工程施工簡(jiǎn)單合同范本（通用13篇）
現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的幫助越來(lái)越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的工程施工簡(jiǎn)單合同范本，希望能夠幫助到大家。
工程施工簡(jiǎn)單合同 1
甲方：
乙方：
為明確雙方的權利和義務(wù)，遵循平等、公平的原則，根據相關(guān)法律和法規，甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
一、工程名稱(chēng)：
二、承包工程內容：
三、承包及付款方式：包工包料，暫估價(jià)為 萬(wàn)元，每月按實(shí)際完成工程量的`%支付進(jìn)度款。
四、工期：________年____月____日開(kāi)工到________年____月____日竣工。
五、工程質(zhì)量
1、乙方應嚴格按照國家有關(guān)建筑、市政工程施工規范、規程和標準進(jìn)行施工。
2、隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質(zhì)量監督簽證后，方可進(jìn)行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行初驗，發(fā)現不合格工程部位，必須無(wú)條件返工，直到合格為止。
六、工程造價(jià)
1、工程承包預算造價(jià)執行《____省市政設施養護維修工程定額》；材料價(jià)格按施工當期的《____市建設工程造價(jià)信息》、《____省建設維修工程造價(jià)信息》計��；工程量按實(shí)計��；人工費按相應規定調整。
2、工程竣工后，按實(shí)際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價(jià)部門(mén)審核后，結算工程承包款項。
七、工程款撥付
工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、施工安全工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
九、本合同一式四份，
甲、乙雙方各執二份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
工程施工簡(jiǎn)單合同 2
發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
統一社會(huì )信用代碼：
通訊地址：
承包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
統一社會(huì )信用代碼：
通訊地址：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規，為明確雙方在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱(chēng)：______________________________
二、工程地點(diǎn)：______________________________
三、工程內容：______________________________
四、承包形式：______________________________
五、工程立項批準文號：______________________
六、工程承包范圍：__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天；
開(kāi)工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后，工期可相應順延：
�。�、在施工中如因停電、停水_______小時(shí)以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時(shí)以上），影響正常施工；停水停電_______天以上；
2、因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素；
�。�、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價(jià)款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價(jià)款，甲方付款前，乙方應提供正式發(fā)票。
第一種方式：本合同實(shí)行固定總價(jià)，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價(jià)為_(kāi)______元人民幣（大寫(xiě)：__________）。任何政策性因素和市場(chǎng)因素均不調整包干價(jià)。
1、本合同簽訂后_______日內，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿(mǎn)后_______個(gè)工作日內無(wú)息支付。
第二種方式：本合同實(shí)行按實(shí)結算，雙方依據最新現行定額計價(jià)規范和施工期（或材料定購期）的信息價(jià)（信息價(jià)不明確的以甲方確認材料價(jià)為準）進(jìn)行計算，計算后的總價(jià)下浮_______%作為本合同的結算價(jià)款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書(shū)，經(jīng)甲方審核確認后，付至結算價(jià)款的_______%，留_______%做質(zhì)保金，待保修期滿(mǎn)后_______個(gè)工作日內付清。
3、工程量及價(jià)格簽證，簽證單都必須有甲方現場(chǎng)代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程；復驗不符合質(zhì)量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進(jìn)度，乙方應先行實(shí)施，并及時(shí)做好現場(chǎng)簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價(jià)，對增減部份的.工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條工程質(zhì)量管理及驗收
一、質(zhì)量標準：工程質(zhì)量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件，乙方先進(jìn)行自檢，并在隱蔽驗收前48小時(shí)以書(shū)面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場(chǎng)代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場(chǎng)簽證單及保修書(shū)等）。驗收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗收不合格的，乙方應及時(shí)返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)規定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第八條質(zhì)量保修
一、本工程保修期限為_(kāi)_____年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后小時(shí)內到達現場(chǎng)并及時(shí)處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話(huà)，應及時(shí)通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務(wù)費。
乙方保修聯(lián)系電話(huà)：_____________；乙方保修聯(lián)系人：_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時(shí)竣工的，每延期一日應按工程總價(jià)款的_______向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無(wú)故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質(zhì)量問(wèn)題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項：
