[精華]房屋買(mǎi)賣(mài)合同

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編幫大家整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，歡迎大家分享。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同1

　　房屋出賣(mài)人（甲方）：身份證號碼：

　　房屋買(mǎi)受人（乙方）：身份證號碼：

　　甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。

　　一、甲方自愿將其位于__________的自有房屋（建筑面積_________平方米）以人民幣元整（￥元）的價(jià)款出售給乙方。（含房?jì)燃译�、家具及裝飾物（詳見(jiàn)附件）。

　　二、本合同簽定時(shí)，甲方尚不具備過(guò)戶(hù)條件。等過(guò)戶(hù)條件成熟時(shí)，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續。本合同發(fā)生的契稅、土地出讓金等相關(guān)費用由甲方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規定負擔。

　　三、乙方一次性將房款交付甲方。

　　四、甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛；有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等事項，甲方均應在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

　　五、本合同簽訂后，甲方對該合同標的房屋的.所有、使用、收益、出租、擔保、抵押、買(mǎi)賣(mài)、占有等所有產(chǎn)權以及相關(guān)房屋權利一并轉讓給乙方。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》。

　　六、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方以及該建筑物其他住戶(hù)相同的居住權利。

　　七、違約責任：

　　1、甲方應當于20xx年5月日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，逾期超過(guò)七日時(shí)，乙方有權解除本合同。

　　2、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。

　　3、如因規劃部門(mén)、設計部門(mén)的原因導致房屋質(zhì)量和使用功能的，甲方應當通知乙方。

　　4、如果甲方出售的房屋有相關(guān)補償款發(fā)放，甲方應當將相關(guān)補償款全額補償予乙方。

　　5、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如甲方未能遵循本合同約定或者其他重大客觀(guān)原因，乙方有權解除合同。解約時(shí)，甲方應按照合同解除日的市場(chǎng)評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款以及利息（解除日該房屋市場(chǎng)評估價(jià)低于人民幣五十五萬(wàn)元時(shí)則返還乙方五十五萬(wàn)），并賠償乙方的其他費用。

　　6、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。若因甲方責任致合同無(wú)效或被撤銷(xiāo)，甲方應按照合同解除日的市場(chǎng)評估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款以及違約金十一萬(wàn)元（解除日該房屋市場(chǎng)評估價(jià)低于人民幣五十五萬(wàn)元時(shí)則返還乙方五十五萬(wàn)以及違約金十一萬(wàn)元），并賠償乙方的其他費用。

　　七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決。

　　八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同之附件均為本合同不可分割之部分。本合同及其附件內，書(shū)寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同及其附件和補充協(xié)議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規和政策執行。

　　本合同連同附表共＿＿＿＿＿頁(yè)，一式＿＿＿＿＿份，甲、乙雙方各執一份，見(jiàn)證人一份。均具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

　　見(jiàn)證人：

　　20xx年xx月xx日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同2

　　賣(mài)方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：________買(mǎi)方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：________

　　身份證號碼：________身份證號碼：________

　　根據有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同，以共同信守執行。

　　第一條、甲方將自己在（房屋具體地址）擁有的回遷房出賣(mài)給乙方，房產(chǎn)證面積暫定為_(kāi)_______平方米左右，每平方米按照________元計算。

　　第二條、上述房產(chǎn)的交易總價(jià)為：人民幣________萬(wàn)元整。如果實(shí)際房產(chǎn)證面積有誤差，實(shí)際按照________元/平方米多退少補。

　　第三條、付款時(shí)間與辦法：乙方自合同簽訂后當日一次性支付房款10萬(wàn)元。甲方確保在年月日之前將該房產(chǎn)移交給乙方居住使用，乙方拿到房屋后立即支付16萬(wàn)元。如果年月日之前沒(méi)有移交該房屋給乙方居住使用，甲方按照每月1500元支付乙方房租損失。待房屋過(guò)戶(hù)給乙方后，乙方立即支付剩余房款10萬(wàn)元。

　　第四條、甲方保證有權利出賣(mài)該房產(chǎn)，如出現其他權利人對該房產(chǎn)主張權利，造成乙方損失的，均由甲方承擔責任。

　　第五條、甲方應當自該房屋可以過(guò)戶(hù)之日起30天內協(xié)助乙方辦理過(guò)戶(hù)。乙方有辦理房屋產(chǎn)權證、土地證及其過(guò)戶(hù)手續的需要，甲方應該提供一切與之有關(guān)的手續及資料。如因甲方的延誤，致使乙方延期辦理房產(chǎn)證的，甲方需向乙方承擔總房款30%的違約金。

　　第六條、甲、乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規，并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅費。辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)相關(guān)費用在4萬(wàn)元以?xún)鹊挠杉�、乙方平均承擔。超過(guò)4萬(wàn)元的`，超過(guò)部分由甲方承擔。

　　第七條、如果當地政策許可，辦理房產(chǎn)證時(shí)可以將該回遷房直接登記在乙方名下的，甲方應協(xié)助乙方辦理，盡可能協(xié)助乙方少交或免交過(guò)戶(hù)手續費及稅費。甲方故意不協(xié)助的，導致增加過(guò)戶(hù)手續費及稅費的，一概由甲方承擔。

　　第八條、本協(xié)議簽訂后，甲、乙雙方應該共同遵守，都不得無(wú)故反悔。如果甲方違約導致該房屋無(wú)法過(guò)戶(hù)到乙方名下，甲方需要按照同地段同面積商品房最高價(jià)格計算實(shí)際損失賠償乙方。需要進(jìn)行房產(chǎn)價(jià)值評估的，評估費用由甲方承擔。

　　第九條、乙方在本房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立后，無(wú)論是否辦理房屋產(chǎn)權證，土地證及其過(guò)戶(hù)手續，都有權利將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓。

　　第十條、在本協(xié)議履行過(guò)程中，雙方發(fā)生分歧應該協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。乙方因甲方違約，需聘請律師起訴的，律師費應由甲方承擔。

　　第十一條、本協(xié)議一式叁份，本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：________乙方：________

　　________年________月________日________年________月________日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同3

　　出賣(mài)人(以下稱(chēng)甲方)：xxx，

　　住址xxx。

　　買(mǎi)受人(以下稱(chēng)乙方)：xxx，

　　住址xxx。

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規的規定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　一、乙方購買(mǎi)甲方座落在xx市x區x街x號的房屋x套(棟)，建筑面積為xx平方米。

