貨物買(mǎi)賣(mài)的合同(15篇)
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的貨物買(mǎi)賣(mài)的合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同1
出賣(mài)人x x x簡(jiǎn)稱(chēng)甲方，承買(mǎi)人x x x簡(jiǎn)稱(chēng)乙方，
茲為x x 貨物欠款買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方締結契約條件如下：
第一條 甲方愿將x x 貨x x件賣(mài)與乙方，約定x x x x年x月x日交付清楚。
第二條 貨價(jià)議定每件人民幣x x 元整(或依照交貨日交貨地的市價(jià)為標準)。
第三條 乙方應自交貨日起算x x 日內支付貨價(jià)與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。
第四條 甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時(shí)，應于x日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買(mǎi)賣(mài)契約，但須接到通知日起算x日內答復逾期即視為承認延期。
第五條 甲方如屆交貨期不能交貨又未經(jīng)依前條約定通知乙方時(shí)，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時(shí)，乙方可解除契約。
第六條 如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能按照期交貨或一部分貨品未能交清的，得延緩至不能交貨原因消除后x日內交付。
第七條 乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條 乙方逾交款日期不為交款的，甲方得定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折算遲延利息。
第九條 甲方所交付的.貨品，如有不合格或品質(zhì)惡劣或數量短少時(shí)，甲方應負補充或交換或減少價(jià)金的義務(wù)。
第十條 乙方發(fā)現貨品有瑕疵時(shí)，應即通知甲方并限期請求履行前條的義務(wù)，倘甲方不履行義務(wù)時(shí)，乙方除可解除契約外并可請求損害賠償，甲方無(wú)異議。
本契一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人(甲方)：
地址：
買(mǎi)受人(乙方)：
地址：
x x x x年x月x日
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同2
房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案民事上訴狀
上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務(wù)：董事長(cháng)。
被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區某某北村32號。
負責人：某某，經(jīng)理。
上訴請求：
1、依法撤銷(xiāo)某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發(fā)回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實(shí)和理由：
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區人民法院（20 ） 高民初字第1000號民事判決書(shū)，現提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱(chēng)，存在遺漏和曲解。
該判決稱(chēng)“被告某某建設集團某某分公司稱(chēng)：對原告的訴訟請求及事實(shí)和理由沒(méi)有異議，對原告提供證據的真實(shí)性予以認可”。而某某分公司真實(shí)意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實(shí)和理由以及據以證明的相關(guān)證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱(chēng)“被告某某建設集團稱(chēng)：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱(chēng)內容顯然文不對題，更非被告的真實(shí)辯稱(chēng)意思表示。而被告某某建設集團的真實(shí)辯稱(chēng)意見(jiàn)則與某某分公司以上真實(shí)辯稱(chēng)意見(jiàn)相同�？墒�，該判決卻斷章取義，未將被告的真實(shí)答辯意見(jiàn)記入筆錄，導致了該判決認定事實(shí)和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實(shí)錯誤。
�。ㄒ唬┰撆袥Q對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱(chēng)該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實(shí)在該判決書(shū)中并無(wú)闡述，本案案由是房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時(shí)間、金額的來(lái)源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書(shū)，顯而易見(jiàn)本案的事實(shí)是不清的。
�。ǘ┰撆袥Q認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題�？墒聦�(shí)是，結算并未辦理完畢，且房屋買(mǎi)賣(mài)合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無(wú)直接因果關(guān)系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個(gè)被告亦同意？該判決認定的事實(shí)顯含糊其辭。
�。ㄈ┰撆袥Q認定事實(shí)證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書(shū)未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認證過(guò)程的事實(shí)。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認為，未經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒(méi)有事實(shí)和法律依據。本案案由是房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，即便合同無(wú)效，也只須返還購房?jì)r(jià)款，至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀(guān)存在，且對損失的承擔應當按照過(guò)錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據，該判決也未認定房屋買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的`過(guò)錯責任，更沒(méi)有按過(guò)錯責任分擔所謂的經(jīng)濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來(lái)源予以查實(shí)確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經(jīng)了結超過(guò)訴訟時(shí)效的錢(qián)款的利息在該判決中再作認定。顯而易見(jiàn)，該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買(mǎi)賣(mài)合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡(jiǎn)單、爭議不大的簡(jiǎn)易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時(shí)，該判決書(shū)中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書(shū)中闡明調解成立或調解不成的原因和過(guò)程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見(jiàn)法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實(shí)不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問(wèn)題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！
此致
某某市中級人民法院
上訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同3
買(mǎi)方：________________________(下稱(chēng)甲方)
地址：________________________郵編：__________
電話(huà)：________________________傳真：__________
電子郵箱：____________________
賣(mài)方：________________________(下稱(chēng)乙方)
地址：________________________郵編：__________
電話(huà)：________________________傳真：__________
電子郵箱：____________________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著(zhù)自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條名稱(chēng)、品種、規格和質(zhì)量
1.名稱(chēng)、品種、規格：
________________________(應注明產(chǎn)品的牌號或商標)。
2.質(zhì)量，按下列第()項執行：
(1)按照______________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準，如標準代號、編號和標準名稱(chēng)等)。
(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執行，具體為：
