精選商品房合同模板集合7篇

　　在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中，合同的地位越來(lái)越不容忽視，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的商品房合同7篇，歡迎大家分享。

商品房合同 篇1

　　出賣(mài)人(甲方)：

　　注冊地址： 營(yíng)業(yè)執照注冊號：

　　法定代表人： 委托代理人： 身份證號： 身份證號： 聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系地址：

　　買(mǎi)受人(乙方)：

　　身份證號： 委托代理人： 聯(lián)系電話(huà)： 身份證號： 郵政編碼： 聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系地址：

　　因本合同項下的甲方缺少在建工程項目的建設資金，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：

　　第一條：甲方的項目建設依據：

　　甲方以_ __方式取得位于 編號為_(kāi)_____________ 的地塊的土地使用權�！就恋厥褂脵喑鲎尯贤�號】為_(kāi)____________ _______。

　　該地塊土地面積為 ，規劃用途為 ，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月_____日。

　　甲方經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房名稱(chēng)為： 。建設工程規劃許可證號為 ，施工許可證號為 。

　　第二條：甲方的商品房銷(xiāo)售依據

　　乙方購買(mǎi)的商品房為 。甲方保證在商品房現售前已將房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目手冊及符合商品房現售條件的有關(guān)證明文件報送房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主管部門(mén)備案。

　　甲方應在本合同簽訂前向乙方提供甲方的商品房可以合法銷(xiāo)售的有效證明文件。

　　第三條：乙方購商品房的基本情況 乙方購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房)為本合同第一條規定的項目中的：

　　該商品房的用途為_(kāi)____________，屬_________結構，層高為_(kāi)_____，建筑層數地上______層，地下______層。

　　該商品房陽(yáng)臺是 【封閉式】【非封閉式】。

　　該商品房合同約定建筑面積共 平方米，其中，套內建筑面積_______平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_______平方米。

　　第四條：計價(jià)方式與價(jià)款

　　甲方與乙方約定按下列方式計算該商品房?jì)r(jià)款：

　　按 建筑面積 計算，該商品房單價(jià)為(人民幣)每平方米 元，總金額(大寫(xiě))人民幣 元整(小寫(xiě)￥ 元)。 第五條：付款方式及期限

　　乙方按下列第_______種方式按期付款： 1、一次性付款：

　　乙方同意在本《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》生效并辦理完畢相應的產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續后一次性支付全部房?jì)r(jià)款。

　　2、分期付款：

　　第六條：乙方逾期付款的違約責任：

　　乙方如未按本合同規定的時(shí)間付款，按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加) (1)逾期在______日之內，自本合同規定的應付款期限之次日起至實(shí)際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之______的違約金，合同繼續履行;

　　(2)逾期超過(guò)______日后，甲方有權解除合同。甲方解除合同的，乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續履行合同的，甲方同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之次日起至實(shí)際全額支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之_______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。

　　本條中的逾期應付款指依照本合同第五條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。

　　第七條：交付期限

　　甲方應當在________年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定，將符合本合同約定的商品房交付乙方使用;

　　除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，如遇不可抗力，甲方應當在發(fā)生之日起______日內告知乙方，雙方協(xié)商予以延期。

　　第八條：甲方逾期交房的違約責任

　　除本合同第七條規定的不可抗力情況外，甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用，按下列第______種方式處理;

　　(1)逾期不超過(guò)______日之內，自本合同第七條規定的最后交付期限的次日起，甲方按日計算向乙方支付已交付房?jì)r(jià)款 的違約金，合同繼續履行;

　　(2)逾期超過(guò)_______日后，乙方有權解除合同。乙方解除合同的，甲方應當自乙方解除合同通知到達之日起______天內退還全部已付款，并按乙方累計已付款的 向乙方支付違約金。甲方要求繼續履行合同的.，合同繼續履行，自本合同第七條規定的最后交付期限的次日起，甲方按日向乙方支付已交付房?jì)r(jià)款 的違約金。

　　第九條：規劃、設計變更的約定 經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致影響到乙方所購商品房質(zhì)量或使用功能的，甲方應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10天內，書(shū)面通知乙方;

　　乙方有權在變更通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復。乙方在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的，視同接受變更。甲方未在規定時(shí)限內通知乙方的，乙方有權退房。

　　乙方退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方，并按_______利率付給利息。乙方不退房的，應當與甲方另行簽訂補充協(xié)議。