除法律規定或合同另有約定外，未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人不得將發(fā)包人提供的_________需要保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外，未經(jīng)承包人同意，發(fā)包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過(guò)程中如果產(chǎn)生糾紛，則各方應首先友好協(xié)商解決。若無(wú)法協(xié)商，也可通過(guò)和解、調解的方式解決，非訴方式無(wú)法解決爭議時(shí)，雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條 簽訂地點(diǎn)
本合同在市 區 簽訂。
第十二條 補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
第十三條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執份，承包人執份。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
工程施工簡(jiǎn)單合同 3
甲方：______________________________________
乙方(施工責任方)：________________________
甲方承建之________________，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進(jìn)行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點(diǎn)、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：站、區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價(jià)對乙方進(jìn)行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價(jià)的________%為施工責任管理費，各類(lèi)稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領(lǐng)導
1.乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場(chǎng)的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必須確保進(jìn)場(chǎng)人員的技術(shù)素質(zhì)，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術(shù)力量和施工隊伍的穩定性。
3.乙方必須指定專(zhuān)職管理人員，負責安排施工、生產(chǎn)、人員調配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1.甲方責任：
(1)負責工地現場(chǎng)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料的指揮、監督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場(chǎng)進(jìn)度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
(3)負責與業(yè)主、設計、監理等單位及部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系并申報有關(guān)文件資料。
2.乙方責任：
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術(shù)驗收規范》。尊重和服從業(yè)主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質(zhì)量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線(xiàn)，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
(3)工人進(jìn)入施工現場(chǎng)必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場(chǎng)清。
(4)負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門(mén)審批。做到絕對服從甲方工程進(jìn)度安排；班組長(cháng)每天必須在作業(yè)現場(chǎng)，未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開(kāi)工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的`延期交工、工程質(zhì)量等問(wèn)題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關(guān)道路施工操作規程及相關(guān)法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關(guān)費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關(guān)條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽(yù)，甲方可責令乙方清場(chǎng)并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進(jìn)度款將不再支付。同時(shí)乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關(guān)費用。
(9)乙方不得將依據本責任書(shū)取得，經(jīng)甲方委托施工之施工任務(wù)再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后，向甲方及時(shí)上報該工程的施工總結。
五、工程質(zhì)量及驗收標準
工程質(zhì)量應符合國家現行施工驗收規范以及業(yè)主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質(zhì)量不符合設計要求、質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經(jīng)濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場(chǎng)所安排的月、周施工計劃所要求的時(shí)間或期限，如期按時(shí)或提前完成所有本項目的施工任務(wù)，若拖延工期，每延期一日，按結算總價(jià)的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實(shí)際施工進(jìn)度，每月或每一單項工程完工后，根據業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶(hù)后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質(zhì)保金：質(zhì)保金按工程總造價(jià)的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過(guò)竣工驗收________年后，據實(shí)返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方
應在收到甲方書(shū)面通知________日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質(zhì)保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無(wú)正當理由單方終止本責任書(shū)，除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應向甲方支付工程總造價(jià)____%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書(shū)之上述有關(guān)約定，不按工期竣工、質(zhì)量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無(wú)法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書(shū)并要求乙方清場(chǎng)，乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書(shū)上述各條款具有解釋權。
十、本責任書(shū)一式兩份，甲、乙方執一份，具有同等法律效力。
該責任書(shū)自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：________________乙方(施工責任方)：______