　　二、房屋的.交易價(jià)格為xx元。

　　三、付款辦法與時(shí)間。

　　四、甲方保證于xx年xx月xx日前將房屋交付乙方使用。

　　五、稅費分擔。

　　六、違約責任。

　　1、乙方必須按期向甲方付款。如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房款xx的違約金。

　　2、甲方必須按期將房屋交付乙方使用。否則，每逾期一天，應向乙方償付已收房款xx的違約金。

　　七、本合同經(jīng)xx市公證處公證，公證后合同生效。公證費用由xx方承擔。

　　八、本合同一式x份，甲方、乙方、公證處、房產(chǎn)交易局各一份。

　　甲方：(簽名)

　　乙方：(簽名)

　　20xx年xx月xx日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同4

　　甲方(出讓方)：______身份證號：______

　　乙方(買(mǎi)受方)：______身份證號：______

　　協(xié)調說(shuō)話(huà)人：______身份證號：______

　　甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方房產(chǎn)轉讓于乙方事宜達成如下協(xié)議，共同履行。

　　第一條房屋基本情況：

　　甲方房屋坐落在______，______樓______單元______層______室(東戶(hù))經(jīng)濟適用房轉讓給乙方。房屋建筑面積為_(kāi)_____平方米，公共部分及公用分攤面積為_(kāi)_____平方米，該房屋土地使用期限為_(kāi)_____年(自______年______月______日起至______年______月______日止)甲方出售房屋已征得房屋共有人的同意，并為此承擔相應的法律責任乙方對上述房屋已經(jīng)充分了解，同意購買(mǎi)上述房屋。

　　第二條房屋轉讓價(jià)格：甲方同意以元/建筑平方米將房產(chǎn)轉讓于乙方，乙方認可現有建筑面積，當測繪面積與現有建筑面積有誤差時(shí)，甲乙雙方不再追究，轉讓金總額為人民幣______元(大寫(xiě)______)

　　第三條因該房產(chǎn)關(guān)系為“經(jīng)濟適用房”，在該房產(chǎn)未過(guò)戶(hù)前，乙方交付甲方房屋使用權轉讓金的同時(shí)，甲方應將該房交于乙方使用，并且購房合同由甲方交于乙方保管由于房產(chǎn)證尚未辦理，甲方應按有關(guān)規定及時(shí)辦理房產(chǎn)證，并且交與乙方保管。在該房產(chǎn)滿(mǎn)足過(guò)戶(hù)條件(包括但不限于購買(mǎi)時(shí)間超過(guò)5年以上)時(shí)，甲方應按乙方指示將該房產(chǎn)過(guò)戶(hù)至乙方名下若該房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續費用過(guò)大，乙方可以不辦理過(guò)戶(hù)手續，并且甲方無(wú)條件同意乙方享有該房產(chǎn)的一切權利。

　　第四條若過(guò)戶(hù)時(shí)相關(guān)機關(guān)要求甲乙雙方提交該房產(chǎn)轉讓協(xié)議，則甲方應配合乙方簽訂房產(chǎn)轉讓協(xié)議(該協(xié)議僅供過(guò)戶(hù)之用，不實(shí)際履行，乙方不必向甲方交付該房產(chǎn)轉讓款和相關(guān)費用)

　　第五條若過(guò)戶(hù)時(shí)因政府優(yōu)先回購或甲方違約從而導致乙方失去房產(chǎn)所有權，甲方應退還乙方的使用權轉讓金、利息(按照日0.04%的利率自支付支付轉讓金之日起計算)及房屋的增值價(jià)值外，還要承擔乙方添加的附屬設施及房屋裝修費用(不折舊)

　　第六條在該協(xié)議生效之后，若因政府等其他單位拆遷該房或其他原因，向該房產(chǎn)支付賠償的相關(guān)價(jià)款，甲方應以自己名義領(lǐng)取后全部交付給乙方。

　　在該權屬未變更之前，甲方僅為該房產(chǎn)名義上的權利人，甲方不得再將該房產(chǎn)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)、抵押等處分行為乙方為該房產(chǎn)的`實(shí)際權利人，該房產(chǎn)的一切權利由乙方行使，一切義務(wù)由乙方承擔。除上述所述購房手續外，乙方在使用、處分房產(chǎn)時(shí)需要甲方配合辦理相關(guān)手續的，甲方有義務(wù)予以配合。

　　第七條甲方保證該房屋權屬清楚，確保該房無(wú)抵押貸款等經(jīng)濟問(wèn)題，并且保證已結清該房的全部房款，若發(fā)生該房屋權屬糾紛及債權債務(wù)等，由甲方負責清理，并承擔民事責任，與乙方無(wú)關(guān)。如由此給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負責賠償若致使本協(xié)議不能繼續履行，還應承擔違約責任。

　　第八條合同爭議的解決辦法：本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下述兩種方式解決：

　　1、提交仲裁委員會(huì )仲裁。

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第九條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字確認后生效。

　　甲方：______(簽字)乙方：______(簽字)

　　聯(lián)系電話(huà)：______聯(lián)系電話(huà)：______

　　住址：______住址：______

　　工作單位：______工作單位：______

　　簽約日期：______年______月______日簽約日期：______年______月______日

　　說(shuō)話(huà)協(xié)調人：______(簽字)

　　甲方家庭成員簽署：______

　　聲明人：______姓名：______，身份證號碼：______，住所地：______，系______的配偶。

　　上述聲明人聲明如下：

　　聲明人認可______與______于20xx年______月______日簽訂的《房屋轉讓協(xié)議》，本人同意將該房產(chǎn)的產(chǎn)權按《房屋轉讓協(xié)議》約定條件轉讓給.

