勞務(wù)施工合同范本電子版（通用5篇）
現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，合同出現的次數越來(lái)越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的勞務(wù)施工合同范本電子版（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
勞務(wù)施工合同電子版1
甲方：
乙方：
甲方將________年期間的部分零星維修工程（每次的預算工程造價(jià) 在20元以?xún)龋┌l(fā)包給乙方施工，經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商，簽訂以下合同：
一、工程地點(diǎn)：
隨甲方指定的施工任務(wù)確定，在主____區范圍。
二、工程內容：
三、工期 ：
四、本合同有效期：在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質(zhì)量標準：或包工包料，或單包工，質(zhì)量合格。 執行現行國家規范、標準。
六、工程價(jià)款和結算方式：以派工單上的約定為準。
七、付款方式： 施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后，憑發(fā)票一周內付清全款。
雙方責任：
�。ㄒ唬�、甲方責任：
1、協(xié)調工作由甲方負責。
2、按時(shí)支付工程款。
�。ǘ�、乙方責任：
1、按照雙方確定的維修方案，按時(shí)完成施工任務(wù)；工程保修期________年（如法律法規規定保修期超過(guò)________年的執行法律法規的規定），保修期負責無(wú)償保修。
2、 按規范要求組織施工；負責對施工人員進(jìn)行安全教育和監督；采取安全措施，做到安全文明施工�，F場(chǎng)若發(fā)生任何安全事故，概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托： 履行本合同。
八、違約責任：按《民法典》有關(guān)規定執行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：乙方：
法人代表： 法人代表：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
________年____月____日
勞務(wù)施工合同電子版2
發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
統一社會(huì )信用代碼：
通訊地址：
承包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
統一社會(huì )信用代碼：
通訊地址：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規，為明確雙方在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱(chēng)：______________________________
二、工程地點(diǎn)：______________________________
三、工程內容：______________________________
四、承包形式：______________________________
五、工程立項批準文號：______________________
六、工程承包范圍：__________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天；
開(kāi)工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后，工期可相應順延：
�。�、在施工中如因停電、停水_______小時(shí)以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時(shí)以上），影響正常施工；停水停電_______天以上；
2、因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素；
�。�、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條工程價(jià)款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價(jià)款，甲方付款前，乙方應提供正式發(fā)票。
第一種方式：本合同實(shí)行固定總價(jià)，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價(jià)為_(kāi)______元人民幣（大寫(xiě)：__________）。任何政策性因素和市場(chǎng)因素均不調整包干價(jià)。
1、本合同簽訂后_______日內，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿(mǎn)后_______個(gè)工作日內無(wú)息支付。
第二種方式：本合同實(shí)行按實(shí)結算，雙方依據最新現行定額計價(jià)規范和施工期（或材料定購期）的信息價(jià)（信息價(jià)不明確的以甲方確認材料價(jià)為準）進(jìn)行計算，計算后的總價(jià)下浮_______%作為本合同的結算價(jià)款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書(shū)，經(jīng)甲方審核確認后，付至結算價(jià)款的_______%，留_______%做質(zhì)保金，待保修期滿(mǎn)后_______個(gè)工作日內付清。
3、工程量及價(jià)格簽證，簽證單都必須有甲方現場(chǎng)代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程；復驗不符合質(zhì)量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進(jìn)度，乙方應先行實(shí)施，并及時(shí)做好現場(chǎng)簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價(jià)，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認。
第六條工程質(zhì)量管理及驗收
一、質(zhì)量標準：工程質(zhì)量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件，乙方先進(jìn)行自檢，并在隱蔽驗收前48小時(shí)以書(shū)面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場(chǎng)代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場(chǎng)簽證單及保修書(shū)等）。驗收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗收不合格的，乙方應及時(shí)返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質(zhì)量應符合國家及行業(yè)規定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第八條質(zhì)量保修
一、本工程保修期限為_(kāi)_____年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時(shí)同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后小時(shí)內到達現場(chǎng)并及時(shí)處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話(huà)，應及時(shí)通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務(wù)費。
乙方保修聯(lián)系電話(huà)：_____________；乙方保修聯(lián)系人：_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時(shí)竣工的，每延期一日應按工程總價(jià)款的_______向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無(wú)故延期_______日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質(zhì)量問(wèn)題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項：
除法律規定或合同另有約定外，未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人不得將發(fā)包人提供的_________需要保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外，未經(jīng)承包人同意，發(fā)包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
本合同在履行過(guò)程中如果產(chǎn)生糾紛，則各方應首先友好協(xié)商解決。若無(wú)法協(xié)商，也可通過(guò)和解、調解的方式解決，非訴方式無(wú)法解決爭議時(shí)，雙方均可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條 簽訂地點(diǎn)
本合同在市 區 簽訂。
第十二條 補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
第十三條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十四條 合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執份，承包人執份。
甲方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
乙方（蓋章）：
簽約日期：________年___月___日
勞務(wù)施工合同電子版3
發(fā)包單位：_____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位：_____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權利和義務(wù)，促進(jìn)雙方共同搞好配合與協(xié)作，保證工程按質(zhì)按量按時(shí)完成建設任務(wù)。根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本工程施工承包合同，以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.工程名稱(chēng)：_____________
