加工合同模板
加工合同是最為常見(jiàn)的承攬合同之一。下面是加工合同模板,可作參考。
來(lái)料加工合同模板【1】
合同編號:
簽訂地點(diǎn):
甲方: 乙方:
甲乙雙方本著(zhù)自愿、平等、互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方提供原料用于加工成品出口事宜,達成如下協(xié)議:
第一條、加工產(chǎn)品的規格、數量及價(jià)款:
合同總價(jià)款(大寫(xiě)):_______________________ 第二條、原材料、技術(shù)、圖紙及治具:
1、甲方于______年_____月______日在_______________(地點(diǎn))
向乙方交付原材料(或散件),并按百分之_________的備損率提供原材料(或散件)給乙方,多提供部分不計加工(或裝配)數量。如甲方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供全部原材料(或散件),致使乙方停工待料造成損失,甲方在接到乙方提出的通知后,應予賠償。 2、甲方向乙方提供加工該產(chǎn)品的技術(shù)、圖紙及必要治具,并承擔相關(guān)知識產(chǎn)權責任。如果需乙方提供治具,則甲方應當支付相應的費用。
第三條、加工生產(chǎn)、包裝、運輸及通關(guān):來(lái)料加工合同1、乙方應依據本合同約定,在______________地點(diǎn)進(jìn)行加工生產(chǎn),并保證如期、保質(zhì)、保量完成。
2、包裝物料,包括但不限于外包裝箱、內包裝箱、塑料袋、打包帶、封箱膠帶、添加劑,由乙方提供,甲方承擔費用。
3、乙方依據本合同的規定,代甲方辦理托運及通關(guān)手續,并由甲方支付相應的費用。
第四條、產(chǎn)品交付及質(zhì)量檢驗: 1、產(chǎn)品交付 (1)原材料出成率:
原材料交接時(shí),甲乙雙方共同對原材料做成品出成率試驗,并由雙方進(jìn)行書(shū)面確認。
(2)交付時(shí)間及地點(diǎn):
乙方應于_______年______月______日在___________(地點(diǎn))向甲方交付成品。 (3)質(zhì)量標準:
乙方加工產(chǎn)品的質(zhì)量須達到__________________________標準。 2、質(zhì)量檢驗
(1)原料交接時(shí),乙方應按照本合同的規定對原料的規格、數量、質(zhì)量進(jìn)行驗收,如發(fā)現甲方提供的原料的規格、數量、質(zhì)量與本合同規定不符,乙方應于交接3日內向甲方提出,否則視為甲方提供的原料符合本合同的規定。
(2)在乙方加工期間,甲方有權對乙方的生產(chǎn)情況和已生產(chǎn)產(chǎn)品隨時(shí)抽檢。但甲方的抽檢不應影響乙方工作。
第五條、加工費:
乙方為甲方進(jìn)行加工的加工費為:甲方應在_________運輸及通關(guān)之前______日內,一次性支付給乙方, 甲方逾期支付,應按銀行貸款利率向乙方加付延期利息,并且乙方有權以此為由停止交付加工產(chǎn)品。
第六條、保證條款:
1、甲方保證按照本合同的規定向乙方交付原料,提供技術(shù)、圖紙及治具等,并支付加工費。
2、乙方保證其具有按照本合同規定進(jìn)行加工生產(chǎn)的條件和能力,并保證按照本合同規定進(jìn)行加工生產(chǎn),并按時(shí)交付產(chǎn)品。
第七條、違約責任
1、如果甲方未能按本合同規定向乙方提供原料,致使乙方停工待料,甲方應賠償乙方由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失。
2、如果乙方向甲方交付的成品不符合本合同的規定,或者如果乙方未在本合同規定的時(shí)間向甲方交付全部成品,乙方應承擔方因此遭受的經(jīng)濟損失。
第八條、不可抗力:
1、本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn),不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為或法律規定等。
2、如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行或不能按約定的條件履行時(shí),遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應在7日內,提供事故詳情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同、部分免除履行合同的責任或暫時(shí)延遲合同的履行。
3、聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
4、當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。 第九條、通知義務(wù):
根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用書(shū)信、傳真、當面送交后簽收或電子郵件方式傳遞。
第十條、保密條款:
甲乙雙方應保守在結締和履行合同過(guò)程中獲知對方內部的重要保密信息,除必要披露之外,不得以任何方式向第三方披露和不正當使用,否則應承擔相應的賠償責任。
第十一條、爭議解決:
本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭議,雙方應先行友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,任何一方有權向合同履行地人民法院起訴。
第十二條、補充條款:
本協(xié)議未盡事宜,可由甲乙雙方共同協(xié)商達成書(shū)面補充協(xié)議,補充協(xié)議中如有與本協(xié)議實(shí)質(zhì)性條款不同的內容,以補充協(xié)議為準。
第十三條、合同效力:
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文!)