　　特此聲明

　　聲明人簽字、指模：______

　　______年______月______日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同5

　　賣(mài)方：________________________

　　身份證號：________________________

　　聯(lián)系電話(huà)：________________________

　　通訊地址：________________________

　　買(mǎi)方：________________________

　　身份證號：________________________

　　聯(lián)系電話(huà)：________________________

　　通訊地址：________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)法律、法規的規定，買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就本合同所涉房地產(chǎn)轉讓事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條【轉讓標的】

　　賣(mài)方所轉讓房地產(chǎn)（下稱(chēng)該房產(chǎn)）坐落于：_______________________________________________。

　　土地使用權證號：_______________，房產(chǎn)權證號：_______________，登記建筑面積為：________平方米。套內建筑面積為：________平方米。

　　該房地產(chǎn)土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。

　　該房地產(chǎn)約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品等在簽訂本協(xié)議前，已經(jīng)雙方現場(chǎng)確認，均無(wú)異議。

　　第二條【房地產(chǎn)產(chǎn)權現狀】

　　該房地產(chǎn)沒(méi)有設定抵押也未被查封，賣(mài)方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權。

　　第三條【房地產(chǎn)租約現狀】

　　該房地產(chǎn)所附租約現狀為第______項：

　　1、該房地產(chǎn)沒(méi)有租約；

　　2、該房地產(chǎn)之上存有租約，賣(mài)方須于本合同簽訂時(shí)將承租人放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的書(shū)面文件及租賃合同交予買(mǎi)方。

　　第四條【附著(zhù)于該房地產(chǎn)之上的戶(hù)口】

　　如該房地產(chǎn)所附著(zhù)有賣(mài)方戶(hù)口，基于保證買(mǎi)方辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)登記后，應享有完全的處分權，賣(mài)方保證于收到房地產(chǎn)轉讓總價(jià)款之日起_____日內遷出，逾期則以該房地產(chǎn)轉讓總價(jià)款為基數按日萬(wàn)分之______向買(mǎi)方支付違約金。

　　第五條【轉讓價(jià)款】

　　該房地產(chǎn)轉讓總價(jià)款為人民幣：____________（小寫(xiě)：______元）。

　　第六條【稅費承擔】

　　雙方約定，由買(mǎi)方承擔辦理相關(guān)過(guò)戶(hù)手續雙方按規定應繳納的一切可能產(chǎn)生的稅、費。

　　買(mǎi)方不按約定繳納相關(guān)稅費，導致交易不能繼續進(jìn)行的，買(mǎi)方不得因此解除合同，本合同應繼續履行，但違約方應承擔違約責任，賠償給守約方造成的損失。

　　第七條【付款方式】

　　買(mǎi)方于______年______月______日前一次性付清全部房款。

　　第八條【買(mǎi)方逾期付款的違約責任】

　　買(mǎi)方逾期付款的，賣(mài)方有權要求買(mǎi)方要求買(mǎi)方以未付款項為基數，按日萬(wàn)分之______支付違約金，合同繼續履行。

　　第九條【房地產(chǎn)交付】

　　賣(mài)方應當于______年______月______日將該房地產(chǎn)交付買(mǎi)方，并履行下列手續：

　　1、買(mǎi)賣(mài)雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品等事項進(jìn)行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并辦理交接手續；

　　2、交付該房地產(chǎn)鑰匙；

　　3、______________________________

　　第十條【延遲交房的違約責任】

　　除本合同另有約定外，賣(mài)方未按合同約定的期限將該房地產(chǎn)交付買(mǎi)方，自約定的交付期限屆滿(mǎn)次日起至實(shí)際交付日止，賣(mài)方以該房地產(chǎn)轉讓總價(jià)款為基數按日萬(wàn)分之______向買(mǎi)方支付違約金，合同繼續履行。

　　第十一條【附隨債務(wù)的'處理】

　　賣(mài)方在交付該房地產(chǎn)時(shí)，應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話(huà)費、有線(xiàn)電視費、物業(yè)管理服務(wù)費、垃圾清運費等費用結清，單據交買(mǎi)方確認，否則買(mǎi)方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。

　　第十二【產(chǎn)權轉移登記】

　　買(mǎi)賣(mài)雙方須在簽訂本合同______日內，共同向房地產(chǎn)權登記機關(guān)申請辦理轉移登記手續，賣(mài)方應按照行政機關(guān)的登記手續要求積極協(xié)助。

　　在收文回執載明的回復日期屆滿(mǎn)之日起______日內，買(mǎi)方須按本約定辦理交納稅費的手續。

　　第十三條【其他違約責任】

　　任何一方不履行本合同約定義務(wù)，致合同目的不能實(shí)現，守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價(jià)款百分之______的違約金。

　　第十五條【不可抗力】

　　因不可抗力不能履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時(shí)告知另一方當事人，并自不可抗力結束之日起______日內向另一方提供證明。

　　第十六條【本合同與其他文件的沖突解決】

　　買(mǎi)賣(mài)雙方在本合同簽訂之前的承諾及協(xié)議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。

　　第十七條【合同附件】

　　本合同共有附件______份。合同附件為本合同組成部分，具有同等法律效力。

　　第十八條【法律適用與糾紛解決】

　　因本合同發(fā)生糾紛，由買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，依據中華人民共和國法律，采取下列第______種方式解決：

　　1、向______仲裁委員會(huì )申請仲裁；

　　2、向房產(chǎn)所在地人民法院起訴。

　　第十九條【合同數量及持有】

　　本合同一式4份，賣(mài)方1份，買(mǎi)方1份，其他交有關(guān)部門(mén)，均具同等法律效力。

　　第二十條【合同生效】

　　本合同自買(mǎi)賣(mài)雙方簽署后立即生效。

　　賣(mài)方（簽字）：___________

　　_______年______月______日

　　買(mǎi)方（簽字）：____________

　　______年______月______日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同6

　　賣(mài)方：_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)，身份證號：_______________

　　買(mǎi)方：_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)，身份證號：_______________

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成如下協(xié)議：

　　第一條、甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已了解該房屋具體狀況，并自愿購買(mǎi)該房屋，該房屋具體狀況如下;

　　房屋位置：___________________________________占地面積：_______________㎡(見(jiàn)附圖)

　　房屋建筑面積：_______________㎡(見(jiàn)附圖)

　　房屋界線(xiàn)：左邊與____________________中心為界，右邊與____________________中心為界，前面至__________為界，后面至____________________邊為界。(見(jiàn)附圖)

　　第二條、房屋價(jià)格及其他費用;

　　甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房屋占地面積,建筑面積及土地流轉費用總金額為人民幣小寫(xiě)￥____________________元,大寫(xiě)：______________元整。(土地流轉另見(jiàn)土地流轉協(xié)議書(shū))

　　第三條付款方式：簽訂協(xié)議時(shí)付____________________元，尾款于__________年__________月__________日付清，付款以甲方出示收據為證。

　　第四條特別約定;

　　1、甲方必須保證所賣(mài)房屋產(chǎn)權屬于甲方所有，因乙方所購房屋為農村土地建筑,該房屋現無(wú)房屋產(chǎn)權證，若以后因違章建筑拆除由甲方負責。

