鋼結構加工合同范本

　　隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的地位越來(lái)越不容忽視，它可以保護民事法律關(guān)系。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的鋼結構加工合同范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

鋼結構加工合同范本1

　　甲方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著(zhù)自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、項目名稱(chēng)和地點(diǎn)

　　1、項目名稱(chēng)：_____型廣告塔_____座

　　2、工程地點(diǎn)：__________________________。

　　二、工程內容

　　1、依據甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_(kāi)____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見(jiàn)施工圖。委托加工數量為《_____》型廣告塔_____座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。

　　三、承包方式和造價(jià)

　　《_____》型廣告塔_____座，單價(jià)每座_____元(大寫(xiě)：__________________)。合計人民幣____________元，大寫(xiě)：____________元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

　　四、工程價(jià)款支付、結算方式

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的_____%,計人民幣_______元(大寫(xiě):______________元整);鋼結構配件運到現場(chǎng)當天再支付工程總造價(jià)的_____%，計人民幣_____元(大寫(xiě)：____________元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)_______元(大寫(xiě)：____________元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫(xiě)：_______元整)N座廣告塔共計_____元(大寫(xiě)：_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫(xiě)：_______元整)，滿(mǎn)一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

　　五、工程期限為_(kāi)____天，其中加工配件_____天，運輸_____天,安裝_____天。

　　六、雙方責任

　　廣告制作合同·小區廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔(牌)的`前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關(guān)的糾察時(shí)，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_______元計，工期相應順延。

　　2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場(chǎng)_____米以?xún)�，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。

　　3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時(shí)拔付工程款項。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。

　　6、甲方負責工程價(jià)款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目?jì)热�，并確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風(fēng)壓為_(kāi)____KN/m2(抗風(fēng)設計值為_(kāi)____級)。鋼結構廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_(kāi)____年，保修期為_(kāi)____年，在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問(wèn)題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質(zhì)量問(wèn)題，一切責任由乙方承擔;在施工過(guò)程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規定的時(shí)間內完工，每逾期一日按工程總造價(jià)的_____%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關(guān)規定實(shí)施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責任。

　　4、施工中出現的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災害(如刮風(fēng)下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開(kāi)始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知_______日內未驗收工程，故視為驗收通過(guò)。

　　6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進(jìn)行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。

　　甲方代表人簽字(蓋章)：____________乙方代表人簽字(蓋章)：____________

　　簽訂日期：______________年_______月_______日

鋼結構加工合同范本2

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

　　一、工程名稱(chēng)：鋼結構車(chē)間。

　　二、加工形式：包工包料。

　　三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車(chē)梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據)

　　四、工程總造價(jià)______________整 (小寫(xiě)______________元)開(kāi)票方式含稅。詳細數據見(jiàn)報價(jià)單。

　　五、工程質(zhì)量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規范在乙方廠(chǎng)內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。

　　六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實(shí)際造價(jià)收費。

　　七、加工期限：

　　八、結算方式：工程預付款為_(kāi)_____________元整(小寫(xiě)_______元)，作為定金用于開(kāi)工費用，余款______________元整(小寫(xiě)______________元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時(shí)一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準。

　　九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。

　　十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見(jiàn)，由_______省_______市仲裁委員會(huì )協(xié)商解決。

　　甲方(公章)______________ 乙方(公章)______________

　　甲方簽字：_____________乙方簽字：______________

　　簽訂日期：______________

鋼結構加工合同范本3

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話(huà)：____________

　　定作方：________________________

　　地 址：____________ 電話(huà)：____________

　　定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1、項目名稱(chēng)：________________________。

　　2、項目地點(diǎn)：________________________。

　　3、項目?jì)热荩篲_______________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條 圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條 定作方義務(wù)

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)嘗竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務(wù)

　　(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時(shí)間內得到答復的，應按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價(jià)款及工期

　　(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的'變更價(jià)格，送定作方批準后調整合同價(jià)款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：

　　(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗收。

　　第十條 合同價(jià)款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿(mǎn)付清。

　　第十一條 違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;

　　(3)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

【鋼結構加工合同】相關(guān)文章：

鋼結構委托加工合同09-24

鋼結構構件加工合同03-12

鋼結構加工制作安裝合同10-24

鋼結構加工合同書(shū)04-09

鋼結構承攬加工合同范文04-09

鋼結構加工技術(shù)協(xié)議10-09

鋼結構加工的簡(jiǎn)單合同（通用8篇）08-18

鋼結構外加工合同范本（精選9篇）07-01

鋼結構加工承包合同范本03-09