__________________________(應具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條數量和計量單位、計量方法
1.數量：________________。
2.計量單位和方法：____________________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：________________________。
第三條包裝方式和包裝品的處理：
__________________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門(mén)標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰(shuí)供應，包裝費用的負擔。)。
第四條交貨方式：
1.交貨時(shí)間：______________。
2.交貨地點(diǎn)：______________。
3.運輸方式：______________(注明由誰(shuí)負責代辦運輸)。
4.保險：______________(按情況約定由誰(shuí)負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的單證的轉移：______________________。
第五條驗收：
1.驗收時(shí)間：______________。
2.驗收方式：
____________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
第六條價(jià)格與貨款支付：
1.單價(jià)：________;總價(jià)：__________________(明確幣種及大寫(xiě))。
2.貨款支付：
貨款的支付時(shí)間：________________________;
貨款的支付方式：________________________;
運雜費和其它費用的支付時(shí)間及方式：____________________。
3.預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時(shí)間)。
第七條提出異議的時(shí)間和方法：
1.甲方在驗收中如發(fā)現貨物的品種、型號、規格、花色和質(zhì)量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書(shū)面異議后，應在____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第八條甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的.______%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之______計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實(shí)際支付的代為保管、保養的費用。
甲方：
乙方：
日期：
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同4
甲方：
乙方：
一、由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實(shí)業(yè)有限公司（以下稱(chēng)榮達公司）月度材料采購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買(mǎi)賣(mài)合同。
二、合同簽訂后的組織進(jìn)貨、供貨、結算、回款等一切銷(xiāo)售事宜，由甲方直接與榮達公司進(jìn)行，乙方不再參與。
三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開(kāi)據發(fā)票進(jìn)行財務(wù)掛賬后的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的.1%加付違約金。（乙方無(wú)需向甲方提供居間費用的發(fā)票）
四、供貨的質(zhì)量以及供貨合同的履行過(guò)程中產(chǎn)生的一切責任，或者經(jīng)濟損失均由甲方負責，與乙方無(wú)關(guān)。
五、乙方居間活動(dòng)中產(chǎn)生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。
六、甲方不得繞過(guò)乙方或者隱瞞與榮達公司發(fā)生買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)，必須每月向乙方通報業(yè)務(wù)金額，否則乙方有權查詢(xún)甲方在榮達公司財務(wù)掛賬情況，按甲方與榮達公司發(fā)生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同5
甲方：
_________________________________法定代表人：
___________________________住所地：
_______________________________傳真：
_________________________________郵編：
_________________________________乙方：
_________________________________法定代表人：
___________________________住所地：
_______________________________傳真：
_________________________________郵編：
_________________________________
甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，就甲方向乙方出賣(mài)本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、 買(mǎi)賣(mài)標的和數量
甲方將下列貨物賣(mài)與乙方： 名稱(chēng)
規格或型號
品牌
生產(chǎn)商
數量
二、 單價(jià)和貨款總額
雙方約定的價(jià)格條款是：____________________________本合同總價(jià)款為人民幣
______________________萬(wàn)元。
三、交貨時(shí)間和交貨數量交貨時(shí)間為：
每批次交貨數量的限制是：__________________________
四、交貨地點(diǎn)、運輸方式和運輸費用的'承擔
雙方確定的交貨地點(diǎn)為_(kāi)_______市________路________號；
運輸方式為：
______________________________________
運費由乙方承擔，但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價(jià)中。
五、質(zhì)量標準和驗收條款雙方約定的質(zhì)量標準是：
_________________________________封樣的方式和保存：
_____________________________________
乙方在甲方貨物到達交貨地點(diǎn)的當天應當及時(shí)組織人員進(jìn)行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同6
(一)國際貨物買(mǎi)賣(mài)合同中數量條款的基本內容
買(mǎi)賣(mài)合同中的數量條款，主要包括成交商品的數量和計量單位，按重量成交的商品，還需訂明計算重量的方法。
(二)國際貨物買(mǎi)賣(mài)合同中訂立數量條款應注意的問(wèn)題外語(yǔ)
1.正確掌握成交數量
在洽商交易時(shí)，應正確掌握進(jìn)出口商品成交數量，防止盲目成交。
(1)對出口商品數量的掌握。為了正確掌握出口商品的成交量，一般應當考慮下列因素：國外市場(chǎng)的供求狀況、國內貨源的供應情況;國際市場(chǎng)的價(jià)格動(dòng)態(tài);國外客戶(hù)的資信狀況和經(jīng)營(yíng)能力。
(2)對進(jìn)口商品數量的掌握。為了合理地確定進(jìn)口商品的成交數量，一般應考慮下列因素：國內實(shí)際需要;企業(yè)支付能力;市場(chǎng)行情變化。
2.數量條款應當明確具體
為了便于履行合同和避免引起爭議，進(jìn)出口合同中的數量條款應當明確具體，對按重量計算的'商品，還應規定計算重量的具體方法，如“中國大米l 000公噸，麻袋裝，以毛作凈�！贝送�，進(jìn)出口合同中的成交一般不宜采用“大約”、“近似”、“左右”(about，circa，approximate)等帶伸縮性的字眼來(lái)表示。
3.合理規定數量機動(dòng)幅度
在糧食、礦砂、化肥和食糖等大宗商品的交易中，由于受商品特性、貨源變化、船艙容量、裝載技術(shù)和包裝等因素的影響，難以準確地按約定數量交貨。為了使交貨數量具有一定靈活性，可在合同中合理規定數量機動(dòng)幅度。為了訂好數量機動(dòng)幅度條款，即溢短裝條款(more or less clause)，需要注意下列幾點(diǎn)：
(1)數量機動(dòng)幅度的大小要適當。數量機動(dòng)幅度的大小，通常都以百分比表示，如3%或5%不等，究竟百分比多大合適，應視商品特性、行業(yè)或貿易習慣和運輸方式等因素而定。
(2)機動(dòng)幅度選擇權的規定要合理。在合同規定有機動(dòng)幅度的條件下，應明確機動(dòng)幅度的選擇權。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，通常由賣(mài)方?jīng)Q定，但在由買(mǎi)方安排運輸的條件下，也可由買(mǎi)方或船方?jīng)Q定。
(3)溢短裝數量的計價(jià)方法要公平合理。溢短裝數量的計價(jià)方法，如無(wú)相反的規定，一般按合同價(jià)格計算。為了防止有權選擇多裝或少裝的一方當事人利用行情變化，有意多裝或少裝以獲取額外的好處，也可在合同中規定，多裝或少裝的部分，按裝船時(shí)或貨到時(shí)的市價(jià)計算。
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同7
上訴人：某某建設集團有限公司，住所地某某省某某市某某鎮。法定代表人：某某，職務(wù)：董事長(cháng)
被上訴人：王某某，男，19 年2月19日出生，漢族，住某某市某某縣某某鎮中心村，系某革某縣某某建筑模板廠(chǎng)業(yè)主。
上訴人因與被上訴人買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，不服某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書(shū)，現提出上訴。
上訴請求：
1、請求依法撤銷(xiāo)某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書(shū)。
2、請求依法將本案移送有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
3、裁令被上訴人承擔上訴費用。
事實(shí)和理由：
