2021涂料承包合同范本
隨著(zhù)人們法律意識的加強，我們用到合同的地方越來(lái)越多，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的2021涂料承包合同范本，希望能夠幫助到大家。
涂料承包合同1
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱(chēng)：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點(diǎn)： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質(zhì)量：合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實(shí)計算.
1.8 合同價(jià)款采用固定單價(jià)，單價(jià) 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫(xiě))：陸萬(wàn)叁仟元整該價(jià)格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價(jià)格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風(fēng)險、責任和義務(wù)的費用，少工程完成后按實(shí)際施工面程計算,單價(jià)按合同單價(jià)計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場(chǎng)保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3.6在施工過(guò)程中,負責對外立面的鋁合金門(mén)窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門(mén)窗不污染涂料,若有污染要及時(shí)清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進(jìn)行進(jìn)度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進(jìn)度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時(shí)，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時(shí)乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程質(zhì)量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質(zhì)量評定合格標準。施工項目質(zhì)量驗收若無(wú)相應的國家驗收標準時(shí)，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時(shí)通知甲方驗收，甲方若不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時(shí)，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時(shí)通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時(shí)，乙方應按要求辦理復驗，無(wú)論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開(kāi)工后，工程完成至30%時(shí)，支付至合同價(jià)的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價(jià)的80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結算后支付至結算價(jià)的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價(jià)的5%，在工程竣工驗收合格滿(mǎn)一年后一次性無(wú)息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時(shí)按實(shí)結算。
第七條 關(guān)于材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進(jìn)場(chǎng)后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過(guò)程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價(jià)款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的，乙方除應立即調換合格產(chǎn)品外，還應按不合格產(chǎn)品價(jià)款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設計單位、等書(shū)面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達到合格為止，同時(shí)向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實(shí)賠償。
(4)付款：如甲方無(wú)故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭議時(shí)，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進(jìn)行保險時(shí)，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動(dòng)失效。
11.3本合同在履行過(guò)程中形成的會(huì )議紀要，報價(jià)單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
代理人：
代表人：
日期：
涂料承包合同2
甲方：
乙方：
為了順利完成商定的建筑工程，明確發(fā)包方和承包方的相互權利、義務(wù)關(guān)系，根據有關(guān)法律法規，結合本工程的實(shí)際情況，經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，達成以下合同條款：
一、工程名稱(chēng)及地點(diǎn)：
工程地點(diǎn)： 陜西省榆林市馬扎梁榆橫電廠(chǎng)
工程名稱(chēng)：#2 主廠(chǎng)房
二、工程勞務(wù)承包內容及范圍：
承包內容：清理基層、內墻涂料、腳手架搭拆、清理現場(chǎng)等。
三、承包方式及工程結算：包工包料
結算價(jià)格：乙方包工包料(不包面漆)，內墻涂料 27 元/平方米，搭拆鋼管架每平方米扣除4元，不包含腳手架。
四、工期要求：
乙方必須嚴格按照甲方合理的工程進(jìn)度要求組織施工。
五、工程質(zhì)量：
1、使所承包的工程符合施工規范、建筑安裝工程質(zhì)量評定標準合格要求，每道工序搭接必須通過(guò)甲方技術(shù)人員或項目經(jīng)理驗收合格后方可進(jìn)入下道工序施工，施工后出現起皮、空鼓等現象應立即主動(dòng)無(wú)條件返工、處理。
2、施工工序要求：
(1)基層膩子必須最少不得少于二遍，膩子層必須平整、堅實(shí)、牢固、不起皮;膩子干燥后應打磨平整。
(2)墻面在涂刷面漆前必須涂刷一遍底漆。
(3)涂料面層必須按甲方提出的正規施工工序進(jìn)行施工;涂料的涂刷必須均勻、粘結牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉;顏色必須均勻一致。涂刷面漆時(shí)，等第一道面干燥后，方可施工第二道面漆。
(4)施工主要工序應滿(mǎn)足以下程序。
基層處理、找平——墻面、頂棚刮膩子——打磨平整、保養——涂刷封閉底漆——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。按打下的樣板施工，按樣板交工。
六、工程價(jià)款支付：
甲方按月進(jìn)度支付乙方已完工程量70%的進(jìn)度款，工程竣工驗收合格一個(gè)月內，支付合同總結算款的余款。
七、雙方義務(wù)：
(一)甲方負責：
1、施工所需的.水電引入施工現場(chǎng)。
2、負責現場(chǎng)技術(shù)交底及質(zhì)量跟蹤檢查，考試合格后持證上崗。
(二)乙方負責：
1、新進(jìn)場(chǎng)人員必須按受三級安全教育，考試合格后持證上崗。
2、按甲方的質(zhì)量要求、工期要求、技術(shù)要求施工。
3、按甲方的安全要求，文明施工。因乙方原因發(fā)生人為的質(zhì)量、安全事故所發(fā)生的費用由乙方承擔，甲方概不負責。
4、服從甲方領(lǐng)導和指揮，遵守甲方的有關(guān)規定制度。
八、違約責任：
1、若不按項目部施工進(jìn)度計劃時(shí)間完成，每延期一天按合同總價(jià)款的3‰進(jìn)行罰款。
2、乙方若地場(chǎng)地內打架、偷盜、賭博，以上根據情節輕重，有其一者罰款50-200元。
3、未經(jīng)甲方同意，乙方將工程轉包他人，甲方有權終止合同，并追究其民事責任。若因甲方原因造成的責任由甲方負責。
4、甲方已施工完畢的成品或半成品的保護，若因乙方人為原因造成的損壞，將視情節給予一定的罰款(100-10000元)。
5、若甲方無(wú)故損壞乙方的材料或成品，照價(jià)賠償。
6、本工程完工后交驗達不到合格標準，乙方必須無(wú)條件返工并承擔返工損失。
九、安全責任：
1、乙方在施工期間做好現場(chǎng)防火、防盜以及人身安全工作。乙方必須在進(jìn)場(chǎng)前將施工隊人員名單提供給項目部備案，施工期間，乙方應遵守操作規程，做好安全保護，操作層外架必須鋪腳手板，施工人員在施工期間必須佩帶安全帶，安全帶的正確使用符合相關(guān)規定。進(jìn)入工地，必須帶好安全帽，不得穿拖鞋進(jìn)入施工現場(chǎng)，不得酒后施工，施工用水用電必須遵守工地規章制度，嚴格遵守土建方工地的各項規定、規范。不按上述要求遵守的，由此導致的一切事故責任由乙方自行承擔。
2、乙方隨時(shí)接受甲方及廠(chǎng)內安全檢查人員的監督檢查，服從甲方領(lǐng)導安排，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
3、乙方必須在現場(chǎng)設專(zhuān)職安全員負責現場(chǎng)的施工安全，不得發(fā)生任何安全事故，如因乙方違反安全操作規程或自己麻痹、疏忽而造成的安全事故，由乙方自己負責。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決�？⒐を炇涨逅愫�，本合同失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【2021涂料承包合同范本】相關(guān)文章：
3.涂料工程合同范本
粵公網(wǎng)安備 44010602002712