　　2、該房屋現水，電沒(méi)有到位，甲方應予配合安裝到戶(hù)，但相關(guān)費用由乙方負擔。

　　第五條本協(xié)議自簽訂之起，買(mǎi)賣(mài)雙方不得反悔,如有一方反悔，除退回房屋總價(jià)款以外，還必須賠償另一方房屋總價(jià)款的25%賠償金。

　　第六條乙方所購房屋位置夾在其他相鄰房屋中間兩面共墻，若干年后相鄰房屋如拆遷但不能拆除所共墻體，若要拆除必須經(jīng)雙方同意。

　　第七條本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。

　　第八條本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第九條本協(xié)議一式二份，甲方執一份、乙方執一份。

　　甲方：_________________

　　_______年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　_______年_______月_____日

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同3

　　賣(mài)方：_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)身份證號碼：_____________________

　　買(mǎi)方：_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號碼：_____________________

　　根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及

　　他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區（縣）_________________擁有的房產(chǎn)，建筑面積為_(kāi)____平方米(詳見(jiàn)房屋所有權證第__________號)，土地使用面積為_(kāi)____平方米(詳見(jiàn)房屋土地使用權證第__________號)。

　　第二條上述房產(chǎn)的'交易價(jià)格為：人民幣___________元整(大寫(xiě)：____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。

　　第三條付款時(shí)間與辦法：

　　1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商后同意，乙方一次性支付房款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方。

　　2、甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。因不可抗力等非甲方原因造成甲方逾期交房的，則房屋交付時(shí)間可據實(shí)予以延長(cháng)。

　　第四條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規，并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔。

　　第五條本合同主體：

　　1.甲方是____________共______人。

　　2.乙方是____________共______人。

　　第六條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。

　　第七條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第八條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第九條本合同一式兩份。甲方產(chǎn)權人一份，乙方購房者一份。

　　第十條雙方約定的其他事項：

　　出賣(mài)方(甲方)：________________

　　購買(mǎi)方(乙方)_________________

　　身份證號碼：_________________

　　身份證號碼：_________________

　　電話(huà)：__________________

　　電話(huà)：__________________

　　日期：_______年___月____日

　　日期：_______年____月____日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同7

　　甲方：________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　負責人：______________________

　　乙方：________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　負責人：______________________

　　一、定貨規格

　　乙方需向甲方訂購D精品果：

　　(1)76～80______件;

　　(2)81～85______件;

　　(3)81～90件;

　　(4)91以上的____件，按照乙方要求供貨，每箱精品果均為每件___元，合計________箱，總合計________元，預定蘋(píng)果買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。

　　二、雙方的權利與義務(wù)

　　1.若乙方提前定貨，需向甲方，按照預定貨量總金額的50%的'預交定金，為乙方存放蘋(píng)果期限為_(kāi)_______年____月____日為止。

　　2.甲方按照乙方的定貨數量妥善保證貨源，不得有假冒偽劣產(chǎn)品，假一賠十。

　　3.甲方為乙方提供可靠物流服務(wù)，物流費用由乙方負責。

　　三、違約責任

　　1.按照定貨合同，乙方在預定期限內不能履行合同，應提前30天通知甲方，乙方有權索取交給甲方的預付款，合同范本《預定蘋(píng)果買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》。若期限結束，乙方未能履行此合同，甲方有權不退還乙方的預付款，并追究乙方因此造成的全部損失。

　　2.按照定貨合同，甲方在預定期限內應保質(zhì)保量，按時(shí)交貨。若甲方在預定期限內不能履行合同，應提前30天通知乙方，并退還乙方的預付款。若期限結束，甲方未能履行此合同，乙方有權索取交給甲方的預付款，并追究甲方因此造成的全部損失。

　　四、法律效力

　　1.本協(xié)議條款的任何變更、修改或增減，需經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽署書(shū)面文件，作為本協(xié)議不可分割的組成部分，并和本協(xié)議具有一樣的法律效力。

　　2.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章即生效。

　　3.本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份。

　　4.因執行本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，甲乙雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決，如雙方協(xié)商仍不能達成一致意見(jiàn)時(shí)，則提交仲裁機構。

　　甲方簽字：________

　　乙方簽字：________

　　________年____月____日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同8

　　甲方（代理商）_________

　　乙方：______________

　　地址：___________________________

　　地址：______________

　　為了共同拓展旅游、商務(wù)酒店訂____市場(chǎng)，更加深入的鞏固酒店的客源，充分發(fā)揮甲乙雙方在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：

　　一、合同簽訂后，表明乙方成為_(kāi)______旅行網(wǎng)成員單位，甲乙雙方有義務(wù)為會(huì )員提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并在酒店的明顯位置放置“新概念旅行網(wǎng)會(huì )員單位”的標志。

　　二、酒店客房預定

　　1．甲方為其會(huì )員預定乙方的客房，預定的方式是：甲方通過(guò)傳真向義方發(fā)送會(huì )員的定單，明確會(huì )員用房的類(lèi)型、日期、數量、天數等。乙方在收到訂單后___分鐘內向甲方回傳有乙方操作人簽名的定單，完成交易，乙方并將訂單轉到酒店前臺，保證客人順利入住酒店，得到滿(mǎn)意的服務(wù)。

　　2．如定單無(wú)注明或提供客人的準確航班、車(chē)次，所有訂定房只保留到當天_____。

　　3．持旅行卡成員可直接入住酒店，乙方負責將客人信息反饋給甲方，甲方根據乙方提供的反饋旅客訂房數量及時(shí)給客人增加積分。

　　三、房款的支付

　　1．前臺現付：一般會(huì )員前臺現付。

　　2．掛帳支付：會(huì )員中特殊客人（如貴賓）可掛款支付，由甲方在每月____日前結算。

　　四、結算方式酒店、代理商、總公司統一結算時(shí)間為每月____日。

　　五、甲方義務(wù)和權利

　　1．甲方義務(wù)為乙方宣傳，媒體包括電視、電臺、互聯(lián)網(wǎng)、報刊雜志、各地傳單等。

　　2．甲方將本著(zhù)對會(huì )員負責的態(tài)度如實(shí)的將乙方推薦給會(huì )員，作到不夸大、不貶低。

　　六、乙方義務(wù)和權利

　　1．乙方義務(wù)為甲方提供乙方的資料，并保證其資料的.真實(shí)性。

　　2．合同簽訂后，表明乙方加入_______旅行網(wǎng)會(huì )員單位，有義務(wù)在酒店的明顯位置放置甲方的標志。

　　3．甲乙雙方合作是XX的，乙方必須盡力推銷(xiāo)旅行卡和商務(wù)卡，并保證會(huì )員得到乙方優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　4．乙方必須盡力銷(xiāo)售旅行服務(wù)卡。

