2021景觀(guān)工程施工合同范本

　　隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，人們運用到合同的場(chǎng)合不斷增多，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的2021景觀(guān)工程施工合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規定，結合本工程實(shí)際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱(chēng)： 別墅園林景觀(guān)工程。

　　2.工程地點(diǎn)：潤成科技院內

　　3. 工作內容： 別墅周邊約5000 平方米景觀(guān)工程設計及施工，施工內容詳見(jiàn)甲方簽審的施工圖及圖紙會(huì )審所涉調整內容。

　　第二條工期

　　本工程工期為60天，自甲方出具的開(kāi)工書(shū)面通知書(shū)要求開(kāi)工之日（ 現場(chǎng)具備開(kāi)工條件）開(kāi)始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。

　�。ㄒ唬┤缬鱿铝性�因工期順延：

　　1.未及時(shí)簽審施工圖紙和施工組織計劃；

　　2.設計變更；

　　3.甲方未能按期提交施工場(chǎng)地；

　　4.連續4 小時(shí)遇雨和停水、停電；

　　5.未按合同規定時(shí)間撥付工程款項；

　　6.遇不可抗拒因素。

　�。ǘ�）竣工驗收：

　　1.甲方在收到乙方竣工報告的5 日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進(jìn)行竣工結算；

　　2. 若未能通過(guò)竣工驗收，雙方應確定整改方式及時(shí)間，再次驗收程序同上。

　　第三條 工程合同價(jià)款及支付方式

　　1.經(jīng)雙方商定本項目免收設計費，本工程暫定造價(jià)520000元 （預算詳見(jiàn)“合同附件一”） ；

　　2.本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價(jià)辦理結算；

　　3.結算工程量以現場(chǎng)實(shí)際收方量為準。

　　4.合同簽訂后5 日內，甲方支付乙方工程預付款100000 元整；

　　5.工程竣工并驗收合格后15 日內，雙方按合同第三條第2、第3 款辦理結算，結算后一個(gè)月內甲方向乙方付至結算總額的95%，余結算總額的5%作為保修金，保修期滿(mǎn)后甲方付清余款。

　　第四條 關(guān)于設計調整（更改）

　　本工程涉及設計調整（更改）工程項目，待調整資料完善并經(jīng)甲方簽審后，工程量及造價(jià)按本合同第三條進(jìn)行增減。

　　第五條保修期

　　1. 保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算，保修責任按國家有關(guān)規定執行。其中植物�；钇谝荒�，工程部分保修期為一年。

　　2.成活率：植物管護移交時(shí)按行規達到95%的成活率。

　　第六條 雙方的責任

　�。ㄒ唬┘追截熑危�

　　1.保證施工場(chǎng)地具備開(kāi)工條件，保證施工所需用水、用電；

　　2. 合同簽定后三日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書(shū)面形式通知乙方；

　　3.負責協(xié)助辦理施工的各項進(jìn)場(chǎng)手續。

　　4.負責協(xié)調現場(chǎng)各施工單位間的關(guān)系；

　　5.若施工變更應以書(shū)面形式通知乙方；

　　6.按合同規定時(shí)間按時(shí)付款。

　�。ǘ�）乙方責任：

　　1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關(guān)規范組織施工；

　　2.接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場(chǎng)代表的管理；

　　3.文明施工，安全生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量，按期完工；

　　4.負責施工中的成品保護；

　　第七條 甲、乙雙方現場(chǎng)代表及責任

　　1.甲方現場(chǎng)代表：甲方代表作為現場(chǎng)簽證代表；

　　2.乙方現場(chǎng)代表：乙方代表作為接受甲方書(shū)面通知的代表

　　第八條 材料的認定及采購

　　1. 乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經(jīng)甲方認定后方可采購。

　　2 .設計材料變更須經(jīng)甲方認定并以書(shū)面形式通知乙方后，乙方方可購買(mǎi)。

　　第九條違約責任

　�。ㄒ唬┘追竭`約責任：

　　1.甲方未履行合同規定的義務(wù)，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發(fā)生的實(shí)際損失；

　　2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時(shí)賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實(shí)際損失；

　　3.甲方超過(guò)合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超一日，按合同總額的5‰向乙方支付逾期違約金。

　�。ǘ�）乙方違約責任：

　　乙方未按合同規定完成工程，且無(wú)故拖延時(shí)間影響工程進(jìn)度，每延一日，按合同總額的5‰向甲方支付違約金。

　　第十條 爭議解決方式

　　在合同履行中，雙方因履行合同發(fā)生爭議， 應協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。

　　第十一條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　第十三條本合同一式四份，雙方各執二份，均具同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　年 月 日

【景觀(guān)工程施工合同】相關(guān)文章：

景觀(guān)工程施工合同04-05

景觀(guān)工程施工合同03-21

道路景觀(guān)工程施工合同02-28

景觀(guān)工程施工合同9篇04-05

園林景觀(guān)工程施工合同02-14

景觀(guān)工程施工合同10篇04-02

景觀(guān)工程施工合同(10篇)04-02

景觀(guān)工程施工合同11篇03-24

(合集)園林景觀(guān)工程施工合同10-12

景觀(guān)工程施工合同集合10篇04-20