商品房買(mǎi)賣(mài)合同15篇【精選】
隨著(zhù)人們法律意識的建立,合同的地位越來(lái)越不容忽視,它可以保護民事法律關(guān)系。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的商品房買(mǎi)賣(mài)合同,歡迎大家分享。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同1
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________
甲方按照《_________市實(shí)施<中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例>辦法》的規定,通過(guò)_________方式,取得_________市_________區(縣)_________地塊的土地使用權,土地面積為_(kāi)________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,國有土地使用證號為_(kāi)________.甲方在上述地塊上建設的_________,現已具備規定的預售條件,經(jīng)_________市房地產(chǎn)管理局批準,準予上市預售,_________市商品房銷(xiāo)售許可證號為_(kāi)________。
乙方自愿購買(mǎi)甲方的_________房屋,甲方已于_________年_________月_________日收到乙方預購房屋的定金_________元。雙方經(jīng)友好協(xié)商,就上述房屋的預售預購事項,訂立本契約。
第一條_________房屋,房屋用途_________,建筑面積為_(kāi)________平方米(含共有共用面積,房屋狀況詳見(jiàn)附件),土地使用面積_________平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)之日起至_________年_________月_________日止。
上述面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以房地產(chǎn)管理部門(mén)實(shí)測面積為準。
第二條雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_________元,價(jià)款合計為(大寫(xiě))__________________元整(小寫(xiě):_________元)。房屋竣工后,第一條載明的暫測面積與實(shí)測面積誤差在_________%以?xún)鹊,不再結算;誤差超過(guò)_________%的,超過(guò)部分按房屋售價(jià)進(jìn)行結算。付款方式見(jiàn)附件二,乙方按期將購房?jì)r(jià)款匯入甲方指定銀行。乙方已支付的定金_________元,在乙方最后一次付款時(shí)轉為購房?jì)r(jià)款。
第三條甲方須于_________年_________月_________日前,將房屋交付乙方。除不可抗力外,甲主未按期將房屋交給乙方的`,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋應交付之日第二天起至實(shí)際交付日止參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。逾期超過(guò)_________日(遇法定節假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書(shū)面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約的終止后30日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房?jì)r(jià)款及利息全部退還給乙方。利息參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。
第四條乙方逾期付款,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日起至實(shí)際付款之日止參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。逾期超過(guò)_________日(遇法定節假日順延)乙方未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書(shū)面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方交付房屋時(shí),應提交建筑工程質(zhì)量監督部門(mén)出具的《工程質(zhì)量竣工核驗證書(shū)》。甲方交付的房屋經(jīng)建筑工程質(zhì)量監督部門(mén)核驗不合格的,乙方有權終止本契約,甲方應在契約終止后30日內向乙方雙倍返還定金,并將乙方已付的房?jì)r(jià)款和利息全部退還乙方(利息計算同第五條)。甲方交付房屋的裝修、設備未達到本契約附件一規定的裝修、設備標準的,甲方同意按未達到部門(mén)的雙倍差價(jià)向乙方補償。
第六條甲方同意按《建設工程質(zhì)量管理辦法》的有關(guān)規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第七條乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方認可的管理公司代管。
第八條本契約由雙方簽字,在辦理房屋預售預購登記后生效。預售、預購登記于本契約簽訂之日起30日內,由雙方共同到_________局交易管理部門(mén)辦理。
第九條本契約生效后至房屋交用前,乙方不得轉讓所預購的房屋,如有特殊原因需轉讓?zhuān)殘骭________市房地產(chǎn)管理局批準。
第十條雙方同意房屋交付后30日內共同到預售登記的管理部門(mén)辦理房屋買(mǎi)賣(mài)立契手續,并按有關(guān)規定申領(lǐng)房地產(chǎn)權屬證件。
第十一條辦理上述手續時(shí)發(fā)生的稅費,由雙方依照有關(guān)規定繳納。
第十二條本契約在履行中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本契約未盡事項,在不違反本契約的前提下,雙方可簽訂補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十四條本契約本一式兩份,甲乙雙方各執一份,副本_________份,交房地產(chǎn)管理部門(mén)_________份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
代理人(簽字):_________
地址:_________
地址:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
聯(lián)系電話(huà):_________
郵政編碼:_________
身份證號碼:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
商品房買(mǎi)賣(mài)合同2
出賣(mài)人:
買(mǎi)受人:
根據出賣(mài)人、買(mǎi)受人簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號為)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)合同)
第二十一條之規定,現就合同未盡事宜,雙方達成以下補充約定以資共同信守:
第一條面積確認及面積差異處理。
買(mǎi)受人應在辦理該商品房交付手續時(shí)與出賣(mài)人簽訂面積及房款差異結算協(xié)議,并結清相關(guān)房款,否則出賣(mài)人有權不予交房、不予為買(mǎi)受人辦理房屋所有權證并不視為出賣(mài)人逾期交房或逾期辦理房屋所有權證,由此產(chǎn)生的風(fēng)險和不利后果均由買(mǎi)受人承擔。
該商品房的預測面積是按照現行房產(chǎn)測量規范及有關(guān)補充文件預測所得。該商品房交付時(shí),如因政府的相關(guān)房產(chǎn)測量規范、文件調整導致預測面積與實(shí)測面積差異的,不視為出賣(mài)人違約,亦不適用合同第十三條有關(guān)面積差異的處理方式。雙方同意按照預測面積與實(shí)測面積的差異,由買(mǎi)受人和出賣(mài)人據實(shí)結算,多退少補。
第二條付款方式及期限
1、一次性付款
買(mǎi)受人于合同簽訂之日起____日內(即________年____月日之前)向出賣(mài)人一次性付清房款人民幣(以下幣種均為人民幣)元(大寫(xiě):佰拾萬(wàn)仟佰拾元整)(含已付定金元)。
2、貸款方式付款
買(mǎi)受人于合同簽訂之日起____日內,向出賣(mài)人支付購房總價(jià)款的___%的首付款___元(大寫(xiě):佰拾萬(wàn)仟佰拾元整)(含已付定金元)。
其余價(jià)款元,買(mǎi)受人以方式向XX貸款的方式進(jìn)行支付。
第三條貸款實(shí)施辦法及相關(guān)責任
1、買(mǎi)受人在簽訂合同及本補充協(xié)議時(shí),已經(jīng)充分了解個(gè)人住房按揭貸款(包括公積金貸款)的辦理條件和程序及需要交納的全部費用,并承諾自己的實(shí)際情況完全符合相關(guān)的辦理條件。如因買(mǎi)受人的實(shí)際情況與相關(guān)要求和條件不符合或因買(mǎi)受人的其他原因,而導致XX拒絕為買(mǎi)受人提供貸款、或要求變更貸款金額、首付款比例、貸款年限、或要求買(mǎi)受人補充資料、或另行提供擔保人時(shí),買(mǎi)受人應無(wú)條件地配合并與出賣(mài)人協(xié)商變更相關(guān)合同內容。
2、買(mǎi)受人須自本協(xié)議簽訂之日起____日內向出賣(mài)人提供辦理個(gè)人住房按揭貸款的相關(guān)全部資料(具體內容以貸款XX確定的為準)并辦理按揭貸款;買(mǎi)受人未能按期提交資料或提交的資料不齊全或不符合要求,或者在出賣(mài)人通知辦理按揭貸款手續之日起____日內仍未辦理XX按揭貸款手續的,視為買(mǎi)受人違約。
(1)逾期在____日之內的,買(mǎi)受人應每日按照購房總價(jià)款萬(wàn)分之一的標準向出賣(mài)人支付違約金;
(2)逾期超過(guò)____日后,買(mǎi)受人應于逾期滿(mǎn)____日的次日一次性支付清購房余款和違約金(每逾期____日按照購房總價(jià)款萬(wàn)分之一的標準向出賣(mài)人支付違約金);否則,出賣(mài)人有權解除合同,并由買(mǎi)受人按照出賣(mài)人的實(shí)際損失向出賣(mài)人支付違約金。
(3)買(mǎi)受人向XX申請個(gè)人住房貸款的成數及年限以XX最終批準為準。如XX批準的貸款額度與買(mǎi)受人申請的額度不一致,則兩者之間的差額作為買(mǎi)受人應當以自有資金支付的首付款,由買(mǎi)受人在XX批準貸款額度確定之日起____日內向出賣(mài)人一次性付清,買(mǎi)受人延遲支付上述款項的:逾期在____日內(含____日)的,應每日按購房總價(jià)款的萬(wàn)分之一向出賣(mài)人支付違約金;逾期超過(guò)____日的,出賣(mài)人有權解除合同,買(mǎi)受人按照出賣(mài)人的實(shí)際損失向出賣(mài)人支付違約金。
3、買(mǎi)受人選擇XX住房公積金按揭付款方式,則需遵照以下條款執行:
(1)買(mǎi)受人應于出賣(mài)人發(fā)出辦理公積金貸款通知后____日內與前述XX簽訂借款合同并辦理相應的貸款手續。公積金貸款成數及年限以公積金管理中心批準的為準。公積金管理中心批準的貸款額度小于買(mǎi)受人申請額度的差額部分作為買(mǎi)受人應當另行支付的首付款,由買(mǎi)受人在接出賣(mài)人的通知之日起____日內付清。買(mǎi)受人應根據公積金管理中心的審核要求及時(shí)補充資料,并配合出賣(mài)人變更相關(guān)合同內容。
(2)若買(mǎi)受人在出賣(mài)人發(fā)出辦理公積金貸款通知后____日內仍不能與上述XX簽訂借款合同并辦理相應的貸款手續的,應于前述____日屆滿(mǎn)的次日一次性付清購房余款或書(shū)面通知出賣(mài)人按照個(gè)人住房按揭貸款辦理貸款,否則,出賣(mài)人有權解除合同并由買(mǎi)受人按照出賣(mài)人的實(shí)際損失向出賣(mài)人支付違約金。
(3)買(mǎi)受人應自出賣(mài)人發(fā)出通知后的____日內向出賣(mài)人提供辦理個(gè)人住房按揭貸款的相關(guān)全部資料(具體內容以貸款XX確定的為準)并辦理按揭貸款,逾期的違約責任和處理按照第二條第2款規定執行。
(4)在出賣(mài)人保證期限內,如因買(mǎi)受人未按時(shí)償還XX貸款導致出賣(mài)人承擔擔保責任,出賣(mài)人有權向買(mǎi)受人追償。買(mǎi)受人應在出賣(mài)人承擔保證責任后的次日向出賣(mài)人清償出賣(mài)人承擔的擔保金額及出賣(mài)人在此過(guò)程中發(fā)生的包括律師費等其他費用支出,否則,買(mǎi)受人還應從出賣(mài)人實(shí)際承擔擔保責任之日起每日按出賣(mài)人承擔金額的萬(wàn)分之一向出賣(mài)人支付違約金。
(5)因買(mǎi)受人的原因(如未按時(shí)償還XX貸款),貸款XX解除與買(mǎi)受人簽訂的借款合同或造成出賣(mài)人承擔保證責任而導致出賣(mài)人為買(mǎi)受人償還貸款XX的借款和其他款項的,出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同時(shí),買(mǎi)受人應向出賣(mài)人清償出賣(mài)人(包括XX)代為償還的按揭貸款余額及貸款利息、滯納金、違約金、訴訟費用、律師代理費、房屋所有權證轉移登記所繳納的稅費等相關(guān)的一切費用和直接及間接損失。買(mǎi)受人應在出賣(mài)人發(fā)出解除合同通知后向出賣(mài)人騰退該商品房,買(mǎi)受人已經(jīng)裝修的部分無(wú)償歸出賣(mài)人所有,出賣(mài)人不予以補償。
第四條出賣(mài)人逾期交房違約責任的補充
