2020最新2人共建房分房協(xié)議書(shū)范本
現如今，很多情況下我們需要用到協(xié)議，簽訂協(xié)議后則有法可依，有據可尋。一般協(xié)議是怎么起草的呢？下面是小編為大家收集的2人共建房分房協(xié)議書(shū)范本，希望對大家有所幫助。
甲方：___________
乙方：___________
甲方擬建房屋一座，位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會(huì )馬路橋村，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本承攬建筑協(xié)議。
一、雙方權利義務(wù)
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進(jìn)度，乙方應提前通知甲方購買(mǎi)所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的`成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
3、攪拌機、震動(dòng)器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從___________年___________月___________日開(kāi)始建設，工期為_(kāi)__________天。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的.安全事故由乙方自行負責，與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。
二、質(zhì)量要求
1、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，按質(zhì)按量，按照協(xié)定工期施工，加強質(zhì)量管理。
2、重要施工過(guò)程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，全部包工，每平方米人民幣___________元（大寫(xiě)_________元整）。
2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后___________天內，第二次付款在___________，第三次付款在___________，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后天內給付。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使協(xié)議無(wú)法履行的，乙方應承擔違約金人民幣___________元（大寫(xiě)___________元整），并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金金人民幣___________元（大寫(xiě)___________元整）。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應當承擔違約金金人民幣___________元（大寫(xiě)___________元整）。
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。
甲方簽字：___________
乙方簽字：___________
___________年___________月___________日
【2020最新2人共建房分房協(xié)議書(shū)范本】相關(guān)文章：
2人共建房分房協(xié)議書(shū)（精選3篇）06-26
最新合作建房合同范本04-11
最新委托建房施工合同范本08-12
分房協(xié)議書(shū)范文3篇07-08
2020最新地暖銷(xiāo)售協(xié)議書(shū)范本01-16