被上訴人訴上訴人買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內向某某縣人民法院提出了管轄權異議，認為某某縣人民法院對本案沒(méi)有管轄權，本案應由有管轄權的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的（20 ） 民初字第666號民事裁定書(shū)，認為該院具有管轄權，駁回了上訴人的管轄權異議。上訴人認為，一審法院認定事實(shí)不清，適用法律錯誤。
首先，根據法律規定，管轄權異議只對法院是否具有管轄權進(jìn)行審理，屬于程序審查，不進(jìn)行實(shí)體審理，未經(jīng)雙方質(zhì)證的證據不得作為認定事實(shí)的依據。而一審法院依據被上訴人提供的'“發(fā)貨銷(xiāo)售單”的內容認定一審法院有管轄權，顯然對未經(jīng)上訴人質(zhì)證的證據進(jìn)行了審理，違反了程序審查的規定，認定的事實(shí)依據不足。
其次，上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷(xiāo)代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質(zhì)量及驗收：貨到現場(chǎng)，由甲方相關(guān)負責人員驗收確認。若發(fā)現模板有脫膠、起殼等質(zhì)量問(wèn)題，請在三天內通知乙方，以便雙方及時(shí)協(xié)商解決”。說(shuō)明被上訴人提供的作為雙方收發(fā)貨物憑證的發(fā)貨銷(xiāo)售單僅僅是證明了客戶(hù)已經(jīng)收到價(jià)值多少人民幣的貨物的收據，且貨到現場(chǎng)時(shí)上訴人履行的是合同約定的驗收確認模板質(zhì)量的權利，并不涉及對被上訴人約定中的“本公司如與客戶(hù)因各種問(wèn)題發(fā)生糾紛，協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，在本公司住所地轄法院解決”的承認。
再次，一審法院依據“發(fā)貨銷(xiāo)售單”的格式條款認定一審法院有管轄權，而一審法院依據的此格式條款的內容“本公司如與客戶(hù)因各種問(wèn)題發(fā)生糾紛，協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，在本公司住所地轄法院解決”，此款內容顯然限制了上訴人的自由，排除了上訴人的主要權利，且在收發(fā)貨物時(shí)被上訴人未對此款內容向上訴人進(jìn)行合理的提示和說(shuō)明。因此依據《合同法》的相關(guān)規定，該格式條款無(wú)效。
第四，在上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷(xiāo)代理商簽訂的購貨合同
中第七條約定“本合同若發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，交某某市某某區人民法院訴訟”。合同中當事人有約定管轄應尊重約定。因此有管轄權的法院應該是某某市某某區人民法院。
綜上所述，上訴人請求貴院依法審查，將本案移送至有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
此致
某某市中級人民法院
上訴人：某某建設集團有限公司
年 月 日
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同8
本合同由以下雙方當事人訂立：
甲方： ;(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)
地址：
乙方： ;(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
地址：
雙方本著(zhù)友好、平等、互利、自愿、誠實(shí)、信用的原則，就甲方委托乙方購買(mǎi)二手機械等事宜，達成如下合同條款：
一、委托內容
第一條 乙方從甲方處購買(mǎi)________ 壓路機壹臺，總價(jià)_______元整。
甲方收到乙方定金 元整后甲方負責調試整修費用由乙方承擔，剩余貨款_______元整付清后方可提車(chē)，如違約乙方所交定金不予退回。
第二條 此車(chē)屬二手車(chē)，無(wú)三包服務(wù)，甲方可提供技術(shù)咨詢(xún)。
第三條 甲方提供的_______壓路機配置為_(kāi)______發(fā)動(dòng)機，發(fā)動(dòng)機號：_______，出廠(chǎng)編號： _______
第四條 乙方付清全部購車(chē)款后才具有該設備的所有權。 若有異議，甲乙雙方應先協(xié)商，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院調解。
二、違約責任
1.合同簽訂后如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方所有。
2.甲方不能按時(shí)支付合同費用或不能按合同規定期限履行其義務(wù)，導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。
3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因導致違約，退還總制作費的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無(wú)意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的`，應將事件情況以書(shū)面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。
5.雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決;
協(xié)商不成的，則可向人民法院提起訴訟。
6.本合同簽訂后，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，可以對本合同有關(guān)條款進(jìn)行變更或者補充但應當以書(shū)面形式確認。上述文件一經(jīng)簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。
甲方：
乙方：
(蓋章)
(蓋章)
簽字日期：
簽字日期：
聯(lián)系人：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
聯(lián)系電話(huà)：
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同9
買(mǎi)方：____________ （下稱(chēng)甲方） 賣(mài)方：____________ （下稱(chēng)乙方）
地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____
電話(huà)：____________ 傳真：_____電話(huà)：____________ 傳真：_____
電子郵箱：__________ 電子郵箱：__________
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著(zhù)自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱(chēng)、品種、規格和質(zhì)量
1.名稱(chēng)、品種、規格：____________ （應注明產(chǎn)品的牌號或商標）。
2.質(zhì)量，按下列第（ ）項執行：
�。�1） 按照_______標準執行（須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準，如標準代號、編號和標準名稱(chēng)等）。
�。�2） 按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）。
�。�3） 按雙方商定要求執行，具體為：_____________（應具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求）。
第二條 數量和計量單位、計量方法1.數量：________ . 2.計量單位和方法：__________. 3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________.
第三條 包裝方式和包裝品的處理：_________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門(mén)標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰(shuí)供應，包裝費用的負擔。）。
第四條 交貨方式：
1.交貨時(shí)間：_______.
2.交貨地點(diǎn)：_______.
3.運輸方式：_______（注明由誰(shuí)負責代辦運輸）。
4.保 險：_______（按情況約定由誰(shuí)負責投保并具體規定投保金額和投保險種）。
5.與買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的單證的轉移：___________.
第五條 驗收：
1.驗收時(shí)間：_______.
2.驗收方式：______（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。
3.驗收如發(fā)生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
第六條 價(jià)格與貨款支付：
1.單價(jià)：____；總價(jià)：_________（明確幣種及大寫(xiě)）。
2.貨款支付：貨款的支付時(shí)間：____________；貨款的支付方式：____________；運雜費和其它費用的支付時(shí)間及方式：__________.
3.預付貨款：________（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時(shí)間）。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法：
1.甲方在驗收中如發(fā)現貨物的品種、型號、規格、花色和質(zhì)量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內向乙方提出書(shū)面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書(shū)面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的'，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之___計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實(shí)際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬(wàn)分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其它約定：_____________.