甲方:(公章) 乙方:(公章) 委托代理人: 地址: 電話(huà): 開(kāi)戶(hù)銀行: 賬號: 日期:
委托代理人: 地址: 電話(huà): 開(kāi)戶(hù)銀行: 賬號: 日期:
機械加工合同模板【2】
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的`違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
物品加工合同模板【3】
甲 方:
地 址:________________電話(huà)____________
法定代表人:________________職務(wù):____________國籍:____________
乙 方:
地 址:________________電話(huà):____________
法定代表人:________________職務(wù):____________國籍:____________
茲經(jīng)雙方同意,甲方委托乙方在________________加工________________________________ ,其條款如下:
1.來(lái)料加工和來(lái)件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱(chēng);
(2)數量………共計____________臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在____ 或____ 購買(mǎi),清單附于本合同內。
3.每種型號的加工費如下
(1)____________________________ (大寫(xiě):____________美元);
(2)____________________________ (大寫(xiě):____________美元);
(3)____________________________ (大寫(xiě):____________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至____________,若有(某地)短少或破損,甲方應負責補充供應。
5.甲方應于成品交運前1個(gè)月,開(kāi)立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在____________或____________購買(mǎi)零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時(shí)間內完成____________型標準____________的加工和交運,不得延遲,凡發(fā)生無(wú)法控制的和不可預見(jiàn)的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時(shí)零件及原料損耗率為_(kāi)___________%,其損耗部分由甲方免費供應,如損耗率超過(guò)____________%,應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充。
9.甲方提供加工____________標準____________零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更。
10.技術(shù)服務(wù):
甲方同意乙方隨時(shí)提出派遣技術(shù)人員到____________的要求,協(xié)助培訓乙方的技術(shù)人員,并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪____________美元,其他一切費用(包括來(lái)回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續,應由乙方予以辦理。
12.加工后的標準____________乙方應運交給甲方隨時(shí)指定的國外買(mǎi)主。
13.其他條件:
(1)標準____________的商標由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2) 若必要時(shí)乙方在____ 或____ 購買(mǎi)加工標準____ 的零件及原料,其品質(zhì)必須符合標準并事先需經(jīng)甲方核準;
(3) 為促進(jìn)出口業(yè)務(wù),乙方應儲備標準____ 樣品,隨時(shí)可寄往甲方所指定的國外買(mǎi)主,所需的零件和原料,由甲方所運來(lái)的零件及原料中報銷(xiāo)。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽字后各執一份。
甲方:____________________ 乙方:____________________
代表:____________________ 代表:____________________
____年____月____日 ____年____月____日
【加工合同模板】相關(guān)文章:
常見(jiàn)的委托加工合同模板01-19
【精】委托加工合同01-16
委托加工合同【薦】01-16
食品加工工作簡(jiǎn)歷模板10-16
食品加工求職簡(jiǎn)歷模板11-03
委托加工合同(匯編15篇)01-12
委托加工合同匯編15篇01-12
委托加工合同(集合15篇)12-26
酒類(lèi)委托加工合同范本12-22
食品委托加工合同書(shū)12-15