建設部商品房買(mǎi)賣(mài)合同范本

　　(合同編號：　　　　　　)

　　合同雙方當事人：

　　出賣(mài)人：________________________________________________

　　注冊地址：_____________________________________________

　　營(yíng)業(yè)執照注冊號：_______________________________________

　　企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號：________________________________________

　　法定代表人：____________聯(lián)系電話(huà)：_____________________

　　郵政編碼：______________________________________________

　　委托代理人：_____________地址：_________________________

　　郵政編碼：_____________聯(lián)系電話(huà)：_______________________

　　委托代理機構：__________________________________________

　　注冊地址：______________________________________________

　　營(yíng)業(yè)執照注冊號：________________________________________

　　法定代表人：_________聯(lián)系電話(huà)：________________________

　　郵政編碼：______________________________________________

　　買(mǎi)受人：_______________________________________________

　　【本人】【法定代表人】姓名：_____________國籍______________

　　【身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照注冊號】【 】_____________________

　　地址：__________________________________________________

　　郵政編碼：______________聯(lián)系電話(huà)：______________________

　　【委托代理人】【 】姓名：____________國籍：_____________

　　地址：__________________________________________________

　　郵政編碼：_______________電話(huà)：________________________

　　[釋義]本部分條文是確認買(mǎi)賣(mài)雙方當事人的主體資格。

　　本條款提示點(diǎn)：

　　1、出賣(mài)人的主體資格

　　我國現行法律、法規將房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)分為專(zhuān)營(yíng)開(kāi)發(fā)企業(yè)和兼營(yíng)開(kāi)發(fā)企業(yè)，但無(wú)論是哪種類(lèi)型，都需要具備房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主管部門(mén)頒布的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)。不具備開(kāi)發(fā)資質(zhì)或開(kāi)發(fā)資質(zhì)已被取締的企業(yè)不能作為出賣(mài)人與相對的客戶(hù)訂立《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，違者訂立的合同無(wú)效。

　　2、買(mǎi)受人的主體資格

　　(1)凡具備民事權利能力的法人和自然人均可作為買(mǎi)受人，

　　(2)必須具備完全民事行為能力的自然人方可作為簽約人訂立合同，

　　A、未滿(mǎn)18周歲的未成年人訂立的合同須經(jīng)其監護人追認方可生效(已滿(mǎn)16周歲且以自己的勞動(dòng)收入為主要生活來(lái)源的除外);

　　B、精神病人或間隙性精神病人在精神病發(fā)作期間訂立的合同須經(jīng)其監護人追認方可生效，

　　(3)未成年人、精神病人的購房行為應當由其監護人作為法定代理人代為簽約，

　　(4)夫妻關(guān)系存續期間，除夫妻雙方另有約定，無(wú)論以夫或妻的名義購買(mǎi)房屋，該房屋所有權一般均視為夫妻共同財產(chǎn)。

　　3、出賣(mài)人委托代理機構

　　近年來(lái)，開(kāi)發(fā)商委托代理公司進(jìn)行房屋銷(xiāo)售的比例日益增加。在這種情形下，應當將代理機構的名稱(chēng)列入本合同，并如實(shí)填寫(xiě)。這樣，既明確體現和保障了開(kāi)發(fā)商、代理商之間的委托代理合同關(guān)系，也保障了購房人的簽約知情權。

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：

　　第一條 項目建設依據。

　　出賣(mài)人以______方式取得位于_______、編號為_(kāi)__________的地塊的土地使用權�！就恋厥褂脵喑鲎尯贤�號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為_(kāi)_______________。

　　該地塊土地面積為_(kāi)__________，規劃用途為_(kāi)__________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

　　出賣(mài)人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為_(kāi)__________，施工許可證號為_(kāi)__________。

　　____________________________________________________________________。

　　[釋義]本條是出賣(mài)人擁有項目的取得和開(kāi)發(fā)建設等前期手續告知義務(wù)的內容，目的是為保障買(mǎi)受人知情權。

　　本條款的提示點(diǎn)：

　　1、開(kāi)發(fā)商土地取得方式

　　一般情形下，開(kāi)發(fā)商取得土地的方式為受讓國家出讓的土地(出讓)或轉讓受得他人已繳納土地出讓金的土地(轉讓)。特殊情形下方可獲得國家得無(wú)償劃撥地(劃撥)，如開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)建設規劃范疇內得經(jīng)濟使用住房。

　　未變更土地性質(zhì)得集體土地使用權不能用作房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);非用于經(jīng)濟適用住房建設得劃撥地不能用作房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);工業(yè)用地出讓地不能用作房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。

　　2、土地使用年限

　　根據我國《城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》第十二條的規定：“土地使用出讓最高年限按下列用途規定：(一)居住用地70年;(二)工業(yè)用地50 年;(三)教育、科技、文化、衛生、體育用地50年;(四)商業(yè)旅游、娛樂(lè )用地40年;(五)綜合或者其他用地50年。”需要注意的是，該使用年限起始于國有土地使用權出讓確定之日，而不是買(mǎi)受人訂立購房合同之日;經(jīng)濟使用住房因其土地系劃撥地，故不存在使用年限的問(wèn)題。

