工程施工合同書(shū)
隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同的類(lèi)型越來(lái)越多,合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢?下面是小編為大家收集的工程施工合同書(shū) ,希望對大家有所幫助。
工程施工合同書(shū) 1
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):________
根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規及湖南省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著(zhù)互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱(chēng):________
(二)工程地點(diǎn):________
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期 30天
4、工程造價(jià)
工程造價(jià)為: ________元整
5、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準:達到現行國家或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容):
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價(jià)
7.1 本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價(jià)[20__]406號《建設工程工程量清單計價(jià)規范》(GB50500-20__), 《湖南省建設工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價(jià)辦法》,20__《湖南省修繕定額》、20__《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20__《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動(dòng)態(tài)調整統一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價(jià)格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價(jià)[20__]237號文件綜合工資單價(jià)計取,材料價(jià)格按照施工同期《長(cháng)沙建設造價(jià)》預算價(jià),信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以長(cháng)沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時(shí)以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價(jià)的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價(jià)的97%,工程保修金留結算總價(jià)的3%,自工程驗收之日起滿(mǎn)一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒(méi)有約定的,案合同法及相關(guān)法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執行國家及當地有關(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規定及建設單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會(huì )綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當地建設行政主管部門(mén)調解,調解不成時(shí),雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關(guān)規定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過(guò)程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書(shū) 2
甲方(委托人): 合同編號:
乙方(施工方): 簽訂日期:
一、裝飾施工地點(diǎn):
二、根據國家有關(guān)法律規定,明確雙方的權利義務(wù),特簽定以下協(xié)議,以便共同遵守。
三、工程概況:
1、工程總價(jià):
2、裝修內容:
四、關(guān)于工程付款方式的約定:
1、自本合同雙方簽字生效后,甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣 元整,工程施工到油漆工進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方付乙方工程總造價(jià)人民幣即 _元整。質(zhì)量保修一年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時(shí)間造成停工及工期延誤,一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
五、工程施工變更:
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔變更產(chǎn)生的施工人工費用協(xié)議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔責任,工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果,由甲方負責,給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協(xié)商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預算要求,先付款后,乙方再施工。
六、違約責任:
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應進(jìn)行補償。
2、甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價(jià)款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續,需要乙方拆改原有建筑手續結構及設備管線(xiàn),乙方有權拒絕施工。
七、合同的終止:
1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
八、合同的生效:
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
九、解決合同糾紛方式:
本合同履行期間,雙方發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),雙方同意由仲裁委員會(huì )進(jìn)行了仲裁,若未達成,仲裁協(xié)議交當地法院裁決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書(shū) 3
單位:________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人:________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本工程承包事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方,包工包料施工,湖畔護坡全長(cháng)按________米計算。
第二條:施工方案
1、護坡
(1)、基底寬________米,厚________米,自下而上慢慢收至高度為_(kāi)_______米,受力部分需冷拉絲磚帶,外墻做磋沙(水泥標號為42.5,磚要好質(zhì)量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間,作進(jìn)出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實(shí),并在墻上加適量的漏水管。