　　第十條：交接

　　商品房達到交付使用條件后，甲方應當書(shū)面通知乙方辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí)，甲方應當出示本合同第七條規定的證明文件，并簽署房屋交接單。甲方出示證明文件或出示證明文件不齊全，乙方有權拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責任由甲方承擔。

　　第十一條：甲方保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。因甲方原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的，甲方承擔全部責任。

　　第十二條：關(guān)于產(chǎn)權變更登記的約定

　　甲方應當在商品房交付使用后______日內，將辦理權屬變更登記需由甲方提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因甲方的責任，乙方不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證明書(shū)的，雙方同意按下列條______項處理;

　　1、乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起______日內將乙方已付房?jì)r(jià)款退還給甲方，并按已付房?jì)r(jià)款的______%賠償乙方損失。

　　2、乙方不退房，甲方按已付房?jì)r(jià)款的______%向乙方支付違約金。 第十三條 合同的生效和變更

　　1、本合同自本合同項下商品房辦理完畢產(chǎn)權變更登記時(shí)生效。

　　2、甲乙雙方經(jīng)自愿協(xié)商一直可以解除本合同，甲乙雙方均不能單方解除本合同。

　　第十四條 其他約定

　　1、甲方保證出售給乙方的的本合同項下商品房合法、權屬清楚、有合法的土地使用權，否則由此產(chǎn)生的一切責任由甲方承擔;

　　2、甲方有義務(wù)配合乙方按照本合同約定時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)權變更登記手續; 3、本合同項下商品房依照“房地一體”的原則進(jìn)行出售。

　　4、在本合同履行過(guò)程中發(fā)生的費用(包括但不限于公證費、過(guò)戶(hù)產(chǎn)生的所有稅費等)由甲方承擔。

　　第十五條 爭議解決

　　本協(xié)議雙方在履行協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。

　　第十六條 其他

　　1、本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。

　　2、本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，登記機構 份，具有同等法律效力。

　　(以下無(wú)正文)

　　(本頁(yè)無(wú)正文，為合同簽署頁(yè))

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地址：

　　乙方：

　　身份證號：

　　委托代理人：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地址：

商品房合同 篇2

　　案情簡(jiǎn)介

　　這個(gè)案件基本情況是這樣的：20xx年6月，劉先生購買(mǎi)了某開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)的房屋，簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》并支付了全部房款60余萬(wàn)元。合同約定在20xx年9月30日交房。同時(shí)在合同第15條中約定：“出賣(mài)人應當在商品房交付使用后90日內，將辦理權屬（包括契稅證、房屋所有權證和土地使用權證）登記需要由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因出賣(mài)人的責任，買(mǎi)受人不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的，由開(kāi)發(fā)商支付購房人已付房款5%的違約金�！睂�(shí)際履行情況是：開(kāi)發(fā)商于20xx年9月28日交房，于20xx年12月28日就將辦理產(chǎn)權證書(shū)的資料（具體為①業(yè)主的身份證明；②委托書(shū)；③法人（組織）資格證書(shū)；④建設項目立項文件；⑤土地使用證；⑥建設用地規劃許可證；⑦建設工程規劃許可證；⑧房屋竣工驗收備案表；⑨商品房預售證；⑩房地產(chǎn)綜合驗收合格證等10份材料）報送給了某市房屋管理局，于20xx年1月18日劉先生購買(mǎi)的房屋的建筑物總權屬證明才繕證完畢。由于劉先生委托開(kāi)發(fā)商代辦產(chǎn)權三證，開(kāi)發(fā)商于20xx年3月10日將劉先生的產(chǎn)權三證辦理完畢。當開(kāi)發(fā)商通知劉先生領(lǐng)證時(shí)，劉先生以開(kāi)發(fā)商辦證逾期為由要求開(kāi)發(fā)商承擔違約責任，即支付已付房款5%的違約金。開(kāi)發(fā)商不同意，劉先生遂訴至法院。