　　3、商品房項目的名稱(chēng)無(wú)論是現定名還是暫定名，必須與商品發(fā)預售許可證或其他相關(guān)證件的描述一致。

　　4、開(kāi)發(fā)商必須擁有《國有土地使用權證》方可申請商品房預售資格。因此，購房者在簽訂合同之前除了知悉本條所列的[土地使用權出讓合同號]、[土地使用權劃撥批準文件號]、[劃撥土地使用權轉讓批準文件號]外,更有必要查閱開(kāi)發(fā)商持有的《國有土地使用權證》。著(zhù)重審查兩點(diǎn)：一是看開(kāi)發(fā)商是否已經(jīng)足額支付土地出讓金(未繳納完畢土地出讓金的開(kāi)發(fā)商一般持有《臨時(shí)國有土地使用證》而非《國有土地使用證》);二是看開(kāi)發(fā)商是否已將土地辦理抵押貸款(以土地作為抵押物辦理貸款的，《國有土地使用證》上往往作備案登記)。

　　第二條 商品房銷(xiāo)售依據。

　　買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關(guān)為_(kāi)__________，商品房預售許可證號為_(kāi)__________。

　　____________________________________________________________________。

　　[釋義]本條是對商品房銷(xiāo)售的描述。

　　本條款提示點(diǎn)：

　　1、期房與現房的比較

　　期房即預售商品房，是指消費者在購買(mǎi)時(shí)不具備即買(mǎi)即可入住的商品房，即房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商從取得預售許可證開(kāi)始至取得房地產(chǎn)權證大產(chǎn)證為止，所出售的商品房為期房�，F房指消費者在購買(mǎi)時(shí)具備即買(mǎi)即可入住的商品房，即開(kāi)發(fā)商已辦妥所售的商品房的大產(chǎn)證的商品房，消費者在簽約后立即可以辦理入住并取得分戶(hù)權證。

　　期房相對于現房，具有下列特點(diǎn)：

　　優(yōu)勢：(1)期房一般較現房便宜;

　　(2)期房的選擇空間較現房大;

　　(3)隨著(zhù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，新樓盤(pán)品質(zhì)較舊盤(pán)有明顯提升。

　　劣勢：具備延期交付、品質(zhì)變差、權證不能按期交付等法律風(fēng)險。

　　2、商品房預售許可證的法律效力

　　《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條規定：“出賣(mài)人未取得商品房預售許可證明，與買(mǎi)受人訂立的商品房預售合同，應當認定無(wú)效，但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定有效。”

　　3、商品房銷(xiāo)售的其他依據

　　一般來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)商除獲得《商品房預售許可證》外，還應具備下列證件：《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程開(kāi)工證》、《國有土地使用證》即俗稱(chēng)的“五證齊全，方可預售”。

　　房地產(chǎn)行政主管部門(mén)頒發(fā)的預售許可證有按棟編號發(fā)放、按批號編號發(fā)放等形式，購房人在購房時(shí)應“對號入座”，提高自身風(fēng)險防范能力。

　　第三條 買(mǎi)受人所購商品房的基本情況。

　　買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房，其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的：

　　第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為_(kāi)__________，屬___________結構，層高為_(kāi)__________，建筑層數地上___________層，地下 ___________層。

　　該商品房陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】。

　　該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共___________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說(shuō)明見(jiàn)附件二)。

　　____________________________________________________________________。

　　____________________________________________________________________。

　　[釋義]本條是對合同標的物的詳細描述

　　本條款提示點(diǎn)：

　　本條涉及到若干建筑專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)及建筑規范，購房人在購房時(shí)應更加切實(shí)注意。

　　1、商品房的用途與房屋結構

　　這兩項對于開(kāi)發(fā)商而言，是其確定工程建設成本的關(guān)鍵點(diǎn)，專(zhuān)業(yè)辦公用寫(xiě)字樓的工程建設成本一般比磚混結構建筑物建筑成本高出數倍。因此，購房人在選購房屋時(shí)應當加以落實(shí)。

　　商品房的用途主要有居住、辦公、商品、商住、停車(chē)等種類(lèi)，其用途一經(jīng)確定，合同雙方不履行法律手續不得擅自變更。房屋結構主要有磚混、框架、鋼混等幾種，不同結構的房屋其使用功能和耐用程度各異。

　　2、層高≠凈高

　　層高指一層地面至上一層地面的距離，凈高則是指地面至天花板的距離，凈高=層高-樓板厚度。

　　購房人在選擇預售商品房時(shí)應考慮上述兩者之間的差異。

　　3、陽(yáng)臺

　　陽(yáng)臺的封閉與否對計算商品房的建筑面積至關(guān)重要，根據現行《建筑面積計算規劃》的規定，封閉陽(yáng)臺按全面積計算使用面積，而敞開(kāi)式陽(yáng)臺則按全面積的一半計算使用面積。

