- 裝飾合同 推薦度:
- 家庭裝飾合同 推薦度:
- 裝飾工程合同 推薦度:
- 裝飾維修合同 推薦度:
- 裝飾合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
關(guān)于裝飾合同集錦6篇
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同對我們的幫助越來(lái)越大,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編為大家收集的裝飾合同6篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾合同 篇1
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):______
委托處理人(姓名):______單位:____住所地址:___聯(lián)系電話(huà):____
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):___單位名稱(chēng):___營(yíng)業(yè)執照號:___注冊地址:____
法定代表人:_________
委托代表人:_________
本工程設計人:_________
施工隊負責人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):_________
1.2 工程內容及做法(見(jiàn)附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第____種承包方式: (1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表); (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限___天; 開(kāi)工日期___天___月___日; 竣工日期___天___月___日;
1.5 合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)_________元 金額大寫(xiě):_________ (詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單)
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供: 1、甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙); 2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費___元由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
第四條 甲方工作
4.1 開(kāi)工前____天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的.非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續; 4.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第六條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(見(jiàn)附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料供應
7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見(jiàn)附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗收。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延: 1、工程量變化或設計變更; 2、不可抗力; 3、甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
8.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第九條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程質(zhì)量按下列第___項標準執行: (1)《北京市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收規定》 (2)其它規定:__施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由甲方負責。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收: 1、___2、___3、__ 乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表
裝飾合同 篇2
答辯人:
身份證號碼:
地址:
被答辯人:
身份證號碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規定:雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害,雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身?yè)p害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當、疏于監督管理的過(guò)錯,應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過(guò)錯
作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒(méi)有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過(guò)錯,應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條規定:承攬人在完成工作過(guò)程中對第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過(guò)失的,應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的'房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒(méi)有在勞動(dòng)部門(mén)申請從業(yè)資質(zhì),沒(méi)有提供相應的資質(zhì)證書(shū),但被告黃余明已經(jīng)從事室內裝修的承包事務(wù)多年,亦曾承包過(guò)類(lèi)似工程而具備相當施工經(jīng)驗,因此,答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質(zhì)的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。
根據上述法律規定,答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人,而且盡到選任的注意義務(wù),不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過(guò)失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身?yè)p害的,發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒(méi)有相應資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的,應當與雇主承擔連帶賠償責任!钡谴疝q人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明,兩者之間應定性為承攬合同關(guān)系,而非建設工程合同關(guān)系,我國法律目前沒(méi)有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象,因此本案不適用該條法規的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)資質(zhì)審查,取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū),并在其資質(zhì)等級許可的范圍內承攬工程”的規定,但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的,在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》(國發(fā)[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規定,已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現今并沒(méi)有相關(guān)法律法規規定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì),也沒(méi)有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過(guò)失,即便過(guò)失成立,法院也應當按照選任過(guò)失的大小,將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來(lái),而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
裝飾合同 篇3
甲方:
乙方:
甲方將人信陽(yáng)光青年城17棟1門(mén)1602號房屋全權委托乙方進(jìn)行家庭裝飾,乙方為甲方制定了全額為叁萬(wàn)玖仟叁佰叁拾肆元(¥39334.00元)的`家庭工程預算單,甲方認真閱讀后認可乙方制定的家庭裝飾工程預算單,并同意實(shí)施該項工程,雙方協(xié)定如下:
一、工程施工前,甲方首先支付乙方30%全額工程款壹萬(wàn)壹仟捌佰元(¥11800.00元);
二、工程施工中段,甲方再度支付乙方65%全額工程款貳萬(wàn)伍仟伍佰陸拾柒元(¥25567.00元)。
三、工程施工結束后,甲方驗收全部工程,合格滿(mǎn)意后再將余下的5%全額工程款壹仟玖佰陸拾陸元(¥1966.00元)支付于乙方。
四、施工具體內容以家庭裝飾工程預算單為準,如有問(wèn)題,雙方可協(xié)商解決。
五、雙方不得以任何與工程無(wú)關(guān)的理由單方面終止合同,如有違約,違約方需支付兩萬(wàn)元違約金于另一方。
六、本合同一式兩份,雙方各執一份,簽字生效。
甲方: 乙方:
年月日:
裝飾合同 篇4
發(fā)包人(甲方):_______________
住所:______________________
電話(huà):____________ 傳真:____________
委托代理人:________________
電話(huà):____________ 傳真:____________
承包人(乙方):_______________
住所:______________________
電話(huà):____________ 傳真:____________
法定代表人:________________電話(huà):____________
本工程設計人:______________電話(huà):____________
施工隊負責人:______________電話(huà):____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱(chēng)工程),達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1。 工程名稱(chēng):__________________________________。
2、工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
。1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
。ǜ郊唇(jīng)雙方當事人簽確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫(xiě))____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開(kāi)工前 天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2。 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4。 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5。 對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6。 嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7。 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
第五條 關(guān)于工期
1。 工程期限____________ 天,開(kāi)工日期 年____________ 月____________日,竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時(shí)、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3。 因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
。1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭等不可抗力的;
。2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;
。3)因與甲方和乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(。﹨^的管理機構和隔壁鄰居的無(wú)理行為;
。4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時(shí)間浪費;
。5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關(guān)于材料供應和保管
1。 任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時(shí)、按量運送到施工現場(chǎng),并通知對方當事人驗收簽確認。
2。 對一方提供的任何材料和設備,如不符質(zhì)量要求或規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3。 材料和設備進(jìn)場(chǎng)后,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過(guò)程中的正常消耗除外。
第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗收
1。 工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb 50327—XX)為質(zhì)量評定驗收標準。
2。 甲、乙方雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時(shí)參加驗收的,工期應予順延。
3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導致的工程質(zhì)量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4。 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收,并辦理驗收移交手續。
5。 驗收時(shí),工程項目合格率達到____________ %時(shí)(以上程價(jià)款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。
6。 乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個(gè)別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的`,以國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構的規定為準。
7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條 關(guān)于工程價(jià)款及結算
1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款:
。1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數____________ 支付階段或時(shí)間____________ 支付金額
第一次______________________ 支付____________ 元;
第二次______________________ 支付____________ 元;
第三次______________________ 支付____________ 元;
第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價(jià)的5%,約____________ 元。
。2)其他支付方式:______________________ 。
2。 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結算:
。1)固定價(jià)格,本工程總價(jià)款為_(kāi)___________元;
。2)單價(jià)不變,按實(shí)際數量加損耗率計算,但是總價(jià)不得超過(guò)____________ 元。
a。 乳膠漆和油漆類(lèi)為:墻面面積(減門(mén)不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b。 瓷磚面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
c。 實(shí)木地板面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d。 木工衣柜類(lèi)面積為:實(shí)際面積(平方米取整數值,小數位不夠0。5平方米按0。5平方米計算,超出0。5平方米的按1平方米計算);
e。 其他按項項目按項計算;
f。 其他按平方米計算的項目為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;
g。 估價(jià)項目測量后再具體報價(jià);
h。 經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內造價(jià)購買(mǎi),經(jīng)甲方同意可以調整。
3。 特別費用的約定:
。1)施工過(guò)程中,施工現場(chǎng)發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
。2)施工過(guò)程中,因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責。
