定作方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）________

　　承攬方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方本著(zhù)誠信、互利、公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：__________貨號：__________面料：__________

　　顏色：__________尺碼：__________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：__________

　　2、數量：__________

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見(jiàn)下：

　　材料名稱(chēng)數量質(zhì)量：__________________

　　提供日期：__________單價(jià)：__________總金額：__________

　　第四條服裝質(zhì)量

　　加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

　　2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知甲方，甲方應當在_________天時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內沒(méi)有答復，乙方有權停止工作，并在_________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。

　　4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價(jià)：__________

　　2、總金額（元）：__________

　　第七條包裝方式

　　內用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________。

　　第九條服裝驗收

　　1、驗收期間：_________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無(wú)誤后方可抽樣。

　　3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　驗收包括：商品的外觀(guān)質(zhì)量、規格、數量、包裝、內在質(zhì)量、標識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據貨物實(shí)際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

　　第十條定金/預付貨款

　　1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于驗收無(wú)誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的.全部款項；

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　�。�1）制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意，私自變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

　�。�3）未按合同規定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

2022年加工承攬合同范本5

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的'償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：××縣木具廠(chǎng)（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行營(yíng)業(yè)所

　　帳號：

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行

　　帳號：

　　年月日

2022年加工承攬合同范本6

　　委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 加工方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。

　　四、加工量、單價(jià)及總金額

　　1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。

　　4、本合同采用的定價(jià)方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金， / 萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。

　　七、雙方責任 甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導致的.材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開(kāi)始供應第一批構件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質(zhì)量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，并在48小時(shí)內解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題，應立即停止使用，并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)

　　甲方：(蓋章) 乙方：

　　年月日：

2022年加工承攬合同范本7

　　定作方：合同編號：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　承攬方：簽訂時(shí)間：

　　一、加工標的

　　貨物名稱(chēng)

　　型號

　　面料

　　顏色

　　單位

　　數量

　　單價(jià)

　　總金額

　　交貨地點(diǎn)及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣（大寫(xiě)）

　　按實(shí)際金額結算 單價(jià)含線(xiàn) 稅 封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫(xiě)）

　　材料

　　質(zhì)量

　　數量

　　提供日期

　　消耗定額

　　面料.里料

　　一等

　　按定單數量

　　到位

　　按實(shí)際排版單耗

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進(jìn)行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責，應該得到定作方的書(shū)面確認方可開(kāi)裁。

　　四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

　　五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在3日內向定作方提出書(shū)面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書(shū)面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。

　　九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收，驗收標準為客戶(hù)最終確認樣及確認意見(jiàn)標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的`空運費等）。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現場(chǎng)進(jìn)行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點(diǎn)。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價(jià)款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　定做方：

　　代表人：

　　時(shí)間：

　　承攬方：

　　代表人：

　　時(shí)間：

2022年加工承攬合同范本8

　　定做方： (稱(chēng)甲方) 承攬方： (稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價(jià)格及結算方式：

　　1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類(lèi)推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝?運費由甲方負責，裝車(chē)由乙方負責。

　　2.交貨時(shí)間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車(chē)。裝車(chē)時(shí)應按照規范要求進(jìn)行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的'疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現場(chǎng)質(zhì)量監理的合理要求制作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　4.甲方如現場(chǎng)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當地仲裁委員會(huì )仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

　　3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

　　開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：

　　賬號： 賬號：

2022年加工承攬合同范本9

　　認立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工 成品 編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供

　　承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其它

　�。ㄈ纾� .根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的.，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

　　代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

　　地址： 地址：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日訂

　　承攬加工合同（二）

　　現有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱(chēng)）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著(zhù)互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程項目

　　1、工程名稱(chēng)_____________________________________________

　　2、工程地點(diǎn)_____________________________________________

　　3、工程范圍_____________________________________________

　　4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

　　二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應在一個(gè)工作日內答復。不能答復的技術(shù)問(wèn)題乙方有權停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）

　　三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負責。

　　四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。

　　五、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣____________________元整，大寫(xiě)（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）

　　六、付款方式__________________

　　1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％。

　　3、加工件到達甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。

　　4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。

　　5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

　　七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、鋼材_________________

　　3、鋁材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、噴塑_________________

　　八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規章制度，服從甲方安

　　全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。

　　九、驗收：

　　甲方應在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。

　　十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變

　　更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。

　　乙方必須按照合同規定的時(shí)間內按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應賠償甲方總價(jià)的5‰，提前按照同等獎勵。

　　十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

　　十二、本合同共＿＿＿頁(yè)，附件共＿＿＿＿頁(yè)，一式_____份，雙方各持份

　　本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。

　�。ū竞贤�所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

　　甲方：（章） 乙方：（章）

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：

　　________年______月_____日

2022年加工承攬合同范本10

　　訂立合同雙方：

　　定作人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯(lián)絡(luò )人：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話(huà)：

　　承攬人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　承攬人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　承攬人營(yíng)業(yè)執照：

　　生產(chǎn)報刊亭許可證明：

　　承攬人機構地址：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　銀行開(kāi)戶(hù)許可證：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　帳戶(hù)：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關(guān)法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬(wàn)元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價(jià)格(價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報刊亭的單價(jià)為結算價(jià)，該結算價(jià)格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書(shū)報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線(xiàn)板、電表一塊，藍色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　�、�、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