　　七、協(xié)議的有效期

　　1．本協(xié)意自簽訂之日生效，一式三份，甲方二份、乙方一份，各份均具有同等法律效力。

　　2．合同期滿(mǎn)后，雙方如無(wú)異議，本合同自動(dòng)延伸________年。

　　八、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，雙方應盡量通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向甲方有管轄權的人民法院起訴。

　　九、客房?jì)r(jià)目表：（如果客房類(lèi)型過(guò)多，請復印此頁(yè)）房型：________季節：__________門(mén)市價(jià)：_________協(xié)議價(jià)：______銷(xiāo)售價(jià)：_____旅行卡：______團隊價(jià)：______早餐_______備注：__________

　　1．售價(jià)＝協(xié)議價(jià)＋雇金。

　　2．雇金＝_______元（普通酒店）、_______元（特推酒店）、_______元以及以上（各種相應的推廣與宣傳）。

　　3．旅行卡價(jià)＝協(xié)議價(jià)（客人持旅行卡可優(yōu)先直接入住，酒店不必再向公司反雇金）。

　　4．淡季時(shí)間：_____________________旺季時(shí)間：_____________________旺季時(shí)間：_____________________甲方：____旅行服務(wù)公司

　　乙方：________________電話(huà)：________________

　　電話(huà)：________________傳真：________________

　　傳真：________________簽約代表：____________

　　簽約代表：____________操作人：______________

　　操作人：______________開(kāi)戶(hù)行：______________

　　開(kāi)戶(hù)行：______________帳號：________________

　　帳號：____日期____日期

房屋買(mǎi)賣(mài)合同9

　　出賣(mài)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　姓名：_____________

　　身份證號：_____________

　　買(mǎi)受人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　姓名：_____________

　　身份證號：_____________

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方?jīng)Q定把位于怡德尚苑的5棟樓 5號車(chē)庫賣(mài)給乙方，現就有關(guān)事項協(xié)商如下，共同信守。

　　一、甲方出售房屋情況　　

　　1、甲方出售的車(chē)庫屬本人直接從開(kāi)發(fā)商手中購買(mǎi)的物業(yè) 。

　　2、乙方同意購買(mǎi)甲方現有車(chē)庫及其物業(yè)現狀，并以本合同形式加以規定。

　　二、房屋價(jià)格及付款形式、交房方式　　

　　1、甲方出售此車(chē)庫的價(jià)格為人民幣 萬(wàn)仟佰拾元整，簽本合同時(shí)，乙方付給甲方定金 元，余款于日之內交房時(shí)付清。

　　2、甲方交房時(shí)，應把從開(kāi)發(fā)商手中購買(mǎi)房屋的原始發(fā)票，合同文本及車(chē)庫鑰匙及水電開(kāi)戶(hù)憑據一并交給乙方。

　　3、甲方收取定金后，應及時(shí)清理原來(lái)的各種費用，結清之前該房發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費等及其相關(guān)的`各種費用。

　　三、違約責任　　

　　1、甲方應確保上述房屋屬本人私產(chǎn)，無(wú)產(chǎn)權債務(wù)糾紛。自本合同簽字之日前，該房屋若發(fā)生與甲方有關(guān)的房屋產(chǎn)權糾紛或債權糾紛概由甲方負責，本合同簽定之后所發(fā)生的債權債務(wù)由乙方負責。

　　2、本合同簽定后，乙方中途悔約的，應及時(shí)通知甲方，購房定金歸甲方所有；若甲方悔約，應及時(shí)通知乙方，并雙倍返還定金給乙方。

　　3、甲方售房后若悔約要收回房屋或因產(chǎn)權債權糾紛造成乙方無(wú)法擁有或使用該房屋，除了雙倍返還本金給乙方外，甲方還要自收乙方購房款之日起至乙方退房時(shí)止，按1.5分月息復利計算付給乙方。

　　四、本合同一式份，各方各執份。

　　五、未盡事宜，協(xié)商解決。

　　甲方簽字：_____________

　　電話(huà)：_____________

　　乙方簽字：_____________

　　電話(huà)：_____________

　　公證人：_____________

　　________年____月 ____日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同10

　　出賣(mài)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_____________， 身份證號碼：_____________

　　地址：_____________

　　電話(huà)：_____________

　　買(mǎi)受人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_____________， 身份證號碼：_____________

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將位于萬(wàn)福店農場(chǎng)西環(huán)路住房一套及一樓中間門(mén)面一間售給乙方，現就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜簽訂以下合同資料：

　　一、房屋位置、面積、價(jià)格：

　　1，房屋位置：_____________；

　　2，房屋面積：170平方米，其中三樓住房建筑面積140平方米（含公攤面積），一樓門(mén)面建筑面積30平方米；

　　3，房屋價(jià)格：壹拾伍萬(wàn)元整。

　　二、房屋質(zhì)量及裝修要求：

　　1，房屋建筑質(zhì)量為合格等級，除人力不可抗拒的自然災害等特殊狀況外如有房屋非人為質(zhì)量問(wèn)題甲方負責維修。

　　2，甲方負責所有塑鋼窗戶(hù)、進(jìn)門(mén)防盜門(mén)、室內三套玻璃門(mén)、門(mén)面轉閘門(mén)、室內地板磚（客廳80x80mm，其他60x60mm）及水電安裝、廁所大便器安裝、墻壁普通裝修。甲方同時(shí)負責水過(guò)戶(hù)手續到位。

　　三、付款方式：首付捌萬(wàn)元，第二次在年內付二萬(wàn)，乙方付款時(shí)甲方另帶給房產(chǎn)證、土地使用證副本各一份。

　　四、其他；

　　1，房屋交付時(shí)實(shí)際面積如正負在2%以?xún)确课輧r(jià)格不變，如實(shí)際面積少于2%以上的甲方按單位價(jià)格找款給乙方；

　　2，該房屋相應的.土地使用權取得方式為自購，甲方負責給乙方辦理土地證，房產(chǎn)證辦理由乙方出費用甲方協(xié)助；

　　3，甲方保證所售房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，否則一切職責由甲方承擔；

　　4，該房屋的所有稅費含在房屋價(jià)格中。

　　五、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具備同等的法律效力，協(xié)商不成時(shí)由當地法院判決。

