【精品】委托合同范文匯總五篇

　　隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，合同出現的次數越來(lái)越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編為大家收集的委托合同5篇，歡迎大家分享。

委托合同 篇1

　　建設單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議:

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：臨清豪翰商貿城一期10KV配電工程施工

　　2、工程地點(diǎn)：新華路與緯八路交匯處西北角

　　二、承包方式及范圍

　　承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。 承包范圍：

　　1、供電系統設計。

　　2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠(chǎng)檢驗;

　　3、供電系統施工:龍山路過(guò)路150頂管100米;從10KV1013南華線(xiàn)9號桿T接線(xiàn)夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23#樓北側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線(xiàn)工程，乙方只負責電纜施工、接線(xiàn)、調試送電。

　　4、整理工程施工驗收資料

　　5、協(xié)調與供電部門(mén)的關(guān)系，辦理施工驗收手續。

　　三、工期

　　20xx年7月15日至20xx年8月15日。

　　四、工程造價(jià)及付款方式

　　該工程實(shí)行包干價(jià)：總造價(jià)人民幣68萬(wàn)元整(含稅)，大寫(xiě)人民幣陸拾捌萬(wàn)元整。具體見(jiàn)乙方投標預算書(shū)。

　　總造價(jià)為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價(jià)。

　　付款方式:

　　1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價(jià)的30%作為預付款;

　　2、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價(jià)的65%(支付該款時(shí)乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時(shí)內必須給甲方成功送電。

　　3、剩余5%作為質(zhì)保金，從送電之日起兩年內如果該工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或出現質(zhì)量問(wèn)題乙方能及時(shí)進(jìn)行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質(zhì)保金無(wú)息支付給乙方。

　　五、箱變技術(shù)要求

　　1、歐式景觀(guān)樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過(guò)為準;

　　2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;

　　3、每組箱變內部低壓出線(xiàn)為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;

　　4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產(chǎn)品是銅芯，“達馳”牌);

　　5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業(yè)標準);

　　6、母排要求銅母排，國家標準T2銅排，質(zhì)量標準參照國家標準規范要求;

　　7、電氣開(kāi)關(guān)等元器件品牌為“正泰”或質(zhì)量不低于該品牌。

　　六、安裝質(zhì)量標準

　　1、甲乙雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：按國家、地方及行業(yè)有關(guān)標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規范、規格和標準進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監督。

　　2、乙方提供的材料、設備質(zhì)量標準：執行最新國家及行業(yè)標準、國家和地方行政主管部門(mén)的有關(guān)規定。如因質(zhì)量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。

　　3、其他要求可參照有關(guān)國家標準、國家機械部及企業(yè)標準執行。

　　4、 由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關(guān)規定提供質(zhì)量合格證，或進(jìn)行檢驗合格后方可用于工程;

　　5、若經(jīng)甲方抽檢發(fā)現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價(jià)的10%支付違約金。

　　七、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、提供工程施工機械及設備存放臨時(shí)用地。

　　2、施工現場(chǎng)必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。

　　3、及時(shí)支付工程款。

　　乙方責任:

　　1、合同簽訂后3日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的'施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專(zhuān)用工具及竣工圖;

　　3、乙方負責向臨清市供電公司有關(guān)部門(mén)按規定程序申報該工程的驗收工作。

　　4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業(yè)安全及施工相關(guān)規程、規定，確保施工安全和施工質(zhì)量。如因乙方施工工藝問(wèn)題未能驗收通過(guò)，乙方負責按電力部門(mén)的要求及時(shí)整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價(jià)的3‰，給甲方賠償損失。

　　5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程，須協(xié)助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開(kāi)關(guān)按市場(chǎng)價(jià)賣(mài)出。

　　八、質(zhì)保期

　　箱變、高壓分接箱質(zhì)保期二十年，其它質(zhì)保期兩年。在質(zhì)保期內，乙方必須在24小時(shí)內對該工程出現的質(zhì)量問(wèn)題無(wú)條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。

　　十、合同生效

　　合同生效時(shí)間：

　　本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿(mǎn)合同自行終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托合同 篇2

　　甲方(受托方)：_________

　　乙方(委托方)：_________

　　根據國家有關(guān)流動(dòng)人員人事行政關(guān)系、檔案管理的政策規定， 甲乙雙方本著(zhù)自愿的原則，就委托人事代理事宜達成如下協(xié)議：

　　甲方的責任：

　　甲方為乙方提供下列_________項服務(wù)：

　　1.代管人事行政關(guān)系、人事檔案;