　　4、建筑面積、套內建筑面積、公共部位與公用房屋分攤建筑面積及使用面積之間的聯(lián)系。

　　該套商品房建筑面積=套內建筑面積+公共部位與公用房屋分攤建筑面積

　　套內建筑面積=套內使用面積+套內強體面積+陽(yáng)臺面積

　　第四條 計價(jià)方式與價(jià)款。

　　出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第___________種方式計算該商品房?jì)r(jià)款：

　　1、按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米______元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。

　　2、按套內建筑面積計算，該商品房單價(jià)為(___________幣)每平方米__________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。

　　3、按套(單元)計算，該商品房總價(jià)款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百____拾______元整。

　　4、__________________________________________________ 。

　　[釋義]本條是關(guān)于商品房計價(jià)方式與價(jià)款的約定。

　　本條款提示點(diǎn)：

　　1、計價(jià)方式的改革

　　多年來(lái)，我國一直采用按照建筑面積計價(jià)的方式銷(xiāo)售商品房，但該種計價(jià)方式卻存在著(zhù)諸多弊病，集中體現在總的公用建筑面積難以確定，公用建筑面積計算分攤復雜，開(kāi)發(fā)商非善意誤算等。隨著(zhù)房地產(chǎn)經(jīng)濟的活躍與發(fā)展，我國北京等地區已經(jīng)推行按套內建筑面積計價(jià)。相信不久的將來(lái)，按套內建筑面積計價(jià)將成為我國房地產(chǎn)市場(chǎng)的主要計價(jià)方式，使購房人真正能享受到“明明白白購房”的待遇。

　　2、購房人應注意商品房“價(jià)外價(jià)”問(wèn)題

　　個(gè)別開(kāi)發(fā)商除收取按面積記得的總價(jià)款外，還會(huì )向購房人提出收取配套費、教育實(shí)施費等其他收費項目，因此，購房人在支付房款時(shí)應當對這些收費項目加以關(guān)注，如開(kāi)發(fā)商沒(méi)有法定收費依據的，購房人可以拒付。

　　第五條 面積確認及面積差異處理。

　　根據當事人選擇的計價(jià)方式，本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積)為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理。

　　當事人選擇按套計價(jià)的，不適用本條約定。

　　合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，以產(chǎn)權登記面積為準。

　　商品房交付后，產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_____種方式進(jìn)行處理：

　　1、雙方自行約定：

　　(1)_________________________________________________;

　　(2)____________________________________________;

　　(3)_______________________________________________;

　　(4)_________________________________________________。

　　2、雙方同意按以下原則處理：

　　(1)面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的，據實(shí)結算房?jì)r(jià)款;

　　(2)面積誤差比絕對值超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權退房。

　　買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按__________利率付給利息。

　　買(mǎi)受人不退房的，產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記面積小于合同約定面積時(shí)，面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。

　　產(chǎn)權登記面積-合同約定面積

　　面積誤差比=────────────────×100%

　　合同約定面積

　　因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。

　　[釋義]本條是對房屋面積確認依據及房屋面積差異處理方式的約定。

　　本條款的法律依據：建設部《商品房銷(xiāo)售管理辦法》第二十條規定：按套內建筑面積或者建筑面積計價(jià)的，當事人應當在合同中載明合同約定面積與產(chǎn)權登記面積發(fā)生誤差的處理方式。合同未作約定的，接以下原則處理：(一)面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的，據實(shí)結算房?jì)r(jià)款;(二)面積誤差比絕對值超出3 %時(shí)，買(mǎi)受人有權退房。買(mǎi)受人退房的，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應當在買(mǎi)受人提出退房之日起30日內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人，同時(shí)支付已付房?jì)r(jià)款利息。買(mǎi)受人不退房的，產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3 %以?xún)?含3 %)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3 %部分的房?jì)r(jià)款由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記面積小于合同約定面積時(shí)，面積誤差比絕對值在3 %以?xún)?(含3 %)部分的房?jì)r(jià)款由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)返還買(mǎi)受人;絕對值超出3 %部分的房?jì)r(jià)款由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)雙倍返還買(mǎi)受人。

　　產(chǎn)權登記面積-合同約定面積

　　面積誤差比=------------------------------------×100%

　　合同約定面積

　　本條款提示點(diǎn)：

　　1、面積確認標準

　　本條規定以建筑面積或套內建筑面積為面積確認的依據標準，但購房人在簽約時(shí)亦可主張上述兩項面積同時(shí)作為依據標準。

　　2、產(chǎn)權登記面積與購房人實(shí)際所得面積不符時(shí)的處理

　　產(chǎn)權登記面積是指房地產(chǎn)行政主管部門(mén)確認登記的面積，一般情形下產(chǎn)權登記面積即等同于購房人實(shí)際所得到的面積，但如果產(chǎn)權登記測繪單位所作出的測量結果與購房人的實(shí)得面積不符，購房人依舊有權利聘請專(zhuān)業(yè)測量公司重新測量，并要求房地產(chǎn)行政主管部門(mén)對原產(chǎn)權登記面積作出修正處理。