　　辦案思路及心得

　　在法庭上雙方爭議的焦點(diǎn)在于：《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第15條中約定的“出賣(mài)人應當在商品房交付使用后90日內，將辦理權屬（包括契稅證、房屋所有權證和土地使用權證）登記需要由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案”這一內容中開(kāi)發(fā)商的義務(wù)是什么？原告劉先生認為開(kāi)發(fā)商應該在交房后90天內為自己辦好產(chǎn)權三證（俗稱(chēng)“房產(chǎn)小證”）。依據是《最高人民法院關(guān)于商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十八條的規定：“由于出賣(mài)人的原因，買(mǎi)受人在下列期限屆滿(mǎn)未能取得房屋權屬證書(shū)的，除當事人有特殊約定外，出賣(mài)人應當承擔違約責任： (一)商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定的辦理房屋所有權登記的期限； (二)商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標的物為尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日； (三)商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標的'物為已竣工房屋的，自合同訂立之日起90日�！倍�20xx年1月18日劉先生購買(mǎi)的房屋的建筑物總權屬證明才繕證完畢，超過(guò)了交房后的90天，所以構成違約。而被告開(kāi)發(fā)商則認為根據《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第15條的約定，開(kāi)發(fā)商只要在交房后90天內將應該由自己提供的辦證資料提交房管部門(mén)備案就完成了義務(wù)，何時(shí)辦理出產(chǎn)權三證不是開(kāi)發(fā)商的義務(wù)�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十八條的規定出賣(mài)人承擔違約責任的前提條件有二：一是由于出賣(mài)人的原因未能按期取得產(chǎn)權證，一是當事人沒(méi)有特殊約定。由于開(kāi)發(fā)商與劉先生在《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第15條中約定的內容不是在交房后90天內辦理完畢劉先生的產(chǎn)權三證而是在交房后90天內將辦理權屬（包括契稅證、房屋所有權證和土地使用權證）登記需要由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案，所以開(kāi)發(fā)商不因該司法解釋的規定而承擔違約責任。

　　裁判結果

　　一審法院的判決書(shū)中確認因當事人之間有特殊約定，所以不受《最高人民法院關(guān)于商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十八條規定的限制。但是認為《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第15條中約定的內容中開(kāi)發(fā)商提交備案的資料應該包括劉先生購買(mǎi)的房屋的建筑物總權屬證明。也就是說(shuō)，開(kāi)發(fā)商備案資料中應該包括“產(chǎn)權大證”。由于該建筑物總權屬證明在交房后90天內沒(méi)有辦理出來(lái)，所以開(kāi)發(fā)商違約，應承擔違約責任。開(kāi)發(fā)商不服一審判決，提起上訴。二審法院的審判員開(kāi)庭聽(tīng)取了雙方的陳述后，總結了雙方的爭議焦點(diǎn)就是：《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第15條中約定的內容中開(kāi)發(fā)商提交備案的資料是否應該包括購房人購買(mǎi)的房屋的建筑物總權屬證明文件。審判員提出了一個(gè)令雙方當事人心服口服的意見(jiàn)，他認為既然雙方對于《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第15條中約定的內容發(fā)生了歧義，而該條款又是由浙江省建設廳和浙江省工商局在20xx年聯(lián)合監制的標準文本，則該文本的最終解釋權歸浙江省建設廳和浙江省工商局。所以只要走訪(fǎng)一下浙江省建設廳和浙江省工商局就可以明確《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第15條中約定的內容的真正涵義了。雙方當事人均表示認可這一做法，認為由制訂文本的單位解釋文本的涵義是正確和公平的。經(jīng)法院向浙江省建設廳法規處負責該合同樣本制訂的處長(cháng)咨詢(xún)，處長(cháng)對該條款做如下解釋?zhuān)骸啊渡唐贩抠I(mǎi)賣(mài)合同》中第十五條的規定是指出賣(mài)人必須在合同約定的期限內將辦理權屬（包括契稅證、房屋所有權證和土地使用權證）登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。出賣(mài)人是否提交了全部資料的證據就是產(chǎn)權登記機關(guān)在收到出賣(mài)人資料后出具的受理單；如果產(chǎn)權登記機關(guān)向出賣(mài)人出具了受理單就證明出賣(mài)人已經(jīng)提交了全部資料，如果產(chǎn)權登記機關(guān)沒(méi)有向出賣(mài)人出具受理單就說(shuō)明出賣(mài)人提交的資料還不全。浙江省建設廳其實(shí)沒(méi)有規定出賣(mài)人必須辦理產(chǎn)權大證，這是下面的產(chǎn)權登記機關(guān)自行設置的程序�？傊�，只要出賣(mài)人在合同約定的期限內將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案了就完成了自己的義務(wù)。頒發(fā)產(chǎn)權證是行政機關(guān)的行為，與開(kāi)發(fā)商無(wú)關(guān)。申領(lǐng)產(chǎn)權證的主體也是買(mǎi)受人不是出賣(mài)人�！备鶕�這一權威解釋?zhuān)�可以明確開(kāi)發(fā)商提交備案的資料不包括購房人購買(mǎi)的房屋的建筑物總權屬證明文件。至此該案件的糾紛告一段落，同時(shí)通過(guò)這個(gè)案件我們更深刻地理解了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第15條中約定的內容的真正涵義。