　　六、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，一份報主管部門(mén)備案。

　　七、本合同雙方簽字之日起生效。

　　出賣(mài)方：（簽章）_____________

　　買(mǎi)受方：（簽章）_____________

　　_____________年_____________月_____________日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同11

　　原告：

　　被告：

　　訴訟請求：

　　一、請求貴院判令被告繼續履行合同，并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續。

　　二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元，違約金_________元/天，（由_______年_____月______日至______年_____月______日）逾期7個(gè)月，（按銀行同期貸款利率計算）。

　　三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣_________元（大寫(xiě)：）。

　　四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來(lái)的損失_________元。（按銀行現利率執行）。

　　五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關(guān)費用由被告承擔。

　　事實(shí)與理由

　　原告與被告系商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。原告于______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買(mǎi)賣(mài)合同》，原告購買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的'紅橋區咸陽(yáng)路南端東側龍悅花園___樓___門(mén)_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務(wù)進(jìn)行了詳細約定。原告于______年______月______日將首付款人民幣_________元，于____年___月___日將貸款人民幣_________元付于被告帳戶(hù)，合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶(hù)。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買(mǎi)受人應盡的付款義務(wù)。根據合同第三條約定，該商品房應于______年_____月______日前驗收合格并交付使用，但由于被告沒(méi)有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今_______年___月___日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

　　依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門(mén)公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類(lèi)房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場(chǎng)指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建筑平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。

　　原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢(xún)問(wèn)，無(wú)奈之下，原告只得拿起法律武器來(lái)維護自己的合法權益�，F根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關(guān)規定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。

此致

　　_________人民法院

　　一、本訴狀副本___份（按被告人人數提交）;

　　二、證據___份。

　　具狀人：_________

　　___年___月___日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同12

　　之怎樣簽合同。合同是保障當事人合法權益的重要依據。目前，本市商品房買(mǎi)賣(mài)所使用的是統一的格式化合同——《天津市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，簽好合同對日后減少交易糾紛有重要作用。

　　一、填寫(xiě)說(shuō)明

　　共4個(gè)條款，主要起提示性作用，包括：

　　1、合同簽訂。簽訂前，當事人應仔細閱讀合同各項條款，然后與對方就商品房建筑面積、價(jià)款、交付日期、付款方式、、面積差異處理、產(chǎn)權登記、爭議處理等內容進(jìn)行認真協(xié)商，時(shí)，購房者應注意保護自己利益，防止未經(jīng)周密思考，馬馬虎虎倉促簽約，使自己合法權益受到損害;

　　2、合同填寫(xiě)�？捎娩摴P、毛筆、簽字筆填寫(xiě)，空白部分應用“/”劃掉;

　　3、合同備案。合同應自訂立之日起30日內辦理合同登記備案;

　　4、合同不得翻印。

　　二、合同主體

　　出賣(mài)人填寫(xiě)名稱(chēng)、法定代表人、注冊地址、聯(lián)系電話(huà)、郵政編碼、營(yíng)業(yè)執照號碼、開(kāi)戶(hù)行、帳號;委托房地產(chǎn)經(jīng)紀機構售房的，還應填寫(xiě)經(jīng)紀機構的相關(guān)情況及資格證書(shū)編號。

　　買(mǎi)受人填寫(xiě)名稱(chēng)或姓名、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)，當事人為個(gè)人的，填寫(xiě)國籍、身份證號/護照號，當事人是單位的，填寫(xiě)法定代表人、營(yíng)業(yè)執照號碼;委托他人購房的，還應填寫(xiě)委托代理人相關(guān)情況。

　　三、合同內容

　　第一條 商品房情況

　　首先，填寫(xiě)商品房銷(xiāo)售許可證號，應注意，該證號必須填寫(xiě)準確。

　　然后，填寫(xiě)房屋情況，包括商品房坐落、設計用途、建筑結構、建筑層數、建筑面積(包括套內建筑面積和公共部位分攤建筑面積)等內容。

　　最后，填寫(xiě)土地來(lái)源情況，是劃撥方式還是出讓方式，以出讓方式取得土地使用權的，還應填寫(xiě)土地出讓年限和起止日期。

　　另外，合同附件一“商品房屋平面圖”，應附商品房方位圖和分門(mén)分層平面圖(1：100或1：200)，方位圖標出商品房具體朝向，分門(mén)分層平面圖標明商品房的房型、布局等，并在圖上圈紅銷(xiāo)售的商品房，加蓋出賣(mài)人騎縫章。

　　合同附件二“商品房抵押、租賃等情況”，主要為杜絕商品房重復抵押的現象，并適應商品房“以租代售”等新的銷(xiāo)售形式。抵押情況應填寫(xiě)：商品房是正在抵押，還是尚未抵押，正在抵押的應注明抵押權人、抵押期限等情況;租賃情況應注明：商品房是正在租賃(以租代售)，還是尚未租賃，正在租賃的還應注明承租人、租賃期限等情況。

　　第二條 商品房?jì)r(jià)款

　　本條款為商品房單價(jià)和價(jià)款，單價(jià)每平方米的價(jià)格，價(jià)款是扣除優(yōu)惠部分的實(shí)際成交價(jià)格，幣種可以是人民幣或雙方約定的外幣。

　　第三條 商品房交付日期

　　填寫(xiě)商品房交付日期，遇不可抗力、不能履行合同的，雙方可采取變更合同、解除合同或另行約定。

　　第四條 乙方付款形式及時(shí)間

　　買(mǎi)受人付款可采�。阂淮涡愿犊�、分期付款或其他方式，并由雙方約定付款時(shí)間。

　　第五條 甲方逾期交付商品房的處理

　　出賣(mài)人逾期交付商品房的違約責任，分為兩種：

　　第一種，逾期交付商品房的期限在雙方約定期限內的，應支付已付款利息，合同繼續履行。

　　第二種，逾期期限超過(guò)約定期限的，可選擇：(1)合同繼續履行，出賣(mài)人應支付已付款利息、違約金;(2)解除合同，出賣(mài)人應退還已付款，支付已付款利息、違約金;(3)雙方另行約定。

　　第六條 乙方逾期付款的處理

　　買(mǎi)受人逾期付款的違約責任，也分為兩種：

　　第一種，逾期期限在雙方的約定期限內的，應當支付逾期付款及其利息，合同繼續履行。

　　第二種，逾期期限超過(guò)約定期限的，可選擇:(1)合同繼續履行，買(mǎi)受人應當支付逾期付款、逾期付款利息、違約金;(2)解除合同的，買(mǎi)受人應當支付違約金;(3)雙方另地約定。