發(fā)生下列情形導致合同項下商品房逾期交付的,可據實(shí)予以延期,不適用合同第十條有關(guān)出賣(mài)人逾期交付商品房的違約責任條款,但出賣(mài)人應出具相關(guān)證明文件作為免責依據:
A.執行法律、法規和政府規章等強制性文件;
B.其他自然災害或意外事件;
如因乙方原因導致逾期交房,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
第五條規劃、設計變更約定的補充
1、由于政府行政命令、法律法規、規范標準發(fā)生變化及不可抗力因素直接導致的規劃設計變更,出賣(mài)人應在變更確立后____日內書(shū)面告知買(mǎi)受人,但不承擔違約責任。
2、買(mǎi)受人有權在通知到達之日起____日內做出是否退房的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起____日內未做出書(shū)面答復的,視同接受變更,雙方權利義務(wù)仍按合同及本補充協(xié)議約定執行。
3、本合同中所稱(chēng)的商品房設計是指:買(mǎi)受人所購商品房之套內戶(hù)型設計及買(mǎi)受人所購商品房之所在樓宇的用途設計,設計變更僅指商品房的房型、朝向以及整個(gè)樓宇的用途變更。
4、在不影響買(mǎi)受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的前提下,經(jīng)規劃部門(mén)批準或設計單位同意,出賣(mài)人對原規劃設計方案作出局部的調整,可不通知買(mǎi)受人。若變更無(wú)需經(jīng)過(guò)規劃部門(mén)批準或設計單位同意的,則在不影響買(mǎi)受人所購商品房質(zhì)量和使用功能的前提下,出賣(mài)人可對原規劃設計方案進(jìn)行調整,可不通知買(mǎi)受人。
5、因設計變更導致商品房面積發(fā)生變化的,雙方應按照本補充協(xié)議約定第五條處理。
6、鍋爐房、變電室箱站、調壓站、垃圾處理站、化糞池及其他小區配套設施及功能性設施等尚未最終確定的建筑及設施,不屬于環(huán)境布局范圍之內,買(mǎi)受人同意出賣(mài)人為了小區的整體利益或應有關(guān)主管部門(mén)要求對上述設施的最終位置進(jìn)行調整。最終位置以實(shí)際交付為準,屆時(shí)本合同繼續履行,且出賣(mài)人無(wú)須因該調整向買(mǎi)受人承擔任何責任。
第六條商品房的交付
1、在合同約定的商品房交付時(shí)間之前,出賣(mài)人應以短信發(fā)送電話(huà)通知登報通知買(mǎi)受人辦理交付手續。以發(fā)送短信或登報形式通知買(mǎi)受人的,通知的送達時(shí)間為短信發(fā)送之日或登報之日。出賣(mài)人以電話(huà)通知的,通知送達的時(shí)間為電話(huà)接通時(shí)間,雙方在房屋交付現場(chǎng)補簽交付通知書(shū)。屆時(shí),買(mǎi)受人未收到交付通知的,以本合同約定的時(shí)間為交付時(shí)間,以房屋所在地為交付地點(diǎn)。
2、買(mǎi)受人持辦理商品房交付通知書(shū)辦理商品房交付手續,并交接商品房鑰匙后,即為合同項下商品房已交付。自交付之日起,該商品房的風(fēng)險責任轉由買(mǎi)受人承擔。
3、如出賣(mài)人已如期發(fā)出商品房交付通知書(shū)或買(mǎi)受人已經(jīng)領(lǐng)取商品房交付通知書(shū),而買(mǎi)受人在出賣(mài)人通知的交付期限內仍未接收商品房,則視為出賣(mài)人已將本合同項下的商品房交付予買(mǎi)受人。自視為交付之日起,該商品房的風(fēng)險責任轉由買(mǎi)受人承擔,此后有關(guān)商品房的所有費用(包括但不限于水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業(yè)管理費、有線(xiàn)電視租賃費等)全部由買(mǎi)受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。
4、買(mǎi)受人同意接受出賣(mài)人的提前交房。買(mǎi)受人接到出賣(mài)人的提前交房通知書(shū)后,應在出賣(mài)人通知交付房屋的期限內接收房屋,若買(mǎi)受人在出賣(mài)人通知的交付期限內未接收商品房的,則視為出賣(mài)人已將本合同項下的商品房交付予買(mǎi)受人,該房屋的風(fēng)險責任歸買(mǎi)受人承擔,此后有關(guān)商品房的所有費用(包括但不限于水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業(yè)管理費、有線(xiàn)電視租賃費等)全部由買(mǎi)受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。
5、如買(mǎi)受人需在合同約定的交房日期前收房,出賣(mài)人可在工程竣工驗收合格后對買(mǎi)受人提前收房提供方便。
6、房屋交付時(shí),買(mǎi)受人認為房屋本身或者環(huán)境、設備存在不符合合同約定的情形,雙方應在完成交付后,按照法規和合同約定處理。
7、商品房交付使用時(shí),買(mǎi)受人對房屋及裝修質(zhì)量、公共設施、設備、質(zhì)量提出異議的,出賣(mài)人應當給予解釋和說(shuō)明,仍不能達成一致意見(jiàn)的,買(mǎi)受人可委托有資質(zhì)的檢測部門(mén)對其提出的異議部分進(jìn)行質(zhì)量檢測,如檢測部門(mén)提出返修意見(jiàn)的,由出賣(mài)人承擔費用,反之由買(mǎi)受人承擔。
8、買(mǎi)受人沒(méi)有按照合同及本協(xié)議之約定付清購房總價(jià)款或其他應付款項之前,出賣(mài)人有權不予交房。
9、如因發(fā)生不可抗力事件等非出賣(mài)人所能控制的因素,致使商品房的建筑安裝工程或出賣(mài)人履行合同規定的義務(wù)被延誤,則出賣(mài)人有權將該商品房交付日期順延相當于該等時(shí)間影響持續的期間,而無(wú)須為該延誤負任何責任,也無(wú)須對買(mǎi)受人補償任何費用。
10、出賣(mài)人推遲交房可以電話(huà)或掛號信或特快專(zhuān)遞或報紙公告等方式通知買(mǎi)受人。
11、在交付房屋時(shí),買(mǎi)受人如對房屋質(zhì)量有異議的,則應書(shū)面提出。
買(mǎi)受人在接受房屋時(shí),除房屋主體結構存在質(zhì)量問(wèn)題或其他影響正常居住使用的房屋質(zhì)量問(wèn)題外,不得以房屋的建筑、裝修裝飾存在質(zhì)量問(wèn)題為由拒絕接受房屋。否則,視為出賣(mài)人已經(jīng)完成交付義務(wù)。
買(mǎi)受人在辦理商品房接收手續過(guò)程中,認為有需要維修的事項,應按《商品房質(zhì)量保證書(shū)》中的規定要求出賣(mài)人承擔保修義務(wù),但維修事項不能作為買(mǎi)受人拒絕接收商品房并要求出賣(mài)人承擔逾期交房責任的理由。
12、買(mǎi)受人本人無(wú)法在合同約定的交付日期前往辦理該商品房交付手續時(shí),可以書(shū)面委托代理人辦理該商品房的交付手續,但其委托代理除應具備代理的法定要件外,還必須符合以下條件之一:
公證委托,并于合同約定的交付期限屆滿(mǎn)前向出賣(mài)人提交公證書(shū)原件;買(mǎi)受人本人與代理人在房屋交付日期前,攜帶各自身份證原件及復印件(兩份)同時(shí)前往,向出賣(mài)人當面辦理房屋交付的授權委托書(shū)原件。
第七條出賣(mài)人關(guān)于裝飾、設備標準承諾違約責任的補充出賣(mài)人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件四)的標準,包含以同等品質(zhì)的材料、設備替代的情形。如出賣(mài)人交付使用的商品房的質(zhì)量和設備標準與附件四中約定標準不符的,出賣(mài)人應使之達到原標準,但出賣(mài)人修改后的標準或使用的相關(guān)材料標準等同于或高于原標準的,買(mǎi)受人不得提出任何異議或要求出賣(mài)人承擔任何違約責任。
第八條商品房產(chǎn)權證的辦理
1、若買(mǎi)受人委托出賣(mài)人辦理所購商品房的房屋產(chǎn)權證的,應在接到出賣(mài)人辦理房產(chǎn)證的通知后向出賣(mài)人提交辦理房屋產(chǎn)權證所需資料(包括購房合同、夫妻雙方或單身身份證復印件、未成年人戶(hù)口薄及其監護人身份證和戶(hù)口薄復印件、購房收據、委托書(shū)、面積結算協(xié)議等)以及相關(guān)費用(含專(zhuān)項維修資金、相關(guān)稅費、面積差異結算款等,如有變化以房管部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)的規定為準)。否則,每逾期____日出賣(mài)人可按照購房總價(jià)款的萬(wàn)分之一的標準向買(mǎi)受人收取違約金并順延為買(mǎi)受人辦理房屋產(chǎn)權證的時(shí)間。
2、若買(mǎi)受人自行辦理房產(chǎn)證,應在接到出賣(mài)人辦理房產(chǎn)證的通知后自行向相關(guān)申請辦理產(chǎn)權證并承擔相應費用,逾期不自行辦理的,由買(mǎi)受人承擔相應后果。
第九條保修責任
保修期內買(mǎi)受人所購商品房出現屬于保修范圍內的問(wèn)題,應以書(shū)面方式向出賣(mài)人提出,出賣(mài)人應在三個(gè)工作日內派員予以答復和檢修,依據《住宅質(zhì)量保證書(shū)》,及時(shí)給予保修服務(wù);如因不可抗力、買(mǎi)受人裝修及使用不當等不可歸責于出賣(mài)人的原因導致的損壞,出賣(mài)人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由買(mǎi)受人承擔。
出賣(mài)人對與買(mǎi)受人所購商品房相鄰的房屋或公共部位及設施進(jìn)行維修,需買(mǎi)受人協(xié)助時(shí),買(mǎi)受人應先行提供便利,對買(mǎi)受人造成損害的,按規定如實(shí)進(jìn)行補償。若買(mǎi)受人無(wú)正當理由拒絕或不及時(shí)協(xié)助,對于擴大部分的損失,由買(mǎi)受人承擔。
買(mǎi)受人應保護出賣(mài)人設置在室內及公共區域的配套設施和管道。買(mǎi)受人對移交的房屋進(jìn)行二次裝修時(shí),不得損壞房屋建筑結構及配套設施、管道,裝修方案須符合政府相關(guān)規定并報物業(yè)管理公司備案,買(mǎi)受人進(jìn)行裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區域配套設施、管道及公共設施的正常使用和維護,對造成的損壞應承擔相應恢復及賠償責任。
第十條合同附件二的補充約定
出賣(mài)人已向買(mǎi)受人現場(chǎng)公示了房產(chǎn)測繪機構出具的《房屋面積測繪報告》,買(mǎi)受人對報告中披露的該商品房共用部位及共用房屋分攤建筑面積的構成方式予以認可。
十一關(guān)于前期物業(yè)管理,約定如下:
(1)物業(yè)管理單位和委托期限
本項目的物業(yè)管理單位為河南XX公司,管理期限自商品房交付之日起至該項目業(yè)主委員會(huì )成立后與物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)簽訂新的物業(yè)管理服務(wù)合同生效時(shí)終止。
(2)物業(yè)管理服務(wù)內容
a)物業(yè)共用部位的維修、養護和管理。
b)物業(yè)共用設施設備的運行、維修、養護和管理。
c)物業(yè)共用部位和相關(guān)場(chǎng)地的清潔衛生,垃圾的收集、清運及雨、污水管道的疏通;
d)公共綠化的養護和管理;
e)公共秩序維護、安全防范等事項的協(xié)助管理;
6)裝飾裝修管理服務(wù);
f)物業(yè)檔案資料管理。
(3)物業(yè)管理相關(guān)服務(wù)費用
本物業(yè)管____區域物業(yè)服務(wù)收費選擇包干制。
物業(yè)服務(wù)費由業(yè)主按其擁有物業(yè)的建筑面積交納,物業(yè)服務(wù)支出應全部用于該項目《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》約定的支出。
物業(yè)服務(wù)成本或者物業(yè)服務(wù)支出構成一般包括以下部分:
(一)管理服務(wù)人員的工資、社會(huì )保險和按規定提取的福利費等;
(二)物業(yè)共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用;
(三)物業(yè)管____區域清潔衛生費用;
(四)物業(yè)管____區域綠化養護費用;
(五)物業(yè)管____區域秩序維護費用;
(六)辦公費用;
(七)物業(yè)管理企業(yè)固定資產(chǎn)折舊;
(八)物業(yè)共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用;
(九)經(jīng)業(yè)主同意的其它費用。
物業(yè)共用部位、共用設施設備的大修、中修和更新、改造費用,不得計入物業(yè)服務(wù)支出或者物業(yè)服務(wù)成本。
(4)專(zhuān)項維修資金的使用
在業(yè)主大會(huì )成立之前,專(zhuān)項維修資金按照國家和本物業(yè)所在地相關(guān)法規規定的方式使用和分攤:
a)由擁有或涉及相關(guān)權益的業(yè)主投票并獲得三分之二或以上投票權通過(guò)可以使用,使用完后,由擁有或涉及此部分權益的業(yè)主分攤。
b)緊急情況需要即時(shí)處理的,由物業(yè)管理公司先行使用,使用完后,由擁有或涉及此部分權益的業(yè)主分攤。
(5)物業(yè)管理用房
開(kāi)發(fā)商按照規定向物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理用房,管理用房產(chǎn)權歸屬全體業(yè)主所有,由物業(yè)管理公司在物業(yè)管理服務(wù)期內無(wú)償使用。
第十二條其他
(一)、鑒于該項目自身屬性、規劃思路、開(kāi)發(fā)模式等不同于一般社區的特點(diǎn),且系分期多年開(kāi)發(fā),同時(shí)根據政府批準的規劃方案,基礎設施與公共配套建筑也將分期建成交付,因此買(mǎi)受人同意:
(1)除買(mǎi)受人所購買(mǎi)商品房所屬區域外,____區域的所有規劃(包括但不限于功能規劃、組團設置及布局、環(huán)境設置及布局、公建和配套設施設置及布局、樓宇布局、道路設置及布局等)、開(kāi)發(fā)時(shí)間及開(kāi)發(fā)模式等出賣(mài)人均有權做出調整,最終以政府批準的規劃方案為準;對于這種調整買(mǎi)受人同意不提出異議;
(2)除買(mǎi)受人簽署的商品房買(mǎi)賣(mài)合同、本補充協(xié)議及相關(guān)附件約定的交付項目按約定日期交付外,其他項目(政府實(shí)施的除外)的交付時(shí)間以雙方約定為準。
(3)買(mǎi)受人在使用道路中應當遵從出賣(mài)人的提示及項目物業(yè)管理公司的管理,并不得以任何理由實(shí)施阻斷道路、封閉道路、圈占道路、毀損道路設施、隨意停放車(chē)輛及其他妨礙道路正常使用的行為,上述道路含道路中敷設的橋梁。
(4)公共配套建筑的交付指竣工并達到使用條件。
(5)商業(yè)配套設施投入使用的具體時(shí)間,由產(chǎn)權所有者確定。出賣(mài)人對商業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)、開(kāi)業(yè)時(shí)間等僅作概況介紹,對此并不保證。
(二)、該項目?jì)鹊墓簿坝^(guān)設施由全體業(yè)主共享并承擔管理維護費用。
(三)、關(guān)于本項目?jì)扰涮自O施的所有權。
該商品房所在小區的公建、車(chē)位、車(chē)庫、會(huì )所、幼兒園、公共車(chē)棚等為出賣(mài)人投資建造,所有權屬于出賣(mài)人。出賣(mài)人本著(zhù)首先滿(mǎn)足業(yè)主需要的原則,對以上配套進(jìn)行銷(xiāo)售(出租),售價(jià)(租金)另行約定。
(四)、為保證車(chē)位的正常使用,買(mǎi)受人須與出賣(mài)人及物業(yè)管理公司簽署有關(guān)車(chē)位使用的協(xié)議書(shū),并根據協(xié)議約定使用車(chē)位,不使用自己未取得使用權的車(chē)位;同時(shí)應按協(xié)議約定按時(shí)交納相關(guān)費用并自覺(jué)遵守協(xié)議中其他約定。
(五)、由于維護公共利益的原因(包括但不限于上下水、煤氣、暖氣管道、煙道、電路設施、公共污水井的檢查、維修等),出賣(mài)人或物業(yè)服務(wù)公司的相關(guān)工作人員有權進(jìn)入買(mǎi)受人所購商品房及附屬院落,但應事先通知買(mǎi)受人,買(mǎi)受人有義務(wù)予以配合,因買(mǎi)受人原因,包括作為及不作為給出賣(mài)人或第三人造成的損失由買(mǎi)受人承擔。
(六)、買(mǎi)受人所購商品房與現場(chǎng)示范單位可能存在部分差異,買(mǎi)受人在簽定商品房買(mǎi)賣(mài)合同及補充協(xié)議時(shí)已了解這種差異可能存在,并了解這種可能存在的差異對其所購房屋帶來(lái)的影響;買(mǎi)受人同意所購商品房的交付以買(mǎi)賣(mài)雙方簽定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同(包括補充協(xié)議)的約定及交付時(shí)的實(shí)樓為準,上述變化不作為買(mǎi)受人退房及索賠的理由。
(七)、買(mǎi)受人所購商品房所在樓宇、組團及區域的命名權(含更名權)歸屬出賣(mài)人;
(八)、規劃上專(zhuān)屬于特定房屋的飄窗、空調機位等(以下簡(jiǎn)稱(chēng)附帶部位),歸該房屋的業(yè)主專(zhuān)有。該部分的保修、維修責任,視同專(zhuān)有部分。買(mǎi)受人已了解該附帶部位不計入產(chǎn)權面積,亦不作為計價(jià)面積,如將來(lái)因測繪規則變化等原因導致該部分被計入產(chǎn)權登記面積,買(mǎi)受人須另外支付合同價(jià)款,須按合同關(guān)于面積變更的.約定處理。雙方應就面積變化簽訂買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議以便辦理產(chǎn)權轉移登記,由此須支付的相關(guān)稅費由買(mǎi)受人承擔。
該附帶部分是否享有投票權以及是否需要繳納專(zhuān)項維修資金、物業(yè)管理費和采暖費,依照法規及《臨時(shí)管理規約》的規定。鑒于附帶部位系無(wú)償取得,因此亦不作為商品房的交房條件。購買(mǎi)商品房的買(mǎi)受人在使用附帶部位時(shí)不得違法改變其形狀、大小及用途,并應遵守《臨時(shí)管理規約》和后期業(yè)主委員會(huì )制定的管理規則。
買(mǎi)受人對房屋進(jìn)行改造后,導致該房屋的實(shí)際使用面積與產(chǎn)權登記面積發(fā)生差異,由此產(chǎn)生任何權利義務(wù)變化的,均與出賣(mài)人無(wú)關(guān)。
(九)、為追求社區整體效果,每棟住宅外檐裝飾材料的材質(zhì)、敷設面積和色彩會(huì )有差別,出賣(mài)人在示范單位和宣傳資料中所示商品房的外檐效果將會(huì )根據小區整體要求進(jìn)行局部調整,買(mǎi)受人對此不得提出任何異議。
(十)、按面積計收的各項費用,產(chǎn)權登記面積確定前,按照合同約定的建筑面積作為計費依據;產(chǎn)權登記面積確定后,以產(chǎn)權登記的建筑面積作為計費依據。政府相關(guān)部門(mén)另有規定的除外。
(十一)、合同項下商品房的有線(xiàn)電視、通訊、采暖等配套設施需由買(mǎi)受人向該設施的經(jīng)營(yíng)管理單位辦理開(kāi)通使用手續并繳納相關(guān)費用。
(十二)、該房屋內的所有電器設備由生產(chǎn)廠(chǎng)商直接提供保修,具體保修辦法和保修期以生產(chǎn)廠(chǎng)商提供的保修文件為準,若因該等電器設備質(zhì)量事故造成買(mǎi)受人及第三方人身?yè)p害或物質(zhì)損失,由買(mǎi)受人向生產(chǎn)廠(chǎng)商索賠,出賣(mài)人給予相應配合。
(十三)、除按商品房買(mǎi)賣(mài)合同及補充條款約定或雙方同意解除合同外,雙方不得以任何其他理由單方解除合同。
買(mǎi)受人購買(mǎi)力、財產(chǎn)等自身客觀(guān)情況發(fā)生變化、出賣(mài)人財產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況等自身客觀(guān)情況發(fā)生變化、房產(chǎn)貶值或升值、市場(chǎng)變化、經(jīng)濟形勢變化均屬商業(yè)風(fēng)險范疇,任何一方不得據此主張解除或變更合同,若任何一方以此為理由拒不履行合同義務(wù)的,仍應依法或依約承擔相應違約責任。
合同因法律規定或合同約定解除的,雙方應在解除商品房買(mǎi)賣(mài)合同后三個(gè)工作日內互相配合辦理本合同備案登記的注銷(xiāo)、抵押登記注銷(xiāo)、預告登記注銷(xiāo)及按揭合同解除等手續,出賣(mài)人在前述各項手續辦理完畢、買(mǎi)受人將房屋交還給出賣(mài)人后的十個(gè)工作日內退還買(mǎi)受人已付款項。按照約定或法律規定應計算違約金或利息的,退款時(shí)一并計算。
(十四)、乙方了解,項目的地面規劃將有可能根據規劃的調整而進(jìn)行優(yōu)化與調整,交付標準以政府主管部門(mén)的批準文件為準,如有變化不另行通知。
(十五)、雙方當事人之間的通訊聯(lián)絡(luò )以商品房買(mǎi)賣(mài)合同所載明的電話(huà)、傳真和通信地址為準,雙方保證所提供資料的真實(shí)性,并對其真實(shí)性負責。一方聯(lián)絡(luò )方式如有變更,應在變更后____日內書(shū)面通知對方。
(十六)、商品房買(mǎi)賣(mài)合同及本補充協(xié)議中,書(shū)面通知的送達方式為掛號信或特快專(zhuān)遞或項目所在地主要地方報紙媒介公告送達;采用上述方式,通知的送達時(shí)間為
(1)掛號信或特快專(zhuān)遞發(fā)出后____日,
(2)或公告見(jiàn)報____日后視為送達。因一方提供的聯(lián)系地址不準確或地址變更而導致對方未能實(shí)際收到相關(guān)通知的,后果由責任方自行承擔。
(十七)、雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭議,協(xié)商不成的,任何一方可向平頂山仲裁委員會(huì )申請仲裁。任何一方不得以任何理由,采取非法手段和方式損害對方的人身權、財產(chǎn)權等權利。否則,應當承擔相應的法律責任。
(十八)、關(guān)于合同以外資料的效力
(1)凡在簽約之前買(mǎi)賣(mài)雙方任何一方通過(guò)口頭、書(shū)面、實(shí)物及其他形式(包括但不限于口頭講解、廣告、樓書(shū)、示范單位、沙盤(pán)、模型等)所表達和提供信息都不再作為確定雙方權利義務(wù)的依據。出賣(mài)人的售樓書(shū)、售樓廣告中的資料、數據以政府主管部門(mén)的批準文件為準。
(2)出賣(mài)人對規劃建設范圍之外的環(huán)境、公共設施、道路交通等的說(shuō)明或介紹,僅為買(mǎi)受人提供參考信息,不構成出賣(mài)人的允諾。
(3)出賣(mài)人展示的樣板房功能僅為空間布局向導、裝修裝飾和家俱擺放指引,不能理解為交樓標準或合同的樣品
(4)因比例或表現方法所限,部分附屬物或構筑物可能未在平面圖和模型上標示。
(十九)、在XXX花源項目配套設施交付之前,出賣(mài)人有權在項目?jì)冗M(jìn)行該項目的廣告宣傳活動(dòng),但以不影響已入住業(yè)主的正常生活為限。
(二十)、XXX花源為出賣(mài)人商標。(桃花源不是出賣(mài)人商標)
十三項目紅線(xiàn)內外不利因素說(shuō)明
為幫助客戶(hù)慎重選購房屋,現提示購房人在簽署法律文件前特別注意以下事項:
(1)紅線(xiàn)外不利因素說(shuō)明
1、37公交車(chē)站點(diǎn),距離XXX花源約200米,目前尚無(wú)公交站牌,本公司只告知信息,不對此提供保證。最終以政府實(shí)施為準。
2、小區北側距離紅線(xiàn)約30米處為正在使用的鐵路專(zhuān)線(xiàn),小區東側距離紅線(xiàn)約100米處為正在使用的鐵路專(zhuān)線(xiàn),可能會(huì )對臨近樓棟帶來(lái)不利影響。
3、小區東側、南側道路可能會(huì )給臨近樓棟帶來(lái)噪音、燈光、尾氣等影響。
4、小區東北XX有垃圾中轉站,可能會(huì )給臨近樓棟帶來(lái)不利影響。
5、出賣(mài)人在制定銷(xiāo)售價(jià)格時(shí),已充分考慮以上環(huán)境不利因素影響。
注:上述提示內容系本公司根據________年____月份所獲取的相關(guān)資料進(jìn)行整理與概述,未必包含該區域所有信息亦不能作為銷(xiāo)售承諾。若資料有誤差或變更,恕不另行通知,亦不承擔任何責任。
(2)紅線(xiàn)內不利因素說(shuō)明
1、本小區紅線(xiàn)內現規劃有以下公共配套設施,在符合國家標準的前提下,仍可能對相鄰的住宅產(chǎn)生影響。
2、小區南入口、北入口、東入口,可能對周邊住戶(hù)造成噪音、燈光、尾氣等影響。
3、20、21號樓設置商業(yè),可能有噪音、燈光、排煙排氣等影響。
4、小區內規劃有景觀(guān)噴泉和健身器材,供業(yè)主觀(guān)賞和使用,請遵守安全提示。
5、小區內設有配套公建、配電設施,可能會(huì )給周邊樓棟帶來(lái)不利影響。
6、項目停車(chē)方式為地上車(chē)庫和地下停車(chē)場(chǎng),地下停車(chē)場(chǎng)臨近樓棟有出入口,可能對停車(chē)周邊住戶(hù)產(chǎn)生噪音、尾氣及燈光的影響;
7、項目中除已經(jīng)明確交付日期的住宅單位,其他部分的交付時(shí)間將結合項目整體開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)展安排。
8、小區各樓棟分布有各種管道,均有可能造成不利影響。
9、出賣(mài)方在制定銷(xiāo)售價(jià)格時(shí),已充分考慮以上不利因素的影響。
10、以上信息,基于經(jīng)政府批準的規劃及設計方案;因規劃及設計方案調整而導致信息變化的,以最終政府批準的規劃及設計方案為準。
十四、本補充協(xié)議與《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》的內容如有沖突,以本補充協(xié)議為準。
十五、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及本補充協(xié)議之未盡事宜及履行過(guò)程中的變更,可經(jīng)雙方協(xié)商后另行簽署補充協(xié)議。
十六、買(mǎi)受人應按本合同約定的付款方式和付款期限,將應付款項通過(guò)出賣(mài)人現場(chǎng)機刷卡或以現金方式支付于出賣(mài)人。
十七、買(mǎi)受人確認,出賣(mài)人在簽訂本合同及其相關(guān)補充條款、附件前,已就合同條款尤其是可能會(huì )免除或者限制出賣(mài)人責任的條款按照買(mǎi)受人的要求進(jìn)行了提示和說(shuō)明,買(mǎi)受人已充分理解并同意其全部?jì)热荨?/p>
十八、本補充協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。協(xié)議壹式貳份,雙方各執壹份,效力相同。本合同附件八共8頁(yè)。
出賣(mài)人(簽章):買(mǎi)受人(簽章):
________年____月____日________年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同3
甲方:____
乙方:____
甲方自愿將甲方所有位于老隆鎮福榮街供電大樓宿舍706號房產(chǎn)轉賣(mài)給乙方,F雙方協(xié)議如下:____
一、甲方同意將其所有的老隆鎮福榮街供電大樓宿舍706號房產(chǎn)及屋內所有家俬(沙發(fā)一套、飯桌椅一套、床3張、衣柜3只、桌3張、熱水器及廚房設施若干)一同轉賣(mài)給乙方。轉買(mǎi)價(jià)為人民幣貳拾壹萬(wàn)玖仟元整(219000.00元)。