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質(zhì)論價(jià)；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實(shí)際費用用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過(guò)___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實(shí)際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時(shí)間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發(fā)貨。
8.其它：______________________________。
第十條 不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時(shí)，應在不可抗力事件結束后______日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，均應提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )華南分會(huì )，按照申請仲裁時(shí)該會(huì )實(shí)施的仲裁規則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同10
買(mǎi)方：____________ (下稱(chēng)甲方) 賣(mài)方：____________ (下稱(chēng)乙方)
甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著(zhù)自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 名稱(chēng)、品種、規格和質(zhì)量
1.名稱(chēng)、品種、規格：
____________ (應注明產(chǎn)品的牌號或商標)。
2.質(zhì)量，按下列第( )項執行：
(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準，如標準代號、編號和標準名稱(chēng)等)。
(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行，具體為：
_____________(應具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量：________ 。
2.計量單位和方法：__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理：
_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門(mén)標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰(shuí)供應，包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式：
1.交貨時(shí)間：_______。
2.交貨地點(diǎn)：_______。
3.運輸方式：_______(注明由誰(shuí)負責代辦運輸)。
4.保 險：_______(按情況約定由誰(shuí)負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買(mǎi)賣(mài)相關(guān)的單證的轉移：___________。
第五條 驗收：
1.驗收時(shí)間：_______。
2.驗收方式：
______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發(fā)生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。
第六條 價(jià)格與貨款支付：
1.單價(jià)：____;總價(jià)：_________(明確幣種及大寫(xiě))。
2.貨款支付：
貨款的支付時(shí)間：____________;
貨款的支付方式：____________;
運雜費和其它費用的支付時(shí)間及方式：__________。
3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時(shí)間)。
第七條 提出異議的時(shí)間和方法：
1.甲方在驗收中如發(fā)現貨物的品種、型號、規格、花色和質(zhì)量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時(shí)，自收到貨物后____日內向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時(shí)提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書(shū)面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的'異議和處理意見(jiàn)。
第八條 甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按合同約定的時(shí)間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬(wàn)分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實(shí)際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬(wàn)分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點(diǎn)、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實(shí)際損失。
7.其它約定：_____________。
第九條 乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實(shí)際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過(guò)___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實(shí)際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，均應由乙方承擔。
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同11
�。保梗撸吣辏撸咴拢撸呷眨撸邽橘u(mài)方和＿＿為買(mǎi)方。雙方同意買(mǎi)賣(mài)＿＿，其條款如下：
�。保贤浳铮海撸撸撸�
�。玻a(chǎn) 地：＿＿＿＿
�。常當� 量：＿＿＿＿
�。担贤瑑r(jià)格：＿＿＿＿ｆｏｂ＿＿＿＿
�。叮� 裝：＿＿＿＿
�。罚犊顥l件：簽訂合同后買(mǎi)方于７個(gè)銀行日內開(kāi)出以賣(mài)方為受益人的、經(jīng)確認的、不可撤銷(xiāo)的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無(wú)追索權的信用證。
�。福b船：從賣(mài)方收到買(mǎi)方信用證日期算起，４５天內予以裝船。若發(fā)生買(mǎi)方所訂船舶未按時(shí)到達裝貨，按本合同規定，賣(mài)方有權向買(mǎi)方索賠損毀／耽擱費，按總金額＿＿％計算為限。因此，買(mǎi)方需向賣(mài)方提供銀行保證。
�。梗ＷC金：賣(mài)方收到買(mǎi)方信用證的'１４個(gè)銀行日內，向買(mǎi)方寄出＿＿％的保證金或銀行保函。若賣(mài)方不執行合同，其保證金買(mǎi)方予以沒(méi)收。
�。保埃畱降膯螕嘿u(mài)方向買(mǎi)方提供：
�。ǎ保┤浊鍧嵦嶝泦�；
�。ǎ玻┮皇剿姆萁�(jīng)簽字的商業(yè)發(fā)票；
�。ǎ常┰a(chǎn)地證明書(shū)；
�。ǎ矗┭b箱單；
�。ǎ担槌隹冢撸撸撸咚璧钠渌饕獑螕�。
�。保保b船通知：賣(mài)方在規定的裝貨時(shí)間，至少１４天前用電報方式將裝船條件告知買(mǎi)方。買(mǎi)方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時(shí)間告知賣(mài)方。
