- 監理工程師《合同管理》考前絕密押題 推薦度:
- 監理工程師考試《合同管理》考前絕密押題 推薦度:
- 相關(guān)推薦
監理工程師《合同管理》考前絕密押題
為了幫助考生們更順利地參加監理工程師考試,下面是YJBYS小編為大家搜索整理的關(guān)于監理工程師《合同管理》考前絕密押題,歡迎參考學(xué)習,希望對大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請持續關(guān)注我們應屆畢業(yè)生培訓網(wǎng)!
一、單項選擇題
1.建設工程勘察合同法律關(guān)系的客體是指( )。
A.物 B.智力成果 C.行為 D.財
2.對處理建設單位與監理單位之間拖欠監理費的糾紛,沒(méi)有強制執行效力的文書(shū)是( )。
A.人民法院的判決
B.仲裁機構的裁決
C.經(jīng)過(guò)公證的還款協(xié)議
D.經(jīng)過(guò)鑒證的還款協(xié)議
3.施工企業(yè)的項目經(jīng)理指揮失誤,給建設單位造成損失的,建設單位應當要求( )賠償。
A.施工企業(yè)
B.施工企業(yè)的法定代表人
C.施工企業(yè)的項目經(jīng)理
D.具體的施工人員
4.保證合同的當事人是指( )。
A.合同當事人
B.債權人和債務(wù)人
C.保證人和債權人
D.保證人和債務(wù)人
5.下列財產(chǎn)中,( )可作為抵押物進(jìn)行抵押。
A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權
B.抵押人依法承包的荒山土地使用權
C.抵押人依法被監管的財產(chǎn)
D.學(xué)校、醫院等教育、醫療設施
6.施工合同示范文本中要求,由( )投保建筑工程一切險。
A.發(fā)包人 B.承包人 C.監理人 D.項目經(jīng)理
7.某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù),但雙方一直沒(méi)有簽訂書(shū)面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛,此時(shí)應當認定( )。
A.尚無(wú)合同關(guān)系
B.合同沒(méi)有成立
C.合同已經(jīng)成立
D.由于法律規定建設工程合同應當采用書(shū)面形式,故發(fā)包人不承擔責任
8.根據我國《合同法》的有關(guān)規定,下列( )情形的要約可以撤銷(xiāo)。
A.主要約已經(jīng)到達受要約人
B.要約人確定了承諾期限
C.要約人明示要約不可撤銷(xiāo)
D.受要約人有理由認為要約是不可撤銷(xiāo)的,并已經(jīng)為履行合同作了準備工作
9.如果法律和當事人雙方對合同的形式、程序均沒(méi)有特殊要求時(shí),( )日合同成立。
A.要約生效
B.承諾生效
C.雙方當事人簽字或者蓋章
D.附生效期限的合同期限界至
10.一個(gè)買(mǎi)賣(mài)合同按照市場(chǎng)行情約定價(jià)格,2004年2月1日訂立合同時(shí)約定價(jià)格為每千克200元,合同規定2004年4月1日交貨,但賣(mài)方延遲1個(gè)月,2004年5月1日才交貨,2004年4月1 日時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格為每千克210元,2004年5月1日時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格為每千克220元,逾期交貨1個(gè)月的違約金為每千克10元,買(mǎi)方應按照每千克( )元向賣(mài)方付款。
A.220 B.210 C.200 D.190
11.可撤銷(xiāo)的建設工程施工合同,當事人應當請求( )撤銷(xiāo)。
A.建設行政主管部門(mén)
B.設計單位
C.監理單位
D.人民法院
12.某A地的房地產(chǎn)公司計劃在B地建設一幢建筑物,請來(lái)C地的施工隊伍進(jìn)行施工。雙方在A(yíng)地簽訂施工合同,但是在訂立施工合同時(shí),當事人在合同中對施工報酬沒(méi)有做出明確約定。合同生效后,雙方通過(guò)協(xié)商也未達成一致,則應按照( )的市場(chǎng)價(jià)格履行。