二、過(guò)戶(hù)費由乙方負責,甲方同意全程無(wú)償陪同乙方辦理公證手續和過(guò)戶(hù)手續。
三、付款方式:____分兩期付清,第一期:_____年7月10日至_年8月10日止付拾萬(wàn)元(¥100000.00元)。第二期_年8月11日至_年9月11日付清尾款人民幣壹拾壹萬(wàn)玖仟元整(¥119000.00元)。
四、付清房款之日,房產(chǎn)權、房產(chǎn)證及屋內家俬歸乙方所有。
五、乙方交付甲方定金人民幣叁仟元整(¥3000.00元),交付甲方購房定金兩個(gè)月內,甲方不得再次轉賣(mài)房屋。如甲方再次轉賣(mài)須賠償乙方人民幣貳萬(wàn)元整(¥_0.00元)。
六、如乙方到期未付清房款,甲方有權重新處理房產(chǎn),并扣除乙方貳萬(wàn)元整(¥_0.00元)。
此合同一式四份,雙方兩位證人各執一份。
甲方(公章):_____________ 乙方(公章):_____________
法定代表人(簽字):_____________ 法定代表人(簽字):_____________
_________年____月____日 _________年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同4
根據《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第二十一條的約定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,現就未盡事項,訂立本補充協(xié)議。
第一條: 對《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第五條的補充約定
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,以產(chǎn)權登記面積為準,差異部分按照合同單價(jià)多退少補。
第二條: 對《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第六條的補充約定
雙方約定,按照如下方式確定買(mǎi)受人的付款方式和付款時(shí)間。在買(mǎi)受人每次繳納相關(guān)款項后,出賣(mài)人出具收款憑證。在房屋交付后辦理產(chǎn)權證時(shí),將全部房款收據換為正式發(fā)票。
以銀行匯款方式支付的,匯款到達出賣(mài)人帳戶(hù)之日為付款日;以銀行票據方式支付的,銀行票據所載款項到達出賣(mài)人帳戶(hù)之日為付款日;以現金方式支付的,以交付現金之日為付款日。
按揭貸款購房的約定及辦理程序:
買(mǎi)受人采用銀行抵押貸款付款方式購房,向建行萊陽(yáng)支行申請成年抵押貸款
1、買(mǎi)受人應在簽訂合同之日起7個(gè)工作日給出賣(mài)人交齊銀行規定的抵押貸款資料,并到銀行辦理完抵押貸款手續,同時(shí)向銀行提供申請按揭貸款所需的全部有效資料,買(mǎi)受人如未按時(shí)按額辦理完抵押貸款手續,每逾期一天則按應抵押貸款金額的萬(wàn)分之貳計算違約金償付出賣(mài)人。
2、如銀行暫時(shí)不認可買(mǎi)受人的資信條件或按揭銀行最后確定的按揭貸款額低于申請的按揭貸款額,則買(mǎi)受人須補充提供資料或提高首付款比例直至符合銀行辦理按揭貸款的條件。買(mǎi)受人應在得到通知之日起3日內將所要求資料全部提供或一次性將增加的首付款支付給出賣(mài)人,并在首付款交付完畢之日起的3個(gè)工作日內辦理完銀行按揭貸款的全部手續。
3、經(jīng)按揭銀行審查認為買(mǎi)受人不具備按揭貸款條件,雙方所簽定的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》繼續履行,并且買(mǎi)受人應在按揭銀行確定不予貸款后7日內,將差額房?jì)r(jià)款一次性支付給出賣(mài)人。
4、如因買(mǎi)受人延遲付款或未按時(shí)提供按揭申請資料等原因,則出賣(mài)人有權終止合同,另行處理買(mǎi)受人所購買(mǎi)的房屋,并且收取買(mǎi)受人還應付房款10%作為違約金。同時(shí)買(mǎi)受人可到出賣(mài)人處辦理退款手續,出賣(mài)人在接到買(mǎi)受人退款要求后7日內扣除違約金后無(wú)息退還剩余房款。
5、買(mǎi)受人在采用銀行按揭貸款方式購買(mǎi)房屋時(shí),按現行政策規定出賣(mài)人須為其在銀行申請按揭貸款提供保證。買(mǎi)賣(mài)雙方按如下約定享有權利并承擔義務(wù):
.買(mǎi)受人與銀行的《個(gè)人購房借款合同》正式生效后,出賣(mài)人依照約定對買(mǎi)受人償還銀行借款承擔保證責任。
.在出賣(mài)人保證期內,如因買(mǎi)受人原因,導致銀行要求出賣(mài)人承擔連帶清償責任的,出賣(mài)人有權在承擔保證責任后向買(mǎi)受人追償,同時(shí)買(mǎi)受人應承擔違約責任,違約金從買(mǎi)受人已付款中優(yōu)先扣除。
、儋I(mǎi)受人必須在接到出賣(mài)人寄發(fā)書(shū)面通知之日起的7日內,歸還出賣(mài)人代還款項,并按中國人民銀行同期貸款利率支付代墊期間的利息,復息和罰息等,同時(shí)向出賣(mài)人支付代還款10%的違約金;
、谝蛸I(mǎi)受人的違約行為導致銀行終止與買(mǎi)受人的《個(gè)人購房借款合同》,出賣(mài)人有權且無(wú)需征得買(mǎi)受人同意,可以原價(jià)回購或直接另行銷(xiāo)售買(mǎi)受人所購該商品房,所獲款項除用于支付相關(guān)的費用,其所余款全數無(wú)息退付給買(mǎi)受人;買(mǎi)受人已投入的裝飾裝修的損失由買(mǎi)受人自行承擔;已入住的買(mǎi)受人應在出賣(mài)人書(shū)面通知之日起10日內無(wú)條件自行搬遷完畢。
第三條: 對《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第八條、第十一條的補充約定
1、對《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第八條中約定的“不可抗力”一詞,雙方同意如下解釋?zhuān)?/p>
、俨荒茴A見(jiàn)、不能避免且不能克服的自然災害和事件;
、跒樽袷、配合政府的法規、政策的變化或因政府部門(mén)有關(guān)機構的行政行為而導致的延誤;
、凼┕み^(guò)程中遇到的異常的并在短時(shí)間內無(wú)法克服的技術(shù)性問(wèn)題。遇上述任何一種或多種情況發(fā)生時(shí),《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第八條約定的房屋交付期限按不可抗力實(shí)際發(fā)生天數順延。因不可抗力原因導致出賣(mài)人逾期交付該商品房的,出賣(mài)人免除責任。
2、出賣(mài)人所售房屋在符合約定的交付條件后,出賣(mài)人應向買(mǎi)受人發(fā)出《交房通知書(shū)》。買(mǎi)受人持《交房通知書(shū)》按其約定的時(shí)間、地點(diǎn)和部門(mén)與出賣(mài)人辦理房屋交接手續。
、僭谏唐贩窟_到交付使用條件后,除買(mǎi)受人未按合同約定支付應付房?jì)r(jià)款和違約金外,出賣(mài)人應書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理房屋交付手續;買(mǎi)受人未接到通知的,以合同約定的交付期限的最后一天為辦理房屋交付手續的時(shí)間。買(mǎi)受人如果購買(mǎi)的是現房,則應在合同約定的交付期限內自行向出賣(mài)人領(lǐng)取房屋交付通知。
、谫I(mǎi)受人辦理完畢房屋交付手續,商品房即交付于買(mǎi)受人;買(mǎi)受人未在本條第①款約定時(shí)間內辦理完畢房屋交付手續的,則自合同約定的交付期限屆滿(mǎn)之日起視為已按約定條件交付,該房屋的損壞、滅失、物業(yè)管理費、電梯費等由買(mǎi)受人承擔。出賣(mài)人可將房屋移交給物業(yè)公司管理。
、圪I(mǎi)受人認為交付的商品房有質(zhì)量瑕疵時(shí),應以書(shū)面形式向出賣(mài)人提出。出賣(mài)人依據《商品房質(zhì)量保證書(shū)》,及時(shí)提供保修服務(wù)。
第四條: 對《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第十三條的補充約定
1、出賣(mài)人所交付房屋的裝飾、設備、設施須符合合同雙方所確認的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》“附件三”所約定的標準。買(mǎi)受人在接收房屋時(shí),對該商品房的裝修、裝飾及設備質(zhì)量若有異議的,買(mǎi)受人應向出賣(mài)人提出書(shū)面意見(jiàn),經(jīng)出賣(mài)人確認后,由出賣(mài)人予以完善,出賣(mài)人須按照“附件三”所約定的標準進(jìn)行修繕或替換。出賣(mài)人修繕完畢后,應按照本協(xié)議的約定通知方式通知買(mǎi)受人,買(mǎi)受人應于出賣(mài)人發(fā)出通知后的7日內對房屋進(jìn)行驗收,逾期不驗收,視同買(mǎi)受人已驗收完畢,同意接房。
2、出賣(mài)人銷(xiāo)售房屋所作的承諾和雙方的約定,以雙方正式簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、補充協(xié)議明確表明的附件為準,出賣(mài)人所展示的'樣板房?jì)H作為房屋空間布局導向、裝修裝飾參考,不作為雙方交房、驗收、退房等事項的標準和條件;其他任何資料未經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽字蓋章認可的,均對買(mǎi)賣(mài)雙方無(wú)約束力。
第五條: 對《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第十四條的補充約定
出賣(mài)人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1、水、電于房屋交付之日起達到使用條件;
2、燃氣、寬帶、電話(huà)、有線(xiàn)電視在交付之日具備開(kāi)通條件,由買(mǎi)受人到有關(guān)部門(mén)自行辦理開(kāi)通手續;
3、暖氣設施在交付時(shí)符合使用條件,由買(mǎi)受人到有關(guān)部門(mén)申請開(kāi)通。
第六條: 對《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第十五條的補充約定
1、辦理產(chǎn)權證所發(fā)生的相關(guān)稅費,依照國家規定,由買(mǎi)賣(mài)雙方各自承擔。買(mǎi)受人未在出賣(mài)人通知的時(shí)間內提交辦理產(chǎn)權登記材料和相關(guān)稅費,或未到房管部門(mén)辦理手續的,出賣(mài)人可免除責任。
2、如買(mǎi)受人購房款未支付完畢,則出賣(mài)人將不予協(xié)助買(mǎi)受人辦理產(chǎn)權證。
3、買(mǎi)受人須按合同約定時(shí)間按時(shí)付清全部房款及相關(guān)費用。出現面積差“多退少補”情況時(shí),買(mǎi)受人應在辦理產(chǎn)權手續前據實(shí)結清房款。未結清房款的,除買(mǎi)受人承擔違約責任外,出賣(mài)人不予辦理房屋交接或產(chǎn)權登記手續,且不視為出賣(mài)人逾期交房,出賣(mài)人不承擔違約責任。
第七條: 其他約定
1、買(mǎi)賣(mài)雙方的權利義務(wù)以合同及其附件為準。出賣(mài)人在銷(xiāo)售廣告、宣傳資料、標書(shū)、模型、示范單位以及雙方在交易過(guò)程中口頭表達的意向和信息,均不構成合同內容,雙方不受其約束。
2、在買(mǎi)受人所購房屋登記備案后,買(mǎi)賣(mài)雙方任何一方無(wú)故單方面解除合同,都應一次性向對方支付成交房屋總價(jià)款5%的違約金。
3、與《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》和本補充協(xié)議有關(guān)的文件送達
.買(mǎi)賣(mài)雙方向對方發(fā)出口頭和書(shū)面通知應依《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》和本補充協(xié)議所留的地址或電話(huà)或傳真發(fā)出。雙方對各自提供資料的真實(shí)性負責。
.《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及補充協(xié)議中約定之所有通知均應采用書(shū)面形式,即傳真、郵寄信件或手遞信件。采用信件通知方式的,在寄出三天后,七天后為到達。文件送達至買(mǎi)受人簽署的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中所預留的事后補留的通訊地址或代理人處即為有效送達;買(mǎi)受人沒(méi)有向出賣(mài)人預留或補留通訊地址,或郵寄在途中發(fā)生延誤的,出賣(mài)人不承擔延誤責任。
.一方聯(lián)絡(luò )方式如有變更,應在變更后兩個(gè)工作日內以書(shū)面形式通知對方;未作通知的,任何一方按照上述通訊地址發(fā)出通知的,即使另一方未收到,也視為已按約定條件送達。
第八條: 本補充協(xié)議是《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》不可分割的組成部分,由買(mǎi)賣(mài)雙方在簽署《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》之時(shí)簽署,與《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》具有同等法律效力。
第九條: 本補充協(xié)議經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽字蓋章后生效。
出賣(mài)人: 買(mǎi)受人:
年 月 日 年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同5
甲方(出賣(mài)人):
