承攬的合同

　　隨著(zhù)人們法律意識的建立，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的承攬的合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承攬的合同1

　　甲方: （委托方）

　　乙方: （承攬方）

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。

　　1、名稱(chēng)：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

　　以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。

　　2、乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。

　　3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。

　　4、乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。

　　5、產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的'運輸車(chē)輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬(wàn)　元，由甲方承擔增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個(gè)月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　時(shí)間： 年 月 日

承攬的合同2

　　甲方：

　　法定代表人：職務(wù)：聯(lián)系方式：

　　身份證件：

　　乙方：

　　法定代表人：職務(wù)：聯(lián)系方式：

　　身份證件：

　　經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

　　一、承攬工程概況：

　　1、承攬工程地址：

　　2、工程承包總面積：，每平方米價(jià)款　元，工程總價(jià)款計　元。

　　3、承包方式：承攬方負責工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無(wú)償提供。

　　二、甲乙雙方的權利義務(wù)：

　　1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

　　2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

　　三、工程款支付方式：

　　1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積平方米，每平方米　　元。

　　2、所承攬的`防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

　　四、違約責任：

　　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外，應承擔工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

　　五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。

　　本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　20__年__月__日20__年__月__日

承攬的合同3

　　發(fā)包方： 江西�。撸哐b飾工程有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承包方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將 新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修 工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關(guān)規定，雙方本著(zhù)平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱(chēng)： 金鑫二手車(chē)公司二樓裝飾

　　2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）

　　3、工程標準：符合國家相關(guān)標準。

　　4、工程地點(diǎn)： 新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買(mǎi)）。

　　二、質(zhì)量技術(shù)要求

　　乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗收規范和質(zhì)量評定標準進(jìn)行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）

　　三、工程價(jià)款

　　合同總造價(jià)： （大寫(xiě)）（￥： 　元），本工程總價(jià)款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關(guān)稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買(mǎi)。若施工工程合同外變更和增加項目?jì)热莓a(chǎn)生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執行。

　　四、工期要求

　　年 月 日至 年 月 日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。

　　五、付款方式

　　裝修主材到場(chǎng)后，甲方支付乙方總工程款的 40% ，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。

　　六、雙方的權利和義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追綑嗬�和義務(wù)：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費。

　�。ǘ�）乙方權利和義務(wù)：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問(wèn)題，達到甲方施工驗收要求）。

　　2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的`一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。

　　3、負責施工現場(chǎng)安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時(shí)修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時(shí)，乙方應于3日內向甲方補足。

　　4、工程完工后出現的質(zhì)量問(wèn)題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。

　　5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權安排其他單位進(jìn)場(chǎng)施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價(jià)款中扣除。

　　6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

　　7、乙方應及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應及時(shí)書(shū)面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應順延。

　　2、乙方在施工期間，應及時(shí)通知甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項目監工 徐龍、張濤兩人 到現場(chǎng)監工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達到最好效果。

　　八、違約責任

　　雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時(shí)，按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價(jià)款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實(shí)際損失時(shí)，違約方應于3日內補足守約方的實(shí)際損失。

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本合同附件：工程用料、施工預決算單。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）：

　　地址： 地址：

　　聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：

　　年 月 日 年 月 日

承攬的合同4

　　甲方（定作人）： 乙方（承攬人）：

　　住址： 住址：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營(yíng)鎮大營(yíng)村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務(wù)

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進(jìn)度，乙方應提前5天通知甲方購買(mǎi)所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jì)韧夥蹓�，內外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。

　　二、質(zhì)量和工期要求

　　1、工期從20xx年3月1日開(kāi)始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

　　3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣93.00元。

　　2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后 工程過(guò)半支付 　元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內給付。

　　3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的'，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無(wú)法履行的，乙方應承擔違約金 　元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金 　元。

　　3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應當承擔違約金 　元。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協(xié)議

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

承攬的合同5

　　加承合（ ）字第 號

　　定作方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價(jià)

　　價(jià)款或酬金　元

　　金額：仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：________________________

　　三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。

　　2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的'，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。

　　九、本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________

　　帳號：__________________

　　_______年______月_____日

【承攬的合同】相關(guān)文章：

承攬合同12-21

承攬的合同10-21

【熱門(mén)】承攬的合同06-13

項目承攬合同05-23

【精】承攬的合同03-18

委托承攬合同03-24

房屋承攬合同04-01

實(shí)用的承攬合同10-01

運輸承攬合同03-03