代表：________________ 代表：____________________
經(jīng)辦人：______________施工責任人：______________
_____年____月____日_____年____月____日
工程施工簡(jiǎn)單合同 4
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：
聯(lián)系方式：
法定代表人：
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：
法定代表人：
聯(lián)系電話(huà)：
依照《_____》及有關(guān)法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下條款：
第一條工程概況
1．1工程地點(diǎn)及面積：
地點(diǎn)：_____________。
面積：______________平方米。
1．2工程造價(jià)：￥_____________元，大寫(xiě)（人民幣）：_______。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料；
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料。
1．4工程期限________天。
開(kāi)工日期_____年_____月_____日；
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條工程監理
若本工程實(shí)行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3．1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_(kāi)____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份；
3．2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付（此費用不在工程價(jià)款內）；
3．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條甲方義務(wù)
4．1開(kāi)工前____天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場(chǎng)的牲口應認真清點(diǎn)及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2開(kāi)工前將原有的電話(huà)設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項；
4．3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系；
4．4禁止拆動(dòng)室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線(xiàn)，應負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的'審批手續；根據有關(guān)部門(mén)規定，甲方無(wú)權要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃氣管線(xiàn)；
4．5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督及對材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗收；
4．6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條乙方義務(wù)
5．1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；
5．2在甲方未正式提供有關(guān)部門(mén)的審批文件前，嚴禁改動(dòng)建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線(xiàn)等，否則應承攬相應責任；
5．3嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境；
5．4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
5．5保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)；
5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5．7乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
6．1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效；凡甲方直接與乙方現場(chǎng)工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
6．2合同簽訂后，甲方工程減項超過(guò)總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場(chǎng)，甲方需另外支付材料來(lái)回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條材料的提供
7．1由甲方提供的材料、設備，其規格、質(zhì)量應符合設計要求。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔；
7．2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提；
7．3甲方確定材料品牌、規格、型號或價(jià)位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場(chǎng)并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的____%）+材料運輸費（根據實(shí)際情況確定）；若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
7．4除合同注明外，五金（門(mén)鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買(mǎi)并按時(shí)運到現場(chǎng)；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更；
�。�2）不可抗力；
�。�3）甲方未按時(shí)參加階段驗收而造成的停工；
�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條質(zhì)量標準
9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收：
�。�1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規范》；
�。�2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規定》；
�。�3）其它驗收標準：_______________________________。
9．2施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí)：
�。�1）可向______市消費者協(xié)會(huì )家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會(huì )投訴進(jìn)行調解；
�。�2）如不服調解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
10．1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
�。�1）水、電管線(xiàn)，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
�。�2）油漆、面層涂料施工前驗收；
�。�3）竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
10．2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫(xiě)工程保修單。
第十一條工程款支付方式
11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款：
支付次數支付時(shí)間付款比例支付金額：
第一次合同簽訂之日；
第二次隱蔽工程驗收后_____日內；
第三次竣工驗收合格后_____日內。
�。�3）其他支付方式：_________________________。