　　2.負責人事檔案材料收集、鑒別、整理、歸檔、保管等工作3.保留其原有身份、核算工齡、核定檔案工資;

　　4.辦理轉正定級、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格的認定和考評申報事宜;

　　5.辦理出國(境)政審，申辦出國(境)證照的有關(guān)手續;

　　6.出具婚姻、生育狀況、公證等各種以檔案為依據的有關(guān)證明材料;

　　7.代辦繳納社會(huì )保險費用事宜及退休的相關(guān)手續;

　　8.代管黨組織關(guān)系;

　　9.辦理人事調動(dòng)并負責人事檔案的查閱、轉遞工作;

　　10.接受各種培訓申請，進(jìn)行就業(yè)指導、提供人才素質(zhì)測評;

　　11.單純保管人事檔案。

　　乙方的責任：

　　1.遵守現行人事政策有關(guān)規定，配合甲方做好管理工作。

　　2.按_________政府_________號文規定，向甲方交付人事代理費。標準按_________元/月。需一次性繳納本協(xié)議有限期內人事代理服務(wù)費。逾期不繳費的.，甲方有權停止一切人事代理服務(wù)。

　　3.本協(xié)議期滿(mǎn)應及時(shí)辦理續期或轉出手續。逾期半年(從合同期滿(mǎn)第_________個(gè)月算起)，甲方將乙方檔案封存，不再辦理任何手續，此協(xié)議失效。

　　4.繳納社會(huì )保險費并簽訂《代辦社會(huì )保險繳費協(xié)議書(shū)》。

　　5.自覺(jué)遵守《_________省計劃生育條例》，并與甲方簽訂《計劃生育合同書(shū)》。非_________戶(hù)口的乙方個(gè)人(指借調人員，不含應屆高校畢業(yè)生)其戶(hù)籍不變，協(xié)議期滿(mǎn)，將人事檔案轉回原單位(或戶(hù)口所在地的人才交流服務(wù)機構)。

　　本協(xié)議簽定期限最短一年。協(xié)議期內提前解約的，所繳人事代理服務(wù)費不予退還。

　　本協(xié)議有效期_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，期滿(mǎn)可續簽。

　　本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，具同等效力，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(簽字)：_________

　　經(jīng)辦人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

委托合同 篇3

　　甲方（委托方）：_________________

　　法定代表人：_____________________

　　住址：___________________________

　　郵編：___________________________

　　聯(lián)系電話(huà)：_______________________

　　乙方（受托方）：_________________

　　法定代表人：_____________________

　　住址：___________________________

　　郵編：___________________________

　　聯(lián)系電話(huà)：_______________________

　　第一條委托咨詢(xún)事項

　　上述法律糾紛委托咨詢(xún)的事項包括：詳見(jiàn)《法律咨詢(xún)報告綱要》列明的問(wèn)題（附件一）。

　　第二條咨詢(xún)成果的提交方式及委托事項的完成期限

　　乙方的咨詢(xún)成果須以書(shū)面的形式提交。提交的期限為本合同簽訂之日起60個(gè)工作日內（含簽訂日）。

　　第三條咨詢(xún)費用及付款方式

　　1．咨詢(xún)費采用包干式收費辦法，總額為_(kāi)________元人民幣。咨詢(xún)費包括律師費、專(zhuān)家論證費、差旅費、翻譯費、文書(shū)制作費及其他為完成本合同委托事項所發(fā)生的相關(guān)費用。咨詢(xún)費的構成詳見(jiàn)《收費預算構成及其說(shuō)明》（附件二）

　　2．合同簽訂后三日內支付60％即￥_________元，提交成果時(shí)支付40％即￥_________元。

　　第四條甲方承諾：

　　1．為乙方開(kāi)展工作提供相關(guān)的資料，并保證資料的真實(shí)性、完整性；

　　2．按照本合同的約定支付咨詢(xún)費用；

　　3．簽收乙方提交的文件；

　　4．對必須由甲方協(xié)助的`事務(wù)，提供協(xié)助。

　　第五條乙方承諾：

　　1．勤勉盡責，保守甲方的商業(yè)秘密，不得接受法律糾紛對方當事人關(guān)于本咨詢(xún)論證項目的委托；

　　2．委托專(zhuān)家咨詢(xún)前，報甲方確認專(zhuān)家名單；

　　3．簽收甲方提交的文件；

　　4．依照本合同的約定完成委托事項。

　　第六條乙方所提交的報告僅供甲方未解決權益爭議之用。未經(jīng)對方許可，任何一方不能挪作其他用途。

　　第七條生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

　　乙方（蓋章）：_______________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

　　附件

　　附件一法律咨詢(xún)報告綱要（略）

　　附件二收費預算構成及其說(shuō)明（略）

委托合同 篇4

　　本協(xié)議于二0xx年x月 x日由下列雙方簽署：

　　委托方：中國光大（集團）總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　受托方：哈藥集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　以下甲、乙雙方單獨稱(chēng)一方，合起來(lái)稱(chēng)雙方。