商品房合同 篇3

　　出賣(mài)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：

　　買(mǎi)受人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：

　　甲、乙雙方就簽訂的編號為 的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該合同”）及附件之未盡事宜，經(jīng)雙方平等、自愿、協(xié)商訂立本補充條款如下：

　　第一條 商品房交付后，若該房屋的實(shí)測套內建筑面積和公共分攤建筑面積與合同約定的套內建筑面積和公共分攤建筑面積誤差比值均在±3％（含3％）之內的，雙方據實(shí)結算房?jì)r(jià)款。

　　若該房屋的實(shí)測套內建筑面積或公共分攤建筑面積與合同約定的套內建筑面積或公共分攤建筑面積誤差比值超過(guò)±3％（不含3％）時(shí)，則買(mǎi)受人有權退房。（1）買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人應在買(mǎi)受人提出退房之日起30日內返還乙方已付房?jì)r(jià)款及利息（利息按中國人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計算），并向乙方支付已付房?jì)r(jià)款 ％的違約金。（2）買(mǎi)受人不退房的，實(shí)測套內建筑面積或公共分攤建筑面積超出合同約定的套內建筑面積或公共分攤建筑面積+3％部分的.房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人；實(shí)測套內建筑面積或公共分攤建筑面積超過(guò)合同約定的套內建筑面積或公共分攤建筑面積-3％部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。

　　第二條 根據該合同及補充協(xié)議規定，若甲方應返還乙方面積差價(jià)款的，甲方應于收到房屋土地測繪部門(mén)實(shí)測面積數據文件之日起30日內向乙方返還面積差價(jià)款。甲方逾期返還面積差價(jià)款的，甲方應承擔違約責任（違約金的計算方法為每逾期一日，違約金為房?jì)r(jià)總款的萬(wàn)分之叁）。

　　第三條 甲方因不可抗力逾期交房的，甲方應自不可抗力發(fā)生之日起30日內告知乙方并向乙方提供政府有關(guān)部門(mén)不可抗力證明后方可憑此免責。

　　第四條 甲方應當在該商品房交付使用后 日內（即在 年 月 日前）代理乙方到政府房地產(chǎn)管理部門(mén)辦理完畢該商品房產(chǎn)權變更登記過(guò)戶(hù)手續，且申領(lǐng)取得該商品房房地產(chǎn)權屬證件。

　　否則：（1）乙方有權單方解除該合同及補充協(xié)議，甲方應自乙方提出退房要求之日起30日內退還乙方已付房?jì)r(jià)款及利息（利息按中國人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計算），并向乙方支付總房?jì)r(jià)款 ％的違約金；（2）若乙方不退房的，甲方應自乙方提出繼續履行合同之日起30日內向乙方支付總房?jì)r(jià)款 ％的違約金，并繼續履行該合同及本補充協(xié)議。

　　第五條 甲方按照該合同第八條和第十一條的規定向乙方交付房屋時(shí)，甲方應向乙方出示并提供《北京市建設工程竣工驗收備案表》和測繪部門(mén)該商品房實(shí)測面積數據及該合同規定的其他法律文件，并經(jīng)乙方簽字驗收確認該房屋達到該合同第十四條及所有附件規定標準后，雙方共同簽署房屋驗收交接單。否則，甲方交付房屋不符合上述規定或不能出示證明文件或出示證明文件不齊全，乙方有權拒絕接受房屋，由此產(chǎn)生的延期交房違約責任由甲方承擔（違約責任詳見(jiàn)該合同第九條規定）。

　　第六條 甲方應保證其向乙方做出以下承諾的合法性及真實(shí)性，并作為該契約附件組成部分：

　　1、該商品房建筑、裝修、裝飾、空氣質(zhì)量等標準符合國家、北京市及有關(guān)部門(mén)環(huán)保要求，否則乙方有權解除本合同，并按照合同有關(guān)規定追究甲方的違約責任；

