電話(huà)號碼:
電掛:
住址:
定作人:(蓋章)
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
電話(huà)號碼:
電掛:
住址:
20xx年x月x日
承攬的合同4
甲方:________
乙方:________
簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號及規格、數量、價(jià)格及交貨日期等如下表規定
產(chǎn)品名稱(chēng):________型號:________規模:________單位數量:________單價(jià):________(元)總價(jià)金額:________交貨日期:________及數量:________合計:________人民幣(大寫(xiě))
2.交貨辦法
。1)交貨地點(diǎn):_______________________________________________________
。2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法:
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法:
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產(chǎn)品規格數量代為檢驗。
5.附則
。1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
。2)在執行合同期間,如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷(xiāo)加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
。3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
。4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
。5)貨物運達站____________________________
。6)收貨人________________________________
。7)合同糾紛的處理________________________甲及代表人:(簽字蓋章)______乙及代表人:(簽字蓋章)________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________________開(kāi)戶(hù)銀行:______________________
帳號:________________________帳號:__________________________
電話(huà):________________________電話(huà):__________________________
簽訂日期:______年____月____日
承攬的合同5
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點(diǎn):______________________
簽訂時(shí)間:________年____月____日
第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱(chēng)及內容
計量單位數量工作量(工時(shí))報酬交付期限單價(jià)金額合計人民幣金額(大寫(xiě)): (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:____________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成?梢越挥傻谌送瓿傻.工作是:____________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條 結算方法及期限:_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫(xiě))________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
。ㄒ唬┨峤 ________________仲裁委員會(huì )仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十四條 其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):住所:法定代表人:居民身份證號碼:委托代理人:電話(huà):開(kāi)戶(hù)銀行:賬號:郵政編碼:承攬人承攬人(章):鑒(公)證意見(jiàn):鑒(公)證機關(guān)(章)經(jīng)辦人:年 月 日 監制部門(mén):____________ 印制單位:___________
承攬的合同6
訂立合同雙方:
建設單位:大慶市讓胡路區欣亞航設計室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)
施工單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱(chēng):大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區太陽(yáng)能組件安裝工程
第二條:工程地點(diǎn):黑龍江省大慶市
第三條:太陽(yáng)能板數量:
第四條:安裝費用及付款方法:安裝費為10元/塊,共計:元
乙方安裝50%,甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經(jīng)驗收合格后,甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條:工程期限(20xx年8、月22日——20xx年9月3日)
第六條:工程質(zhì)量標準:以甲乙雙方共同看過(guò)的樣品為標準
第七條:承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點(diǎn),指定房頂,乙方負責房頂的二次搬運。
第八條:發(fā)包方義務(wù):
甲方給乙方施工圖一式1份。
2、按協(xié)議分工,甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質(zhì)量。
按協(xié)議負責按期撥款。
負責乙方人員的`伙食費用。指定食堂。
第九條:承包方義務(wù)
按協(xié)議分工負責材料保管。
2、施工組織和施工人員形象。
按施工圖負責組織施工,按期竣工。
負責安裝太陽(yáng)能板的支架,太陽(yáng)能板,太陽(yáng)能板連接電纜至回流箱。并有義務(wù)協(xié)助電工進(jìn)行電線(xiàn)連接工作。
保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規范進(jìn)行。
6、、負責施工過(guò)程中及竣工后的現場(chǎng)清理工作。
第十條:違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工,每日罰款人民幣3000元,如提前完工,甲方獎勵乙方3000元。
第十一條:安全施工
施工期間,乙方必須按安全生產(chǎn)的相關(guān)規定執行,防止質(zhì)量事故、安全事故或火災事故的發(fā)生。由于乙方原因,導致任何事故,由乙方承擔全部責任和損失,與甲方無(wú)關(guān)。
第十二條:本合同正本2份,承包方、發(fā)包方各一份,
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)________
法定代表人:______
身份證號:_______
地址:_________
開(kāi)戶(hù)銀行:______
帳號:_________
承包方:(蓋章)________
法定代表人:_____
身份證號:________
地址:________
開(kāi)戶(hù)銀行:_______
帳號:________
簽約日期:____年__月__日
承攬的合同7
委托單位(甲方):______
承攬單位(乙方):______
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):__________________________________。
2、工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
。1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫(xiě))____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)、
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計________元整,大寫(xiě)金額:________元整(附報價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限________日,時(shí)間自________起至________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過(guò)程中的.有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準
1、按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間:______
付款百分比:______
金額:______
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式______份,
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
委托方(甲方):______承攬單位(乙方):______
代表人:______代表人:______
簽約日期:______簽約日期:______
承攬的合同8
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱(chēng)乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱(chēng)甲方)
根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定,結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱(chēng):_______________
a、承攬項目名稱(chēng):_______________
b、承攬項目地點(diǎn):_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開(kāi)工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書(shū)面報告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容:
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質(zhì)量標準:
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規范,結合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式:
工程完工驗收后天內,結算全部工程款,置留工程總造價(jià)的%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的%保修金,若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。
7、工期:根據定作方的`要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過(guò)后、當日維修款全部結清,合同自動(dòng)失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補充規定,補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_______________承攬方:_______________
定作方代表:___________承攬方代表:_______________
_______________年_______________月_______________日
承攬的合同9
甲方:______
乙方(承攬方):______
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》關(guān)于承攬合同的規定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議:
一、承攬方式:乙方承攬甲方______住房(具體工種)。
二、施工地點(diǎn):
三、住房結構、戶(hù)型及面積:
四、付款方式:按照元計價(jià),在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價(jià)款。