　　總 則

　　鑒于雙方已于20xx年11月 日簽署了《股權轉讓協(xié)議》，委托方擬將所持上市公司麗珠醫藥集團股份有限公司38,917,518股（占總股本12.72%）轉讓給受托方。因股權轉讓正處于報批之中，現委托人同意，在上述所轉讓的股權過(guò)戶(hù)之前，將上述所涉股權全部委托給受托方管理，雙方就委托所持麗珠醫藥集團股份有限公司股票的托管事宜達成如下協(xié)議。

　　第一條 定 義

　　除本協(xié)議上下文另有規定外，協(xié)議中所用以下詞語(yǔ)應具有如下含義：

　　1、“麗珠醫藥集團股份有限公司股票”是指在深圳證券交易所上市的“麗珠醫藥集團股份有限公司”的股票。

　　2、“轉讓協(xié)議”是指甲、乙雙方于20xx年11月 日在中國北京市簽署的甲方轉讓38,917,518股麗珠醫藥集團股份有限公司股權予乙方的《股權轉讓協(xié)議》。

　　3、“委托標的”“受讓標的”是指甲方持有，并委托乙方管理的麗珠醫藥集團股份有限公司股票的份額。

　　第二條 協(xié)議雙方

　　本協(xié)議的簽署雙方為：

　　甲方：中國光大（集團）總公司，一家在中國北京登記注冊的公司。

　　法定地址：北京復興門(mén)外大街6號

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　姓 名： 職務(wù)：

　　授權代表： 職務(wù)：

　　乙方：哈藥集團有限公司，一家在哈爾濱市登記注冊的公司。

　　法定地址：中國哈爾濱市友誼路431號

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　姓 名： 職務(wù)：

　　授權代表： 職務(wù)：

　　雙方陳述和保證

　　甲、乙雙方各自陳述并保證：

　　A、雙方是按中國法律正式成立的有效法人，并且具有簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下義務(wù)的能力和權利。

　　B、在此簽字的各方代表被授予全權簽署本協(xié)議，因此，本協(xié)議對雙方均有約束力。

　　C、自本協(xié)議生效日起，本協(xié)議條款具有合法性、有效性和約束性。

　　法定代表人的變更

　　雙方如更換各自的法定代表人和授權代表，應及時(shí)通知對方并告知新法定代表人的姓名、職務(wù)。

　　第三條 委 托

　　1、委托標的

　　甲方委托乙方管理的標的為：甲方持有的麗珠醫藥集團股份有限公司股份計：38,917,518股，前述股票登記在甲方名下。

　　2、委托內容

　　在委托的有效期內，甲方將其持有的麗珠醫藥集團股份有限公司股票交由乙方管理。

　　3、委托時(shí)間

　　委托管理的期間為：自協(xié)議生效日起至20xx年6月30日。委托管理期間，如果財政部作出批準或不批準甲乙雙方亦已簽定的'股權轉讓協(xié)議的決定，委托管理期間則在該決定生效之日終止。財政部批準股權轉讓協(xié)議的，則甲方股權轉讓給乙方；財政部不批準股權轉讓協(xié)議的，則委托管理期間終止。甲方撤回委托。

　　4、委托權限：上述所涉股權的所有管理權、收益權及代表上述所涉股權的表決權。

　　5、委托期間的資產(chǎn)損益：

　　乙方保證：自乙方接受委托后，本委托項下的每股凈資產(chǎn)以麗珠醫藥集團股份有限公司20xx年經(jīng)審計后的年報為準， 除有違反本合同第四條第2款規定而導致的貶損，則由乙方補足委托標的相對份額給甲方。如有盈利，則作為甲方支付乙方的委托管理費用。