　　3、自行約定的方式

　　基于設計原因，施工原因以及其他原因，開(kāi)發(fā)商在預售商品房實(shí)往往不愿意接受按《商品房銷(xiāo)售管理辦法》的規定簽訂面積差異處理條款，而建議購房人選擇自行約定的方式，常見(jiàn)的約定方式包括：

　　(1)買(mǎi)受人不要求退房，按照產(chǎn)權登記面積和原約定每平方米價(jià)格實(shí)施多退少補;(該條款的約定從法律上分析仍然存在問(wèn)題，如某合同原定面積為80平方米，建成面積達xx0平方米，即使開(kāi)發(fā)商主張該特別約定，由于約定面積差異已經(jīng)對原合同造成了實(shí)質(zhì)性破壞，法院最終還是會(huì )按法定標準而不會(huì )按約定標準裁決)

　　(2)正負3%內實(shí)施多退少補，多于3%部分按原單價(jià)打折計算房?jì)r(jià);少于3%部分按原單價(jià)上浮一定比例退還房款;

　　(3)將《辦法》規定的臨界點(diǎn)3%調整為臨界點(diǎn)5%;(從開(kāi)發(fā)商的利益分析，此條款最符合其利益)

　　(4)總價(jià)包死條款，即無(wú)論產(chǎn)權登記面積是否與約定面積發(fā)生差異，均按約定總價(jià)計算房款。(對于廣泛采用通用文本約定的樓盤(pán)，購房人可選擇性使用該條款。就筆者的個(gè)人閱歷，很少有開(kāi)發(fā)商在交房后因為測定面積比約定面積少而退款的，而建成后要求購房人補繳購房款的卻是屢見(jiàn)不鮮。)

　　相比而言，上述約定方式均沒(méi)有本條款第二種方式那樣更能維護購房人的合法權益，因此建議購房人在簽訂合同時(shí)選擇該種面積差異處理方式。

　　北京市國土資源和房屋管理局擬定的“北京版式范文本”中采用的是建筑面積差異與處理條款，更重視了對購房人權益的保障。

　　第六條 付款方式及期限。

　　買(mǎi)受人按下列第__________種方式按期付款：

　　1、一次性付款______________________________________。

　　2、分期付款__________________________________________。

　　3、其他方式_________________________________________。

　　[釋義]本條是對付款方式及付款時(shí)間的約定

　　本條款提示點(diǎn)：

　　1、一次性付款

　　(1)一次性付款的本意是指購房人在約定期限內向開(kāi)發(fā)商支付完畢100%的購房款，但在實(shí)踐當中，不少開(kāi)發(fā)商同意選擇一次性付款的客戶(hù)在簽約是只支付90%-95%的購房款，留存5%-10%的購房款至房屋交接或權證發(fā)放時(shí)再行給付。

　　(2)開(kāi)發(fā)商為鼓勵購房人選擇一次性付款方式，往往會(huì )在商品房定價(jià)的基礎上給予一次性付款購房人一定比例的折扣。購房人如選擇此種付款方式，可以適時(shí)提出折扣請求。

　　2、按揭付款

　　(1)按揭付款不屬于分期付款，現在開(kāi)發(fā)商與銀行已經(jīng)在付款方式上取得可高度一致，就是銀行為按揭客戶(hù)向開(kāi)發(fā)商提供一次性付款。對開(kāi)發(fā)商而言，按揭購房人在完善其按揭貸款手續后就已經(jīng)獲得了銀行支付的全額房款，購房人只是按與銀行簽訂的《借款合同》逐月向銀行還款而已。

　　(2)按揭付款方式所產(chǎn)生的法律關(guān)系：

　　A、主合同關(guān)系有兩個(gè)：一是開(kāi)發(fā)商與購房人之間的商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系;二是購房人與銀行之間的借款合同關(guān)系，

　　B、從合同關(guān)系有三個(gè)：一是購房人以所購物業(yè)作為抵押物與銀行之間發(fā)生的抵押合同關(guān)系;二是開(kāi)發(fā)商為購房人貸款而向銀行提供的保證合同關(guān)系(有的銀行還要求開(kāi)發(fā)商提供一定數額的保證金擔保);三是銀行與開(kāi)發(fā)商之間的回購法律關(guān)系，即當購房人逾期未還款構成違約，銀行依法處分抵押房產(chǎn)，開(kāi)發(fā)商向銀行承諾無(wú)條件回購該房產(chǎn)，并將回購房款優(yōu)先直接清償銀行貸款本息，對此購房人在按揭貸款合同中予以書(shū)面確認。

　　(3)按揭付款條款在簽約時(shí)屬于效力待定的條款，該條款生效的必備要件是銀行同意向按揭購房人發(fā)放貸款，并與其簽訂《借款合同》，如屬不可歸責于當事人雙方的事由銀行拒絕為購房人提供按揭貸款的，則該條款對買(mǎi)賣(mài)雙方不具備約束力，由此造成《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》不能履行雙方互不負違約責任，當事人雙方可以請求解除《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，開(kāi)發(fā)商應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還購房人。但如是因為買(mǎi)、賣(mài)雙方作為或者不作為的行為導致銀行按揭不能，則需要由責任人承擔其相應的違約責任，如購房人不提供或提供虛假的申貸資料，開(kāi)發(fā)商拒不承擔銀行要求的保證擔保責任等。