11．2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結清工程尾款。
11．3甲方應將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開(kāi)具正式統一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條違約責任
12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的，應及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
12．2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金；
12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價(jià)的2‰作為違約金。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：
�。�1）向_____________________委員會(huì )申請_____；
�。�2）向________________人員法院起訴。
第十四條幾項具體規定
14．1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠程施工費；
14．2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_____________元，（此費用不在工程款內）；
14．3施工期間，甲方將外屋門(mén)鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場(chǎng)負責安裝好交付甲方使用；
14．4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分；
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條附則
15．1本合同簽訂后工程不得轉包；
15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；
甲方（簽字）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
工程施工簡(jiǎn)單合同 5
發(fā)包方：_____________
承包方：_____________
簽約時(shí)間：_________________
簽約地點(diǎn)：_________________
為了保證_____________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱(chēng)：________________
二、建筑面積(工程形式)：________________
三、施工地點(diǎn)：_____________
四、工期：_________________(一)開(kāi)工：_________________年_____月_____日；(二)竣工：_________________年_____月_____日；(三)合同工期總共歷時(shí)__________天。
五、承包形式：______________
六、工程質(zhì)量標準：______________
七、工程價(jià)款：共計人民幣_______元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的_____%，計__________元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價(jià)款的_____%，計__________元；質(zhì)保金______元，質(zhì)保期滿(mǎn)后支付。
九、質(zhì)保期：_________________年。
十、雙方的責任義務(wù)
(一)發(fā)包方的責任義務(wù)
1、為承包方提供良好施工場(chǎng)地、道路、水、電源，滿(mǎn)足開(kāi)工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關(guān)系及糾紛；
2、監督管理施工過(guò)程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度；
3、給承包方提供施工圖紙、坐標點(diǎn)、標高點(diǎn)；
4、按時(shí)給承包方撥付款項和進(jìn)行驗收、結算；
(二)承包方的責任義務(wù)
1、按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工；
2、如期完成施工任務(wù)；
3、接受發(fā)包方的.技術(shù)指導和質(zhì)量標準要求；
4、負責發(fā)包方提供料物及設備的保護；
5、教育施工人員愛(ài)護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用；
十一、其他
(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿(mǎn)。
(二)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書(shū)面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
發(fā)包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
_____年____月____日_____年____月____日
工程施工簡(jiǎn)單合同 6
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
第一條合同依據
本合同的法律依據是《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進(jìn)行計算及核定。
第二條工程名稱(chēng)、地點(diǎn)和范圍及內容
一、工程名稱(chēng)：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點(diǎn)：清鎮寒坡嶺110KV變電所內。
三、工程范圍及內容：
1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料______按實(shí)結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20______年北京地區價(jià)目本；裝置性材料預算價(jià)格執行貴州電力公司黔電定字（20______年價(jià)）的通知》；費用構成執行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規定》（20______年版）；根據貴州省電力公司電技經(jīng)[20______年。
第四條雙方協(xié)作事項
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進(jìn)度。
二：甲方應根據乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行中間驗收。
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向甲方反應。
二：乙方應按時(shí)按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關(guān)部門(mén)審核。
第五條違約責任
按國家的相關(guān)法律法規追究對方的違約責任。
第六條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著(zhù)實(shí)事求是的.原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期
本工程______年______月______日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價(jià)款是該工程的：人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十條工程造價(jià)
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬(wàn)玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實(shí)結算。
第十一條合同份數
本合同正本2份，雙方各執正1份。
第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章） 乙方：
負責人：（簽章） 負責人：（簽章）
日期： 日期：
工程施工簡(jiǎn)單合同 7
發(fā)包單位：________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人：________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長(cháng)按___米計算。