　　第四條 雙方的責任

　　1、甲方的責任

　　除本協(xié)議項下其它義務(wù)外，甲方應承擔以下責任：

　　a、保證所委托管理麗珠醫藥集團股份有限公司股票的合法性。

　　b、保證其所持有的麗珠醫藥集團的股權及權益全部完整地委托給乙方管理并行使相應的權利。

　　c、在委托管理期間不得停止股權的轉讓或將其轉讓給第三方。

　　d、在委托管理期間不向乙方收取委托標的項下產(chǎn)生的利潤。

　　2、乙方的責任

　　除本協(xié)議項下的其它義務(wù)外，乙方應承擔以下責任：

　　a、乙方負有對受托標的安全性的保證責任，在受托期內未得到甲方的書(shū)面認可前，不得對受托標的作抵押、質(zhì)押等處置。

　　b、按《麗珠醫藥集團股份有限公司章程》的規定，在受托期內應由股東大會(huì )批準的重大資產(chǎn)處置行為，乙方在行使投票權時(shí)應事先通知甲方。

　　c、乙方承諾在委托管理期間由于違反本款a、b項規定所產(chǎn)生的與委托標的相應的經(jīng)濟責任和法律責任。

　　d、受托期間，乙方應維護麗珠醫藥集團正常地生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。

　　第五條 終止條款：

　　本委托因財政部作出對甲乙雙方簽訂的《股權轉讓協(xié)議》的決定而終止。

　　第六條 違約責任

　　如果本協(xié)議任何一方違約造成不能履行或不能全部履行本協(xié)議，違約引起的責任由違約方承擔。因一方違約造成另一方損失的，受損一方有權向違約方提出賠償要求。如果雙方違約，由雙方各自承擔造成的責任。

　　第七條 不可抗力

　　“不可抗力”指雙方不能控制的，不能預見(jiàn)的，不可避免的或不可克服的事件，是本協(xié)議生效日期后發(fā)生的阻礙任何一方履行全部或部分協(xié)議的事件，如地震、臺風(fēng)、洪水、火災、罷工、戰爭或其它一些不能預見(jiàn)、防止或控制的事件和國際慣例中的被認為屬于“不可抗力”的事件。

　　如果不可抗力事件發(fā)生，受此事件影響的本協(xié)議一方的義務(wù)在不可抗力發(fā)生期間將中止并自動(dòng)延長(cháng)，期限與中止期相同，不受懲罰。

　　主張不可抗力的一方應立即以書(shū)面形式通知對方，并在此后15天內提供出公證機關(guān)出具的不可抗力事件發(fā)生和持續時(shí)間的足夠證據。

　　如果發(fā)生不可抗力事件，雙方應立即協(xié)商，尋求公正的解決辦法，并且盡其最大努力減少由于不可抗力事件而造成的損失。

　　第八條 爭議的解決

　　1、友好協(xié)商

　　凡因執行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切協(xié)議、糾紛或索賠（合稱(chēng)“爭議”）或違約、終止或其無(wú)效性，雙方應首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

　　2、仲裁

　　如果友好協(xié)商未能解決爭議，在協(xié)商結束后的任何時(shí)間，任何一方可將爭議提交黑龍江省仲裁委員會(huì )仲裁。

　　權力和義務(wù)的延續

　　當爭議發(fā)生并經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，或仲裁后，除屬于爭議的事宜外，雙方應繼續行使他們擁有的各自的權力，履行各自的義務(wù)。

　　適用法律

　　本協(xié)議的效力、解釋的執行均受中華人民共和國的法律的管轄。中國法律未作具體規定的，可以參照國際通用商業(yè)慣例。

　　其它條款

　　本協(xié)議用中文書(shū)寫(xiě)，本協(xié)議正本一式二份，甲、乙方各執一份，副本若干份。

　　本協(xié)議于首頁(yè)日期由甲、乙雙方的合法授權代表簽署

　　甲方： 乙方：

　　簽字人： 簽字人：

　　職務(wù)： 職務(wù)：

委托合同 篇5

　　原告：申達億公司。

　　住所地：江蘇省吳江市盛澤××市場(chǎng)商城×區×號。

　　法定代表人：沈××，總經(jīng)理。

　　委托代理人（特別授權代理）：葛××，浙江××律師事務(wù)所律師。

　　被代：嘉創(chuàng )公司。

　　住所地：浙江省嘉興市××工業(yè)區。 法定代表人：潘××，董事長(cháng)。

　　委托代理人（特別授權代理）：沈××，浙江××律師事務(wù)所律師。

　　原告申達億公司訴被告嘉創(chuàng )公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，本院于20xx年5月3日立案受理后，依法由審判員袁瑞江適用簡(jiǎn)易程序，于20xx年5月31日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告法定代表人沈××及其委托代理人葛××、被告委托代理人沈××到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告申達億公司起訴稱(chēng)：20xx年6月至10月間，原告分三次向被告提供了共計3159米、價(jià)值33801.3元的緯向鹿皮絨布料。20xx年10月20日，被告經(jīng)對賬確認了上述款項并出具對賬單一份。但原告經(jīng)多次催討，被告仍未履行付款義務(wù)，故原告為維護其合法權益，提起訴訟，請求判令被告支付原告貨款33801.3元，以及承擔本案訴訟費。