　　(4)按揭付款方式后續法律問(wèn)題

　　A、因商品房買(mǎi)賣(mài)合同被確認為無(wú)效或者被撤銷(xiāo)、解除，致使按揭貸款的目的無(wú)法實(shí)現，買(mǎi)賣(mài)雙方及銀行均有權解除按揭貸款合同，開(kāi)發(fā)商應將所收款項分別退還給購房人和銀行;

　　B、開(kāi)發(fā)商作為擔保人為購房人按揭貸款提供保證擔保的方式有兩種：一是階段性保證擔保，即開(kāi)發(fā)商提供保證擔保的保證期間為按揭貸款合同簽訂之日起至購房人獲得分戶(hù)產(chǎn)權證并將其房屋所有權辦理他項權利登記之日止;二是全程保證擔保，即開(kāi)發(fā)商在購房人向銀行償還全部貸款本息之前均需承擔保證擔保責任。按最高院司法解釋的規定，購房人未按照按揭貸款合同的約定償還貸款，但是已經(jīng)取得房屋權屬證書(shū)并與銀行辦理了商品房抵押登記手續，銀行如起訴購房人要求償還貸款本息或主張房屋優(yōu)先受償的，不應當追加開(kāi)發(fā)商為共同被告，開(kāi)發(fā)商提供全程擔保的除外。如果銀行起訴時(shí)買(mǎi)賣(mài)人與銀行尚未完善抵押登記手續，則開(kāi)發(fā)商無(wú)論是提供哪種方式的保證擔保都會(huì )被列為共同被告。

　　開(kāi)發(fā)商盡早為購房人辦理分戶(hù)權證的意義不僅是履行自身《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》所約定的義務(wù)，還具備解除自身?yè)�保法律風(fēng)險的功能和作用。從近年法院受理的案件類(lèi)型分析，按揭購房人逾期付款違約糾紛已成為一類(lèi)主要民事糾紛，即每個(gè)樓盤(pán)都存在著(zhù)一定比例的按揭購房人逾期不歸還銀行貸款的風(fēng)險隱患，開(kāi)發(fā)商如不重視此類(lèi)糾紛的預防和風(fēng)險防范，將造成不必要的經(jīng)濟損失。

　　第七條 買(mǎi)受人逾期付款的違約責任。

　　買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款，按下列第__________種方式處理：

　　1.按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)

　　(1)逾期在_____日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之_____的違約金，合同繼續履行;

　　(2)逾期超過(guò)_____日后，出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的，買(mǎi)受人按累計應付款的_____%向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的，經(jīng)出賣(mài)人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之_____ (該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。

　　本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。

　　2. _________________________________________________。

　　[釋義]本條是對購房人逾期違約金責任進(jìn)行約定的條款

　　本條款提示點(diǎn);

　　1、逾期付款違約責任分析

　　逾期付款是買(mǎi)賣(mài)合同中的一種典型違約行為，逾期付款未達一定期間，構成根本違約。構成一般違約的，守約方有權要求違約方履行合同并支付一定的違約金;構成根本違約的，守約方除有權單方面解除合同外，還有權要求違約方支付承擔由于終止合同所造成的相應經(jīng)濟損失。

　　基于一般違約與根本違約的理論依據，示范文本建立了兩種相輔相成的違約責任救濟方式。

　　2、如何設定一般違約與根本違約的合理期間

　　《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十五條規定;出賣(mài)人遲延交付房屋或者買(mǎi)受人遲延支付購房款，經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內仍未履行，當事人一方請求解除合同的，應予支持，但當事人另有約定的除外。法律沒(méi)有規定或者當事人沒(méi)有約定，經(jīng)對方當事人催告后，解除權行使的合理期限為三個(gè)月。對方當事人沒(méi)有催告的，解除權應當在解除權發(fā)生之日起一年內行使，逾期不行使的，解除權消滅。

　　從上述司法解釋分析，基于商品房買(mǎi)賣(mài)合同所涉及的標的物是一項重大資產(chǎn)，司法解釋的擬定者期望買(mǎi)、賣(mài)雙方都給予違約方相對較長(cháng)期限的包容和理解，不主張權利人過(guò)快的享有單方解約權。因此，我們建議：在設定本條所規定的開(kāi)發(fā)商有單方解約權的期間條款時(shí)，一般應定為3個(gè)月為宜，至少不應少于2個(gè)月，如果購房人在簽訂之后由于偶然性原因造成流動(dòng)資金周轉困難而不能如期履約，購房人亦有合理期間進(jìn)行調整。

　　3、逾期付款違約金標準的設定

　　《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條規定：當事人以約定的違約金過(guò)高為由請求減少的，應當以違約金超過(guò)造成的損失30%為標準適當減少;當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額。該《解釋》第十七條又規定：商品房買(mǎi)賣(mài)合同沒(méi)有約定違約金數額或者損失賠償額計算發(fā)法，違約金數額或者損失賠償額可以參照以下標準確定：逾期付款的，按照未付購房款總額，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門(mén)公布或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類(lèi)房屋租金標準確定。