第二條：施工方案
護坡
(1)、基底寬___米，厚___米，自下而上慢慢收至高度為_(kāi)__米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質(zhì)量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進(jìn)出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實(shí)，并在墻上加適量的'漏水管。
第三條：合同工期
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為_(kāi)__日，暫定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具體開(kāi)工時(shí)間由甲方下達開(kāi)工令后方可開(kāi)始施工。
2、若施工過(guò)程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價(jià)格及付款方式
1、工程總承包價(jià)為_(kāi)__元。
2、上述總承包價(jià)為包干價(jià)，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無(wú)需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付___元，除總金額的百分之五質(zhì)保金外，剩余部分___付，質(zhì)保金一年滿(mǎn)后付清(時(shí)間按驗收合格之日起計算)。
第五條：甲方義務(wù)
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現場(chǎng)的臨時(shí)用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務(wù)
1、承包人負責對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監督檢查，處理日常相關(guān)事宜，確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過(guò)程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無(wú)償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時(shí)支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過(guò)十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它
本合同于_年_月_日由雙方在___簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式___份，上方各執一份，上交__份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章)：
聯(lián)系電話(huà)：
承包人(簽字或蓋章)：
聯(lián)系電話(huà)：
_____年____月____日
工程施工簡(jiǎn)單合同 8
甲方(發(fā)包方)：_______________
乙方(承包方)：_________________
依據中華人民共和國合同法及相關(guān)法律，甲乙雙方遵循平等公正、互利互信的原則，就本裝飾裝修工程施工協(xié)商一致，簽訂本合同，望共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱(chēng): _____________________
2、工程地點(diǎn)： _____________________
3、 施工面積: ___________㎡
4、工程造價(jià)：總價(jià)款約(人民幣)：______萬(wàn)元
第二條 工程期限
本工程期限為_(kāi)__天，開(kāi)工日期______年_____月_____日，竣工日期______年_____月______日。此工期已把可能影響工期的因素考慮在內，因此除不可抗力的原因外，乙方不得延誤工期。否則總工期延誤一天，賠償甲方經(jīng)濟損失1000元，依此類(lèi)推。
第三條 施工單位資格
1、承接裝修工程的單位，必須持有建設行政部門(mén)頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《裝飾企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》。
2、承包方必須是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人，通過(guò)最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政管理機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工甲方的要求。
第四條 施工圖紙
1、乙方負責設計，提供工程效果圖、施工圖紙，交圖時(shí)間為_(kāi)___年___月___日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。
2、施工圖紙雙方交底簽字后生效。
第五條 雙方派駐本工程項目代表：
甲方派駐本工程項目代表____職務(wù)______職稱(chēng)__________
乙方派本工程項目代表______職務(wù)_____ 職稱(chēng)____________
乙方必須執本人有效證件進(jìn)駐施工現場(chǎng),中途無(wú)極特殊情況或未經(jīng)甲方同意不準更換,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理，甲方關(guān)于工程的`相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程的統一指揮和管理。
第六條 甲方權利義務(wù)
1、為乙方提供入場(chǎng)施工必備條件。騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設，由乙方進(jìn)行現場(chǎng)認真清點(diǎn)及保護，并且據“物品清單”采取保護措施。
2 、提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明注意事項
3、未經(jīng)批準，乙方禁止拆動(dòng)室內承重結構、非承重結構及設備管線(xiàn);不得隨意在承重墻上穿洞，拆除墻體，擴大原有門(mén)窗尺寸或者另建門(mén)窗;不得隨意增加樓地面靜荷載，安裝大型燈具吊扇;不得任意刨鑿頂板，不經(jīng)穿管直接埋設電線(xiàn)或者改線(xiàn);不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施。
第七條 乙方權利義務(wù)
1、施工中嚴格執行國家裝修工程施工規范，保證工程質(zhì)量，按期完成工程。
2、乙方應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全。
3、保護好室內的家具和陳設，保證上、下管道的暢通。
4、裝修所形成的各種廢棄物，應當按照城管部門(mén)規定的位置、方式和時(shí)間及時(shí)清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄。
第八條 質(zhì)量標準
1、本工程質(zhì)量標準：合格。達到國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
2、本工程執行GB50210—20______《建筑裝飾裝修工程驗收規范》和赤峰市建筑行政主管部門(mén)制定的其他建筑裝飾裝修質(zhì)量評定驗收標準。乙方施工應符合有關(guān)規范要求，不得偷工減料，粗制濫造。
3、本工程按設計裝修圖紙材料標準選材、按設計施工圖內容施工。
4、工程具備隱蔽條件或中間驗收部分，乙方自檢合格后，必須在隱蔽和中間驗收前通知甲方驗收，驗收合格甲乙雙方在驗收記錄上簽字后，方可進(jìn)行隱蔽和繼續施工，不合格限期修改重新驗收，未履行驗收手續的不參與決算項目的結算。
5、乙方工程施工質(zhì)量達不到約定條件標準，甲方要求乙方停工或返工，乙方應按甲方要求返工，直至達到約定條件標準。因乙方原因達不到約定條件，發(fā)生的返工費
第九條 施工組織及進(jìn)度計劃
1、乙方在合同簽訂生效二日內，將施工組織、施工方案和進(jìn)度計劃提交甲方。乙方必須按經(jīng)甲方批準的施工組織、施工方案、進(jìn)度計劃組織施工，并接受甲方的檢查監督。
2、甲方因未按合同約定提供所需施工條件、支付工程款或其他非乙方原因造成的工期延誤，按影響天數預以順延工期。
第十條 材料使用及驗收