　�、�、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運輸要求

　�、�、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運輸：乙方在交貨時(shí)，應對成品進(jìn)行包裝，并保證信報箱在運輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;

　�、�、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);

　�、�、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現問(wèn)題，_____年內免費進(jìn)行保修，超過(guò)_____年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的，需付工本費;

　�、�、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。

　�、�、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款，累積達到合同標的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的`帳戶(hù)撥付合同標的額35%的價(jià)款，累積達到合同標的額的95%。

　�、�、剩余的合同標的額5%(_____元)價(jià)款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

　�、�、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

　�、�、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;

　�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書(shū)面文字通知為準，口頭通知無(wú)效，報刊亭規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點(diǎn)：簽約日期：年月日

2022年加工承攬合同范本11

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方本著(zhù)平等互利經(jīng)過(guò)協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。

　　一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認，（詳見(jiàn)附件《雕花單價(jià)表》）。

　　二、甲方為乙方提供加工場(chǎng)地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。

　　五、乙方嚴格按照甲方提供的.樣品或設計圖紙進(jìn)行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。

　　六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。

　　七、甲方品質(zhì)管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品，乙方必須負責無(wú)條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。

　　八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認，方可結算加工費。

　　九、加工費按月結算。當月加工的產(chǎn)品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產(chǎn)品《過(guò)料單》交給甲方財務(wù)部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

　　八、違約責任：

　　1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價(jià)款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關(guān)損失賠償。

　　九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。

　　十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價(jià)為本合同的附件，視為合同的組成部分。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

　　甲方（簽名蓋章）：

　　乙方（簽名蓋章）：

　　__年__月__日

　　__年__月__日

2022年加工承攬合同范本12

　　簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂時(shí)間： 年 月 日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的'原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱(chēng)：

　　2、項目地點(diǎn)：

　　二、設備名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)

　　序號 貨物名稱(chēng) 規格 數量 單價(jià)：元/m2 備注

　　1 鋼質(zhì)防火門(mén) 甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫(xiě)）： （不含稅）

　　注：防火門(mén)：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門(mén)板為平板；按實(shí)際發(fā)生數量結算。

　　三、交貨日期：根據現場(chǎng)進(jìn)度交貨。

　　四、交貨地點(diǎn)：工地現場(chǎng)。

　　五、技術(shù)質(zhì)量要求：

　　1、產(chǎn)品執行防火門(mén)國家標準GB12955-20xx。

　　2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結束結清。

　　八、售后服務(wù)承諾

　　1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內，出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責免費維修。質(zhì)保期過(guò)后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的相關(guān)規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　年 月 日 年 月 日

2022年加工承攬合同范本13

　　合同編號：

　　發(fā)包方：永寧縣教育體育局?（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關(guān)法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價(jià)為最終標的。

　　第二條：制作書(shū)架的數量、規格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)／人民幣元）計取

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結算價(jià)，該結算價(jià)格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書(shū)架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書(shū)。

　　3、規格：圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架 ，規格型號：高xx年 月 日前全部交貨。

　�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運輸：乙方在交貨時(shí)，應對成品進(jìn)行包裝，并保證書(shū)架在運輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條 書(shū)架安裝及驗收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對制作的書(shū)架進(jìn)行安裝；

　�、�、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除 ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收）；

　�、�、乙方承諾為甲方制作的書(shū)架因質(zhì)量出現問(wèn)題， 年內免費進(jìn)行保修，超過(guò) 年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的，需付工本費；

　�、�、乙方承諾對甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內，甲方應向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30％的預付款。

　�、�、乙方交貨后 5日內，甲方再向乙方帳戶(hù)撥付合同標的額30％的價(jià)款，累積達到合同標的額的60％。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內，甲方再向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30％的價(jià)款，累積達到合同標的額的90％。

　�、�、剩余的合同標的額 0％價(jià)款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

　�、�、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的`違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

　�、�、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；

　�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁；

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作書(shū)架數量有變更的以書(shū)面文字通知為準，口頭通知無(wú)效，書(shū)架規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方（全稱(chēng)）（蓋章） 承包方（全稱(chēng)）（蓋章）

　　法定代表人 法定代表人

　　委托代理人 委托代理人

　　經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：

　　單位地址： 單位地址：

　　開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號： 賬號：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　傳真： 傳真：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　年月日

2022年加工承攬合同范本14

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________（價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的'期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話(huà)：________________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話(huà)：_________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

2022年加工承攬合同范本15

　　委托方：_________紡織器材廠(chǎng)(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(chǎng)(乙方)

　　1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期：

　　2.質(zhì)量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的'經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠(chǎng)

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠(chǎng)

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

【加工承攬合同】相關(guān)文章：

加工承攬合同10-31

承攬加工合同10-15

承攬加工合同【精選】07-18

承攬加工合同10-19

加工承攬合同10-01

加工承攬協(xié)議09-15

加工承攬合同集合10-11

承攬加工合同模板10-11

承攬加工櫥柜合同11-28

產(chǎn)品加工承攬合同12-13