五、質(zhì)保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質(zhì)量合格后,甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格,質(zhì)保金將用于修繕。
六、施工質(zhì)量:乙方應確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至______年______月______日止。
八、甲方的權利義務(wù)
。ㄒ唬┘追降臋嗬
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
。ǘ┘追降牧x務(wù)
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務(wù)
。ㄒ唬┮曳降臋嗬
1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、乙方應加強安全教育,在施工過(guò)程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生,由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關(guān)系,不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報酬,任何因工資產(chǎn)生爭議的.糾紛與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方在進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時(shí)鎖好房門(mén),對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務(wù),若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實(shí)賠償。
8、房屋驗收后,若在之內產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,乙方應無(wú)條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質(zhì)量達不到要求,乙方進(jìn)行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過(guò)程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產(chǎn)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方:______乙方:______
______年______月______日______年______月______日
承攬的合同10
合同編號:
委托方:(以下稱(chēng)甲方)
承接方:(以下稱(chēng)乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間:年月日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
。ㄏ到y配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
合同總金額為人民幣:(rmb:)
合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3、付款方式
付款:
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
設備進(jìn)度款:
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
工程結算付款:
本合同項下系統設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價(jià)的`____%,即人民幣(rmb)。
最終驗收付款:
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
其它事項
4、合同雙方責任
。1)甲方責任:
按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
安排好貨物在工地的倉儲設施。
協(xié)調各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____個(gè)工作日內安排驗收。
。2)乙方責任:
按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
確保所提供的設備材料與質(zhì)量相符。
向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調試
。1)安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
。2)在整個(gè)安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話(huà):電話(huà):
傳真:傳真:
簽約代表:簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò )人員:指定聯(lián)絡(luò )人員:
簽定日期:___________
承攬的合同11
委托方:_____
承接方:______
簽訂地點(diǎn):______
簽訂日期:______年______月______日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規的規定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1、1項目(制作)
1、2廣告及活動(dòng)內容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號
1、3發(fā)布地點(diǎn)或形式:
1、4顏色:
1、5規格或材料:
1、6刊播次數、起止日期及時(shí)間:
第二條:費用及支付方法
2、1費用
本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_______,(大寫(xiě)________元整)
2、2結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時(shí)間:
________。
第四條:違約責任
4、1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4、2承攬方不能完成合同規定的.工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4、3其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1、向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向連云港市當地______人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
________。
第七條:附則
________。
本合同有效期自______年______月______日生效至______年______月______日終止。
委托方:______承攬方:______
單位名稱(chēng)(蓋章):______單位名稱(chēng)(蓋章):______
地址:______地址:______
委托代理人:______委托代理人:______
電話(huà):______電話(huà):______
承攬的合同12
定作方:_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方:_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
。保a(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
。玻牧系奶峁┮约耙幐、數量、質(zhì)量:
。常男械钠谙、地點(diǎn)和方式:
。矗炇諛藴屎头椒ǎ
。担Y算方式:
。叮`約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。ǎ保┏袛埛降'違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
。罚p方約定的其它條款:
。福陨蠗l款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
。梗竞贤瑘绦兄邪l(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
。保埃竞贤皇絖___份,正本雙方各執____份。
。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年____月____日止。
。保玻竞贤炗喨掌冢篲___年____月____日
定作方:____ 承攬方:____
法定代表人:____ 法定代表人:____
____年____月____日
承攬的合同13
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,就乙方承攬甲方電廠(chǎng)一號爐拆卸工程達成協(xié)議,具體事宜如下:
一、工程項目:電廠(chǎng)一號爐拆卸工程
二、工程內容:鍋爐本體(電氣、儀表類(lèi)由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過(guò)程中隨拆隨運不得在場(chǎng)地內存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點(diǎn)。70米以?xún)榷掏居梢曳匠袚,超出部分由甲方承擔?/p>
三、工程造價(jià)(含建安發(fā)票):叁拾伍萬(wàn)元整(350000.00)
四、結算方式:合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現場(chǎng)后付30%預付款,本體拆除完畢后付20%,余款工程全部完工場(chǎng)地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。
六、工程責任:
1.施工過(guò)程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過(guò)程中如因乙方野蠻施工造成的`一切損失由乙方負責;
3.在施工過(guò)程中乙方必須完全聽(tīng)從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬的合同14
建設單位:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱(chēng):
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:建筑面積:
第四條:工程價(jià)款及付款方法:
第五條:工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)
第六條:工程質(zhì)量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開(kāi)工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執行)
2.按協(xié)議分工,開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,
負責監督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
5.……
第九條:承包方義務(wù)
乙方負責:
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規范進(jìn)行。
6.……
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、
______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)
承包方:(蓋章)
法定代表人:_____
法定代表人:______
地址:________
地址:_________
開(kāi)戶(hù)銀行:______
開(kāi)戶(hù)銀行:_______
帳號:________
帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
承攬的合同15
承攬方:
地址:
電話(huà):
定作方:
地址:
電話(huà):
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的.,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
______年____月____日
【承攬的合同】相關(guān)文章:
承攬合同02-24
承攬合同12-21
承攬的合同05-31
有關(guān)承攬合同03-05
承攬加工合同11-27
安裝承攬合同02-22
關(guān)于承攬合同01-30
加工承攬合同02-26
(經(jīng)典)加工承攬合同03-07
定做承攬合同03-12