1、按設計說(shuō)明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標準要求，由乙方提出主要材料計劃及建議價(jià)格,經(jīng)甲方認可后由甲乙雙方共同采購、監督質(zhì)量、簽定價(jià)格(做為決算價(jià)格依據)。
2、乙方負責采購全過(guò)程的管理(運輸、保管、使用)
3、乙方進(jìn)場(chǎng)所有材料,必須填寫(xiě)《材料驗收報告單》，標明品種、規格、名稱(chēng)、產(chǎn)地、價(jià)格等詳細信息，經(jīng)甲方審核認可后可使用。
4、凡經(jīng)審核合格的材料，甲方以撥付工程款的形式直接支付材料價(jià)款。
5、所使用的主要材料應符合國家環(huán)�？偩职l(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》，并由乙方提供材料檢驗報告、產(chǎn)品合格證書(shū),、環(huán)保證明書(shū)，不合格的材料(特別是不符合環(huán)保要求的)，不允許進(jìn)入施工場(chǎng)地。乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成污染超標的，依法承擔賠償責任。乙方不得以次充好，弄虛作假。
6、進(jìn)出施工現場(chǎng)的材料必須按甲方規定履行簽批手續。
第十一條 工程驗收及工程竣工驗收
1、甲乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程檢查及驗收手續，未經(jīng)甲方驗收，乙方擅自進(jìn)行下道工序施工，甲方有權令乙方拆除，費用由乙方自理。未辦理工程驗收手續的項目，不得進(jìn)入項目決算。在施工中甲方提出對設計修改意見(jiàn)、增減項目時(shí)，雙方協(xié)商簽字后施工，作為結算依據。
2、工程變更：變更內容、增減價(jià)款，附現場(chǎng)簽證，最終走決算。
3、乙方提交工程竣工資料和驗收報告、結算報告時(shí)間為工程竣工驗收10日內。 14工程驗時(shí)間為_(kāi)____年_____月____日。
第十二條 工程保修
1、保修期限：自工程竣工驗收合格之日起計算，裝飾裝潢保修期為2年;木門(mén)保修5年(開(kāi)裂、變形、漆膜脫落等現象,乙方無(wú)償更換)。
2、由乙方施工原因導致的質(zhì)量問(wèn)題，乙方應在保修期無(wú)償修復，保修期間乙方在接到甲方通知后3日內派人修理，否則甲方可委托其他單位修理，其費用在保修費用內扣除，不足部分，由乙方支付。
第十三條 結算方式及付款辦法：
1、付款方式：乙方正式進(jìn)入施工現場(chǎng)，甲方預付工程款____萬(wàn)元，隨工程進(jìn)度甲方以支付主要材料價(jià)款形式，憑《材料驗收報告單》支付工程款，工程竣工驗收合格后預留工程總造價(jià)5%保證金，余款付清。
2、結算方式：工程(預)決算加簽證，三級取費標準。
3、材料價(jià)差：按預算價(jià)格和實(shí)際價(jià)格進(jìn)行調差，乙方必須提前5日內向甲方報材料采購計劃(內容:材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量標準、 數量、價(jià)格信息)。
4、保修金返還：工程竣工滿(mǎn)一年返還2%，工程竣工滿(mǎn)兩年返剩余部分(木門(mén)部分除外)。
5、工程竣工驗收：乙方據驗收總造價(jià)出具正式發(fā)票，稅金由乙方自行上交(或由甲方代扣代繳)。
第十四條 安全管理及文明施：
1、乙方在施工中,對現場(chǎng)施工人員進(jìn)行崗前安全培訓教育,必須采取必要的安全防護措施,配備必要的安全防護用品,保障工作人員安全,一旦發(fā)生事故,由乙方完全承擔，甲方不承擔任何責任。
2、乙方施工人員必須服從甲方管理人員的合理管理，否則甲方有權予以制裁。
3、為確保施工場(chǎng)地清潔，要求乙方達到完工場(chǎng)清的標準。
4、乙方應做好施工場(chǎng)地及已完成的成品保護工作，如有損壞按價(jià)賠償。
5、乙方必須做好現場(chǎng)的防火相關(guān)工作。
第十五條 違約
1、合同簽定后，乙方毀約或無(wú)正當理由中途退約，乙方承擔給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2、如因甲方原因致使合同無(wú)法履行，甲方承擔由此給乙方造成的損失。
第十六條 其他附件
1、本合同自甲乙雙方法人代表簽字并加蓋法人印章后生效，至保修期滿(mǎn)終止。
2、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商確定。
3、本合同發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決，解決不了的依法向合同簽訂地人民法院提起公訴。
4、本合同正本一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
甲方：_______________ 乙方：_______________
地址; _______________地址:_______________
法人代表:_______________ 法人代表:_______________
身份證號碼：_______________
電話(huà):_______________
傳真：_______________
身份證號碼：_______________ 電話(huà): _______________傳真：_______________
_____年____月____日
工程施工簡(jiǎn)單合同 9
甲方：____________(姓名，身份證號碼)
乙方：____________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在____________區____________鎮____________村____________組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務(wù)
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進(jìn)度，乙方應提前通知甲方購買(mǎi)所需材料。
2、乙方應具有從事農村房屋建設的成熟經(jīng)驗和相關(guān)證件，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
3、攪拌機、震動(dòng)器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從____________年____________月____________日開(kāi)始建設，工期為_(kāi)___________天。如發(fā)生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的'安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。施工過(guò)程中出現安全事故由乙方自行負責，與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。
二、質(zhì)量要求
1、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
2、重要施工過(guò)程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
2、付款時(shí)間：
本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份，本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽字：____________
乙方簽字：____________
____________年____________月____________日
工程施工簡(jiǎn)單合同 10
甲方(委托方)_______________
乙方(施工方)_______________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益法》以及其他相關(guān)法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就本裝飾工程的有關(guān)事項達成一致意見(jiàn)，訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地點(diǎn)：_______________
2、房屋結構：室_______________廳_______________廚衛，總計：施工面積_______________
3、施工內容及做法：詳見(jiàn)本合同附件《預算書(shū)》。
4、工程承包方式：包工包料承包方式。
第二條：工程工期