　　2、 ；

　　3、 ；

　　4、 ；

　　6、房屋交付后若房屋的上述裝修、設備與附件規定的標準不符的，甲方應按照該合同第十三條規定執行。

商品房合同 篇4

　　一般，訂立商品房買(mǎi)賣(mài)合同需要注意很多，因為商品房買(mǎi)賣(mài)涉及到很多的問(wèn)題，如果不注意的話(huà)，可能會(huì )引發(fā)一些列的法律問(wèn)題，讓購房變得十分艱難。下面，就簡(jiǎn)要講述一下訂立商品房買(mǎi)賣(mài)合同的注意事項。

　　購買(mǎi)者在購買(mǎi)預售的商品房時(shí)應把握好以下幾個(gè)重要環(huán)節：

　　一、注意房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預售的商品房應具備的條件《城市房地產(chǎn)管理法》對商品房預售的條件作出以下規定：

　　1、已經(jīng)交付了全部土地使用權的出讓金，取得了土地使用權證書(shū)。擁有合法的土地使用權是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和預售的前提條件，在未取得土地使用權的`土地上開(kāi)發(fā)的房屋是非法建筑。購買(mǎi)者要在購買(mǎi)前要求驗證開(kāi)發(fā)企業(yè)的土地使用權證，以確保該房屋的合法性。

　　2、持有建設工程規劃許可證。此項規定是房屋開(kāi)工建設的前提，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)只有在其建設項目符合城市規劃，領(lǐng)取建設工程規劃許可證后才能開(kāi)工建設。

　　3、按照預售的商品房計算，投入開(kāi)發(fā)建設的資金達到工程建設總投資的25%以上，并且已經(jīng)確定施工進(jìn)度和竣工交付日期。此規定是為了保障工程建設的穩定性和如期交房，避免開(kāi)發(fā)商過(guò)分依賴(lài)預售款從事項目開(kāi)發(fā)，防止無(wú)法如期交房損害購房者的利益。

　　4、向縣級以上人民政府房地產(chǎn)管理部門(mén)辦理了預售登記，取得商品房預售許可證明(在本市開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)的企業(yè)應到日照市房地產(chǎn)管理局登記備案并取得該局頒發(fā)的商品房預售許可證明)。此規定的目的在于將房地產(chǎn)預售的活動(dòng)置于政府房地產(chǎn)管理部門(mén)的監督之下，從而保證商品房預售的合法性。

　　二、了解商品房預售合同基本的內容

　　1、主體。即房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和購房人，應寫(xiě)明雙方的名稱(chēng)地址等。

　　2、預售的商品房的基本情況。預售合同應明確記載預售的商品房的所在地區、座落、土地使用權證號、土地使用權取得方式、土地使用性質(zhì)、建

　　設工程規劃許可證號、商品房預售許可證號、房屋建筑面積、房屋結構、房屋竣工交付日期及附房屋平面圖等。 3、面積。預售商品房的面積應以平方米為單位計算，并明確是建筑面積、使用面積還是其他面積。

　　4、價(jià)款。即預售商品房的價(jià)金，包括單價(jià)和總價(jià)，如每平方米多少元。我國《城市房地產(chǎn)管理法》雖然對商品房預售的條件和程序進(jìn)行了規定，但對預售款實(shí)收的數額和期限卻沒(méi)有統一的規定，當事人應在合同中明確。

　　5、房屋交付方式和期限。逾期交房的免則條件。例如合同中可以約定由于一定的自然事件，如地震、洪水、惡劣天氣的影響，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的交房期限可以合理順延。

　　6、房屋使用性質(zhì)。是住宅用房、辦公用房還是生產(chǎn)用房或其他。

　　7、違約責任。包括購房一方不能依約支付價(jià)款的責任和預售方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交房的責任。

　　8、房地產(chǎn)權屬登記義務(wù)。

　　9、物業(yè)管理條款。

　　10、糾紛解決方式。如選擇訴訟還是仲裁。

　　11、其他條款或當事人約定的條款。 下面說(shuō)說(shuō)購買(mǎi)現房應注意的事項：

商品房合同 篇5

　　合同編號：__________

　　甲方：（買(mǎi)方）____________________

　　乙方：（賣(mài)方）____________________

　　簽訂地點(diǎn)：________________________

　　一、成交房屋：_____________________________________________________

　　二、甲方須向乙方提交____________平方米的'購房計劃。

　　三、房屋交付日期：_______年______月______日。

　　四、雙方協(xié)商房屋單價(jià)一次包定。

　　五、乙方代收煤氣管道費每戶(hù)____________元，電視天線(xiàn)費每戶(hù)____________元。

　　六、預購付款結算辦法

　　1．簽訂合同時(shí)，甲方必須向乙方交納購房定金。甲方不履行合同，無(wú)權請求返還定金。乙方不履行合同，應當雙倍返還甲方定金。合同履行完定金可抵作購房?jì)r(jià)款。