A.訂立合同時(shí)A地 B.訂立合同時(shí)B地
C.訂立合同時(shí)C地 D.履行合同時(shí)B地
13.施工合同訂立后,發(fā)包人有確切證據證明承包人經(jīng)營(yíng)情況嚴重惡化,拒絕支付預付款,這是發(fā)包人行使( )。
A.同時(shí)履行抗辯權
B.代位權
C.撤銷(xiāo)權
D.不安抗辯權
14.如果合同當事人對施工合同一方提出的變更部分條款要求發(fā)生爭議,應由( )確認該部分條款是否可以變更。
A.建設行政管理部門(mén)
B.監理單位
C.人民法院
D.設計院
15.在仲裁中,申請人經(jīng)書(shū)面通知,無(wú)正當理由不到庭或者未經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的,可以( )。
A.視為撤回仲裁申請
B.視為無(wú)仲裁協(xié)議
C.缺席裁決
D.移交人民法院判決
16.當事人申請撤銷(xiāo)仲裁裁決的,應當自收到裁決書(shū)之日起( )內提出。
A.1個(gè)月 B.3個(gè)月 C.6個(gè)月 D.12個(gè)月
17.一個(gè)施工合同的當事人在合同中未選擇協(xié)議管轄,施工合同發(fā)生糾紛后。施工企業(yè)應當向( )人民法院提出訴訟申請。
A.施工企業(yè)所在地
B.工程所在地
C.合同簽訂地
D.建設單位所在地
18.按照國家有關(guān)規定,施工單項合同的估算價(jià)在( )萬(wàn)元人民幣以上,必須進(jìn)行招標。
A.10 B.50 C.100 D.200
19.下列關(guān)于招標代理機構的說(shuō)法不正確的是( )。
A.招標代理機構必須取得建設行政主管部門(mén)的資質(zhì)認定
B.招標代理機構必須隸屬于建委等行政機關(guān)
C.招標代理機構必須有能夠編制招標文件的能力
D.招標代理機構必須有作為評標委員會(huì )成員人選的技術(shù)、經(jīng)濟“專(zhuān)家庫”
20.按照招標投標法律和法規的規定,開(kāi)標后允許( )。
A.投標人更改投標書(shū)的內容和報價(jià)
B.投標人再增加優(yōu)惠條件
C.評標委員會(huì )對投標書(shū)中的錯誤加以修正
D.招標人更改招標文件中說(shuō)明的評標、定標方法
21.工程設計招標的評標原則是主要考慮( )。
A.設計取費高低
B.設計單位的資歷
C.設計方案的優(yōu)劣
D.設計任務(wù)完成的進(jìn)度
22.下列不屬于大型工業(yè)項目施工招標資格預審的主要內容的是( )。
A.企業(yè)的財務(wù)報表
B.企業(yè)的人員報表
C. 施工組織設計是否全面
D.近5年完成的同類(lèi)工程項目調查
23.監理合同示范文本的標準條款規定,當發(fā)生( )情況時(shí),監理人有權向委托人發(fā)出終止合同的通知。
A.執行監理業(yè)務(wù)的時(shí)間超過(guò)合同內約定的時(shí)間
B.委托人未批準監理單位調換總監理工程師的要求
C.委托人未按監理人提交的支付清單中要求的附加監理酬金付款
D.由于委托人資金的原因導致被監理的施工暫停6個(gè)月
24.監理合同中未明確規定委托人為監理機構提供車(chē)輛。開(kāi)展監理工作時(shí),監理單位使用自備車(chē)輛,則在執行監理工作期間的車(chē)輛使用費屬于( )承擔。
A.附加工作費用,由委托人 B.額外工作費用,由委托人
C.正常工作 ,由監理單位 D.工程成本,由承包方
25.委托監理合同中不屬于監理人義務(wù)的內容是( )。
A.負責施工合同的協(xié)調管理
B.負責外部關(guān)系的協(xié)調
C.認真勤奮地工作
D.不得泄露申明的秘密
26.因承包人的違反合同行為導致工程竣工時(shí)間的延長(cháng),監理單位( )。
A.不承擔責任
B.監理單位承擔全部責任
C.監理單位承擔監督不力的責任
D.監理單位承擔連帶責任
27.在設計合同中,判定設計人是否按時(shí)完成任務(wù),計算設計期限的開(kāi)始時(shí)間是( )日。
A.設計人收到定金
B.合同簽訂
C.設計人員勘查現場(chǎng)
D.場(chǎng)址選擇
28.設計人的設計工作進(jìn)展不到委托設計任務(wù)的一半時(shí),發(fā)包人由于項目建設資金的籌措發(fā)生問(wèn)題而決定停建該項目,單方發(fā)出解除合同的通知。按照設計范本的規定,設計人應( )。
