輕型鋼架棚承攬加工合同

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同起到的作用越來(lái)越大，它可以保護民事法律關(guān)系。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的輕型鋼架棚承攬加工合同 ，歡迎大家分享。

輕型鋼架棚承攬加工合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱(chēng)：輕型鋼架棚

　　2、工程地點(diǎn)：鎮平工業(yè)園區，華宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見(jiàn)-3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。

　　3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072.35元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開(kāi)始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務(wù)，如一方違約，應向對方支付三萬(wàn)元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

輕型鋼架棚承攬加工合同 2

　　原告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　電話(huà)原告造成的經(jīng)濟損失__________元。

　　3、訴訟費用由被告承擔。

　　事實(shí)和理由

　　原、被告于__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價(jià)款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時(shí)使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返：________________

　　被告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：__________________。

　　電話(huà)：________________

　　訴訟請求

　　1、依法解除合同，被告返還原告價(jià)款__________元；

　　2、判令被告依法賠償給還價(jià)款，并賠償原告的`經(jīng)濟損失。

此致

　　__________人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____年_____月_____日

輕型鋼架棚承攬加工合同 3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依照《_____________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。

　一、程概況

　　1、工程名稱(chēng)：輕型鋼架棚

　　2、工程地點(diǎn)：________工業(yè)園區，________塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：________________平方，附工程詳單，見(jiàn)-3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。

　　3、工程造價(jià)________________，總造價(jià)________________元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價(jià)________%，柱子立起再付________%，驗收后再付________%，剩余________%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開(kāi)始施工，________天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入_____，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務(wù)，如一方違約，應向對方支付三萬(wàn)元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年________月________日

【輕型鋼架棚承攬加工合同】相關(guān)文章：

鋼架加工合同范本02-28

承攬加工合同11-27

加工承攬合同10-01

承攬加工合同10-19

加工承攬合同10-31

承攬加工合同【精選】07-18

承攬加工合同10-15

承攬加工合同12-10

加工承攬合同02-22