。3)合同附件預算表中沒(méi)有列明稅費,稅費由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門(mén)交納;已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責繳交。
。4)物業(yè)管理機構收取超過(guò)正常的物業(yè)小區內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4。 乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實(shí)際比例先支付給乙方備料。
5。 工程驗收合格后,乙方應將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結算。發(fā)包人接到資料后 天內未有異議,即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結算,雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過(guò)甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1。 施工調度、安全管理等事務(wù)由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無(wú)理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2。 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________ 的違約金。
3。 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5。 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
6。 因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時(shí)采取措施避免損失擴大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條 雙方如對合同的執行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無(wú)效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條 附 則
1。 本合同一式兩份,雙方個(gè)執一份,同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(簽):________________________ 乙方公司(蓋章):____________
現場(chǎng)代表(簽):___________________ 現場(chǎng)代表(簽): ____________
證件名稱(chēng):______________________ 證件名稱(chēng):_____________________
頒發(fā)機構:______________________ 頒發(fā)機構:_____________________
證件號碼:______________________ 證件號碼:_____________________
__________ 年 ____月____ 日
裝飾合同 篇5
甲方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積12272、00平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價(jià)為:¥ 元。(以甲方認定的單價(jià)為準,工程量竣工后以審計為準)
四、工程期限
工程開(kāi)工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國家建設部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門(mén)規定的標準執行,工程質(zhì)量達到市優(yōu),工程竣工后如出現質(zhì)量問(wèn)題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外),屬于乙方責任的,乙方無(wú)償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內付清。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個(gè)工程的使用、設計要求;提供現場(chǎng)使用的水、電位置,提供材料運輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設計圖紙。對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延。如發(fā)生違約所造成的`一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價(jià)外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認定綜合單價(jià)后,以“現場(chǎng)簽證形式”由甲方現場(chǎng)負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒(méi)有按合同執行的,可向上級主管部門(mén)或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱(chēng): 乙方單位名稱(chēng)
。ㄉw公章) (蓋公章)
法人代表: 法人代表:
裝飾合同 篇6
答辯人AAA針對原告的訴訟請求,答辯如下:
一 答辯人認為SSS物業(yè)公司并不是本案的適格原告。
根據合同法律關(guān)系的相對性原理,與答辯人簽定前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議書(shū)的是大連SSS房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,即使根據該協(xié)議書(shū)的約定向答辯人主張權利,其主張人必須是合同的相對方大連SSS房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,不應為協(xié)議書(shū)以外的第三人。原告應向答辯人出示相關(guān)證據證明其對“KKK”進(jìn)行物業(yè)管理具有合法性。并出示國家行政管理部門(mén)的相關(guān)手續,以證明其具有符合法律及行政法規規定的進(jìn)行物業(yè)管理的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)性收費許可等。
二 關(guān)于物業(yè)費的問(wèn)題
1.〈物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議〉根據其合同性質(zhì)應為雙務(wù)合同。雙方當事人應同時(shí)履行各自義務(wù),也就是作為物業(yè)公司必須要向業(yè)主提供符合雙方約定的管理與服務(wù),業(yè)主才有按約定繳納物業(yè)費的義務(wù),如果物業(yè)公司提供的'物業(yè)管理服務(wù)沒(méi)有達到雙方約定,系違約行為,應由其自行承擔違約所產(chǎn)生的法律后果,業(yè)主完全有權按〈合同法〉的相關(guān)規
定行使抗辯權利。其是對物業(yè)管理公司的違約行為依法行使違約救濟權的合法行為,
2.“KKKK”小區是一個(gè)實(shí)行封閉式管理的小區,關(guān)于這一點(diǎn)從答辯人與大連SSS房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽定的〈物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議書(shū)〉中就可以確定。但答辯人居住的0號樓卻不在小區封閉管理的范圍之內,是該小區唯一一棟樓梯口面對小區外的建筑。樓梯口面對公交車(chē)終點(diǎn)站,關(guān)于6號樓的物業(yè)管理問(wèn)題,業(yè)主在06年至今多次找開(kāi)發(fā)公司及物業(yè)公司要求解決,物業(yè)公司領(lǐng)導答復向總公司反映0號樓問(wèn)題,對物業(yè)費進(jìn)行協(xié)商。在協(xié)商過(guò)程中物業(yè)公司并未將結果履行告知義務(wù),突然將答辯人起訴,并主張高額滯納金,其行為違反了〈民法通則〉的誠實(shí)信用原則。
3.原告向答辯人所主張的物業(yè)管理費中所包含的收費項目中主要應為保安費、保綠費、保潔費以及管理費。對于保安費,由于6號樓樓梯口在小區外,直接面對?诼,離小區入口30多米遠,樓道內經(jīng)常會(huì )有陌生人進(jìn)入,作為答辯人根本就沒(méi)有可能得到物業(yè)的保安服務(wù)。對于保綠費,6號樓前既沒(méi)有綠地,也沒(méi)有假山,答辯人也不屬于在小區內居住的居民,因此對于該項費用原告也無(wú)權向答辯人主張。對于保潔費,0號樓樓道內盡管進(jìn)行了衛生清掃,但扶手、地面及玻璃灰塵遍布,垃圾清理不及時(shí)。對于管理費,由于0號樓臨街,導致一樓全部商用,管理混亂,時(shí)常發(fā)生打架事件,嚴重影響答辯人的日常生活。同樣一個(gè)小區,同樣的業(yè)主,同樣的物業(yè)費標準,但是
【裝飾合同】相關(guān)文章:
裝飾的合同02-10
裝飾設計合同03-10
裝飾合同模板12-12
建筑裝飾合同12-25
裝修裝飾合同02-21
外墻裝飾合同02-07
裝飾公司合同02-04
裝飾施工合同02-16
裝修裝飾合同03-12
裝飾購銷(xiāo)合同04-16