會(huì )所裝修合同
隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強，合同的法律效力與日俱增，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規定的方式。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家整理的會(huì )所裝修合同，希望對大家有所幫助。
甲方(發(fā)包方)： 地址： 聯(lián)系電話(huà)： 身份證號：
乙方(承包方)： 地址： 聯(lián)系電話(huà)： 身份證號：
按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著(zhù)自愿、平等、誠信、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱(chēng)：
1.2 工程地點(diǎn)：
1.3 工程項目及承包范圍：整體裝修、裝飾、水電、設備安裝等(包括屋面扣板吊頂、墻地面、貼瓷磚、淋浴器安裝、管路鋪設、墻地面防水處理、室內隔斷砌筑、大白、窗臺、樓梯理石安裝、屋面爬梯處理、浴室洗衣房暖氣安裝、電器開(kāi)關(guān)安裝、燈具安裝、水箱安裝等)
1.4 工程內容：具體祥見(jiàn)《工程預算書(shū)》。
1.5 承包方式：包工包料
1.6 施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 天。
1.7 工程總額：人民幣 元整(小寫(xiě)： 元) 。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1 付款比例：
(1)工地開(kāi)工時(shí)支付款： 計 元
(2)木工進(jìn)場(chǎng)時(shí)支付款： 計 元
(3)油漆工進(jìn)場(chǎng)時(shí)支付款： 計 元
(4)工程竣工驗收合格后支付款： 計 元
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價(jià)變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在工程完工驗收之后2個(gè)自然日內一次性支付給乙方。
2.3工程施工期間，如甲方特殊要求，須乙方比合同工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用(費用額度根據工程具體情況由甲、乙雙方另行協(xié)商) 。
2.4 施工過(guò)程中，如甲方未按以上約定付款方式及時(shí)付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程總造價(jià)0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止，乙方因此而造成的損失應由甲方承擔。
2.5工程竣工辦理驗收移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時(shí)付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程尾款的0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。
2.6非甲方原因延誤工期，導致工程不能按約定進(jìn)度進(jìn)行時(shí)，甲方應付的工程款項，可根據實(shí)際情況經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，延期支付。
2.7甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署之委托人，否則，由此產(chǎn)生的一切后果有甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過(guò)程中，甲方要求修改個(gè)別設計方案的，須在該工程項目未正式施工前通知乙方施工管理員和/或設計師，乙方設計師須在接到通知3天內進(jìn)行修改，并通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延;
3.2施工項目中由甲方提供的裝飾材料，乙方須提前交付甲方，以便甲方及時(shí)準備資料：如因甲方準備材料不及時(shí)或不準備，延誤工期，工期順延;如因乙方不及時(shí)通知甲方準備材料，導致甲方不能及時(shí)和/或準備材料而延誤工期，工期不順延。
3.3施工過(guò)程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.4因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時(shí)，工期順延。
3.5工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。
3.6因甲方所屬物業(yè)管理部門(mén)原因導致的工期延誤，工期順延。
3.7因停水、停電、臺風(fēng)等客觀(guān)原因導致的工期延誤，工期順延。
3.8因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤，工期順延。
3.9以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按照工程總造價(jià)0.3%的標準向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪除部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》。已施工工程項目，甲方須按該項目總造價(jià)的50%，向乙方支付材料費、人工費，已完工工程項目，甲方須按該項目總造價(jià)的100%，向乙方支付材料費、人工費。
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書(shū)》所列明的材料品質(zhì)標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進(jìn)行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進(jìn)行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書(shū)》中所規定施工工藝及施工內容進(jìn)行施工。
5.3甲乙雙方按《江西省裝飾工程驗收標準》進(jìn)行施工質(zhì)量驗收。
5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開(kāi)出《工程驗收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》7日內，須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗收，如甲方在約定時(shí)間內不能及時(shí)進(jìn)行竣工工程驗收且超過(guò)7個(gè)自然日的視為驗收合格，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在7個(gè)自然日內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格30個(gè)自然日內付清所有結算款項。
6.2工程結算款內容包括：工程施工結算款、甲方付款滯期費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、扣減乙方工程延誤費等。
6.3甲方按規定時(shí)間支付完結算款項后，乙方開(kāi)具工程質(zhì)量保修單。
第七條 服務(wù)的約定
7.1施工過(guò)程中，乙方所屬工作人員有協(xié)同甲方進(jìn)行材料導購、材質(zhì)鑒別義務(wù)。
7.2工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開(kāi)具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。
7.3保修服務(wù)時(shí)間：工程竣工起次日的360個(gè)自然日內，即一年。
7.4保修內容及保修范圍：
7.4.1乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方實(shí)行全部免費保修;
7.4.2乙方以包工不包料形式進(jìn)行的施工項目因乙方施工工藝不當引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方實(shí)行全部免費保修(包括賠償甲方自購材料);
7.4.3乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質(zhì)量問(wèn)題、乙方以包工不包料形式進(jìn)行施工項目因材質(zhì)引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方實(shí)行有償保修，乙方代買(mǎi)裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。
7.5.4乙方施工項目超過(guò)保修期的，對甲方實(shí)行有償維護，收費內容為;材料費、人工費。
7.5.5合同簽訂之后，如單方毀約，毀約方須向對方支付合同總價(jià)的5%作為違約金。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。
8.2本合同履行過(guò)程中，因一方原因導致合同無(wú)法繼續履行的，應及時(shí)通知對方，并辦理合同終止結算手續，造成對方損失的，應予賠償。
8.3施工期間，乙方因施工耗用的施工現場(chǎng)水、電、氣費由甲方承擔。
8.4施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現場(chǎng)生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。
8.5施工完畢，乙方須對施工現場(chǎng)進(jìn)行清潔整理。
8.6由于不可抗力事件對合同的履行帶來(lái)一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
9.2向合同簽署地人民法院起訴，由法院裁定解決。
第十條 附則
10.1本合同一式二份，雙方各執一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方： 代表人： 簽署日期：
乙方： 代表人： 簽署日期：
【會(huì )所裝修合同】相關(guān)文章：
會(huì )所裝修合同03-09
會(huì )所裝修合同浴室裝修合同10-11
會(huì )所房屋裝修合同12-13
會(huì )所裝修合同5篇04-02
飯店會(huì )所裝修合同范本04-16
會(huì )所裝修合同（通用10篇）10-31
會(huì )所出租合同02-19
會(huì )所裝俢合同01-09
養生會(huì )所標語(yǔ)12-30