�。保玻渌麠l款：質(zhì)量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進(jìn)行。若要求提供所需的其它證件，其辦理手續費、領(lǐng)事簽證費應買(mǎi)方負擔。
�。保常b船時(shí)間：當日１３：００或次日８：００裝船。
�。保矗b貨效率：每一個(gè)晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進(jìn)貨為＿＿立方噸。
�。保担悠谫M／慢裝卸罰款：對于＿＿＿＿載重噸船來(lái)說(shuō)，每天＿＿＿＿ｕ．ｓ．ｄ．。
�。保叮豢煽沽Γ汉灱s雙方的任何一方由于臺風(fēng)，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時(shí)，則延遲合同的期限應相當于出事故所影響的時(shí)間。
買(mǎi)方：＿＿＿＿ 賣(mài)方：＿＿＿＿
證人：＿＿＿＿ 證人：＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同12
甲方：（浙江）×××化工有限公司
法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
乙方：xx有限公司
法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，就甲方向乙方出賣(mài)本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、 買(mǎi)賣(mài)標的和數量：
甲方將下列貨物賣(mài)與乙方：
名稱(chēng)
規格或型號
品牌
生產(chǎn)商
數量
二、 單價(jià)和貨款總額：
雙方約定的價(jià)格條款是：
本合同總價(jià)款為人民幣萬(wàn)元
三、交貨時(shí)間和交貨數量：
交貨時(shí)間為；
美批次交貨數量的限制是：
四、交貨地點(diǎn)、運輸方式和運輸費用的承擔：
雙方確定的交貨地點(diǎn)為上海市 路 號；
運輸方式為：
運費由乙方承擔，但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價(jià)中
五、質(zhì)量標準和驗收條款：
雙方約定的質(zhì)量標準是：
封樣的方式和保存：
乙方在甲方貨物到達交貨地點(diǎn)的當天應當及時(shí)組織人員進(jìn)行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標簽：
雙方確定的包裝材料和方式是：
貨物標簽商定為：
七、損失風(fēng)險：
貨物在送達交貨地點(diǎn)前的損失風(fēng)險由甲方承擔，其后的損失風(fēng)險由乙方承擔
八、貨物所有權：
在乙方如數、及時(shí)地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣(mài)貨物的所有權，乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付：
結算和支付期限為：
支付方式為：
十、知識產(chǎn)權：
甲方保證對所出賣(mài)的貨物擁有合法、完整的知識產(chǎn)權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款：
有關(guān)本合同的協(xié)商、簽訂和本合同的所有內容，以及為履行本合同而知悉的對方的商業(yè)秘密，包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、工藝、技術(shù)資料、雙方客戶(hù)、文件、圖紙、價(jià)格等，雙方都負有保密義務(wù)。非經(jīng)對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進(jìn)行其他任何形式的泄露和使用。
十二、合同的變更、解除和終止：
雙方協(xié)商一致并達成新的條款時(shí)，可以變更本合同；
任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時(shí)，有權決定是否解除本合同；
在本合同約定的有效期限屆滿(mǎn)、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時(shí)，本合同得以終止
十三、違約責任：
交貨遲延的違約責任
驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔損失風(fēng)險，同時(shí)按日支付違約金元；
貨款支付遲延的違約責任；
交貨不合格時(shí)的違約責任：
違反保密條款的違約責任：支付違約金萬(wàn)元，但是如果違約方因違約而獲得的`利益或者守約方遭受的損失大于萬(wàn)元時(shí)，上述款項應當如數賠償給守約方
十四、合同的生效：本合同經(jīng)雙方簽章后生效。
十五、爭議的解決：
因履行本合同發(fā)生爭議的，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、合同文本：
本合同一式二份，雙方各執一份。
十七、文書(shū)和意見(jiàn)的送達地址：
雙方明確本合同注明的聯(lián)絡(luò )方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯(lián)系和文書(shū)都以上述方式進(jìn)行，除非經(jīng)對方的書(shū)面確認才得以變更。
甲方：（浙江）×××化工有限公司 法定代表人：
乙方：xx有限公司 法定代表人：
xxxx年xx月xx日
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同13
買(mǎi)方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話(huà)：______________________________
法定代表人：________________________
職務(wù)：______________________________
賣(mài)方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話(huà)：______________________________
法定代表人：________________________
職務(wù)：______________________________
買(mǎi)方和賣(mài)方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經(jīng)充分協(xié)商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條 品名、規格、數量及單價(jià)
________________________________________________________________
第二條 合同總值
________________________________________________________________
第三條 原產(chǎn)國別及制造廠(chǎng)商
________________________________________________________________
第四條 裝運港
________________________________________________________________
第五條 目的港
________________________________________________________________
第六條 裝運期
分運：______________________________________
轉運：_______________________________________
第七條 包裝
所供貨物必須由賣(mài)方妥善包裝，適合遠洋及長(cháng)途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣(mài)方負擔。
第八條 嘜頭
賣(mài)方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條 保險
在cif條款下：由賣(mài)方出資按110%發(fā)票金額投保。
在cfr條款下：裝運后由買(mǎi)方投保。
第十條 付款條件