　　第七條 商品房建筑面積與銷(xiāo)售建筑面積差異的處理

　　商品房建筑面積以房屋所有權主證記載面積為法定依據。

　　商品房建筑面積與銷(xiāo)售建筑面積差異小于正負3%的`，每平方米價(jià)格保持不變，按照面積差異退少補，合同繼續履行;面積差異大于正負3%的，由雙方另行約定。

　　第八條 商品房質(zhì)量及保修責任

　　出賣(mài)人交付的商品房的質(zhì)量和設備應符合國家有關(guān)規定和承諾，在買(mǎi)受人正常情況下出賣(mài)人應按照《商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》的規定履行保修責任。

　　出賣(mài)人另有承諾的，填寫(xiě)合同附件三。

　　第九條 基礎配套設施運行的約定

　　雙方約定配套設施運行期限，包括上水、下水、、燃氣、暖氣等，以及違約的處理方式。

　　第十條 設計變更的約定

　　本條款規定，雙方訂立合同后，出賣(mài)人不能擅自變更商品房房屋設計和環(huán)境布局，確需變更的，應在約定期限內與對方協(xié)商。買(mǎi)受人同意的，雙方訂立補充合同;買(mǎi)受人不同意變更或出賣(mài)人擅自變更的，出賣(mài)方承擔違約責任。

　　商品房房屋設計和環(huán)境布局應填寫(xiě)合同附件四。

　　第十一條 商品房交接

　　規定商品房交付時(shí)，出賣(mài)人應提供《商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《商品住宅使用說(shuō)明書(shū)》，交接房屋鑰匙。

　　第十二條 商品房產(chǎn)權登記

　　房屋竣工驗收后，出賣(mài)人應在30日內辦理房屋初始登記，初始登記完畢后，應在180天內協(xié)助買(mǎi)受人辦結房屋所有權轉移登記。

　　出賣(mài)人未按時(shí)辦理房屋初始登記、未在180日內協(xié)助對方辦結轉移登記的，應承擔違約責任。買(mǎi)受人可選擇繼續履行合同、解除合同或其他處理方式。

　　第十三條 物業(yè)管理

　　規定雙方應對物業(yè)服務(wù)內容、收費標準等簽訂物業(yè)管理合同。

　　第十四條 產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛的約定

　　本條款為出賣(mài)人對商品房權利擔保責任，出賣(mài)人保證交付的商品房無(wú)產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛，否則，承擔全部責任。

　　第十五條 爭議處理

　　合同履行中發(fā)生爭議的，雙方協(xié)商解決;解決不成的，可選擇申請仲裁或提起訴訟。

　　第十六條 合同附件

　　對合同中未約定或約定不明確的地方，雙方填寫(xiě)合同附件五，另行訂立補充合同。5個(gè)附件為本合同的不可分割部分，具有同等效力。

　　第十七條 合同份數

　　合同一式五份，具有同等效力。

　　第十八條 合同生效

　　合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，另有約定的從其約定。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同13

　　甲方（出賣(mài)人）：__________________

　　乙方（買(mǎi)受人）：__________________

　　甲、乙、兩方依據自愿、誠信原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下一致意見(jiàn)：甲方承諾并保證：擁有座落于的選房號。該房屋由開(kāi)發(fā)。甲方對上述選房號所有權是完整的，不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書(shū)的項下的合同義務(wù)。

　　1、雙方議定上述房號房屋每平米單價(jià)為_(kāi)_______/平米，出售價(jià)格為_(kāi)_______萬(wàn)圓整。此房號價(jià)款為甲方凈價(jià)，甲方不支付交易中的任何費用。

　　2。本合同書(shū)簽訂時(shí)，甲方向乙方交付房屋選房房號________號、房屋購買(mǎi)押金條、甲方已墊付預付房款________萬(wàn)元整的發(fā)票以及其他相關(guān)票據。乙方向甲方支付房號費用和甲方已經(jīng)墊付的購房款________萬(wàn)元整，共計________萬(wàn)元整。乙方對上述房號和此后乙方所選房子具有所有權和使用權。此后，買(mǎi)賣(mài)上述房產(chǎn)交易過(guò)程中產(chǎn)生的一切費用，均由乙方承擔繳納，甲方不承擔任何費用。

　　3、甲方負責乙方辦理房屋更名過(guò)戶(hù)手續至乙方名下，包括根據登記部門(mén)的要求另行簽訂合同文書(shū)、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。如出現房屋產(chǎn)權無(wú)法更名情況，且非甲方主觀(guān)意愿時(shí)（即所有購買(mǎi)房號的都無(wú)法更名），在甲方取得房屋產(chǎn)權證后，將該房屋無(wú)償過(guò)戶(hù)到乙方名下，過(guò)戶(hù)產(chǎn)生的`各項費用甲乙雙方各支付________。

　　4、如甲方不履行本合同，則甲方按房屋市場(chǎng)價(jià)格全款支付給乙方，且退還乙方付給甲方的房屋號費和乙方購買(mǎi)此房屋產(chǎn)生的所有費用。如乙方不履行本合同，甲方不予退還乙方房屋號費。

　　1、本合同書(shū)一式_____份，由甲、乙雙方各執_____份。

　　2、本合同書(shū)在各方簽字后生效。

　　甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________

　　法定代表人（簽字）：_________________法定代表人（簽字）：_________________

　　_________年______月___日_________年______月___日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同14

　　賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________

　　姓名身份證號：_________

　　聯(lián)系方式：_________

　　戶(hù)口所在地：_________

　　現住址：_________

　　工作單位：_________

　　買(mǎi)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________

　　姓名身份證號：_________

　　聯(lián)系方式：_________

　　戶(hù)口所在地：_________

　　現住址：_________

　　工作單位：_________

　　甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經(jīng)協(xié)商達成一致，甲方將自己所有、使用的一套房屋賣(mài)給乙方，雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)的相關(guān)事宜達成以下協(xié)議：

　　一、買(mǎi)賣(mài)房屋的基本情況：

　　甲方自愿將座落于：_________房產(chǎn)出售給乙方，建筑面積_________平方米，儲藏室建筑面積_________平方米，與乙方看房時(shí)甲方所提供的面積數據相符。