第三條:合同工期
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定,工程期為_(kāi)_______日,暫定于自________年________月________日起至________年________月________日止,具體開(kāi)工時(shí)間由甲方下達開(kāi)工令后方可開(kāi)始施工。
2、若施工過(guò)程中發(fā)生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
第四條:價(jià)格及付款方式
1、工程總承包價(jià)為_(kāi)_______元。
3、付款方式:竣工驗收后付________元,除總金額的百分之五質(zhì)保金外,剩余部分________付,質(zhì)保金一年滿(mǎn)后付清(時(shí)間按驗收合格之日起計算)。
第五條:甲方義務(wù)
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調施工現場(chǎng)的臨時(shí)用水、用電等事宜。
第六條:乙方義務(wù)
1、承包人負責對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監督檢查,處理日常相關(guān)事宜,確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程,不得轉包他人。
第七條:施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過(guò)程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,均由乙方承擔。
第八條:驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標準》為依據。如驗收不合格,乙方應負責無(wú)償返工。
第九條:違約責任
1、甲方應按本合同約定及時(shí)支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過(guò)十天,甲方有權單方面解除合同。
第十條:其它
本合同于________年________月________日由雙方在 簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,一式 份,上方各執一份,上交 份。
發(fā)包單位(甲方)(蓋章)________________
授權代理人(簽字或蓋章):________________ 聯(lián)系電話(huà):________________
承包人(簽字或蓋章):________________ 聯(lián)系電話(huà):________________
________年________月________日
工程施工合同書(shū) 4
甲方:____________
乙方:____________
身份證號:__________________
經(jīng)甲乙雙方自愿協(xié)商,甲方將市場(chǎng)的破混混凝土地面、外運碎石、灰碴、鋪設管道、打混凝土地面工程交給乙方施工,具體事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂合同如下:
1、上述工程施工期:自___年___月___日工期15天,(雷雨天順延,乙方不得無(wú)故延誤工期的施工日期,需按約定時(shí)間完成)。
2、施工地點(diǎn):___________________________。
3、工程應符合國家質(zhì)量要求及規定,所需用的材料必須符合國家相關(guān)標準及合格證書(shū),施工結果須符合甲方要求,乙方對所施工項目認真細致地做好每一項工程,工程完工后做到現場(chǎng)清潔,無(wú)堆放垃圾。
4、工程量的核實(shí)與確認:工程結束后,由甲乙雙方共同對工程進(jìn)行驗收(包括工程質(zhì)量驗收及工程量的實(shí)際驗收)。
5、工程造價(jià):破混凝土、外運碎石灰碴、鋪設管道、打混凝土,每米700元(包括人工費及材料費)。壘泥下水道,沉淀井每個(gè)20__元(包括人工費及材料費)。下水道預測96米,沉淀井暫定6個(gè)(施工后按實(shí)際米數計算)。工程總造價(jià)約計79200元,大寫(xiě):柒萬(wàn)玖仟貳佰元整。
6、質(zhì)量要求:工程質(zhì)量達到省市建委對鋪設下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出現質(zhì)量問(wèn)題,(甲方使用過(guò)程中人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外),屬于乙方責任的,乙方無(wú)償保修,保修期為一年。施工過(guò)程中所出現的安全事故均由乙方承擔責任。
7、付款方式:乙方材料工人進(jìn)入工地后,甲方需支付乙方工程造價(jià)的20%,便于乙方備料,鋪設完管道付工程的40%,甲方驗收合格后,支付30%;保修期滿(mǎn)15日內支付10%。
8、其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,簽字生效。
甲方:________乙方:________
委托人:________委托人:________
________年___月___日
工程施工合同書(shū) 5
甲方:________
乙方:________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律、法規,結合##市本地區有關(guān)規定及我單位申請創(chuàng )建市級文明單位的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)的原則,甲、乙雙方就本工程實(shí)施事項協(xié)協(xié)商一致,簽定此合同:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):峒縣總工會(huì )辦公樓辦公樓一、二樓走廊內四周墻壁和雨棚頂批白,雨棚下方和臺階部位年久失修大理石更換工程;
2、施工面積:以實(shí)際測量為準;
二、承包范圍及內容
1、承包范圍:通過(guò)雙方商議,甲方擬將本單位辦公樓一、二樓走廊內四周墻壁批白和組織部、宣教部房間內四周墻壁粉刷工程承包給乙方。
2、承包方式:包工、包料(施工所有工具、用具由乙方自行解決,使用材料均達到國家規定標準);
三、工作內容:
1、單位辦公樓一、二樓走廊內四周墻壁粉刷和組織部、宣教部房間內四周墻壁及雨棚頂批白,雨棚下方和臺階部位年久失修大理石更換;
2、自身施工作業(yè)面、材料堆放地及堆放地至工作面通道內的文明施工,做到工完場(chǎng)清。
3、其它雙方約定的工作內容。
四、勞務(wù)報酬及支付
1、雙方約定勞務(wù)報酬或單價(jià)無(wú)論何種情況下都不再調整,均一次包死。
2、本協(xié)議所規定承包范圍內的工程單價(jià)及結算方式:
(1)內墻批白:________ 元/m2,實(shí)際面積________ m2,計金額________元(空方實(shí)算);
(2)更換大理石:________ 元/m2,實(shí)際面積________ m2,計金額________ 元;
工程款總計(大寫(xiě)):________ 元(小寫(xiě):________ 元)。 工程款的支付:乙方完成所有的工程量后,甲方驗收后30日內一次性付款給乙方。
五、工期
雙方約定工期為5天,每推遲一天罰款200元,實(shí)際以甲方的施工計劃安排為準。
六、工程質(zhì)量
整體工程施工質(zhì)量必須符合國家相關(guān)規范規定及甲方施工技術(shù)交底的要求,工程的面層,不得有爆灰和裂縫,表面光滑,平整。如驗收不合格,必須無(wú)條件返工,損失由乙方承擔。
七、安全文明施工
乙方必須按照安全操作規范進(jìn)行施工,承擔因乙方自身原因造成的事故責任和因此而發(fā)生的各項損失和賠償費用。
八、禁止轉包
乙方不得將本合同項下的分包內容轉包給他人。否則,甲方將扣除合同總價(jià)款的5%以此對乙方進(jìn)行懲罰。
九、終止合同規定:
乙方有下列情況之一者,甲方權終止合同,所做工程視其實(shí)際情況而定,但最高只能按50%工程量結算或無(wú)工程量結算。
1、質(zhì)量達不到工程驗收標準要求;
2、不服從甲方人員的指揮;
3、中途無(wú)故停工;
4、發(fā)生違法行為。
本合同一式兩份,甲、乙方各執一份。
甲方:________ 乙方:________
日期: ________日期:________
工程施工合同書(shū) 6
發(fā)包方(甲方):________承包方(乙方):________
為提高泵站品位,創(chuàng )造良好的工作環(huán)境,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方將________委托給乙方施工,為確保如期保質(zhì)完成本工程,雙方本著(zhù)互相支持、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點(diǎn):________________________________。
二、工程內容土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見(jiàn)圖紙)。
以上項目經(jīng)雙方會(huì )審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1.開(kāi)工日期:本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止,共________個(gè)日歷天。
2.施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
四、工程合同價(jià)款經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣:________________整。
若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程,則按實(shí)結算。
五、承建方式乙方對工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程材料,必須經(jīng)雙方確認方可進(jìn)料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價(jià)款的30%,即人民幣________整。
乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
2.待完成總工程80%后,甲方于3天內向乙方支付工程合同價(jià)款的30%,即人民幣________整。
3.工程竣工后,甲方于一周內向乙方支付工程合同價(jià)款的20%,即人民幣________整。
4.竣工驗收合格后一個(gè)月內,向乙方支付工程合同價(jià)款的10%,即人民幣________整。
七、工程質(zhì)量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關(guān)園林綠化施工規范進(jìn)行施工,完工后達到________級。
2.在施工過(guò)程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
3.乙方要確保施工現場(chǎng)清潔,及時(shí)清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關(guān)園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。
乙方須按甲方要求整改,并承擔因此造成的一切費用。
甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結算,并于________個(gè)工作日內結算完畢。
九、延期違約責任乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。
若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣________元。
若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書(shū)面要求,甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。
如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進(jìn)行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1.期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養期為十二個(gè)月,保養期從竣工驗收之日開(kāi)始計算,保養期滿(mǎn)后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
2.質(zhì)量要求:大樹(shù)及時(shí)支撐固定,栽植后及時(shí)澆水,及時(shí)中耕除草、施肥、修剪,及時(shí)防治病蟲(chóng)害,確保苗木正常生長(cháng)。
養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。
工程質(zhì)保期滿(mǎn),甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、合同份數本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執________份。
其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門(mén)存檔。
本合同未經(jīng)事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方代表(蓋章)________乙方代表(蓋章)________
合同簽訂日期:__________簽約地點(diǎn):______________
工程施工合同書(shū) 7
建設單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):________
施工單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就甲方委托乙方建造______綠化工程,簽訂以下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):____綠化工程。
2、工程地點(diǎn):________。
3、施工范圍:綠地面積______平方米(具體見(jiàn)______綠化設計圖)。以上項目均按雙方會(huì )審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、工期
1、開(kāi)工日期:本項目工程工期從________年________月________日起至________年________月________日止,共________天。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
三、工程合同價(jià)款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣:____元整。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程,則按實(shí)結算。
四、承建方式
1、乙方對綠化工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工所用的水電。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價(jià)款的30%,即人民幣:______萬(wàn)元整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
2、待工程竣工后,甲方于3天內向乙方支付工程合同價(jià)款的60%,即人民幣:______萬(wàn)元整。
3、竣工驗收合格后一個(gè)月內,向乙方支付工程合同價(jià)款的10%,即人民幣:______萬(wàn)元整。
4、工程所需交納的稅款已含在工程造價(jià)內,由乙方交納。
六、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關(guān)園林綠化施工規范進(jìn)行施工。
2、在施工過(guò)程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
七、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后三天內通知甲方,甲方在接到通知后五天內組織進(jìn)行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。甲方在驗收合格后依據合同、及增加工程的簽證清單進(jìn)行結算,并于三十個(gè)工作日內結算完畢。
八、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣200元;因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書(shū)面要求,甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進(jìn)行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
九、質(zhì)保期限
1、乙方按照施工圖保質(zhì)、保量、保工期、保安全完成施工任務(wù)?⒐を炇蘸笕齻(gè)月為綠化種植保養期,在保養期內出現質(zhì)量問(wèn)題,由乙方負責。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實(shí)各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、開(kāi)工前三天甲方負責向乙方提供施工場(chǎng)地(應符合三通一平要求),施工范圍內用水、電位置、測量的基線(xiàn)和水準點(diǎn)的位置,提供施工現場(chǎng)范圍內地下管網(wǎng)圖。若甲方未能及時(shí)提供施工場(chǎng)地,乙方有權順延施工工期。
4、甲方負責現場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調,以確保乙方施工進(jìn)度。
5、工程竣工后,乙方負責施工范圍內垃圾的清理,做到工完場(chǎng)清。
十、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿(mǎn),甲方將款項結清后合同即告終止。
十一、本合同壹式貳份,甲、乙方各執壹份,具同等法律效力。
合同履行中未盡事宜,應盡可能協(xié)商解決?裳a簽有關(guān)協(xié)議,補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方代表:_______
簽訂日期:_______
乙方代表:_______
簽訂日期:_______
工程施工合同書(shū) 8
發(fā)包方(以下稱(chēng)甲方):________
法定代表人:________
身份證號碼:________
承包方(以下稱(chēng)乙方):________
法定代表人:________
身份證號碼:________
依據《_____》等國家有關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙方按照自愿、平等互利和協(xié)商一致原則,就乙方在_________________項目中參與分項工程施工達成協(xié)議,為了明確雙方在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條、分項工程的基本情況
1、分項工程的名稱(chēng):________
2、分項工程的內容:________
3、分項工程的地點(diǎn):________
第二條、分項工程期限
本分項工程施工合同施工工期為_(kāi)_______天,即______年______月______日開(kāi)工,______年______月______日竣工。
開(kāi)工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
第三條、項工程價(jià)款、結算及付款方式
本合同為單價(jià)合同。甲方以完成分項工程細目產(chǎn)值(按“施工項目清單”的列項和單價(jià)計算,唯一計算方式)作為對乙方承擔工程的現場(chǎng)組織、施工作業(yè)、安全生產(chǎn)、完成及缺陷修復工作的報酬,應視為此費用中已經(jīng)考慮了乙方所完工程的一切費用(也包括前期施工準備、駐地建設、機械設備的調遣、臨時(shí)設施、便道修建、臨時(shí)用電線(xiàn)路架設營(yíng)業(yè)稅金等),除另有規定外,不另行計價(jià)。
第四條、建筑材料、設備的供應和采購
1、主材由甲方代供,實(shí)行總量控制,限額領(lǐng)料制度。乙方每月25日前向甲方報送下月材料使用計劃,甲方根據乙方工程量核實(shí)材料用量后,按乙方用料時(shí)間限額供應,材料供應價(jià)格不高于同期市場(chǎng)價(jià)格,材料費由乙方承擔。
2、經(jīng)甲方同意由乙方自行采購材料時(shí),必須是經(jīng)監理工程師和甲方同意的供貨廠(chǎng)家的合格產(chǎn)品,并符合技術(shù)規范和設計文件及質(zhì)量檢驗評定標準要求,方能用于本工程。
3、自采、地方性材料乙方必須按照甲方提供或指定的地點(diǎn)采集、購買(mǎi),并經(jīng)甲方鑒定,質(zhì)量合格后方可使用。
第五條、工程質(zhì)量管理及驗收
1、質(zhì)量標準:工程質(zhì)量符合___________________標準。
2、工程質(zhì)量驗收以施工圖紙、施工規范、質(zhì)量評定標準和建設單位有關(guān)文件為依據,要求分項工程合格率達到100%,分項工程綜合得分90分以上,總評工程質(zhì)量必須達到合格標準。
3、工程竣工驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依據,分期、分段進(jìn)行驗收。
4、乙方在分項工程完工后5日內,以書(shū)面通知甲方驗收,甲方應及時(shí)組織驗收。
第六條、安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第七條、違約責任
1、乙方未能按時(shí)竣工的,每延期一日應按工程總價(jià)款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無(wú)故延期_______日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣________元。
2、工程出現質(zhì)量問(wèn)題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
3、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
4、保密事項:
除法律規定或合同另有約定外,未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得將發(fā)包人提供的_________需要保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外,未經(jīng)承包人同意,發(fā)包人不得將承包人提供的_________保密的'資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。
第八條、爭議解決
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無(wú)法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第九條、簽訂地點(diǎn)
本合同在____________________________________簽訂。
第十條、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
第十一條、合同生效
本合同自___________________________生效。
第十二條、合同份數
本合同一式____份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執____份,承包人執____份。
發(fā)包人:________(公章)
法定代表人或其委托代理人:________(簽字)
組織機構代碼:________
地址:________
編碼:________
電話(huà):________
傳真:________
電子信箱:________
開(kāi)戶(hù)銀行:________
賬號:________
承包人:________(公章)
法定代表人或其委托代理人:________(簽字)
組織機構代碼:________
地址:________
編碼:________
電話(huà):________
傳真:________
電子信箱:________
開(kāi)戶(hù)銀行:________
賬號:________
工程施工合同書(shū) 9
發(fā)包方:鐵廠(chǎng)鎮
承包方:鎮安永久建筑工程有限責任第二分公司 經(jīng)過(guò)雙方商議確定鐵廠(chǎng)鎮鐵銅村天安移民搬遷基礎設施建設工程確定為鎮安永久建筑工程有限責任第二分公司。依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他相關(guān)法律,按照平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則,雙方就本工程建設事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執行。
一 ﹑工程概況
1.工程內容:鐵廠(chǎng)鎮鐵銅村天安移民搬遷基礎設施工程河堤建設:長(cháng)500米,底寬2米,面寬1米,高2.5米,共1875立方米
2.承包方式:發(fā)包方以包工包料的形式一次性承包給承包方,當地農民可參與做工。
3.工程期限:20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工,工期為60天。
4.工程價(jià)款:發(fā)包方以每立方150元,共28.12萬(wàn)元價(jià)格發(fā)包給承包方。
二、 工程要求: 開(kāi)鑿石方; 基礎清理; 回填土石方; 漿
砌卵石護坡。工程竣工后,經(jīng)雙方驗收后按實(shí)際 工程量結算。
三、 雙方責任: 1. 甲方負責向乙方提供施工方案圖紙一份,并負責指定施工路 段范圍,乙方必須在甲方指定范圍內進(jìn)行施工,超出指定范圍外的工程 量,甲方不予以計量。
2. 施工完畢后,甲方應及時(shí)組織檢查驗收。 3. 乙方應嚴格按照甲方提供圖紙及質(zhì)量標準進(jìn)行施工。施工現 場(chǎng)應服從甲方技術(shù)指導及縣級有關(guān)部門(mén)的監督檢查。 4. 工程所用材料如:水泥、砂子及卵石等應符合質(zhì)量標準。乙 方應提供相應材質(zhì)證明。
四、 安全措施: 乙方應采取必要的安全保障措施,確保施工現場(chǎng)作業(yè)人員及施工 路段的行車(chē)安全。如發(fā)生各種安全事故,由乙方承擔全部責任,甲方概 不負責
五、工程結算: 本工程采用完工后按實(shí)際工程量一次性結算。 工程全部完工驗收后 七天內甲、乙雙方辦理工程結算手續。結算完畢后一個(gè)月內付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作為質(zhì)量保證金,在缺陷責任期一年 后,甲方返還給乙方全部質(zhì)量保證金。
1.承包方必須嚴格按照發(fā)包方對工程質(zhì)量的標準要求組織施工,在規定工期內完成建設任務(wù),承包方不能按時(shí)完成工程建設內容的,承擔違約責任。
2.工程建設指揮部有權對工程質(zhì)量進(jìn)行監督,他們指出
的質(zhì)量問(wèn)題承包方必須立即進(jìn)行整改,如施工方不整改,建設指揮部有權停止其施工,并由承包方承擔因停工而造成的一切經(jīng)濟損失。
3.承包方必須嚴格按照本合同,嚴把質(zhì)量關(guān),因承包方施工不當造成的質(zhì)量問(wèn)題必須返工,所造成的一切費用由承包方承擔。
4.承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。
六、其它事項
1.工程建設因不可抗拒力造成工程延期承包方不負責任。
2.本合同以外工程量按照實(shí)際費用結算。
3.承包方若不按期完工,違約金每天按工程總造價(jià)千分之五計算,發(fā)包方將在總價(jià)款中扣除。
4.本合同一式四份,發(fā)包方承包方各持二份。
5.本合同自簽訂之日起正式生效。
發(fā)包方(蓋章):
法定代表
人(簽字):
承包方(蓋章):
承包方代表(簽字):
簽訂日期:二○一一年六月三十日
工程施工合同書(shū) 10
簽訂時(shí)間: 年 月 日
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,遵循平等、自愿、公平的原則。結合本工程實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱(chēng):20xx年 xxx路生命安全防護工程
二、施工范圍與內容:
xxx路段,道路安全標牌、標志、道口標注、警示樁、標線(xiàn)、振動(dòng)標線(xiàn)的施工與安裝。
三、工程工期:乙方按甲方要求在規定時(shí)間內完成施工項目工程。
四、合同價(jià)款:大寫(xiě):小寫(xiě):本合同為固定單價(jià)。本工程按日照市規劃建筑設計院設計圖為依據,工程量以實(shí)際為準。
五、結算與付款方式:
合同簽訂并施工完畢后,甲方需以電匯方式付款給乙方合同價(jià)款80%,余款20%半年內付清。
六、維修:
乙方按GB5768—20xx“道路交通標志和標線(xiàn)”標準、按規范要求,進(jìn)行質(zhì)量自檢并接受甲方的監督檢查,如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的損失,由乙方無(wú)條件予以維修或更換。如因不可抗力,如自然災害或人為故障造成的損壞,乙方不負責維修。
七、權利與施工要求:
1、甲方有權對乙方工程質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、保障措施等施工內容全程監督檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對乙方提出整改意見(jiàn),乙方應積極采取措施按照甲方和設計要求進(jìn)行整改。
2、 甲方需向乙方提供施工沿線(xiàn)施工點(diǎn)地下管網(wǎng)、供水、供暖及地下光纜等線(xiàn)路分布圖,因圖紙不詳導致乙方對施工地點(diǎn)地下管網(wǎng)、供水暖及地下光纜等線(xiàn)路造成的損壞,由甲方承擔。
3、 乙方必須嚴格按照甲方設計要求和GB5768—20xx“道路交通標志和標線(xiàn)”標準要求制作并施工,確保工程質(zhì)量。
4、 乙方必須在施工現場(chǎng)設置明顯的施工標志,施工人員必須正確佩帶勞動(dòng)安全防護用品,防止施工過(guò)程中交通事故的發(fā)生,正常施工過(guò)程中出現的安全事故與甲方無(wú)關(guān)。
5、 乙方必須合理安排各項工作,保證按期完成施工項目。
八、變更:
1、 因甲方原因而造成合同中所列施工項目在數量、質(zhì)量、品種、服務(wù)上的變化,導致費用的增加,其費用增加部分由甲方支付。
2、 因乙方原因而造成合同中所列施工項目在數量、質(zhì)量、品種、服務(wù)上的變化,導致費用的增加,其費用增加部分由乙方支付。
3、 乙方應按照國標GB5768—20xx“道路交通標志和標線(xiàn)”標準要求施工,因乙方未按要求施工而導致的質(zhì)量及其它相關(guān)問(wèn)題,由乙方承擔。
九、仲裁:
凡有關(guān)本合同或執行本合同而發(fā)生的一切爭議,應通過(guò)協(xié)商解決;如不能解決,則可向有關(guān)部門(mén)提請仲裁,該仲裁委員會(huì )作出的仲 裁是最終的,甲、乙雙方均應受其約束,仲裁費用由敗訴方承擔。
十、未盡事宜:
甲、乙雙方本著(zhù)友好合作的目的,進(jìn)行協(xié)商解決,如因國家政策調整或與國家政策法規不符,以國家政策為準。
十一、相關(guān)技術(shù)、施工及更改文本均為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效:
本合同甲、乙雙方代表簽字之日起生效,本合同生效后,甲、乙雙方均有義務(wù)嚴格履行本合同規定的各項條款和條件。
十三、本合同一式六份,甲、乙雙方各執一份存查。
甲 方:
法定代表人:
委托代理人:
電 話(huà):
乙 方:
法定代表人:
委托代理人:
電 話(huà):
年 月 日
工程施工合同書(shū) 11
建設單位(甲方):________
施工承包單位(乙方):________
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng )造條件,搞好配合協(xié)作,按時(shí)保質(zhì)保量地完成工程任務(wù),經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
工程名稱(chēng):________質(zhì)量要求: ________工程造價(jià):________本合同全部工程施工預算造價(jià)為人民幣 ¥:________ 元 工程期限: ________年________ 月________ 日起至 ________年________ 月________ 日止甲乙雙方的責任與權利:
一、甲方在開(kāi)工前應解決施工用地,解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;組織設計交底;乙方必須按甲方要求施工。
二、乙方在開(kāi)工前應組織有關(guān)人員研究參與設計交底;做好施工預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進(jìn)行施工場(chǎng)地的平整,施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時(shí)設施,安排施工總進(jìn)度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
三、乙方在組織施工中必須堅持"質(zhì)量第一"的方針,要根據國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;在組織施工中不得隨意變更設計,如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進(jìn)場(chǎng)等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,主動(dòng)配合甲方完成驗收工作后方可進(jìn)行下一個(gè)施工環(huán)節。
五、在組織施工過(guò)程中,乙方應對施工現場(chǎng)人員進(jìn)行安全教育,做好設施安全防護,如果乙方因疏于防范、操作不規范造成安全事故的均由乙方負全責。
六、在組織施工過(guò)程中應科學(xué)規范、統籌安排。如因技術(shù)原因或操作不規范導致原材料浪費,乙方應承擔責任如數償還相關(guān)費用。
合同份數及相關(guān)說(shuō)明:
一、本合同一式兩份,甲乙方各執一份;
二、本合同自雙方簽訂之日生效。
三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關(guān)規定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
建設單位(甲方)簽章:________
施工單位(乙方法人)簽字:________
______年____月____日
工程施工合同書(shū) 12
建設單位:(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位: (簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、工程概況:(包括工程的名稱(chēng)、地點(diǎn)、鋼構面積等內容)腐木地板。
二、工程承包方式: 包 工包料包質(zhì)量包安全
三、工程材料確認: 圖紙上標示的有些材料規格市場(chǎng)上沒(méi)有 ,由甲乙雙方協(xié)商確定。100*250方通更換成100*200方通 。因市場(chǎng)上木型材的特殊性,
四、工程日期: 10天
五、工程質(zhì)量:嚴格按甲方提供的圖紙施工,工程質(zhì)量必須達同行業(yè)驗評之合格標準。
七、工程驗收方式:
工程竣工之后(指本項目鋼結構子分部工程),根據圖紙和合同要求,甲方應當在竣工10日內組織驗收并簽注驗收報告,辦理結算。未經(jīng)驗收,不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式: 合同鑒定日甲方 付給乙方 預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。 甲方若逾期付款,按日萬(wàn)分之五支付滯納金,并承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。
九、保修內容和期限 一年 。
十、雙方的其它義務(wù): 所以廊架上的80*200防腐木 ,足只有80*185。 六、工程造價(jià): 合計18710 元。(壹萬(wàn)捌仟柒百壹拾元)
甲方義務(wù):
1、用地和施工許可證:
2、施工現場(chǎng)應具備開(kāi)工條件,并保證路通、電通、水通等施工進(jìn)場(chǎng)條件。
3、甲方駐工地代表應當深入施工現場(chǎng),對乙方的進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗收,檢查各分項工程施工質(zhì)量,保持與乙方工地負責人的溝通,搞好協(xié)作,一旦發(fā)現問(wèn)題,應及時(shí)指出并督促整改,在乙方提出書(shū)面報驗后,及時(shí)組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為 高經(jīng)理 。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等,除工期順延外,另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天 元,機械按每臺班 元計算。)
乙方的義務(wù):
1、必須使用符合規定的各種原材料,確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負責,甲方不負任何責任,但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。
十一、 違約責任:
本合同自愿訂立,簽字生效,若一方違反,應按合同總價(jià)款 5% 支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜,須雙方協(xié)商,訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同同等生效。
十三、本合同一式 2 份,雙方各執 1 份,簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
住所:
住所:
電話(huà):
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)行:
開(kāi)戶(hù)行:
銀行帳號:
銀行帳號:
簽訂合同時(shí)間:
工程施工合同書(shū) 13
房主人________
承建人________
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑法》的有關(guān)規定,結合本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、建筑項目:私人住宅主體工程。
二、建筑面積及房屋方位:
三、承建方式及施工準備:
1、甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方必須按合同施工,提供以下建筑材料,所有材料必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程。
、诺夭凵疃1000,外包圍寬度1600,內三墻寬度1800,主鋼筋12,混凝土高度250,副鋼筋8,間距________;以上所用鋼筋應用標準沙鋼或永鋼,水泥用常熟金貓425#標準水泥。
、频亓喝α毫⒅鶠榈譥_______,中間________,頂________,間距180-200,鋼筋混凝土上面有________的地梁。鋼筋用標準沙鋼或永鋼,水泥用常熟金貓425#標準水泥。
、侨α海篲_______,鋼筋用標準沙鋼或永鋼,水泥用常熟金貓425#標準水泥。墻體的高度和門(mén)窗位置大小根據圖紙確定,如無(wú)圖紙根據雙方協(xié)商決定。
、葮敲,樓梯一次性現澆,樓板厚度不小于120,鋼筋雙層網(wǎng)8;樓板承重梁:________,鋼筋25.鋼筋用標準沙鋼或永鋼,水泥用常熟金貓425#標準水泥。
、蓸敲嫖蓓斈绢^橫條小頭不小于180,掛瓦條3_4,屋面板厚度不低于25,屋面用防水油氈。油毛氈用牌標準油毛氈,厚度3-4.
、使こ讨杏玫降乃悬S沙用中沙和粗沙,不允許用細沙;石子用符合標準的石子;磚頭用質(zhì)量?jì)?yōu)良符合標準的磚頭,其它副料也應用符合標準的材料。乙方應做到水泥與其它材料配比合理,所有材料不得影響工程質(zhì)量。
、顺姶辶霞鞍惭b,門(mén)窗材料及安裝由甲方負責;衛生間,廚房的貼面,以及圍墻波形瓦和外墻涂料,防水涂料由甲方提供材料,乙方負責施工。除此條以外的任何材料及人工都包含在工程總價(jià)內。乙方不得在工程期間任意加價(jià),或未經(jīng)甲方同意擅自更改材料及工程結構,由此所產(chǎn)生的一切后果由乙方負責。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動(dòng)器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,必須備有遮雨帆布,避免在搗制樓面時(shí)下雨影響樓面質(zhì)量。
四、建房工期:建房工期為150天。
五、承建工程價(jià)格及付款方式:
1.本住宅工程總造價(jià)為18.6萬(wàn)元人民幣,大寫(xiě):拾捌萬(wàn)陸仟元整。
2.付款方式:
開(kāi)工時(shí)首付3萬(wàn),基礎完成并經(jīng)甲方驗收合格后付2萬(wàn),第一層樓面完工并經(jīng)甲方驗收合格后付4萬(wàn),第二層樓面完工并經(jīng)甲方驗收合格后付2萬(wàn),屋面封頂并經(jīng)甲方驗收合格后付3萬(wàn),工程竣工后并經(jīng)甲方驗收合格后付2萬(wàn),其余款項工程竣工一年后付清。
六、施工安全要求
1、乙方明確自己有與承攬建設的私人住宅工程相應的建筑資質(zhì),而且明確其施工人員也具有相應的執業(yè)資格和資歷,以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。
2、乙方必須重點(diǎn)抓好工程的質(zhì)量和安全施工,嚴格按照抗震安居房屋建設標準建房,在施工期間,以確保工程質(zhì)量和安全,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時(shí)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規范和技術(shù)要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過(guò)程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類(lèi)情況出現,責任與甲方無(wú)關(guān)。
4.乙方負責辦好勞動(dòng)保險,施工中如發(fā)生事故,由乙方負責,甲方不承擔另何責任。
七、工程質(zhì)量。
1、乙方按甲方提供的圖紙施工,若發(fā)現圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。
2、工程質(zhì)量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房后的墻體、窗戶(hù)安裝、門(mén)等要做到平整、光滑,墻磚、地板鋪設要做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標準。
3、因乙方方面自身原因達不到工程質(zhì)量合格條件,乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作,并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質(zhì)量違約責任。
4、工程質(zhì)量不符合合同規定的,乙方負責無(wú)償修理或返工。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無(wú)償修理、返工或重作;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議,當事人雙方應及時(shí)協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可申請各級城鄉建設委員會(huì )或雙方上級業(yè)務(wù)主管部門(mén),進(jìn)行調解;解決不了的,可選擇下述第項處理:
向建筑物所在地的仲裁委員會(huì )申請仲裁,
直接向人民法院起訴。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效,結清工程款后終止。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字:________
乙方簽字:________
日期:________
工程施工合同書(shū) 14
工程名稱(chēng):
甲方:_______
乙方:_______
____年__月__日
一、合同協(xié)議書(shū)
甲方____為興建____工程,接受了乙方____對本工程的投標,為明確雙方的責任、權利及義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議:
1.本協(xié)議書(shū)中的名詞和用語(yǔ)均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
2.下列文件構成整個(gè)合同不可分割的整體,各文件相互補充,若有不明確或不一致之處,以下列次序在先者為準。
(1)雙方商定的補充協(xié)議或合同期內經(jīng)雙方簽署的備忘錄;
(2)合同協(xié)議書(shū);
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;
(4)合同專(zhuān)用條款;
(5)合同通用條款;
(6)中標通知書(shū)、投標書(shū)和招標書(shū);
(7)與本合同有關(guān)的其他文件。
3.本合同總價(jià)款為人民幣____萬(wàn)元。
4.本合同工程的施工期為_(kāi)___個(gè)月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。
5.甲、乙方雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務(wù)。
6.本協(xié)議書(shū)由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經(jīng)竣工驗收合格、保修期滿(mǎn)、合同總價(jià)款及保修金結清的合同終止。
7.本協(xié)議書(shū)正本二份,雙方各執一份,具有同等法律效力;副本___份,雙方各執___份,當副本與正本不一致時(shí),以正本為準。
甲方:_______ 乙方:__________
法定代表人:____ 法定代表人:_______
或 或
其授權的代理人:__ 其授權的代理人:_____
簽字日期:_____ 簽字日期:________
單位地址:_____ 單位地址:________
聯(lián)系電話(huà):_____ 聯(lián)系電話(huà):________
傳真:_______ 傳真:__________
郵政編碼:_____ 郵政編碼:________
開(kāi)戶(hù)銀行:_____ 開(kāi)戶(hù)銀行:________
帳號:_______ 帳號:__________
簽約日期:_____
簽約地點(diǎn):_____
工程施工合同書(shū) 15
發(fā)包方:________(甲方)
承包方:________(乙方)
發(fā)包方擬實(shí)施流域水電站開(kāi)發(fā)工程總承包,發(fā)包方與承包方于________年________月________日在友好協(xié)商,達成施工協(xié)議,接收承包方的合同價(jià)約叁億人民幣(以實(shí)際結算工程量為準)作為工程施工、完成和修補缺陷等的投標價(jià),達成如下施工協(xié)議:
1、計價(jià)方式;工程項目單價(jià)采用《四川省水利水電建筑工程預算定額》為計算依據(二級一類(lèi)取費計算),材料費、人工費采用工程價(jià)所在地每季度公布的價(jià)格調差計算,工程完工驗收標準按07標準執行驗收。
2、由承包方向發(fā)包方交納履約保證金3000萬(wàn)元。
支付方式和期限:
(1)、在簽訂本協(xié)議書(shū)當日支付1000萬(wàn)元,本合同自發(fā)包方收到該履約保證金生效,逾期未支付該筆款項本協(xié)議不生效;
(2)、自承包方接到進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起三個(gè)工作日內支付1000萬(wàn)元;
(3)、余款1000萬(wàn)元在承包方收到開(kāi)工令之日起三個(gè)工作日內支付1000萬(wàn)元。
發(fā)包人不接收銀行履約保證金保函。
承包人支付的履約保證金擔保合同履行的期限在發(fā)包人頒發(fā)保修責任終止證書(shū)前一直有效。
發(fā)包人應在保修責任終止證書(shū)頒發(fā)后15天內將履約保證金無(wú)息退還給承包人。
3、本工程安全文明施工費另計,取費率為工程總價(jià)的15%,臨時(shí)工程費用為工程總價(jià)的8%,據實(shí)結算。
4、本合同自發(fā)包方收到第一筆履約保證金生效。
5、每月的工程進(jìn)度款承包方在收到承包方報送的價(jià)款結算申請
書(shū)及相關(guān)資料后七日內完成審核。
承包方每月25號申報當月工程量,次月10號內發(fā)包方審核完畢并支付工程量的85%工程進(jìn)度款。
雙方按此方式結算至工程完工。
工程竣工后發(fā)包方扣除工程款總價(jià)的5%作為工程質(zhì)保金,工程尾款在工程完工一個(gè)月之內支付給承包方,質(zhì)保金在工程竣工一年后(驗收合格)支付給承包方。
6、發(fā)包方必須保證承包人中標,如果承包人未能中標,則由發(fā)
包人賠償承包人損失費1000萬(wàn)元人民幣。
7、如果承包方入場(chǎng)施工后,沒(méi)有墊資20__萬(wàn)元工程款的,則承
包方向發(fā)包方賠償1000萬(wàn)人民幣損失。
8、如果發(fā)包方不能按約定支付工程款,承包方不得以此為由停
工,但發(fā)包方應向承包方支付資金占用損失。
發(fā)包方如果未支付進(jìn)度款超過(guò)1個(gè)月,發(fā)包方應向承包方按欠付工程進(jìn)度款承擔利息(銀行貸款利息的3倍)并以水電站的產(chǎn)權作抵押。
9、炸材購買(mǎi)、管理由發(fā)包方統一購買(mǎi)保管,承包方在發(fā)包方庫
房領(lǐng)用,價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計算(在工程款中扣除)。
10、承包方保證按照合同規定全面完成各項承包工作,并承擔合
同規定的承包方的全部責任和義務(wù)。
11、施工期間承包方原因造成的安全事故含法律責任均由承包方承
擔,未經(jīng)發(fā)包方認可承包方不得私自停工,不得轉包、分包。
民工保證金由承包方繳納和承擔。
本工程總工期為30個(gè)月。
在30個(gè)月完不成每月罰款200萬(wàn),提前
完工一個(gè)月獎勵200萬(wàn),以此類(lèi)推。
12、本協(xié)議為自愿協(xié)議,招投標程序完善后雙方補充協(xié)議或其他文
書(shū)對合同進(jìn)行完善,如有異議以本合同為準。
13、本合同書(shū)一式六份(其中正本兩份,副本四份),發(fā)包方執叁
份(包括正本一份),承包方執叁份(包括正本一份)。
發(fā)包方:________承包方:________
法定代表人:________法定代表人:________
簽字日期:________
【工程施工合同書(shū)】相關(guān)文章:
工程施工合同書(shū)12-02
工程施工合同書(shū)11-12
工程施工的合同書(shū)01-23
小工程施工合同書(shū)08-14
關(guān)于工程施工合同書(shū)08-15
工程施工合同書(shū)范文01-09
建設工程施工合同書(shū)11-09
裝飾工程施工合同書(shū)10-23
2018工程施工合同書(shū)12-26