1.買(mǎi)方在裝運期前30天，通過(guò)________銀行開(kāi)立由買(mǎi)方支付以賣(mài)方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的________%，計____。該信用證在____ 銀行收到下列單證并核對無(wú)誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書(shū)、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。
d.由制造廠(chǎng)家出具并由賣(mài)方簽字的品質(zhì)證明書(shū)一式三份。
e.已交付全套技術(shù)文件的確認書(shū)一式兩份。
f.裝運后即刻發(fā)給買(mǎi)方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在cif條款下
(1)全套按發(fā)票金額110%投保____ 的保險費。
(2)賣(mài)方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買(mǎi)方，兩份寄目的港____________運輸公司。
(3)銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的`百分之________，金額為_(kāi)___________
(4)按本合同第15條和18條，規定買(mǎi)方在付款時(shí)有權將應由賣(mài)方支付的延期貨物罰款扣除。
(5)所有發(fā)生在買(mǎi)方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發(fā)生在買(mǎi)方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條 裝運條件
1.賣(mài)方必須在裝運前40天向買(mǎi)方通知預訂的船只及其運輸路線(xiàn)，供買(mǎi)方確認。
2.賣(mài)方必須在裝運前20天通知買(mǎi)方預計發(fā)貨時(shí)間、合同號、發(fā)票金額、發(fā)運件數及每件的重量和尺碼。
3.賣(mài)方必須在裝船完畢后48小時(shí)內，以電報/電傳方式向買(mǎi)方通知貨物名稱(chēng)、數量、毛重、發(fā)票金額、船名和啟運日期。
4.如果任一單件貨物的重量達到或超過(guò)___噸，長(cháng)___ 米，寬___ 米，賣(mài)方須在裝船期前50天向買(mǎi)方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買(mǎi)方安排內陸運輸。
5.在cfr條款下：如果由于賣(mài)方未及時(shí)按第十一條第3款執行，以致買(mǎi)方未能將貨物及時(shí)保險而造成的一切損失，由賣(mài)方承擔。
第十二條 技術(shù)文件
1.下述全套英文本技術(shù)文件一份必須隨每批貨物一同包裝發(fā)運：
a.基礎設計圖。
b.接線(xiàn)說(shuō)明書(shū)、電路圖、氣/液壓連圖。
c.易磨損件的制造圖紙和說(shuō)明書(shū)。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說(shuō)明書(shū)。
2.此外，在簽訂合同60天內，賣(mài)方必須向買(mǎi)方或最終用戶(hù)掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術(shù)文件，否則，買(mǎi)方有權拒開(kāi)信用證或付貨款。
第十三條 保質(zhì)條款
賣(mài)方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質(zhì)量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣(mài)方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開(kāi)始計算。
第十四條 檢驗
1.賣(mài)方/制造廠(chǎng)商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質(zhì)量、規格和數量，簽發(fā)質(zhì)量證明書(shū)，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規定相符，但此證明書(shū)不作為貨物質(zhì)量、規格、性能和數量的最后依據，賣(mài)方或制造廠(chǎng)商應將記載檢驗細節和結果的書(shū)面報告附在質(zhì)量說(shuō)明書(shū)內。
2.在貨物抵達目的地港之后，買(mǎi)方須申請____ 國商品檢驗局(以下稱(chēng)商檢局)就貨物質(zhì)量、規格和數量進(jìn)行初步檢驗，并簽發(fā)檢驗證明書(shū)。如果發(fā)現到貨的質(zhì)量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買(mǎi)方在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣(mài)方索賠。
3.如果發(fā)現貨物的質(zhì)量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第十三條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買(mǎi)方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書(shū)向賣(mài)方索賠。
4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書(shū)不及辦妥，買(mǎi)方應電告賣(mài)方延長(cháng)商檢期________天。
第十五條 索賠
1.若賣(mài)方對貨物與合同規定不符，且買(mǎi)方在本合同第十三條、第十四條規定的檢驗和質(zhì)量保證期之內提出索賠時(shí)，賣(mài)方在征得買(mǎi)方同意后，須按下列之一種或幾種索賠：
a.同意買(mǎi)方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買(mǎi)方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。
b.按照貨物質(zhì)量低劣程度、損壞程度和買(mǎi)方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合合同規定的規格質(zhì)量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買(mǎi)方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質(zhì)期須相應延長(cháng)。
2.若賣(mài)方在收到買(mǎi)方上述索賠書(shū)后一個(gè)月之內未予答復，則視為賣(mài)方接受索賠。
第十六條 不可抗力
1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無(wú)法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時(shí)間作相應延長(cháng)。
2.受阻方應在不可抗力發(fā)生和終止時(shí)盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內將主管機構出具的事故證明書(shū)掛號航空郵寄給另一方認可。
3.不可抗力事件持續超過(guò)120天，另一方有權用掛號航空寄書(shū)面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。
第十七條 仲裁
由于執行本合同而發(fā)生的一切爭執，應通過(guò)友好協(xié)商解決，如果不能解決，按下述第___項仲裁：
1.提交中國北京中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )，按照其程序仲裁。
2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。
仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。
第十八條 延期和罰款