A.沒(méi)收全部定金補償損失
B.要求發(fā)包人支付雙倍的定金
C.要求發(fā)包人補償實(shí)際發(fā)生的損失
D.要求發(fā)包人付給合同約定設計費用的50%
29.施工期間施工承包人從節約工程投資的角度,向監理工程師提出變更部分工程設汁的建議。發(fā)包人接受建議后,由于設計人當時(shí)因人力資源的限制不能在要求的時(shí)問(wèn)內完成變更任務(wù),與設計人協(xié)商并經(jīng)設計人同意將此部分工作委托其他設計單位完成。變更圖紙經(jīng)過(guò)監理工程師審核后用于施工,但施工中發(fā)現修改的設計存在重大缺陷。就設計合同而言,應由( )承擔責任。
A.修改單位 B.設計人 C.施工承包人 D.監理工程師
30.招標確定中標人后,施工合同協(xié)議書(shū)內注明的合同價(jià)款應為( )。
A.評標委員會(huì )算出的評標價(jià)
B.招標人編制的標底價(jià)
C.中標人的投標價(jià)
D.施工圖預算價(jià)
31. 建設單位在( )合同中承擔了項目的全部風(fēng)險。
A.單價(jià) B.總價(jià)可調
C.總價(jià)不可調 D.成本加酬金合同;
32. 圖紙會(huì )審和設計交底應由( )組織。
A.發(fā)包人 B.承包人 C.監理人 D. 設計人
33.如果承包人要求延期開(kāi)工,應當由( )批準。
A.發(fā)包人 B.工程師 C.承包人代表 D.建設行政主管部門(mén)
34.如果在建設工程施工合同履行過(guò)程中承包人提出了分包要求,則( )。
A.只需經(jīng)過(guò)發(fā)包人的同意即可
B.只需經(jīng)過(guò)工程師的同意即可
C.需經(jīng)過(guò)發(fā)包人的同意,同時(shí)也應提請工程師同意
D.任選發(fā)包人和工程師同意都行
35.發(fā)包人按照合同約定采購的門(mén)窗,現場(chǎng)交貨前未通知承包人派代表共同進(jìn)行現場(chǎng)交貨清點(diǎn),單方與供貨人檢驗接收后,口頭指示承包人的倉庫保管員負責保管。施工使用時(shí)發(fā)現部分門(mén)窗損壞,則應由( )。
A.發(fā)包人承擔損失責任 B.保管員負責賠償損失
C.承包人負責賠償損失 D.發(fā)包人和承包人各承擔損失的50%
36.施工過(guò)程中,對于發(fā)包人負責供應的材料設備使用前需進(jìn)行檢驗或試驗的,由( )。
A.發(fā)包人負責檢驗,費用由發(fā)包人負責
B.發(fā)包人負責檢驗,費用由承包人負責
C.承包人負責檢驗,費用由發(fā)包人負責
D.承包人負責檢驗,費用由承包人負責
37.在建設工程施工合同中使用專(zhuān)利技術(shù)及特殊工藝施工的處理是( )。
A.如果發(fā)包人要求承包人使用專(zhuān)利技術(shù)或特殊工藝施工,應負責辦理相應的申報手續,承擔申報、試驗、使用等費用
B.如果發(fā)包人要求承包人使用專(zhuān)利技術(shù)或特殊工藝施工,應負責辦理相應的申報手續,承包人承擔申報、試驗、使用等費用
C.若承包人提出使用專(zhuān)利技術(shù)或特殊工藝施工,應首先取得工程師的認可,然后由發(fā)包人負責辦理申報手續,承包人承擔有關(guān)費用
D.若承包人提出使用專(zhuān)利技術(shù)或特殊工藝施工,應首先取得工程師認可,然后由承包人負責辦理申報手續,發(fā)包人承擔有關(guān)費用
38.下列有關(guān)暫停施工說(shuō)法不正確的是( )。
A.承包人應按工程師要求停止施工
B.承包人實(shí)施工程師處理意見(jiàn)后,可以自行復工
C.工程師未能在規定時(shí)問(wèn)內作出答復,由發(fā)包人承擔違約責任
D.工程師發(fā)現施工可能危及人身安全,應停止施工
39.設備安裝工程具備聯(lián)動(dòng)無(wú)負荷試車(chē)條件的,應由( )組織試車(chē)。
A.發(fā)包人 B.設計單位 C.承包人 D.設備供應單位