　　2．自簽訂合同后，甲方應在10日內預付第一次購房?jì)r(jià)款。工程主體完工后預付第二次購房?jì)r(jià)款。工程竣工移交時(shí)結清購房?jì)r(jià)款。

　　甲方逾期付款，按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付逾期滯納金。

　　七、乙方如因計劃、設計變更等原因不能履行合同，應提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商可另行安排房屋，甲方亦可解除合同。乙方在___日內返還預收房款，不計利息。

　　八、本合同自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機關(guān)鑒證后正式生效，至乙方給甲方鑰匙之日起失效。

　　九、從交付房屋鑰匙之日起，在十二個(gè)月內發(fā)現因施工質(zhì)量影響生產(chǎn)、生活的，由乙方在限期內負責維修。

　　十、產(chǎn)權歸屬：_______________________________________________________

　　十一、如需提供擔保，另立合同擔保書(shū)，作為本合同附件。

　　十二、解決合同糾紛的方式：___________________________________________

　　十三、本合同正本二份，副本_______份。

　　十四、其他約定事項：_________________________________________________

　　甲方（買(mǎi)方）：______________ 乙方（賣(mài)方）：_____________

　　單位名稱(chēng)（章）：____________ 單位名稱(chēng)（章）：___________

　　地址：______________________ 地址：_____________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：_______________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：_______________

　　電話(huà)：______________________ 電話(huà)：_____________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：__________________ 開(kāi)戶(hù)銀行：_________________

　　賬號：______________________ 賬號：_____________________

　　郵政編碼：__________________ 郵政編碼：_________________

　　鑒（公）證意見(jiàn)：__________________

　　鑒（公）證機關(guān)（章）：____________

　　經(jīng)辦人：__________________________

商品房合同 篇6

　　甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：

　　證件號碼：

　　電話(huà)號碼：

　　乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：

　　證件號碼：

　　電話(huà)號碼：

　　甲、乙雙方本著(zhù)互惠互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)協(xié)商乙方向甲方租用商品房，現將具體事項達成合同如下：

　　一、租用商品房范圍：甲方愿將位于陳埭四境商品房三樓的房屋（三室一廳）租給乙方使用；

　　二、租金、押金及付款時(shí)間：每年租金人民幣壹萬(wàn)捌仟元整（18000元），押金 元 ，（大寫(xiě)： ），租金和押金在簽訂合同時(shí)一次性付清，次年租金或續租租金需提前壹個(gè)月付清；

　　三、租賃期限：從 年 月 日至 年 月 日，期限暫定 年，乙方如需解約或者不再續租，需提前兩個(gè)月以書(shū)面形式通知甲方；

　　四、雙方的責任及義務(wù)：

　　1、甲方需協(xié)調好周邊的關(guān)系，做到和睦相處；

　　2、甲方只負責房屋主體的安全（自然災害不在范圍內）與維護；

　　3、乙方負責支付使用期間水、電費，水、電費由乙方自行繳納給水電公司；

　　4、乙方負責所有居住人員的環(huán)境衛生管理和安全保衛工作，住宿人員不得大聲喧嘩、吵鬧、亂投亂丟垃圾、打架斗毆，不得影響周邊居民的生活；

　　5、乙方在使用期間不得從事非法活動(dòng)，否則產(chǎn)生的一切后果均由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)；

　　6、乙方承租用于兒童及青少年培訓，乙方在租賃期間的裝修及安全防護、安全宣導由乙方負責，安全防護必須符合行業(yè)要求，由此產(chǎn)生的'相關(guān)責任及后果均與甲方無(wú)關(guān)；

　　7、租賃期限內乙方應愛(ài)護一切設備，如因過(guò)失造成租賃房屋及配套設備的損傷，乙方負責恢復租賃房屋及配套設備原狀，并賠償由此造成的經(jīng)濟損失；