如賣(mài)方不能按合同規定及時(shí)交貨，除因不可抗力事故之外，若賣(mài)方同意支付延期罰款，買(mǎi)方應同意延期交貨，罰款通過(guò)議付行在議付時(shí)扣除，但是罰款額不得超過(guò)貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣(mài)方交貨延期超過(guò)合同規定船期10星期，買(mǎi)方有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣(mài)方仍須向買(mǎi)方立即支付規定罰款。
第十九條 附加條款
本合同由雙方于____年__月__日在________國________市用____ 文簽署，正本一式__份，買(mǎi)賣(mài)雙方各執__份，合同以下述第___款為生效方式：
1.立即生效。
2.合同簽署后____ 天內，由雙方交換確認書(shū)后生效。
買(mǎi)方：_________________________
簽名：_________________________
賣(mài)方：_________________________
簽名：_________________________
簽署日期：______年_____月____日
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同14
實(shí)行對外開(kāi)放政策以來(lái)，我國的進(jìn)出口貿易有了很大的發(fā)展，與此同時(shí)，由于我國的一些外貿業(yè)務(wù)人員缺乏經(jīng)驗、對國際貨物買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)法律缺乏了解，以致合同的簽訂不嚴密,時(shí)常發(fā)生糾紛和索賠。這不僅影響了經(jīng)濟效益,有時(shí)甚至還影響到我國的信譽(yù)。
由于國際貿易涉及到的當事人較多，法律關(guān)系復雜，還涉及到不同國家的法律適用等問(wèn)題，當事人在簽訂合同以及履行合同過(guò)程中應該特別謹慎，充分了解有關(guān)國際貨物買(mǎi)賣(mài)法的內容及適用范圍，如《聯(lián)合國國際貨物買(mǎi)賣(mài)合同公約》，國際貨物買(mǎi)賣(mài)慣例以及貿易國當地有關(guān)國際貨物買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)規定。以下是我就國際貨物買(mǎi)賣(mài)合同簽訂應該注意的法律問(wèn)題提出的看法與建議。
（一）合同的形式不可忽視
隨著(zhù)現代通訊技術(shù)的不斷發(fā)展，很多公司采用電子郵件與客戶(hù)進(jìn)行商事交往，限于技術(shù)的原因，目前這種形式證據的證明效力還存在較大爭議，所以公司在發(fā)送正式文件時(shí)應謹慎使用。因為書(shū)面合同具有較強的確定性和較高的證據效力，所以在國際貨物買(mǎi)賣(mài)合同的訂立過(guò)程中，建議當事人特別注意采用書(shū)面合同來(lái)確定雙方的權利和義務(wù)，而且最好保存書(shū)面合同的正本直至合同履行完畢后一定時(shí)間。對于合同的.修改也應該以書(shū)面形式來(lái)進(jìn)行，而不能以電話(huà)溝通了事。
（二） 簽約方名稱(chēng)要準確，簽約日期地點(diǎn)要寫(xiě)明
在合同的訂立過(guò)程中，合同的首部簽約雙方的名稱(chēng)第一次出現時(shí)應當寫(xiě)全稱(chēng)，并且應當與商業(yè)登記文件上的企業(yè)名稱(chēng)以及在合同上所加蓋的公司印章的內容一致，以免引起爭議。如果合同采用代表人簽字生效的方式，那么準確寫(xiě)明簽約方名稱(chēng)就更重要了，最好同時(shí)將簽約方的營(yíng)業(yè)登記文件的復印件經(jīng)蓋章確認后作為合同的附件。此外，在合同中一定要注意寫(xiě)明簽約日期與地點(diǎn)，這些內容對國際貨物買(mǎi)賣(mài)合同的法律適用、訴訟管轄等有很大的影響，尤其是在合同中未明確約定適用的法律和管轄地點(diǎn)的情況下，更是有著(zhù)至關(guān)重要的影響。
（三）品質(zhì)條款的約定需謹慎
品質(zhì)條款，是貨物買(mǎi)賣(mài)合同中的重要條款，它是當事人提出索賠的依據，如果賣(mài)方所交貨物的品質(zhì)與合同不符，買(mǎi)方有權拒收并可提出索賠。如果合同中品質(zhì)條款不明確，或沒(méi)有約定品質(zhì)條款，買(mǎi)方則可能失去索賠依據。實(shí)踐中，合同雙方當事人關(guān)于貨物品質(zhì)、規格問(wèn)題發(fā)生爭議是比較常見(jiàn)的，所以在品質(zhì)條款中對貨物規格、型號、顏色、材質(zhì)等進(jìn)行明確具體且操作性強的約定是非常重要的。 應該注意：
1． 根據商品的特性來(lái)確定表示品質(zhì)的方法。表示品質(zhì)的方法應視商品特性而定，凡可用一種方式表示的，就不要采用兩種或兩種以上的方法，訂得過(guò)于繁瑣只會(huì )增加生產(chǎn)和交貨的困難。
2． 品質(zhì)條款的訂立應科學(xué)，合理。在規定品質(zhì)條款時(shí)，用詞須簡(jiǎn)單，具體，明確，切忌使用"大約"，"左右"，"合理誤差"等含糊的字眼，避免引起糾紛。此外，要從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā)，防止把品質(zhì)條款訂得過(guò)高或過(guò)低，給生產(chǎn)或交貨造成困難或影響銷(xiāo)售。
3． 品質(zhì)條款應符合有關(guān)國家或相關(guān)國際組織的標準，以提高產(chǎn)品的競爭能力。 品質(zhì)條款的制定應該注意科學(xué)性、嚴密性和準確性，并且應該便于執行。一切空洞的詞語(yǔ)應該避免使用，如“上等材料”、“一流工藝”、“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”等均不宜使用，因為無(wú)法據以確定賣(mài)方所交貨物是否違反合同規定。對于憑樣品交貨的合同，一定要注意對樣品的選擇，不要一味為了達成合同而提供質(zhì)量過(guò)高或過(guò)低的樣品，而且應該做好樣品的封存工作，并不是簡(jiǎn)單的拿一個(gè)產(chǎn)品出來(lái)就可以作為貨品質(zhì)量標準。
（四）仲裁機構應選定
仲裁是解決國際貨物買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的一種比較經(jīng)濟、快捷的方式。仲裁協(xié)議是合同當事人自愿將其爭議提交仲裁機構裁決的協(xié)議，它是當事人向仲裁機構提請仲裁的前提條件。仲裁協(xié)議需約定明確，如僅約定因合同履行發(fā)生的爭議提交仲裁裁決是不夠的，必須寫(xiě)明具體由哪一個(gè)仲裁機構進(jìn)行仲裁，最好將仲裁適用的仲裁規則和法律也進(jìn)行有效約定。
并不是約定本國的仲裁機構進(jìn)行仲裁就一定有利。對于仲裁機構和適用法律的選擇，一定要結合合同雙方的實(shí)際交易情況，選擇對爭議解決和仲裁裁決執行最有利的方式。在中國，涉外商事仲裁機構為中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )，其推薦的示范條款如下：
“凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )，按照申請仲裁時(shí)該會(huì )現行有效的仲裁規則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力�！�
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同15
一、解除合同的主要內容及特點(diǎn)
《聯(lián)合國國際貨物買(mǎi)賣(mài)合同公約》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公約》)并未明確使用解除合同這一術(shù)語(yǔ)，而是使用了宣告合同無(wú)效，它用列舉的形式表明了宣告合同無(wú)效的幾種情形及其后果：宣告合同無(wú)效必須以向另一方當事人發(fā)出通知才生效;宣告合同無(wú)效是買(mǎi)方或賣(mài)方可單方行使的權利;宣告合同無(wú)效僅限于合同一方根本違約或違約方在寬限期內仍未履行合同義務(wù)或聲明將不在寬限期內履行合同義務(wù);宣告合同無(wú)效解除了各方合同義務(wù)�！豆s》中宣告合同無(wú)效和《中華人民共和國合同法》中解除合同的性質(zhì)和特點(diǎn)基本相同：首先，都是一種形成權，即僅憑一方當事人依法定事由作出的意思表示即可使現成的法律關(guān)系消滅的權利，其行使無(wú)須征得對方當事人的同意。只要具備法律規定的條件，一方即有權通知另一方解除合同，而無(wú)須征得另一方同意或與另一方協(xié)商。其次，合同解除是對違約方的一種懲罰，所以，也成為違約方承擔違約責任的一種方式。最后，一方行使合同解除權必須以向另一方發(fā)出解除通知為前提。