2.工程地點(diǎn)：_____________
3.工程施工范圍及內容：_____________
4.工程造價(jià)：_____________
本合同規定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
1.本合同全部工程項目于______年______月______日開(kāi)工，于______年______月______日竣工。
2.在施工過(guò)程中，如遇下列情況，工期順延，雙方應及時(shí)協(xié)商，以書(shū)面形式確定順延期限。
3.因人力不可抗拒的'自然災害被迫停工者;
4.因甲方工程計劃調整需停工者;
5.因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
2.水泥由乙方在縣內采購合格產(chǎn)品。
3.爆破材料原則上由乙方采購，如有困難，甲方可協(xié)助辦理有關(guān)手續。
第四條工程質(zhì)量要求及設計變更
1.乙方在組織施工過(guò)程中，必須嚴格執行現行的國家和行業(yè)制定的有關(guān)技術(shù)規程、規范和質(zhì)量評定標準。建立健全施工質(zhì)量保證體系，認真填寫(xiě)單元工程質(zhì)量評定表。加強施工質(zhì)量管理，使工程質(zhì)量達到合格標準。
2.各工程項目有關(guān)技術(shù)數據必須嚴格按設計進(jìn)行施工，不得降低標準。
3.建筑材料質(zhì)量要求：本合同工程所有建筑材料必須符合有關(guān)規程規范要求，不準使用不符合質(zhì)量要求的材料，如有違反，甲方有權要求乙方賠償一切損失，并終止合同。
4.砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂)，含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm，含泥量按重量計不大于3%。
5.砼質(zhì)量要求：砼標號必須達到設計要求和有關(guān)質(zhì)量標準，砼澆筑面平整，振搗密實(shí)，無(wú)蜂窩麻面，防滲性好。
6.允許偏差
7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。
8.若因乙方管理不善，造成工程返工、窩工等浪費，均由乙方自行負責。
第五條工程的支付
1.工程預付款：工程開(kāi)工后，甲方不支付進(jìn)度款，一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時(shí)驗收結算。
2.乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結算和保修
1.工程竣工驗收：工程完工后，乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術(shù)總結、工程質(zhì)量檢驗評定的有關(guān)表格等)。甲方收到竣工資料后，于一個(gè)月內組織有關(guān)單位和部門(mén)驗收。
2.工程結算：乙方按甲方驗收合格的工程，結算甲方認定的實(shí)際工程量。憑甲方工程技術(shù)負責人所開(kāi)出的驗收結算清單，乙方開(kāi)具建安發(fā)票到甲方財務(wù)人員處結清帳務(wù)。
第七條工傷事故
乙方必須嚴格執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一，嚴格操作規程，杜絕安全事故發(fā)生，若發(fā)生安全事故，乙方自行負責。
第八條違約責任
1.工期：竣工時(shí)間超過(guò)合同規定時(shí)間后，甲方有權從第十天開(kāi)始，每天罰款工程結算款價(jià)的5%。
2.按本合同規定，乙方若違約，甲方有權根據有關(guān)法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之，乙方有權要求甲方給予賠償。
第九條合同份數及有效期
1.本合同一式四份，乙方執一份，甲方三份。
2.本合同自雙方簽字之日起生效，工程尾款付清后失效。
第十條附則
1.本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
2.本合同所有附件，與本合同具有同等效力。
發(fā)包單位(甲方)：(簽章)_____________
法人委托代表：(簽名)_____________
工程項目負責人：(簽名)_____________
承包單位(乙方)：(蓋公章)_____________
法人委托代表：(簽名)_____________
工程項目負責人：(簽名)_____________
_____________年_____________月_____________日訂立
勞務(wù)施工合同電子版4
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）__________________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）__________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規及______省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著(zhù)互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：__________________.
2、工程地點(diǎn)：__________________.
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：__________________元整
五、質(zhì)量標準
1、質(zhì)量標準：達到現行國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
�。�1）本工程的技術(shù)標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規程和規范。
�。�2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價(jià)
1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進(jìn)行編制。
2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計取，材料價(jià)格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時(shí)以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價(jià)的80%.
2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價(jià)的97%，工程保修金留結算總價(jià)的3%，自工程驗收之日起滿(mǎn)一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒(méi)有約定的，案合同法及相關(guān)法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執行國家及當地有關(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規定及建設單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì )綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門(mén)調解，調解不成時(shí)，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關(guān)規定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過(guò)程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
勞務(wù)施工合同電子版5
甲方： 乙方：
為明確雙方的權利和義務(wù)，遵循平等、公平的原則，根據相關(guān)法律和法規，甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
一、 工程名稱(chēng)：
二、 承包工程內容：
三、 承包及付款方式：包工包料，暫估價(jià)為_(kāi)_____萬(wàn)元，每月按實(shí)際完成工程量的______%支付進(jìn)度款。
四、 工 期：________年____月____日開(kāi)工到________年____月____日竣工。
五、 工程質(zhì)量
1、 乙方應嚴格按照國家有關(guān)建筑、市政工程施工規范、規程和標準進(jìn)行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質(zhì)量監督簽證后，方可進(jìn)行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行初驗，發(fā)現不合格工程部位，必須無(wú)條件返工，直到合格為止。
六、 工程造價(jià)
1、 工程承包預算造價(jià)執行《____省市政設施養護維修工程定額》;材料價(jià)格按施工當期的《____市建設工程造價(jià)信息》、《____省建設維修工程造價(jià)信息》計取;工程量按實(shí)計取;人工費按相應規定調整。
2、 工程竣工后，按實(shí)際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報審價(jià)部門(mén)審核后，結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
1、 工程竣工決算審核后，其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間，乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
九、 本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
【勞務(wù)施工合同范本電子版（通用5篇）】相關(guān)文章：
工程施工勞務(wù)合同范本（通用8篇）04-14
工程裝修施工勞務(wù)合同范本12-25
施工勞務(wù)合同范本(15篇)03-16
建筑施工勞務(wù)合同范本13篇03-18
簡(jiǎn)潔勞務(wù)合同范本電子版（精選16篇）03-19
勞務(wù)班組施工承包合同范本08-17
建筑勞務(wù)施工承包合同范本09-24
2017年施工勞務(wù)承包合同范本08-09
公路工程施工勞務(wù)合作合同范本03-29