　　二、買(mǎi)賣(mài)價(jià)格：

　　雙方商定該房屋按甲方所提供的建筑面積及房屋的內部情況買(mǎi)賣(mài)價(jià)格定為_(kāi)________萬(wàn)元人民幣，大寫(xiě)_________。此價(jià)格內包含房屋本身及附屬設施設備的價(jià)格。

　　三、房屋交付：

　　在雙方在場(chǎng)的情況下，甲方征對房屋對以下項目進(jìn)行交接：

　　1、甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡及物業(yè)費用等到給乙方交房時(shí)已交清的所有憑證交付乙方，避免乙方在過(guò)后生活中發(fā)生不必要的麻煩。

　　2、由甲方向乙方說(shuō)明可以正常使用的設備的基本情況、使用方法及注意事項。

　　3、對水、電、暖、煤氣、電視、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的走線(xiàn)情況、接口位置及計量?jì)x表的位置、使用方法等進(jìn)行詳細交接。

　　乙方現場(chǎng)檢查后，如無(wú)任何異議，視為該房屋情況符合本協(xié)議書(shū)約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處置權歸乙方行使。

　　四、付款方式：在甲方向乙方交付房屋全部鑰匙及原購房協(xié)議書(shū)原件,并現場(chǎng)對房屋進(jìn)行交付驗收后，乙方應一次性支付購房款_________萬(wàn)元人民幣，大寫(xiě)人民幣_________。甲方在收款時(shí)應向乙方出具收款收據。

　　五、甲方的承諾保證：

　　甲方保證自己所提供的原有購房協(xié)議及自己的身份證件真實(shí)有效，不存在任何虛假成分；

　　甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。

　　甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。

　　甲方保證該轉讓房產(chǎn)不涉及第三方的權利（如抵押等），否則造成不良后果由甲方出面解決。

　　甲方保證因國家政策性拆遷、自然災害等涉及到的土地與房屋賠償或補償歸乙方所有，與甲方無(wú)關(guān)。

　　由于建設方的原因，本房屋沒(méi)有辦理房屋產(chǎn)權證，甲方保證：如原建房單位在日后統一辦理房屋產(chǎn)權證時(shí)，及時(shí)協(xié)助乙方到原建房單位變更房屋所有權人姓名，保障乙方對房屋所有權的.合法行使，如因變更時(shí)甲方造成的費用增加，所有增加費用由甲方承擔。如能變更正常辦理房產(chǎn)證的費用由乙方負責。

　　甲方保證在本協(xié)議中提供的聯(lián)系方式及現有住址變更的情況下，能及時(shí)的通知乙方，以方便乙方在辦理相關(guān)手續時(shí)，可以及時(shí)的找到甲方。

　　六、本協(xié)議書(shū)未盡事宜，由雙方另行協(xié)商。

　　七、本協(xié)議書(shū)除協(xié)議條款和法律規定以外，若變更或解除協(xié)議內容必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，若一方擅自變更或解除協(xié)議造成經(jīng)濟損失的，由責任方負全部責任。

　　八、本協(xié)議書(shū)一式兩份，每份協(xié)議后附甲乙雙方身份證復印件一份，甲、乙雙方各執一份，協(xié)議書(shū)從雙方簽字按手印之日起生效。

　　甲方（簽字手�。�：_________乙方（簽字手�。�：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同15

　　賣(mài)方（以下稱(chēng)甲方）：_________________________

　　賣(mài)方（以下稱(chēng)乙方）：_________________________

　　甲乙雙方就位于_________________________的一處農村房屋的買(mǎi)賣(mài)事項，根據我國物權法、土地管理法等相關(guān)法律規定，經(jīng)充分、平等協(xié)商，自愿達成如下一致協(xié)議；

　　一、房屋情況

　　1、本合同雙方當事人均為_(kāi)______省________市_______街道___________村__________組集體成員。

　　2、本合同項下的房屋位于_____市_____街道____________________，相鄰為_(kāi)_______，建筑面積________，北屋________，東屋________，西屋________，南屋________，院落面積為_(kāi)_______，房屋登記在________名下或宅地基使用權證登記在________名下。

　　二、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為_(kāi)______省________市_______街道____________村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長(cháng)期占有、使用。

　　三、房屋價(jià)格

　　本合同項下的房屋交易價(jià)格為人民幣_______萬(wàn)元，該價(jià)格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價(jià)值、合理的增值價(jià)值以及應當繳付的相關(guān)稅費。

　　四、付款方式

　　1、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金（_________幣）_________元整，并應于本合同生效之日起_________日內將該房屋全部?jì)r(jià)款付給甲方。

　　2、已付定金將在最后一期付款時(shí)沖抵，支付方式為以下第_________種：

　�。�1）現金_________；

　�。�2）支票_________；

　�。�3）匯款_________。

　　五、房屋交付

　　乙方根據第五條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起_____日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負責騰空房屋。

　　六、乙方逾期付款的違約責任

　　乙方按本合同規定的付款方式付款，逾期一日，按照逾期金額的____‰支付違約金，逾期達一個(gè)月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時(shí)將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并向甲方支付購房款___%違約金。

　　七、甲方逾期交房的'違約責任

　　甲方按本合同第四條規定將房屋及時(shí)交付使用，逾期一日，按照購房總價(jià)的___‰支付違約金，逾期達一個(gè)月以上的，即視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并向乙方支付房?jì)r(jià)__%的違約金。

　　八、甲方保證在交接時(shí)該房屋有產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　九、該房屋交付給乙方后，該房屋（包括土地、房屋及附屬設施）的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償等；如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方，如甲方無(wú)故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付____元的違約金。

　　十、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

　　十一、本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

　　十二、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　十三、本合同一式五份，甲、乙雙方各執一份，其他三份交有關(guān)部門(mén)存檔。

　　甲方（簽章）：______________乙方（簽章）：______________

　　________年________月_______日________年________月_______日

【房屋買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：

房屋買(mǎi)賣(mài)合同(個(gè)人房屋買(mǎi)賣(mài)合同)07-19

朋友房屋買(mǎi)賣(mài)合同 房屋買(mǎi)賣(mài)合同的02-07

按揭房屋房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-10

房屋的買(mǎi)賣(mài)合同12-03

房屋的買(mǎi)賣(mài)合同12-03

私人房屋買(mǎi)賣(mài)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同2022 版11-02

房屋轉讓買(mǎi)賣(mài)合同11-16

房屋居間買(mǎi)賣(mài)合同11-10

房屋抵押買(mǎi)賣(mài)合同12-24

房屋居間買(mǎi)賣(mài)合同03-23