乙方(買(mǎi)受人):
由于甲方已收到乙方預付的購房定金人民幣(大寫(xiě)) ;¥ 元。雙方同意就下列商品房買(mǎi)賣(mài)事項,訂立本合同,共同遵守。
一、乙方所購商品房的基本情況。
甲方自愿將座落在 鎮 路 樓第單元 層 號房,建筑面積約 平方米,地下室面積約 平方米的商品房出售給乙方。乙方已對甲方所要出售的`商品房做了充分了解,愿意購買(mǎi)該商品房。
二、價(jià)款、付款方式及期限。
甲乙雙方議定的上述商品房成交價(jià)格為人民幣(大寫(xiě)) ;¥ 元。乙方由20xx年 月 日前分 3 次付清給甲方,購房定金作為購房的首付。付款時(shí)間、金額具體如下:20xx年 月 日前乙方向甲方支付人民幣(大寫(xiě)) ;¥ 元。20xx年 月 日前乙方向甲方支付人民幣(大寫(xiě)) ;¥ 元。20xx年 月 日前乙方向甲方支付人民幣(大寫(xiě)) ;¥ 元。
三、移交期限。
雙方同意于20xx年 月 日前由甲方將上述商品房移交給乙方居住。
四、違約責任。
乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金,甲方有權另行處置該房。甲方中途悔約,甲方應在悔約之日起 30 日內將定金退還給乙方,另給付乙方相當于定金數額的違約金。
乙方不能按上述第 二 條向甲方支付房款,每逾期一日,由乙方向甲方給付相當于上述商品房?jì)r(jià)款千分之 十 的滯納金。若逾期滿(mǎn) 30 日即可認定為乙方中途悔約。甲方不能按期將上述商品房移交給乙方居住,每逾期一日,由甲方向乙方給付相當于上述商品房?jì)r(jià)款千分之 十 的滯納金。若逾期滿(mǎn) 30 日即可認定為甲方中途悔約。
五、權屬登記
上述商品房辦理權屬登記所需資料由開(kāi)發(fā)商提供給甲方,20xx年 月 日后由甲方提供給乙方,由乙方辦理房產(chǎn)權屬登記,房屋產(chǎn)權歸乙方所有,費用由乙方承擔。
六、甲方保證上述商品房權屬清楚。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權糾紛或債權債務(wù),概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
七、本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲乙雙方應采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
八、本合同未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其內容必須書(shū)寫(xiě)在第十一條后,補充事項內容與本合同具有同等法律效力。
九、本合同自雙方簽訂之日生效。
十、本合同一式 三 份,甲乙雙方各執 一 份,證明人存留 一 份。
十一、雙方約定的其它事項:
1、合同后附甲方身份證復印件、乙方身份證復印件、證明人身份證復印件。
2、本合同涂改無(wú)效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同6
xx銀行:
根據貴行信貸部門(mén)提供的第二聯(lián)經(jīng)與消費遞產(chǎn)的有關(guān)資料核對,現確認無(wú)誤,我單位已將xx臺(或其他數量單位:xx)xx商品,單價(jià)xx元,總計價(jià)格xx元,發(fā)放給消費者。該消費者提供的編號為xx。請你行按照《個(gè)人消費品貸款合作協(xié)議書(shū)》的規定,核對有關(guān)內容,相符后,將xx在貴行的消費貸款在收到本通知書(shū)的`次日(遇節假日順延)轉存放我單位賬戶(hù),賬號為xx;賬戶(hù)名稱(chēng)為xx。
特此委托!你行據此辦理轉賬產(chǎn)生的經(jīng)濟糾紛由我單位全部負責。
商業(yè)出售單位蓋章
經(jīng)辦人員簽字(蓋章)
xx年xx月xx日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同7
售房人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
購房人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
身份證號:
聯(lián)系電話(huà):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙方于__年__月__日在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)商品房,達成如下協(xié)議:
一、乙方所購商品房位于
二、該商品房的具體幢號、建筑結、設計用途、建筑面積如下:該商品交付時(shí)如有面積差異,以房屋產(chǎn)權監理機關(guān)實(shí)測面積為準。
三、甲方應向同示所售房屋的下列證件:
1、國有土地使用證,編號:
2、房屋所有權證,編號:
3、商品房預售許可證,編號:
四、該商品房銷(xiāo)售價(jià)格為:實(shí)得建筑面積(即套內面積)__元/平方米(公攤面積按建造成本折算計入實(shí)利面積單價(jià)),房款共計__元,大寫(xiě)人民幣:__。
五、付款方式及付款時(shí)間甲、乙雙方按下列第__種約定辦理。
1、乙方在合同簽訂之日起__日內一次性付清全部房款,甲方給予乙方__%優(yōu)惠,即實(shí)付房款總額__元。
2、乙方在合同簽訂之日起__日內首付房款__元,余款在__付清。
3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購房,甲、乙雙方就此項內容另訂補充合同。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,屬乙方違約。甲方按下列第__種約定追究乙方違約責任。
1、終止合同,乙方按應付房款的__%向甲方支付違約金,甲方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據實(shí)賠償。
2、合同繼續履行,乙方按__向甲方支付違約金。
七、甲方須于__年__月__日前將竣工驗收(包括建筑工程質(zhì)量驗收和規定必須的綜合驗收)合格的商品房交付乙方,如因除甲、乙協(xié)商同意解除或變更合同外,甲方可據實(shí)延期。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外,甲方如果未能按合同約定期限,將該商品房交付乙方,屬甲方違約。乙方按下列第__種約定追究甲方違約責任。
1、終止合同,甲方按乙方應付房款的__%向乙方支付違約金,乙方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據實(shí)賠償。
2、合同繼續履行,甲方按__向乙方支付違約金。
九、甲方所售商品房面積與產(chǎn)權監理機關(guān)實(shí)測面積差異在±%(含本數)至±%以?xún),按?shí)測面積結算房款;差異超過(guò)±%(含本數),乙方按下列第__種約定辦理。
1、終止合同,甲方在乙方提出終止合同要求之日起__日內,將乙方已付房款退還乙方,并按__利率給付利息。
2、合同繼續履行,雙方約定。
十、預售商品房在開(kāi)發(fā)建設過(guò)程中,甲方對原設計方案進(jìn)行調整和修改,必須在調整和修改的.方案批準后__日內書(shū)面通知乙方,乙方應在收到該通知之日起__日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起內將乙方已付房款退還乙方,并按__利率給付利息。
十一、甲方所售商品房在交付給乙方時(shí),該商品房的配套環(huán)境和配套設施,必須符合甲方售房時(shí)所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝假、裝修、配套設施、設備的標準、保修責任和質(zhì)量要求,必須符合附件《商品房使用說(shuō)明書(shū)》和《商品房質(zhì)量保證書(shū)》中所作的說(shuō)明、規定和承諾。
十二、甲方將該商品房交付乙方后,應協(xié)助乙方在__日內到房地產(chǎn)管理部門(mén)辦理權屬登記手續,如因甲方過(guò)失造成乙方不能在規定期限內辦理權屬登記的,乙方按下列第__種約定辦理。
1、終止合同,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起__日內將乙方已付房款退還乙方,并按乙方已付款房款的__%支付違約金。
2、合同繼續履行,甲方按__向乙方支付違約金。
十三、甲乙雙方在簽訂本合同時(shí),應當依照政府相關(guān)規定,同時(shí)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議。
十四、本合同未盡事項,由甲乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
十五、本合同邊同附件及補充協(xié)議共__頁(yè),一式三份,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,雙方各執一份,新都區房地產(chǎn)交易管理所備案一份,均具有同等法律效力。
十六、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,甲乙雙方同意按下列第__種約定辦理。
1、由仲裁委員會(huì )仲裁。
2、向人民法院起訴。
十七、其他約定:
甲方(簽章):
乙方(簽章):
__年__月__日
__年__月__日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同8
出賣(mài)人(甲方):_____身份證:____________
買(mǎi)受人(乙方):_____身份證:____________
甲乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜,依據《民法典》等相關(guān)法律法規,并經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下合同條款:
一、甲方自愿將坐落于_______市_______區_______路_______小區_______號樓_______單元_______室(建筑面積_______平方米,產(chǎn)權證號_______)房地產(chǎn)出賣(mài)給乙方,并將與所出賣(mài)該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權同時(shí)出賣(mài)給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物(如有)總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)_______(小寫(xiě):_________ )。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付甲方房____元(其中房屋總價(jià)款的_______%作為定金,剩余部分作為預付款)。
四、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚,不得有任何除甲方以外的第三人主張該房產(chǎn)的合法權利,并不得在本合同簽訂后又與其他方簽訂關(guān)于本合同所記載的'房屋的買(mǎi)賣(mài)合同并辦理過(guò)戶(hù)手續。
五、自本合同簽訂之日起三個(gè)月內,甲方須將房屋過(guò)戶(hù)給乙方(包括房產(chǎn)證、土地證等證件),如遇特殊情況,雙方協(xié)商后可延期,但延期不得超過(guò)一個(gè)月。
六、房屋的相關(guān)產(chǎn)權證明辦理完過(guò)戶(hù)手續后_______日內,甲方應將將水、電、氣、有線(xiàn)電視等相關(guān)附屬設施過(guò)戶(hù)給乙方。
七、辦理房產(chǎn)證過(guò)戶(hù)所應繳納的稅、費均由乙方承擔,但不包含甲方房屋貸款費用,且過(guò)戶(hù)前甲方必須結清該房屋銀行剩余貸款。
八、雙方約定,自本合同簽訂之日起_______日內,甲方即將該房屋交由乙方占有使用,同時(shí),甲方須將水、電、氣、有線(xiàn)電視等附屬設施的費用結清。
九、違約責任:甲乙雙方應自本合同簽訂之日起,嚴格履行本合同,不得違約。如甲方違約,則須雙倍返還乙方已付定金,同時(shí)返還乙方所支付的預付款,乙方違約,則甲方有權沒(méi)收乙方所付定金。
十、雙方約定其他事項:____________
十一、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可以合同附件形式另行約定,約定條款與本合同具有同等效力。
十二、本合同履行中如發(fā)生爭議,雙方應通過(guò)協(xié)商解決,協(xié)商解決不成,可向合肥市瑤海區人民法院起訴。
十三、本合同正本一式_______份,甲方執_______份,乙方執_______份,房地產(chǎn)管理部門(mén)_______份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:___________乙方:___________
電話(huà):___________電話(huà):___________
______年______月______日______年______月______日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同9
出賣(mài)人(甲方):
買(mǎi)受人(乙方):
鑒于:1、甲方系本合同項下房屋的所有權人,甲方保證對所出賣(mài)的房屋享有完全的處分權并保證符合國家有關(guān)規定,沒(méi)有產(chǎn)權及債務(wù)糾紛,且其對該房屋的處分已征得該房屋相關(guān)權利人的同意;
2、甲方愿意將房屋出賣(mài)給乙方;
3、乙方愿意購買(mǎi)上述房屋;
4、乙方已向甲方交付定金共
元整;
5、本合同項下房屋的《房地產(chǎn)權證》尚未辦理。
根據國家有關(guān)法律、法規規定,甲乙雙方在自愿、平等、誠實(shí)信用的基礎上,為明確雙方權利義務(wù),就乙方向甲方購買(mǎi)房屋訂立本合同,以資雙方共同信守履行。