1、工程開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)日期：_______________年_______________月_______________日
2、工程竣工日期： _______________年 _______________月_______________ 日
3、工程工期總日歷天數： _______________天(不含國家規定的節假日)
第三條：工程價(jià)款
1、工程概算總造價(jià)(大寫(xiě))人民幣￥_______________元;
2、此工程總造價(jià)為概算造價(jià)，工地進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由雙方簽字認可施工圖及預算書(shū)，施工內容按預算書(shū)所列項目和施工圖施工;最終造價(jià)以甲、乙雙方簽字認可的工程預算書(shū)中的單價(jià)為依據，以實(shí)際測量的工程量為準進(jìn)行結算。
第四條：工程質(zhì)量
1、雙方約定，本工程質(zhì)量以施工圖紙、設計變更補充協(xié)議為依據，以國家行業(yè)標準《家庭裝飾工程質(zhì)量規范》為質(zhì)量檢查驗收標準。
2、工程使用主要材料的品種、名稱(chēng)、規格、型號、級別、顏色，須經(jīng)雙方認可，詳細錄入合同預算書(shū)內，詳見(jiàn)施工圖中材料說(shuō)明表。
3、施工中，甲方如有特殊工藝要求或特殊質(zhì)量要求，須與乙方商議并另行簽訂補充協(xié)議，增加的費用按實(shí)計入結算。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方負責;
5、甲方如自聘工程監理，必須在工程開(kāi)工前以書(shū)面形式通知乙方，以便于工作銜接。
6、施工中若甲方需要更改施工內容或更改已選定的材料，須與乙方商議確認并另行簽訂補充協(xié)議，同時(shí)調整有關(guān)工程費用及工期。若未經(jīng)乙方同意，甲方強行要求作業(yè)人員更改施工內容所引起的質(zhì)量問(wèn)題、延誤工期以及造成的損失或多支出的費用，概由甲方負責。
第五條：材料供應
1、乙方按材料說(shuō)明表所列材料進(jìn)行材料供應;合同經(jīng)雙方簽定后生效，若甲方對預算中所列項目的個(gè)別項目提出需要更換的，必須在乙方相關(guān)材料未到達施工現場(chǎng)，主材未訂貨之前簽定補充協(xié)議;特價(jià)材料不能刪除和更換。若甲方自行更換的，造成的一切損失由甲方承擔;
2、乙方提供的材料如不符合質(zhì)量要求或規格有差異的，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，必須是甲、乙雙方確認的合格產(chǎn)品，并應按乙方要求按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期供貨，則工期順延。甲方提供的主要材料，由乙方負責保管，甲方按供應材料總價(jià)的10%向乙方支付管理費，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。甲方自行鋪設強化地板或實(shí)木地板的，必須待乙方收方交房后方可進(jìn)場(chǎng)施工。
第六條：付款方式
1、簽定本合同當日，甲方必須付給乙方概算總造價(jià)的_______________%，即￥元_______________，大寫(xiě)：_______________ 。
2、施工過(guò)程中，木作工程完工后三天之內(不含木質(zhì)地面及樓梯踏步和扶手)，付至預算總造價(jià)的95%(含簽證)，即￥ _______________元，大寫(xiě)：_______________ 。
3、竣工驗收，工程結算書(shū)完成，辦理交接手續時(shí)，一次性付清尾款。即￥大寫(xiě)：_______________ 。
4、甲方付清工程造價(jià)，詳見(jiàn)《室內裝飾工程結算書(shū)》，向甲方辦理移交及發(fā)放裝飾工程保修卡。
5、甲方不按合同約定的'價(jià)款和時(shí)間支付工程款，視為甲方違約，乙方有權停止施工，工期順延，所造成的一切損失由甲方承擔�？⒐を炇蘸细窈�，甲方不付清工程尾款，乙方有權不交付甲方使用。
6、工程施工中，如有項目增減需要變更或補充原合同，雙方應簽訂補充協(xié)議。增減項目的價(jià)款，按付款方式結算。
7、如甲方裝修款是向銀行申辦的按揭貸款，甲方應將相關(guān)憑證及文件交給乙方，結算總價(jià)的差額應以現金多退少補。
8、甲方的工程款應支付乙方指定的財務(wù)人員，并取得相應的財務(wù)憑證，如付予其他人而造成的經(jīng)濟損失乙方不予承擔。
第七條：工期延誤
1、對以下原因造成的工期延誤，工期應順延。
(1)工程量增加或設計變更，工期順延。
(2)不可抗力，工期順延。
(3)停水、停電、節假日，以及物業(yè)管理部門(mén)原因規定暫時(shí)停工，工期順延。
(4)甲方?jīng)]有按期繳納進(jìn)度款，作停工處理，工期順延。
(5)甲方同意工期順延的其他情況;
(6)因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;若因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費由甲方承擔，工期順延。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
3、施工中如果甲方要求變更工程或因甲方更改施工內容而延誤工期的，甲方必須書(shū)面通知乙方，并承擔全部施工費用，工期順延;如因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
第八條：工程驗收
1、開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲、乙雙方共同對原土建、水、電等工程進(jìn)行質(zhì)量確認，如有問(wèn)題，由甲方負責解決后，乙方開(kāi)始施工，并從此時(shí)開(kāi)始計算工期。
2、雙方約定在施工過(guò)程中分以下幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收。
(1)水電隱蔽工程驗收;
(2)泥作工程驗收;
(3)木作工程驗收;
(4)油漆工程驗收;
(5)竣工驗收。
3、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工結算，甲方應在三天內前來(lái)驗收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格。如未經(jīng)竣工驗收，甲方自行搬入家具、其他物品或更換門(mén)鎖，均視為驗收合格。
4、竣工驗收合格后，甲方拒付工程尾款，自行搬入家具、其他物品、更換門(mén)鎖或入住其中，視為違約行為。乙方將對甲方違約行為進(jìn)行司法起訴。
第九條：雙方工作
1、甲方工作
(1)開(kāi)工前，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，提供施工期間的水源、電源。負責到物業(yè)管理部門(mén)或有關(guān)部門(mén)按規定辦理相關(guān)裝修手續，并承擔小區物管裝修押金，物業(yè)管理費及高層建筑電梯使用費;
(2)需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
(3)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，以不影響施工為原則。
(4)施工中如需臨時(shí)使用共用部位，甲方應負責和其他共有人協(xié)商，確保乙方順利施工;
(5)甲方參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責工程驗收;
(6)甲方按合同規定時(shí)間、額度支付工程款，否則乙方有權停工。
(7)若對工程質(zhì)量有疑議的，請在結算量房后3日內向乙方提出，乙方對此問(wèn)題做出解決;若對工程質(zhì)量沒(méi)有疑議，應在結算書(shū)送達甲方后7日內結清工程尾款。
2、乙方工作
(1)指派(姓名)_______________ 為乙方工作代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量的按期完成施工任務(wù);
(2)負責辦理小區出入證，并承擔其費用;
(3)施工中嚴格執行安全、施工操作規范，防火規定及質(zhì)量標準，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生影響他人。
(4)履行合同，確保按質(zhì)、按量、按期完成所有施工任務(wù);
(5)在裝飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自該工程經(jīng)甲方驗收之日起(量房當日起)，為24個(gè)月，玻璃易碎品、人為損壞和不可抗拒力因素造成的損壞不在保修范圍內。
(6)保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