40.某工程的施工任務(wù)于2004年7月1日全部結束,承包人于2004年7月15日向發(fā)包人申請竣工驗收,發(fā)包人于2004年7月20日組織驗收,驗收過(guò)程中提出修改意見(jiàn),要求承包人修改,承包人修改后,于2004年8月15日再次提請發(fā)包人驗收,發(fā)包人于8月20日再次組織驗收并順利通過(guò),各方在竣工驗收報告上簽字,并送交發(fā)包人手中。則該工程的實(shí)際竣工日期應為( )。
A.2004年7月1日 B.2004年7月1 5日
C.2004年8月1 5日 D.2004年8月20日
41.下列關(guān)于竣工結算程序說(shuō)法正確的是( )。
A.工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后14天,承包人向發(fā)包人遞交竣工決算報告及完整的結算資料
B.發(fā)包人自收到竣工結算報告及結算資料后14天內進(jìn)行核實(shí),給予確認或提出修改意見(jiàn)
C.承包人收到竣工結算價(jià)款后14天內將竣-I-_32程交付發(fā)包人。施工合同即告終止
D.承包人收到竣工結算價(jià)款后28天內將竣工工程交付發(fā)包人,施工合同即告終止
42.按水泥采購合同現場(chǎng)交貨時(shí),實(shí)際供貨數量少于合同內約定的訂購數量,但差額在合理尾差范圍內,則采購方應當( )。
A.按訂購數量及時(shí)支付貨款
B.按實(shí)際交貨數量及時(shí)支付貨款
C.待供貨方補齊缺少的數量后再支付
D.按訂購數量支付,供貨方收到貨款后補足數量
43.訂購80m3木材的合同,在合同約定的時(shí)間交付了60m.木材。供貨方組織貨源再次發(fā)貨前向采購方發(fā)出了繼續發(fā)貨通知,但在合同約定期限內采購方對此發(fā)貨通知未給予任何答復,則對這20m木材而言,( )。
A.供貨方不應再繼續發(fā)運
B.供貨方發(fā)運后,采購方有權拒收
C.供貨方發(fā)運后,采購方應接收并及時(shí)支付合同約定的貨款
D.供貨方發(fā)運后,采購方應接收并及時(shí)支付扣除違約金后的貨款
44.FIDIC施工合同條件內所稱(chēng)的“合同工期”是指( )。
A.完成合同內注明的全部工程的時(shí)間
B.完成合同內外全部工程的時(shí)間
C.招標文件內規定完成工程的時(shí)間,加上經(jīng)過(guò)批準順延的工期
D.中標通知書(shū)內注明的完成全部工程的時(shí)間,加上經(jīng)過(guò)批準順延的工期
45.FIDIC施工合同條件規定,( )表示承包商在合同內享有的索賠權利自行終止。
A.提交竣工報告
B.工程接收證書(shū)簽發(fā)
C.“結清單”生效
D.頒發(fā)履約證書(shū)
46.FIDIC施工合同條件規定,指定分包商行為給業(yè)主造成損失,劉‘此事件( )。
A.承包商承擔部分責任
B.業(yè)主可瓔求承包商承擔全部責任
C.如果承包商沒(méi)有向指定分包商發(fā)布錯誤指示,承包商不承擔責任
D.府由指定分包商承擔全部責任
47.FIDIC施工合同條件中設立的合同爭端裁決委員會(huì ),是由( )的人員組成。
A.仲裁委員會(huì )指定
B.政府管理機構指定
C.業(yè)主與承包商協(xié)商選定
D.行業(yè)協(xié)會(huì )指定
48.按照FIDIC施工合同條件規定,若承包商未能在工程師規定的時(shí)間內修復缺陷工程部位,
業(yè)主雇用其他人完成后,這筆費用( )。
A.由業(yè)主支付
B.由業(yè)主與承包商共同支付
C.從承包商預交的定金中扣除
D.從承包商的保留金內扣除
49.施工合同約定,風(fēng)力超過(guò)8級以上的停工應給予工期順延。某承包人在5月份一水塔高空作業(yè)的施工中遇7級風(fēng),按照安全施工管理規定的要求,停工 5天,為此提出工期索賠的要求。其理由是當地多年氣候資料表明5月份沒(méi)有大風(fēng),此次連續大風(fēng)屬于不可預見(jiàn)的情況。該承包人的索賠理由屬于( )。
A.工程變更索賠
B.工程加速索賠
C.合同被迫終止索賠
D.合同中默示的索賠
50.承包人在索賠意向通知提交后的( )天內遞交正式的索賠報告。
A.14 B.28 C.7 D.56
二、多項選擇題
51.合同法律關(guān)系由( )等要素構成。
A.主體 B.客體
C.行為 D.事件
E.內容
52.法人應當具備( )等條件。
A.依法成立
B.經(jīng)過(guò)國家管理機構核準
C.有必要的財產(chