- 相關(guān)推薦
光伏安裝項目合同范本
隨著(zhù)人們法律意識的加強，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的光伏安裝項目合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
光伏安裝項目合同范本1
發(fā)包方（甲方）：______
承包方（乙方）：______
按照《_______合同法》，結合本工程實(shí)際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、工程概況
工程名稱(chēng)：____
工程地點(diǎn)：____
承包內容：支架安裝（包含（前后）立柱的焊接、支架安裝、組件安裝）、材料裝卸等，不含太陽(yáng)能發(fā)電板調試工作。
承包方式：______
包工不包料（含裝卸費）
工期：______
開(kāi)工日期：____年____月____日
實(shí)際施工天數：____天
工程質(zhì)量：______
合同價(jià)款（人民幣大寫(xiě)）：____
安裝費按太陽(yáng)能光伏發(fā)電板____元/W計算，材料裝卸費按____元計算。
2、雙方工作
甲方工作
甲方派技術(shù)人員現場(chǎng)指導安裝，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
指派為甲方駐工地代表，負責對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
乙方工作
嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。
指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ�、設備管線(xiàn)等不受破壞，做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾清運等工作。
施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線(xiàn)。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
3、工程價(jià)款及結算
根據甲方提供的施工圖紙功率為_(kāi)___萬(wàn)瓦，安裝費用為_(kāi)___元（不含裝卸及搬運費）。
安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。
本工程無(wú)保修金，不含稅。
4、違約責任
甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內容履行自己的`各項義務(wù)致使合同無(wú)法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。
乙方應妥善保護甲方提供的設備，如造成損失，應照價(jià)賠償。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。
5、附則
本合同一式兩份，雙方各執一份，均具同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏安裝項目合同范本2
甲方（委托人）：_________________乙方（居間人）：_________________
聯(lián)系地址：_________________聯(lián)系地址：_________________
法定代表人身份證：_________________身份證：_________________
甲乙雙方根據《_合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價(jià)有償的原則，達成如下協(xié)議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱(chēng)該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書(shū)面的工程承包施工合同。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供真實(shí)的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料；負責和建設單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù)，與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時(shí)支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實(shí)可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進(jìn)行合同談判期間，應盡到作為居間人的.慎謹和誠實(shí)義務(wù)。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的____%（即人民幣____萬(wàn)元，大寫(xiě)：_________________萬(wàn)元）。
2、居間報酬結算方式：_________________
居間報酬總金額為人民幣____萬(wàn)元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款（即工程總造價(jià)的____%）到賬后，次日將報酬總額中的萬(wàn)（大寫(xiě)：_________________元整）以現金形式支付予居間人；其后在叁個(gè)月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶(hù)，也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至____年____月____日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動(dòng)終止。
2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí)，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線(xiàn)留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫(xiě)，具真實(shí)性及法律效力。
合同簽訂地：_________________
乙方指定賬戶(hù)戶(hù)名：_________________
乙方指定賬戶(hù)賬號及開(kāi)戶(hù)行：_________________
甲方：_________________（蓋章）：_________________乙方（蓋章）：_________________
光伏安裝項目合同范本3
發(fā)包方（以下稱(chēng)甲方）：__________________________
承包方（以下稱(chēng)乙方）：__________________________
根據《_建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規，為明確雙方在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱(chēng)：_______________________________________
二、工程地點(diǎn)：_______________________________________
三、承包方式：_______________________________________
第二條工程期限
合同工期總日歷天數_______天
第三條工程價(jià)款、結算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______________元/組（一組24塊電池板）。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進(jìn)行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場(chǎng)進(jìn)行核對，達到標準的按單價(jià)_________安裝組數進(jìn)行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關(guān)工程費用。
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現場(chǎng)零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護，如現場(chǎng)發(fā)生破損，乙方需無(wú)條件進(jìn)行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進(jìn)行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的'，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方（簽章）：______________乙方（簽章）：______________
_________年________月______日_________年________月______日
【光伏安裝項目合同】相關(guān)文章：
光伏發(fā)電安裝合同12-27
光伏安裝項目合同02-25
光伏項目委托施工合同范本02-07
光伏項目施工合同（通用11篇）08-17
光伏全款安裝合同范本（通用11篇）07-07
光伏項目合同范本（通用12篇）06-17
光伏發(fā)電合同12-01
光伏居間的合同01-08
光伏項目技術(shù)管理規章制度06-01