一、標的房屋基本情況
1、位置: 市 區 路 號 。
2、戶(hù)型:
建筑面積:
套內面積: 。
3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉讓。
二、房屋價(jià)款
房屋的交易總價(jià)為:人民幣___________元整(大寫(xiě):____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。
本合同項下房屋相應的土地使用權價(jià)款已包含在交易總價(jià)中。
公共部位與公用房屋分攤建筑面積不再另行計價(jià)。
三、付款方式及期限
甲乙雙方同意以下列方式付款:
1、乙方已向甲方交付定金 元整,自本合同簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩余房款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾 元整于乙方取得該房屋的《房地產(chǎn)權證》之日起____天內支付。
四、房屋交付及產(chǎn)權登記的約定。
1、甲方應于本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方,并應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產(chǎn)權登記機關(guān)開(kāi)始辦理產(chǎn)權登記后 日內,及時(shí)辦理權屬登記(指房屋的《房地產(chǎn)權證》)。
3、甲方應當在取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)(指房屋的《房地產(chǎn)權證》)之日起 日內,及時(shí)將房屋權屬登記過(guò)戶(hù)至乙方名下。
五、稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產(chǎn)權屬證書(shū)所需要的稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)至乙方名下所花費的交易稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
六、違約責任
1、乙方如未按本合同規定的`時(shí)間付款,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之 的違約金。
2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付,自本合同規定的交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之 的違約金。
3、如甲方違反本合同第四條房屋交付及產(chǎn)權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:
a.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日 內將乙方已付房?jì)r(jià)款退還給甲方,并按已付房?jì)r(jià)款的 %賠償乙方房屋損失,同時(shí)按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
b.乙方不退房,甲方按已付房?jì)r(jià)款的 %向乙方支付違約金。
七、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
八、特別約定
房屋交付后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
九、免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;
2、不可抗力系指"不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況"。
十、本合同經(jīng)重慶周立太律師事務(wù)所見(jiàn)證。
十一、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份、律師事務(wù)所一份,具有同等法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
十二、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方約定的其他事項:附件 。
甲方:_________________
乙方:__________________
身份證號碼:__________________
身份證號碼:___________________
地址:___________________
地址:____________________
電話(huà):___________________
電話(huà):____________________
簽訂日期:
商品房買(mǎi)賣(mài)合同10
出賣(mài)人(甲方):
注冊地址: 營(yíng)業(yè)執照注冊號:
法定代表人: 委托代理人: 身份證號: 身份證號: 聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
買(mǎi)受人(乙方):
身份證號: 委托代理人: 聯(lián)系電話(huà): 身份證號: 郵政編碼: 聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
因本合同項下的甲方缺少在建工程項目的建設資金,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議:
第一條:甲方的項目建設依據:
甲方以_ __方式取得位于 編號為_(kāi)_____________ 的地塊的土地使用權!就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴繛開(kāi)____________ _______。
該地塊土地面積為 ,規劃用途為 ,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月_____日。
甲方經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房名稱(chēng)為: 。建設工程規劃許可證號為 ,施工許可證號為 。
第二條:甲方的商品房銷(xiāo)售依據
乙方購買(mǎi)的商品房為 。甲方保證在商品房現售前已將房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目手冊及符合商品房現售條件的有關(guān)證明文件報送房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主管部門(mén)備案。
甲方應在本合同簽訂前向乙方提供甲方的商品房可以合法銷(xiāo)售的有效證明文件。
第三條:乙方購商品房的基本情況 乙方購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房)為本合同第一條規定的項目中的:
該商品房的用途為_(kāi)____________,屬_________結構,層高為_(kāi)_____,建筑層數地上______層,地下______層。
該商品房陽(yáng)臺是 【封閉式】【非封閉式】。
該商品房合同約定建筑面積共 平方米,其中,套內建筑面積_______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_______平方米。
第四條:計價(jià)方式與價(jià)款
甲方與乙方約定按下列方式計算該商品房?jì)r(jià)款:
按 建筑面積 計算,該商品房單價(jià)為(人民幣)每平方米 元,總金額(大寫(xiě))人民幣 元整(小寫(xiě)¥ 元)。 第五條:付款方式及期限
乙方按下列第_______種方式按期付款: 1、一次性付款:
乙方同意在本《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》生效并辦理完畢相應的`產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續后一次性支付全部房?jì)r(jià)款。
2、分期付款:
第六條:乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本合同規定的時(shí)間付款,按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期在______日之內,自本合同規定的應付款期限之次日起至實(shí)際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之______的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)______日后,甲方有權解除合同。甲方解除合同的,乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續履行合同的,甲方同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之次日起至實(shí)際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之_______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第五條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
第七條:交付期限
甲方應當在________年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定,將符合本合同約定的商品房交付乙方使用;
除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,如遇不可抗力,甲方應當在發(fā)生之日起______日內告知乙方,雙方協(xié)商予以延期。
第八條:甲方逾期交房的違約責任
除本合同第七條規定的不可抗力情況外,甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用,按下列第______種方式處理;
(1)逾期不超過(guò)______日之內,自本合同第七條規定的最后交付期限的次日起,甲方按日計算向乙方支付已交付房?jì)r(jià)款 的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)_______日后,乙方有權解除合同。乙方解除合同的,甲方應當自乙方解除合同通知到達之日起______天內退還全部已付款,并按乙方累計已付款的 向乙方支付違約金。甲方要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第七條規定的最后交付期限的次日起,甲方按日向乙方支付已交付房?jì)r(jià)款 的違約金。
第九條:規劃、設計變更的約定 經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致影響到乙方所購商品房質(zhì)量或使用功能的,甲方應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10天內,書(shū)面通知乙方;
乙方有權在變更通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復。乙方在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的,視同接受變更。甲方未在規定時(shí)限內通知乙方的,乙方有權退房。
乙方退房的,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,并按_______利率付給利息。乙方不退房的,應當與甲方另行簽訂補充協(xié)議。
第十條:交接
商品房達到交付使用條件后,甲方應當書(shū)面通知乙方辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),甲方應當出示本合同第七條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。甲方出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由甲方承擔。
第十一條:甲方保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。因甲方原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,甲方承擔全部責任。
第十二條:關(guān)于產(chǎn)權變更登記的約定
甲方應當在商品房交付使用后______日內,將辦理權屬變更登記需由甲方提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證明書(shū)的,雙方同意按下列條______項處理;
1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起______日內將乙方已付房?jì)r(jià)款退還給甲方,并按已付房?jì)r(jià)款的______%賠償乙方損失。
2、乙方不退房,甲方按已付房?jì)r(jià)款的______%向乙方支付違約金。 第十三條 合同的生效和變更
1、本合同自本合同項下商品房辦理完畢產(chǎn)權變更登記時(shí)生效。
2、甲乙雙方經(jīng)自愿協(xié)商一直可以解除本合同,甲乙雙方均不能單方解除本合同。
第十四條 其他約定
1、甲方保證出售給乙方的的本合同項下商品房合法、權屬清楚、有合法的土地使用權,否則由此產(chǎn)生的一切責任由甲方承擔;
2、甲方有義務(wù)配合乙方按照本合同約定時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)權變更登記手續; 3、本合同項下商品房依照“房地一體”的原則進(jìn)行出售。
4、在本合同履行過(guò)程中發(fā)生的費用(包括但不限于公證費、過(guò)戶(hù)產(chǎn)生的所有稅費等)由甲方承擔。
第十五條 爭議解決