　　結合上述兩條司法解釋?zhuān)�逾期付款違約金設定的標準一般應設在下列區間內：不低于同期銀行活期存款利率標準，不高于同期銀行逾期貸款利率的xx0%。設定的標準如果低于或高于上述期間，都有可能導致約定的條款存在法律效力上的瑕疵。

　　個(gè)案分析：李小姐每月要還銀行貸款5000元，按照銀行對大多數客戶(hù)執行的5年期以上商業(yè)房貸年利率5.508%來(lái)計算： 1.調整前：按利率萬(wàn)分之二點(diǎn)一來(lái)計算，即5000元×2.1/10000=1.05元(計算公式為：月還款額×萬(wàn)分之二點(diǎn)一)。也就是說(shuō)，李小姐每拖延一天，就要多交1.05元。2.調整后：銀行新執行的日罰息利率為5.508%×(1+30%)/365至5.508%×(1+50%)/365，為 1.96元?—2.26元。對于李小姐來(lái)說(shuō)，她每拖延一日，最少需交納0.98元，最多則為1.xx元。

　　第八條 交付期限。

　　出賣(mài)人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定，將具備下列第_____種條件，并符合本合同約定的商品房交付買(mǎi)受人使用：

　　1.該商品房經(jīng)驗收合格。

　　2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。

　　3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。

　　4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。

　　5.____________________________________________________。

　　但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣(mài)人可據實(shí)予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出賣(mài)人在發(fā)生之日起_____日內告知買(mǎi)受人的;

　　2、___________________________________________________ 。

　　[釋義]本條時(shí)對合同標的物交付時(shí)間的約定，同時(shí)約定了交付的房屋應具備的條件。

　　本條款提示點(diǎn)

　　1、如何理解四項條件

　　所謂工程驗收是指對建筑工程本身的驗收，包括對房屋基礎、主體、水電、排風(fēng)排氣、內外裝飾的驗收，但不包括小區道路、綠化、停車(chē)場(chǎng)及其他配套設施的驗收。組織工程驗收的主體是開(kāi)發(fā)商本身，由其組織勘察、設計、施工、監理單位并會(huì )同當地建設質(zhì)監單位共同參加，竣工驗收合格的，開(kāi)發(fā)商應于15日內向建設主管部門(mén)備案。對購房人而言，如果選擇的是該條件，開(kāi)發(fā)商只需要獲得建設主管部門(mén)發(fā)出的《竣工驗收備案證》即滿(mǎn)足交付條件。

　　該商品房經(jīng)綜合驗收合格，是指對整個(gè)小區包括主體工程、基礎設施、公共配套設施、綠化等進(jìn)行的整體驗收，分期綜合驗收是指對分期建設的小區按期進(jìn)行綜合驗收。該商品房取得商品住宅交付使用批準文件，是指開(kāi)發(fā)商在獲得工程驗收備案證、規劃驗收證明、消防驗收證明、電梯安全證明、環(huán)保、供電、供水、燃氣等配套驗收證明的基礎上向建設主管部門(mén)申請辦理《新建住宅交付使用許可證》(全國各地對此法律文件的名稱(chēng)有所區別)，待建設主管部門(mén)頒發(fā)許可證書(shū)方才滿(mǎn)足交付條件。

　　2、對于各條件的選擇

　　站在開(kāi)發(fā)商的角度，往往首選第一項標準，即工程驗收合格即滿(mǎn)足交付條件，這本身也是法定的最低條件，我國《建筑法》、《合同法》均強制性規定未經(jīng)竣工驗收的工程不得交付使用。

　　站在購房人的角度，應首選第四項條件，即取得商品住宅交付使用批準文件，它不僅滿(mǎn)足工程驗收的各項條件，還需要開(kāi)發(fā)商建成的商品房具備規劃驗收、消防驗收和其他配套設施的驗收證明，能最大限度的保障購房人所購物業(yè)的質(zhì)量和功能。

　　北京市新版《北京市商品房預售合同》示范文本對本條進(jìn)行修改，具體如下：“該商品房交付時(shí)應當符合下列第1、2項和第項所列條件;該商品房為住宅的，出賣(mài)人還應當提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。 1、該商品房已取得規劃驗收批準文件和建筑工程竣工驗收備案表; 2、有資質(zhì)的房產(chǎn)測繪機構出具的該商品房面積實(shí)測技術(shù)報告書(shū); 3、出賣(mài)人已取得了該商品房所在樓棟的房屋權屬證明; 4、滿(mǎn)足第十二條中出賣(mài)人承諾的市政基礎設施達到的條件; 5、_________________;6__________________;7___________________。

　　廣州市于2004年7月1日起已停辦商品房綜合驗收業(yè)務(wù)，原因是：廣州地區開(kāi)發(fā)商與購房人有關(guān)“綜合驗收”的矛盾由來(lái)已久，一些購房人在收樓時(shí)嚴格按《廣州市商品住宅建設項目驗收管理辦法》規定，在收樓時(shí)要看到“綜合驗收”合格書(shū)才肯收樓，否則就認為自己的權益無(wú)法得到保證。但事實(shí)上，由于一些開(kāi)發(fā)商的房地產(chǎn)項目是分期進(jìn)行的，在完成全部開(kāi)發(fā)前，根本不可能拿到“綜合驗收”通知書(shū)。因而，雙方在收樓有關(guān)綜合驗收手續有沒(méi)有的爭執，也屢見(jiàn)不鮮。廣州市房管局人士對此表示，取消綜合驗收也不會(huì )對業(yè)主辦理房產(chǎn)證有任何影響。因為發(fā)放房產(chǎn)證，是以樓盤(pán)是否通過(guò)專(zhuān)業(yè)驗收為依據，而不是以綜合驗收為依據。

　　3、開(kāi)發(fā)商據實(shí)延期條款

　　(1)不可抗力僅指不可預見(jiàn)，不可避免并不能客服的客觀(guān)情況。造成不可抗力的原因主要有兩種情形，一是自然災害，如洪水、地震、臺風(fēng)、海嘯等;二是政府行為，如發(fā)生戰爭、強制征收等。在發(fā)生不可抗力的事由后，開(kāi)發(fā)商必須在合同約定的期限內將不可抗力的相關(guān)情況告知購房人，否則既使發(fā)生了不可抗力的事由開(kāi)發(fā)商仍然需要承擔延期交房責任。

　　不可抗力的條件是非常嚴格的，開(kāi)發(fā)商不得濫用不可抗力條款，即使是在2003年“非典”流行期間，非疫區、非因疫情直接導致施工停頓的工程都不能認定為“不可抗力”事由，那么“雨季停工”、“技術(shù)困難”等事由就更不能成為“不可抗力”的理由。

　　(2)其他免責事由

　　對于開(kāi)發(fā)商而言，按約定期限向購房人交付房屋是其主要的合同義務(wù)，非特殊原因不得免責。中消協(xié)在評點(diǎn)房地產(chǎn)業(yè)“霸王條款”中對本條作了重點(diǎn)提示，如某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商向購房人提供的合同范本中提出一個(gè)條款：“非出賣(mài)人原因造成的延誤因素包括但不限于：政府管制及辦證行為滯后、政府市政配套未到位、第三人破壞、高考期間停工或其他政府規定、施工單位工期延誤、施工期間停水停電等。出賣(mài)人在交房時(shí)告知買(mǎi)受人即可據實(shí)予以延期交房。” 中消協(xié)對此的點(diǎn)評意見(jiàn)是：在上述原因中，有的確實(shí)可以作為免責事由，如不可抗力等，但也要甄別情況實(shí)行部分或全部免責。有些則純屬開(kāi)發(fā)商自身或第三方原因造成，如承建商施工誤期、因技術(shù)上需要更改圖紙、因天氣影響或其他異常困難及重大技術(shù)問(wèn)題不能及時(shí)解決導致的延誤等，這種情況下應由開(kāi)發(fā)商向購房人承擔違約責任。其實(shí)像高考期間停工、辦證行為滯后等內容是開(kāi)發(fā)商可以預料并提前做好準備的，不能作為免責事由。而像施工期間停水停電、第三人破壞等則是第三人原因造成的，開(kāi)發(fā)商應向消費者承擔違約責任，再依法律、依約定向第三人追償。該格式條款私自擴大自己的免責范圍，將第三方對開(kāi)發(fā)商違約的風(fēng)險轉嫁到消費者頭上，使開(kāi)發(fā)商的逾期行為不必承擔任何責任。

　　第九條 出賣(mài)人逾期交房的違約責任。

　　除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買(mǎi)受人使用，按下列第______種方式處理：

　　1、按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)

　　(1)逾期不超過(guò)_____日，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_____的違約金，合同繼續履行;

　　(2)逾期超過(guò)_____日后，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，并按買(mǎi)受人累計已付款的_____%向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的， 合同繼續履行，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之______(該比率應不小于 第(1)項中的比率)的違約金。

　　2、____________________________________________________。

　　[釋義]本條是對開(kāi)發(fā)商逾期交房應承擔的違約責任的約定。

　　本條款的提示點(diǎn)：

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十七條規定：如雙方?jīng)]有約定或者約定不明，逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)部門(mén)公布或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類(lèi)房屋租金標準確定。這個(gè)標準相對于購房人逾期付款責任，標準是不同的。司法解釋顯然更側重保護購房人的權益，因為從實(shí)際意義上分析：同地段同類(lèi)房屋租金標準往往比全部購房款的同期銀行貸款利率還要高的多。筆者在2002年曾經(jīng)辦理過(guò)一樁類(lèi)似訴訟，按全部購房款的同期銀行貸款利率標準和按長(cháng)沙市價(jià)格認證中心出具的《估價(jià)報告》體現的同地段同類(lèi)房屋租金標準比較，兩者存在3倍的差別。