二、行使合同解除權存在的疑難問(wèn)題
(一)寬限期與根本違約的關(guān)系
實(shí)踐中，若賣(mài)方遲延交貨，買(mǎi)方是否絕對享有決定寬限期的權利，它直接影響到合同的效力�！豆s》第47條第一款規定，如果賣(mài)方不按合同規定的時(shí)間履行其義務(wù)，買(mǎi)方可以規定一段合理的額外時(shí)間，讓賣(mài)方履行其義務(wù)�！豆s》第49條規定，買(mǎi)方可以不給賣(mài)方規定額外的合理時(shí)間，就可以立即宣告解除合同。從這條規定看來(lái)，買(mǎi)方享有決定是否給賣(mài)方寬限期的權利。在實(shí)踐中，若買(mǎi)方動(dòng)輒行使此項權利，就難以體現買(mǎi)賣(mài)合同的公平合理性。如果雙方買(mǎi)賣(mài)的是普通的、價(jià)格相對穩定的商品，賣(mài)方的遲延交貨并未構成根本違約，如果買(mǎi)方不給賣(mài)方寬限期，卻以根本違約為由予以解除合同，這對賣(mài)方來(lái)說(shuō)并不公平。事實(shí)上，也有買(mǎi)方因為找到了出價(jià)更低的賣(mài)方而以根本違約為由而惡意解除合同的例子。即使買(mǎi)方給予了賣(mài)方一段寬限期，時(shí)間長(cháng)短又沒(méi)有具體規定，買(mǎi)賣(mài)雙方各有說(shuō)法，《公約》僅以合理為限，那么怎樣才算合理?因此在實(shí)踐中，如何行使此項權利才是真正體現公約精神，較難把握尺度。
(二)根本違約的標準問(wèn)題
《公約》第25條對根本違約的定義是：一方當事人違反合同的結果，如使另一方當事人蒙受損害，以至于實(shí)際剝奪了他根據合同規定有權期待得到的東西，即為根本違約，除非違反合同一方并不預知而且一個(gè)同等資格、通情達理的人處于相同情況下也沒(méi)有理由預知會(huì )發(fā)生這種結果�！豆s》對根本違反合同所采取的衡量標準是，看違反合同的后果是否使對方蒙受重大損害，即違約后果的嚴重程度。盡管該條規定是聯(lián)合國國際貿易法委員會(huì )吸收各國法律規定，并調和了兩大法系關(guān)于同一問(wèn)題的不同處理辦法，但仍然存在兩個(gè)問(wèn)題：
1.既然損害的嚴重程度為剝奪了他根據合同規定有權期待得到的東西，那么究竟怎樣的違約行為才足以造成此后果，守約方如何認定根本違約是否確實(shí)?這需要具體案件具體分析，因為同樣的違約行為在不同情況下會(huì )帶來(lái)不同程度的損害結果，這影響到是否構成根本違約。
2.同等資格、通情達理的人員標準無(wú)明確規定。同等資格是否指在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)驗相當豐富的人?通情達理是否指在商業(yè)信譽(yù)、從業(yè)道德方面表現俱佳的當事方?這些因素都會(huì )帶來(lái)判斷上的難度，從而影響到守約方宣告合同無(wú)效的權利。
(三)預期利潤的索賠問(wèn)題
《公約》第74條規定，一方當事人違反合同應負的損害賠償額，應與另一方當事人因他違反合同而遭受的包括利潤在內的損失額相等�？梢�(jiàn)，損害賠償的范圍應當包括實(shí)際損失和利潤損失兩個(gè)方面。實(shí)際損失較好理解，即守約方已經(jīng)支出的`各項費用及合同如能履行應獲得的合同利益。但是利潤損失較難計算，它是否包括預期的利潤?即守約方已事先計劃好的獲取合同標的后再將標的物轉手而獲取的利潤�！豆s》第74條同時(shí)規定，這種損害賠償不得超過(guò)違反合同一方在訂立合同時(shí)，依照他當時(shí)已知道或理應知道的事實(shí)和情況，對違反合同預料到或理應預料到的可能損失。那么，預期利潤究竟是否是違約方預料到或理應預料到的損失?這里就要從主、客觀(guān)兩方面來(lái)加以判斷，主觀(guān)上講，指違約方在訂立合同時(shí)就應當知道，若其違約會(huì )給對方造成的后果;客觀(guān)上講，憑借違約方的性質(zhì)，與守約方的合作期限長(cháng)短，自己對守約方貿易習慣的了解，違約方是否應當預見(jiàn)到其違約行為會(huì )產(chǎn)生的后果。因此盡管已經(jīng)有了明確規定，但其中確實(shí)存在主觀(guān)因素，所以索賠預期利潤究竟能否得到支持，是完全支持還是予以部分考慮，都需要在具體案件中由法官來(lái)自由裁量。
另外，如果決定予以考慮的話(huà)，這部分預期利潤該如何計算，方法也有不同：第一種方法是以差價(jià)確定損害賠償的范圍，該方法既可以適用于賣(mài)方違約情況，也可以適用于買(mǎi)方違約的情況。前者是買(mǎi)方在解除合同后的一個(gè)合理時(shí)間內以合理方式購買(mǎi)替代貨物，后者是在解除合同后的一個(gè)合理時(shí)間內以合理方式將貨物轉賣(mài)。同樣，差價(jià)也就包括了買(mǎi)方購買(mǎi)替代物或者賣(mài)方轉賣(mài)貨物的交易價(jià)格與原合同價(jià)格之間的差額。第二種方法是以時(shí)價(jià)確定損害賠償的范圍。所謂時(shí)價(jià)是指在一定地點(diǎn)一定時(shí)間的某種貨物的市場(chǎng)價(jià)格。這里的時(shí)間標準有兩個(gè)：即在接受貨物之前解除合同，則適用解除時(shí)的時(shí)價(jià);在接受貨物之后解除合同，則適用接受貨物時(shí)的時(shí)價(jià)。這里的地點(diǎn)標準是依據原應交貨的地點(diǎn)。如果該地點(diǎn)沒(méi)有時(shí)價(jià)，則指另一合理替代地點(diǎn)的價(jià)格，但需要適當考慮貨物運費的差額。這種方法雖然有其合理性，但需要大量的調查工作，故較少被采納。
(四)買(mǎi)方宣告解除合同后，另行購買(mǎi)替代物的條件購買(mǎi)替代物是賣(mài)方不交貨時(shí)，買(mǎi)方所特有的補救措施。這一權利已受到各國法律及國際公約的肯定。但在實(shí)際案例中，怎樣行使這項權利才是符合公約精神?一般有以下兩個(gè)標準：一是在時(shí)間上，買(mǎi)方必須在解除合同后一段合理時(shí)間內行使，二是在方式上，買(mǎi)方購買(mǎi)替代物的價(jià)格、地點(diǎn)、渠道等都是適當的，如價(jià)格需與原貨物相當、渠道正規，否則就不是購買(mǎi)替代物，成為購買(mǎi)新貨物了。但在按以上兩個(gè)標準裁決時(shí)，也會(huì )存在問(wèn)題，如買(mǎi)方在賣(mài)方無(wú)力履約，時(shí)間緊急時(shí)為了按照《公約》第75條之規定減少損失已經(jīng)購買(mǎi)了替代物，之后才宣告解除合同，而賣(mài)方認為買(mǎi)方應當先要有一個(gè)宣告解除合同的過(guò)程才有權購買(mǎi)替代物。對于賣(mài)方的抗辯，不能予以完全支持，而要看買(mǎi)方是否已舉出足夠證據證明自己購買(mǎi)替代物的合理性與緊迫性，可見(jiàn)，實(shí)踐中的判斷理解存在較大分歧。
由此可見(jiàn)，盡管《公約》已經(jīng)對行使合同解除權作出了較為詳盡的規定，但由于它很大程度上是各國相互妥協(xié)的產(chǎn)物，同時(shí)采用的術(shù)語(yǔ)又具有高度的概括性，在實(shí)踐中遇到具體案例時(shí)，存在很多困難和矛盾的情況。這些問(wèn)題的解決不僅需要各國之間貿易實(shí)踐經(jīng)驗的積累，需要各國對此類(lèi)問(wèn)題的相互協(xié)商，同時(shí)還需要理論的不斷突破和創(chuàng )新。研究分析這些問(wèn)題，可以使我們在訂立國際貿易合同時(shí)做到胸有成竹，從而預防各類(lèi)糾紛的發(fā)生。
【貨物買(mǎi)賣(mài)的合同】相關(guān)文章：
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同01-05
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同11-08
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同05-24
貨物買(mǎi)賣(mài)的合同范文02-03
貨物買(mǎi)賣(mài)交易合同01-09
買(mǎi)賣(mài)貨物合同03-21
貨物買(mǎi)賣(mài)合同06-13
貨物買(mǎi)賣(mài)合同(精選)08-09
[精選]貨物買(mǎi)賣(mài)合同07-16