本協(xié)議雙方在履行協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向乙方所在地人民法院起訴。
第十六條 其他
1、本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
2、本合同一式 份,甲乙雙方各執 份,登記機構 份,具有同等法律效力。
(以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文,為合同簽署頁(yè))
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地址:
乙方:
身份證號:
委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地址:
商品房買(mǎi)賣(mài)合同11
原告:_______________,女,族,_______________年_______________月_______________日生,_______________人,。篲______________
被告:_______________
法定代表人:_______________,聯(lián)系電話(huà):_______________
訴訟請求:
1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(xx年4月日至xx年2月28日,共700天);
2、訴訟費由被告承擔。
事實(shí)和理由:
原、被告于xx年7月28日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng):《合同》),購買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的`位于的商品房,原告一次性交納購房款355,43元。
《合同》“第八條交付期限”(詳見(jiàn)《合同》第__頁(yè))約定:“出
賣(mài)人應當在xx年3月3日前,……商品房交付買(mǎi)受人使用”。至xx年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書(shū)面通知。
鑒于以上事實(shí),被告逾期交房700天(自xx年4月日至xx年2月28日止),依據《合同》“第九條出賣(mài)人逾期交房的違約責任”(詳見(jiàn)《合同》第____頁(yè))約定:“……自合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。
原告為維護其合法權益訴至貴院,望貴院判如所請。
此致
_______________區人民法院
具狀人:_______________
_______________年_______________月_______________日
需準備的立案材料:
1、起訴狀2份
2、原告身份證復印件份
3、被告工商查詢(xún)卡張(如法院要求,到薩爾圖工商局打。
4、商品房買(mǎi)賣(mài)合同復印件份
5、交納購房款票據份
6、訴訟費42 、5元,可能還有其它訴訟費50元。
務(wù)必于xx年3月3日前立案交費。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同12
出賣(mài)人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
買(mǎi)受人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
一、本協(xié)議是備案號為 《成都市商品房買(mǎi)賣(mài)(預售)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)合同)的補充協(xié)議。買(mǎi)賣(mài)雙方經(jīng)平等協(xié)商,一致同意訂立如下條款,作為對合同的修改和補充。
二、甲方在簽訂合同之前已向乙方明示《商品房買(mǎi)賣(mài)合同示范文本》、《商品房銷(xiāo)售管理辦法》,乙方已看到并理解上述文本,且無(wú)異議。
三、對合同第五條補充協(xié)議:
1、因設計變更造成面積差異,乙方不解除合同的,應當視為乙方同意接受在原房屋單價(jià)基礎上引起的房屋總價(jià)款的變化。
2、雙方選擇按套計價(jià)的,對出現的面積差異互不找補。
四、對合同第六條補充協(xié)議:
(一)乙方選擇以分期付款方式付款,甲方給予乙方 元/平方米的優(yōu)惠,即實(shí)際總房款為 元(大寫(xiě):人民幣 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元);
1、乙方須于﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日前支付總房款的﹍﹍﹍%,即﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍元,大寫(xiě):人民幣﹍﹍﹍拾﹍﹍﹍萬(wàn)﹍﹍﹍仟﹍﹍﹍佰﹍﹍﹍拾﹍﹍﹍元整。
2、乙方須于﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日前支付總房款的﹍﹍﹍%,即﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍元,大寫(xiě):人民幣﹍﹍﹍拾﹍﹍﹍萬(wàn)﹍﹍﹍仟﹍﹍﹍佰﹍﹍﹍拾﹍﹍﹍元整。
3、乙方須于﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日前支付總房款的﹍﹍﹍%,即﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍元,大寫(xiě):人民幣﹍﹍﹍拾﹍﹍﹍萬(wàn)﹍﹍﹍仟﹍﹍﹍佰﹍﹍﹍拾﹍﹍﹍元整。
4、乙方須于﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日前支付總房款的﹍﹍﹍%,即﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍元,大寫(xiě):人民幣﹍﹍﹍拾﹍﹍﹍萬(wàn)﹍﹍﹍仟﹍﹍﹍佰﹍﹍﹍拾﹍﹍﹍元整。
(二)1、乙方選擇以按揭付款方式付款,甲方給予乙方 元/平方米的優(yōu)惠,即實(shí)際總房款為 元(大寫(xiě):人民幣 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾元),乙方須于﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日前付清首付房款即人民幣 元(含定金)并簽署購房合同。乙方未支付之剩余房?jì)r(jià)款,計人民幣 拾 萬(wàn) 佰 拾 元整,由乙方在購房合同簽訂后7個(gè)工作日內向銀行申請 成年按揭貸款。乙方委托按揭銀行將取得的按揭貸款全部一次性轉付甲方指定的帳戶(hù)。乙方已明確知道按揭銀行規定的申請按前述金額貸款所需的條件和應當提交的資料,并保證自己符合該條件和在規定時(shí)間內提交所有資料;否則,因此而不能按期取得銀行的按揭貸款的責任由乙方承擔。
2、乙方向銀行申請按揭年限及成數以銀行最后批復為準。
3、應乙方要求,甲方就乙方向銀行的借款提供保證,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,就甲方保證期內有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
、、合同簽訂后,如因乙方原因導致不能簽訂《個(gè)人住房按揭(抵押)貸款合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)按揭貸款合同)時(shí),造成乙方不能履行合同的,甲方有權解除合同,乙方應向甲方支付總房?jì)r(jià)款的10%的違約金(該違約金甲方有權在乙方已付首付款中直接扣取)。
、、乙方應在與甲方簽訂購房合同當日內按貸款銀行的規定備齊按揭的(甲方在與乙方簽訂合同前已向其明示)相關(guān)資料,并在合同簽訂之日起7個(gè)工作日內,到指定的地點(diǎn)辦理完銀行按揭手續,因按揭貸款而產(chǎn)生的公證費、保險費、手續費等由乙方自行支付。否則,視為乙方違約,每逾期一天則按乙方申請貸款總額的萬(wàn)分之三計算違約金。
、、甲方保證期內,乙方未能按按揭貸款合同規定按時(shí)足額償還每期貸款本息,導致銀行從甲方在其開(kāi)立的帳戶(hù)中扣款(包括但不限于貸款本息、罰款和復息等),乙方必須在接到甲方電話(huà)或書(shū)面通知一周內歸還甲方代還款項(以銀行扣款憑證為準),并從甲方代還之日起至乙方還款日止,近代還金額日千分之三向甲方支付滯納金,同時(shí)甲方還有權向乙方收取代還金額5%的違約金。乙方應當在30內歸還甲方被扣劃的保證金和支付相應的違約金,否則甲方有權單方解除合同,并向乙方收取總房?jì)r(jià)款10%的違約金。
、、在甲方保證期內,如因乙方原因導致銀行從甲方開(kāi)立的帳戶(hù)中扣款(包括但不限于貸款本息、罰款和復息等),乙方必須在接到甲方電話(huà)或書(shū)面通知一周內歸還甲方代還款項(以銀行扣款憑證為準),并向甲方支付代還金額10%的違約金;若銀行解除與乙方的抵押貸款協(xié)議,并要求甲方承擔加帶清償責任的,甲方有權直接或會(huì )同銀行依法處置乙方所抵押房產(chǎn),所得款項除支付處理抵押房產(chǎn)的費用、甲方代還的所有款項及向甲方支付代還款項10%的違約金外,若有盈余歸還乙方。如有不敷支付,甲方有權繼續向乙方追償,直至清償為止。乙方采用公積金抵押貸款方式或公積金與銀行組合抵押貸款方式購房的,參照上述約定執行。
五、對合同第九條的補充約定:
合同第九條中累計已付款是指乙方交納的首付房款及按揭月供款中的本金部分。
六、對合同第十條的補充約定:
合同所指的規劃、設計變更不包括甲方根據合同訂立后國家或四川省成都市新頒布的法律、法規、規章或有關(guān)政府部門(mén)的要求必須進(jìn)行的規劃、設計變更。
七、對合同第十一條補充約定:
1、在商品房達到交付使用條件后,除乙方未按合同約定支付房?jì)r(jià)款外,甲方應以合同記載的聯(lián)絡(luò )方式通知乙方辦理房屋交付手續;乙方未接到通知的,乙方應在合同約定的交付期限的`最后一天主動(dòng)到甲方銷(xiāo)售中心現場(chǎng)辦理房屋交接手續。乙方委托其他人到場(chǎng)辦理房屋交接手續的,須向甲方出示經(jīng)過(guò)公證的授權委托書(shū)交將公證書(shū)留存于甲方。乙方如果購買(mǎi)的是現房,則應在合同約定的交付期限內自行向甲方領(lǐng)取房屋交付通知(以上甲方依據的聯(lián)絡(luò )方式如有錯誤由乙方負責)
2、乙方辦理完畢房屋交接手續,商品房即交付于乙方;乙方未在本條第一款約定的期限內辦理完畢房屋交接手續的,視為甲方已經(jīng)按期交付。
3、房屋一經(jīng)現場(chǎng)交付,則視為乙方驗收合格。如商品房在質(zhì)保期內出現瑕疵或為質(zhì)保范圍內的問(wèn)題,乙方應具體詳細地以書(shū)面形式向甲方提出。否則,視為乙方無(wú)異議。甲方依據《住宅質(zhì)量保證書(shū)》,及時(shí)提供保修服務(wù)。
4、本條所稱(chēng)房屋交接單是指《房屋驗收表》,本條所稱(chēng)拒絕交接是指拒絕收付使用。
5、對乙方提出超出質(zhì)保范圍內的質(zhì)量問(wèn)題,乙方應以具體、詳細的書(shū)面形式向甲方提出,若有爭議,由乙方委托成都市相關(guān)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行檢測,該機構出具的工程質(zhì)量評定意見(jiàn)作為處理爭議的依據。
注:房屋交接驗收按合同約定交接驗收標準進(jìn)行。
6、附件二配置標準中的安防及智能系統,在房屋產(chǎn)付后陸續開(kāi)通。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同13
甲方:______________________
乙方:______________________
甲乙雙方為購銷(xiāo)________________________渡假村商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買(mǎi)座落在______________________________。建筑面積為_(kāi)_____________平方米。其面積以______________省《建筑面積計算規則》為準。
二、商品房售價(jià)為人民幣_元。其中包括配套的配電室、臨時(shí)鍋爐房、道路、
綠化等工程設施的費用,但不包括建筑稅和公證費。
三、付款辦法:
預購房屋按房屋暫定價(jià)先付購房款______%,計人民幣_____________元,(其中______%為定金)。待房屋建設工作量完成一半時(shí)再預付______%。房屋竣工交付乙方時(shí)按實(shí)際售價(jià)結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
四、交房時(shí)間:
甲方應于________年________月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的`十天內將購房款結清。屆時(shí)乙方若不能驗收接管時(shí),須委托甲方代管,并付甲方代管費(按房?jì)r(jià)的萬(wàn)分之一/日計。。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行保修(土建工程保修一年,水電半年,暖氣一個(gè)采暖期)。
七、違約責任:
1、本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。