　　2、從約定的角度分析本條款，本條款的各項設置應與第七條的約定相對等。如開(kāi)發(fā)商逾期交付房屋的違約金比例與購房人逾期支付購房款的違約金比例相同，構成根本違約期間相同等。

　　3、開(kāi)發(fā)商逾期交房構成合同解除需要承擔的責任：如果因開(kāi)發(fā)商逾期交付房屋導致購房人解除《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》的，開(kāi)發(fā)商除了需要承擔本條款約定的違約責任外，還需要承擔購房人支付購房款后約定交房期間之前的利息損失，該損失可按照同期銀行利息標準執行。

　　第十條 規劃、設計變更的約定。

　　經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買(mǎi)受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的，出賣(mài)人應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10日內， 書(shū)面通知買(mǎi)受人：

　　(1)該商品房結構形式、戶(hù)型、空間尺寸、朝向;

　　(2)__________________________________________________;

　　(3)__________________________________________________;

　　(4)__________________________________________________;

　　(5)__________________________________________________;

　　(6)__________________________________________________;

　　(7)__________________________________________________。

　　買(mǎi)受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的，視同接受變更。出賣(mài)人未在規定時(shí)限內通知買(mǎi)受人的，買(mǎi)受人有權退房。

　　買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人須在買(mǎi)受人提出退房要求之日起_____天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按 __________利率付給利息。買(mǎi)受人不退房的，應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議。

　　[釋義]本條是對有關(guān)商品房規劃、設計變更的程序、范圍及法律后果的約定。

　　本條款的提示點(diǎn)：

　　1、本條款的法律依據為《商品房銷(xiāo)售管理辦法》第二十四條的規定，該條款為：“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應當按照批準的規劃、設計建設商品房。商品房銷(xiāo)售后，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)不得擅自變更規劃、設計。經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致商品房的結構型式、戶(hù)型、空間尺寸、朝向變化，以及出現合同當事人約定的其他影響商品房質(zhì)量或者使用功能情形的，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)應當在變更確立之日起10日內，書(shū)面通知買(mǎi)受人。買(mǎi)受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的，視同接受規劃、設計變更以及由此引起的房?jì)r(jià)款的變更。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)未在規定時(shí)限內通知買(mǎi)受人的，買(mǎi)受人有權退房;買(mǎi)受人退房的，由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)承擔違約責任。”

　　2、本條所謂的規劃、設計變更包括法定變更和約定變更兩種。法定變更是指商品房的結構型式、戶(hù)型、空間尺寸、朝向變化的變更;約定變更是指合同雙方當事人在合同中明文約定的影響商品房質(zhì)量或者使用功能的規劃、設計變更。如開(kāi)發(fā)商將原設計應用的現澆樓板改為預制樓板，將原設計使用的隔音材料改為非隔音材料等。但是有的規劃、設計事項在原合同中沒(méi)有約定，并且不影響商品房的質(zhì)量和使用功能的，如開(kāi)發(fā)商將原設計的普通電話(huà)線(xiàn)預埋變更為加裝以太網(wǎng)預埋，電線(xiàn)桿位置變更等，開(kāi)發(fā)商可以不通知購房人。

　　3、購房人的權利限制條款：本條要求購房人在接到開(kāi)發(fā)商變更通知之日起15日內作出要求退房的書(shū)面回復，逾期未回復的，視為接受變更。這就涉及到一個(gè)重要期間的證據問(wèn)題，建議(1)開(kāi)發(fā)商在通知購房人時(shí)，必須書(shū)面通知各購房人，而且必須要求各購房人書(shū)面簽收通知并注明簽收時(shí)間，對不作書(shū)面簽收的購房人，應采用公證送達的方式予以證據保全;(2)購房人在書(shū)面回復開(kāi)發(fā)商時(shí)，亦同樣要求開(kāi)發(fā)商書(shū)面簽收并注明簽收時(shí)間，對不作書(shū)面簽收的開(kāi)發(fā)商，應采用公證送達的方式予以證據保全。

　　4、“買(mǎi)受人不退房的，應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議。”是一個(gè)法律白條。這類(lèi)語(yǔ)句使用在一份全國適用的示范文本中，有失起草者的基本水準。試問(wèn)，在已經(jīng)出現危機或者糾紛的情形下，作為弱勢群體的購房人還有能力“應當”與開(kāi)發(fā)商達成新的補充協(xié)議。因此，這一句話(huà)完全可以視為沒(méi)有。

【建設部商品房買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：

建設部商品房買(mǎi)賣(mài)合同范本（通用11篇）06-01

建設部房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同03-07

商品房買(mǎi)賣(mài)合同商品房買(mǎi)賣(mài)合同解讀10-24

建設部商品房買(mǎi)賣(mài)簡(jiǎn)單合同范本（通用5篇）11-07

商品房買(mǎi)賣(mài)合同12-23

商品房買(mǎi)賣(mài)合同05-15

商品房買(mǎi)賣(mài)合同05-15

商品房買(mǎi)賣(mài)合同10-18

商品房的買(mǎi)賣(mài)合同12-20