(7)施工過(guò)程中的一切意外安全事故由乙方全權負責。
第十條：違約責任
1、合同生效后，任何一方違約，應按合同總金額的10%向對方支付違約金。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應進(jìn)行補償。
2、如因乙方原因而延遲完工，每日按造價(jià)的1‰作為違約金支付給甲方直到造價(jià)扣完為止。
3、如果甲方在合同規定期限內未付清尾款，每延遲一日，以裝飾工程總造價(jià)的1‰作為違約金支付給乙方。
4、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
第十一條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應友好協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解解決不成時(shí)，可以依法通過(guò)訴訟解決。
第十二條：合同生效。
1、合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。至工程款結清、保修期滿(mǎn)后自然失效。
2、補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力;未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
3、本合同(包括合同附件、補充協(xié)議)一式二份，甲方、乙方雙方各執一份。
第十三條：未做環(huán)保處理的，公司不承諾達到環(huán)保要求。
第十四條：本合同所列條款甲方已認真閱讀并理解全部?jì)热荨?/p>
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工簡(jiǎn)單合同 11
業(yè)主(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
聯(lián)系電話(huà)：
施工隊(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
聯(lián)系電話(huà)：
甲乙雙方本著(zhù)友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：
一、工程概況
工程地址：承包方式：包清工。
二、費用
清包單價(jià)：表格附后
付款方式：
1、施工隊進(jìn)場(chǎng)，三天內預付30%，即：￥30000元
2、施工進(jìn)度超過(guò)80 %，再次支付30%，即：￥30000元
3、工程全部驗收合格后付清余款，按實(shí)際工程量結算。
三、工期
從______年__月__日起至______年__月__日止，工期為天。
因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費￥500元/天。
四、材料
1、由乙方向甲方提供需購材料清單，甲方及時(shí)采購材料供施工方使用。
2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無(wú)條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同負責核對數量和配件的準確性。
4、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入施工現場(chǎng)。
五、關(guān)于工程管理、項目變更的約定
1、乙方在開(kāi)工前檢查水、電、地面、墻頂面空鼓，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)通知甲方，由甲方負責解決和協(xié)調。
2、乙方在施工中應采取必要的`安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
3、保持現場(chǎng)衛生，施工現場(chǎng)每天完工后，乙方負責清運施工中產(chǎn)生的垃圾，并按照物業(yè)管理企業(yè)指定的地點(diǎn)堆放。此項費用已包括在總價(jià)款中。
六、工程驗收
甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，乙方應提前48小時(shí)通知甲方驗收，雙方協(xié)商驗收日期。
七、爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
八、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
簽章： 簽章：
簽約日期： 簽約日期：
工程施工簡(jiǎn)單合同 12
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行門(mén)面房裝修。為保證工程順利進(jìn)行，根據國家有關(guān)法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：______
2、建筑面積____平方米。
3、施工內容：
�。�1）、對中間隔墻進(jìn)行拆除，不得影響原有消防及主體結構的.承重柱和梁。
�。�2）、對整個(gè)大廳進(jìn)行吊頂、墻裙、地磚、木地板及裝飾線(xiàn)條裝修，不得損壞原有吊頂。
�。�3）、對大廳內增設個(gè)包間及裝修。
�。�4）、乙方根據甲方要求對廚房合理規劃裝修。
�。�5）、對門(mén)面廣告牌及吧臺需根據甲意愿進(jìn)行裝修。
�。�6）、在廚房后修建洗菜池、魚(yú)池、遮陽(yáng)棚等。
�。�7）、完善好店內所有水電設施。
4、工程開(kāi)工日期：______年____月____日
5、工程竣工日期：______年____月____日工程總天數：______天
第二條：工程價(jià)款工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）_______。
第三條：質(zhì)量要求乙方施工，必須嚴格按甲方要求實(shí)施。
第四條：付款方式工程完工待甲方驗收合格后，全額付款。
第五條：違約責任
1、乙方在工程期限內必須完工，否則甲方有權拒付工程款且追究乙方責任。
2、乙方施工若未達到質(zhì)量要求，甲方有權責令乙方負全責。
第六條：合同的變更合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。
第七條：合同生效
1、本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方（業(yè)主）：乙方：
電話(huà)： 電話(huà)：
_____年____月____日_____年____月____日
工程施工簡(jiǎn)單合同 13
甲方：
乙方：
為明確雙方的權利和義務(wù)，遵循平等、公平的原則，根據相關(guān)法律和法規，甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
一、 工程名稱(chēng)：
二、 承包工程內容：
三、 承包及付款方式：
包工包料，暫估價(jià)為_(kāi)______萬(wàn)元，每月按實(shí)際完成工程量的_____%支付進(jìn)度款。
四、 工期：
________年____月____日開(kāi)工到________年____月____日竣工。
五、 工程質(zhì)量
1、 乙方應嚴格按照國家有關(guān)建筑、市政工程施工規范、規程和標準進(jìn)行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質(zhì)量監督簽證后，方可進(jìn)行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行初驗，發(fā)現不合格工程部位，必須無(wú)條件返工，直到合格為止。
六、 工程造價(jià)
1、 工程承包預算造價(jià)執行(20)《____省市政設施養護維修工程定額》;材料價(jià)格按施工當期的.《____市建設工程造價(jià)信息》、《____省建設維修工程造價(jià)信息》計取;工程量按實(shí)計取;人工費按相應規定調整。
2、 工程竣工后，按實(shí)際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價(jià)部門(mén)審核后，結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
九、 本合同一式四份，
甲、乙雙方各執二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
【工程施工簡(jiǎn)單合同】相關(guān)文章：
簡(jiǎn)單工程施工合同范本11-08
工程施工簡(jiǎn)單合同（通用5篇）10-18
建設工程施工陰陽(yáng)簡(jiǎn)單合同（通用6篇）10-19
關(guān)于工程施工簡(jiǎn)單合同范本（通用7篇）11-15