　　被告嘉創(chuàng )公司在法定答辯期間內未提交書(shū)面答辯狀，在庭審中口頭答辯稱(chēng)：原告訴訟的事實(shí)不存在，原、被告之間沒(méi)有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)關(guān)系，被告沒(méi)有收到過(guò)律師催告函，請求駁回原告的訴訟請求。

　　原告為證明其主張，舉證如下：

　　證據一，財務(wù)對賬單一份（原件），時(shí)間為20xx年10月20日，系由被告單位當時(shí)做財務(wù)（后來(lái)到倉庫做進(jìn)出）的王××出具給原告。用以證明20xx年6月至10月間，原告向被告供貨三次，總計金額為33801.3元，并記載了數量、單價(jià)、規格等。

　　被告質(zhì)證認為，該證據沒(méi)有對賬單名稱(chēng)、欠款單位名稱(chēng)、只是電腦的打印件，無(wú)法證明原、被告之間業(yè)務(wù)往來(lái)的事實(shí)。上面手寫(xiě)的字應是訴訟以后寫(xiě)上去的。王××不是財務(wù)人員，是被告倉庫里做后勤的。

　　證據二，催討函資料一組，用以證明原告在20xx年10月及20xx年10月先后兩次向被告催討相應的貨款。

　　被告質(zhì)證認為，被告并未收到律師函，上面也沒(méi)有郵局的蓋章，不能說(shuō)明原告的催討事實(shí)。

　　經(jīng)審查，本院對本案證據認證如下：

　　證據一對賬單系由被告公司的王××簽字確認，且對賬單中明確記載了數量、單價(jià)、規格，能夠證明原告向被告送貨的事實(shí)，本院予以確認。證據二與證據一可以相互印證，結合原告的陳述，應是真實(shí)、有效的，本院予以確認。

　　根據確認有效的證據及雙方當事人的陳述，本院認定案件事實(shí)與原告起訴陳述的事實(shí)一致。

　　本院認為，原、被告之間的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系合法、有效。根據雙方當事人的.訴辯主張，本案的爭議焦點(diǎn)在于：

　　一、原、被告之間是否存在買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。

　　對賬單中被告工作人員簽字確認，而被告不能解釋既無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系又為何簽字的原因，結合原告對交易過(guò)程的陳述，從保護交易的角度出發(fā)，本院認為原告提供的對賬單應能夠證明雙方的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系及被告結欠原告貨款的事實(shí)，被告以否定對賬單簽字人王××的身份為由進(jìn)行抗辯是不能成立的。

　　二、原告的主張是否超過(guò)訴訟時(shí)效。

　　被告認為本案已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效。本院認為，訴訟時(shí)效期間從知道或應當知道權利被侵害時(shí)起算，證據一的對賬單是在20xx年10月20日進(jìn)行結算，但雙方并未約定付款期限，故原告主張被告付款的權利并不受到兩年訴訟時(shí)效的限制，因此，被告的辯稱(chēng)不成立。綜上，原告的證據優(yōu)于被告，其主張本院予以支持，被告的辯稱(chēng)無(wú)證據證明，本院不予采信。據此，依照《中華人民共和國合同法》第一百零九條、第一百六十一條和《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十八條之規定，判決如下：

　　被告嘉創(chuàng )公司于本判決生效之日起十日內支付原告申達億公司貨款33801.3元。

　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　本案受理費323元（已減半），由被告嘉創(chuàng )公司負擔，于本判決生效之日起七日內交納本院。

　　如不服本判決，可在判決書(shū)送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于浙江省嘉興市中級人民法院。

【委托合同】相關(guān)文章：

專(zhuān)利委托合同-委托合同02-25

委托合同范本-委托合同02-25

小區物業(yè)委托合同-委托合同02-25

物業(yè)管理招標委托合同-委托合同09-12

授權委托合同_授權委托合同范本02-16

委托合同法律規定租賃委托合同08-24

律師風(fēng)險代理委托合同樣本-委托合同01-04

二手房買(mǎi)賣(mài)委托合同-委托合同09-12

勞務(wù)委托合同范本_勞務(wù)委托合同格式02-16

委托合同模板08-16