2、甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(shí)(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承擔應交房屋售價(jià)萬(wàn)分之一的罰金。甲方通過(guò)努力交付房屋,乙方又同意提前接管時(shí),以同意條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話(huà)、由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規定及渡假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執行本合同過(guò)程中發(fā)生爭執,應首先通過(guò)友好協(xié)商解決,如雙方不能達成一致意見(jiàn)時(shí),應提交有關(guān)仲裁機關(guān)進(jìn)行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份,正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。
十三、本合同附件:
1、房屋平面位置及占用土地范圍圖(略)
2、渡假村別墅暫行管理辦法(略)
甲方:___________(蓋章)
代表:____________________
地址:__________________
電話(huà):____________________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________________
帳號:____________________
簽訂日期:______年______月______日
乙方:___________(蓋章)
代表:____________________
地址:__________________
電話(huà):____________________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________________
帳號:____________________
簽訂日期:______年______月______日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同14
甲方(賣(mài)方):_______________身份證號碼:___________________________
乙方(買(mǎi)方):_______________身份證號碼:___________________________
甲乙雙方經(jīng)過(guò)有好協(xié)商,就房屋買(mǎi)賣(mài)一事,在平等、自愿、誠實(shí)信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買(mǎi)受該房屋。該房屋具體狀況如下:
1.1座落于______________________________,建筑面積為_(kāi)________平方米;套內建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積__________平方米;
1.2出售房屋的所有權證(不動(dòng)產(chǎn)權證)證號為_(kāi)__________________________;
1.3房屋平面圖及其四至見(jiàn)房產(chǎn)證。
1.3.1該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
1.3.2該房屋的相關(guān)權益隨該房屋一并轉讓。甲方還應當將附屬于該房屋的陽(yáng)臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給乙方,其轉讓價(jià)格已包含在上述房屋的價(jià)款中,乙方不再另行支付價(jià)款。
第二條甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒(méi)有設定擔保、沒(méi)有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。若因此發(fā)生相關(guān)糾紛,其后果由甲方承擔。甲方需付乙方違約金_________萬(wàn)元。
甲方保證出售房屋中未曾發(fā)生過(guò)重傷、非正常死亡、嚴重刑事案件等可能導致乙方心理不安的嚴重情況,不存在不正常輻射及其他致病等情況,若有,甲方必須盡到告知義務(wù)。如果乙方發(fā)現房屋中曾經(jīng)發(fā)生過(guò)上述情況而甲方未曾予以書(shū)面披露的,乙方有權解除合同或者要求甲方支付違約金____________萬(wàn)元。
第三條計價(jià)方式與價(jià)款
按建筑面積計算價(jià)款,房屋單價(jià)為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣_________元整;
第四條履約定金
乙方在_________年______月______日前付給甲方定金人民幣(大寫(xiě)__________________)元,(小寫(xiě)_________)元。定金在乙方最后一次付款時(shí)充抵房款。
第五條價(jià)款支付:
乙方分三期付給甲方:
第一期:在_________年______月______日前付人民幣______萬(wàn)元;第二期:在不動(dòng)產(chǎn)權證過(guò)戶(hù)手續辦理完畢之日,付款______萬(wàn)元;第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬(wàn)元。
每期付款,甲方收到后向乙方出具收據并簽字畫(huà)押。
乙方以銀行轉賬方式向甲方支付款項,甲方收款信息如下:
開(kāi)戶(hù)銀行:____________________________________。
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):____________________________________。
銀行賬號:____________________________________。
第六條不動(dòng)產(chǎn)權變更
1、甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起_________日內辦理過(guò)戶(hù)手續。
2、在乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權轉移時(shí),如需要甲方出面處理的,不論何時(shí),甲方應予協(xié)助。如因甲方的.延誤,致影響過(guò)戶(hù)登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過(guò)戶(hù)登記,乙方有權解除合同,解約時(shí),甲方除返還全部房?jì)r(jià)款外,并按本合同第九條承擔違約責任。
3、辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第七條附屬設施等相關(guān)手續辦理時(shí)間約定:
1、甲、乙雙方定于_________年______月______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于_________年______月______日前向有關(guān)部門(mén)申請辦理相關(guān)附屬設施和相關(guān)權益的更名手續。
3、甲方應在房屋交付前將其落戶(hù)于該房屋的戶(hù)籍關(guān)系遷出。
第八條共有產(chǎn)權人情況
甲方確認本合同所售房屋(有/無(wú))共有產(chǎn)權人。
如果有,無(wú)論不動(dòng)產(chǎn)權證上是否登記了共有權人,甲方需提供共有產(chǎn)權人同意甲方出售房屋的書(shū)面意見(jiàn)。
第九條違約責任
1、甲方如不按合同規定的日期辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)以及交付房屋,每逾期______天按房?jì)r(jià)的總額________計算違約金給與乙方。逾期超過(guò)____個(gè)月時(shí),乙方有權解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外,并按房屋總價(jià)的______%向乙方支付違約金。
2、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房?jì)r(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應加付按日__________計算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)______個(gè)月時(shí),甲方有權解除本合同,并要求乙方向甲方支付合同總價(jià)________%的違約金。
3、違約方要承擔守約方為實(shí)現債權而產(chǎn)生的律師費、差旅費、誤工費等。
第十條該房屋毀損、滅失的風(fēng)險自房屋正式交付之日起轉移給乙方,轉移前滅失的風(fēng)險由甲方承擔。
第十一條該房屋正式交付時(shí),物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線(xiàn)電視、通訊等相關(guān)雜費,由________承擔。
第十二條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十三條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十四條本合同一式______份。其中甲方留執______份,乙方留執______份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關(guān)______份。均具有相同的法律效力。
第十五條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):_____________________
聯(lián)系地址:______________________聯(lián)系地址:________________________
聯(lián)系電話(huà):______________________聯(lián)系電話(huà):________________________
____________年_______月_______日____________年_______月_______日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同15
賣(mài)方:_______________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)方:_______________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
一、為房屋買(mǎi)賣(mài)有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣(mài)給乙方所有:
1.房屋狀況:(請按《房屋所有權證》填寫(xiě))
房屋:________座________落________幢號________室號________套(間)數____________建筑結構____________總層數________建筑面積(平方方)用途____________________________。
2.該房屋的土地使用權取得方式"√":出讓?zhuān)╛___)、劃撥(____)。
二、甲乙雙方商定成交價(jià)格為人民幣________元,(大寫(xiě))_________佰_________拾_________萬(wàn)_________仟_________佰_________拾________元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:________________________________________。
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內土地使用權同時(shí)轉讓。
四、出賣(mài)的`房屋如存在產(chǎn)權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)嘉興市房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方愿按國家規定交納稅、費及辦理有關(guān)手續。未盡事宜,雙方愿按國家有關(guān)規定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方愿向(___________________)仲裁委員會(huì )申請仲裁。
七、本合同一式________份,甲、乙雙方及稅務(wù)部門(mén)各________份,房管部門(mén)________份。
八、雙方約定的其它事項:_________________________________________________________。
甲方(簽名或蓋章)__________________乙方(簽名或蓋章)____________________
代理人(簽名或蓋章)________________代理人(簽名或蓋章)_________________
地址:________________________________地址:________________________________
聯(lián)系電話(huà):____________________________聯(lián)系電話(huà):___________________________
____________年_______月_______日____________年_______月_______日
【商品房買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章:
商品房買(mǎi)賣(mài)合同商品房買(mǎi)賣(mài)合同解讀10-24
商品房買(mǎi)賣(mài)合同10-18
商品房買(mǎi)賣(mài)合同05-15
商品房買(mǎi)賣(mài)合同05-15
商品房買(mǎi)賣(mài)合同12-23
商品房買(mǎi)賣(mài)合同07-06
商品房的買(mǎi)賣(mài)合同12-20
商品房買(mǎi)賣(mài)合同06-13