飾裝修工程承攬合同樣書(shū)

　　在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中，人們運用到合同的場(chǎng)合不斷增多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的飾裝修工程承攬合同樣書(shū)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　甲方(業(yè)主):________________________________

　　乙方(承攬方):________________________________

　　依照《_____》及有關(guān)法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：

　　一、工程施工地點(diǎn)及房屋情況

　　1.施工地點(diǎn)：__________________________

　　2.住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛，建筑面積：90.2O。

　　二、雙方權利義務(wù)

　　2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進(jìn)度，乙方應提前5天通知甲方購買(mǎi)所需材料。

　　3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　4.施工機械以及模板、工具等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。

　　6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時(shí)交還甲方，同時(shí)對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　三、質(zhì)量和工期要求

　　1.工期從20_________年10月日開(kāi)始建設，到20_________年11月日止。在約定的工期內，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定

　　2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3.乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。

　　4.甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求乙方停工或整改。

　　四、違約責任

　　由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無(wú)法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1.發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商。

　　2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字后生效。

　　2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方： ___________

　　乙方 ：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

【飾裝修工程承攬合同樣書(shū)】相關(guān)文章：

工程承攬合同樣書(shū)04-09

承攬加工合同樣書(shū)10-15

裝飾裝修工程承攬合同范本12-05

裝修承攬合同10-18

飾裝修工程施工承包合同范本02-27

承攬加工通用版合同樣書(shū)04-09

承攬加工合同樣書(shū)的通用版本04-09

房屋裝修承攬合同03-07

最新通用版安裝承攬合同樣書(shū)04-09