　　8、如雙方不按合同要求路運行職責和義務(wù)，雙方均有權終止合同。

　　五、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

商品房合同 篇7

　　甲方(委托人)：

　　乙方(受托人)： 北京某某房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司

　　依據國家法律、法規和本市政府部門(mén)有關(guān)規定，甲、乙雙方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方，乙方接受甲方委托從事房屋購買(mǎi)代理事項達成一致，訂立本合同。

　　第一條 委托事項

　　甲方委托乙方代理購買(mǎi)于 市 區 房產(chǎn)，建筑面積 平方米，權屬性質(zhì) ，原商品房銷(xiāo)售契約編號 。

　　第二條 委托代理期限

　　乙方自本合同訂立后的次日起 個(gè)工作日完成全部代理事項，如因甲方原因耽誤，工作日相應順延。

　　第三條 房產(chǎn)價(jià)格及付款時(shí)間、付款方式

　　1.該房產(chǎn)購買(mǎi)價(jià)格為人民幣(大寫(xiě)) 元整，此價(jià)格為凈房款，購買(mǎi)該房產(chǎn)甲方應交的其它相關(guān)費用詳見(jiàn)附件一。

　　2.付款日期、付款方式：

　　第四條甲乙雙方相互提供下列相應證件

　　甲方提供：夫妻雙方身份證、戶(hù)口本、婚姻證明、人名章。

　　乙方提供：經(jīng)紀機構資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件。

　　第五條 甲方義務(wù)

　　1.甲方應及時(shí)提供該房屋辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續過(guò)程中所需要的相關(guān)證件及材料的原件和復印件，并保證在辦理過(guò)戶(hù)交易手續時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。

　　2.若甲方申請銀行按揭貸款，需及時(shí)向乙方提供貸款所需資料。

　　3.照本合同中約定的付款方式及時(shí)間按時(shí)交付房款。

　　4.乙方通知甲方簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，甲方應于接到通知之日起三個(gè)工作日內到指定地點(diǎn)簽訂，辦理該房屋產(chǎn)權屬變更。

　　第六條 乙方義務(wù)

　　1.乙方確保代理事項真實(shí)合法。

　　2.確保賣(mài)方按照本合同約定按期過(guò)戶(hù)，進(jìn)行房屋交接。

　　3.不得違反國家法律法規的相關(guān)規定，或與他人惡意串通，損害甲方利益。

　　4.如需變更為甲方代理服務(wù)事項、要求和標準，須經(jīng)甲方同意。

　　第七條 其他事項約定

　　1.簽署成交協(xié)議后，錢(qián)款交接地點(diǎn)為乙方指定地點(diǎn)，否則后果自負。

　　2.本合同履行期間，甲、乙雙方因履行本合同而簽署的補充協(xié)議和其它書(shū)面文件，均為本協(xié)議不可分割的`一部分，具有同等法律效力。

　　3.該房屋辦完過(guò)戶(hù)手續，甲方收到房屋后，本合同自行終止。

　　第八條 違約責任

　　1.甲、乙雙方履行本合同期間，如因不可抗力、國家法律、法規、政策等原因，該房不能辦理權屬變更，雙方均不承擔違約責任。

　　2.本合同履行期間，如違反本合同第五、六條各項約定之一的，應支付對方該房約定出售價(jià)格的5%的違約金作為賠償。

　　3.如因賣(mài)方原產(chǎn)權證辦理不成功，導致本合同無(wú)法正常履行，乙方全部返還甲方所交款項，雙方免責，合同解除。

　　第九條 合同爭議的解決辦法

　　本合同如發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向出售房產(chǎn)所在地的人民法院起訴。

　　第十條 合同生效日期

　　本合同經(jīng)甲方簽字和乙方蓋章后即生效，合同文本一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　第十一條 補充條款

　　甲方： 乙方：某某房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司

　　現在住址： 地址：

　　身份證號碼： 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構資質(zhì)證書(shū)編號：

　　第 號

　　委托代理人： 經(jīng)辦人：

　　聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：

　　簽約日期：

【商品房合同】相關(guān)文章：

商品房合同03-05

商品房合同02-12

商品房的出售合同11-26

商品房認購合同07-03

商品房租賃合同01-12

商品房買(mǎi)賣(mài)的合同04-30

商品房合同模板05-04

商品房出租合同12-25

商品房買(mǎi)賣(mài)的合同02-17

商品房產(chǎn)購銷(xiāo)合同03-30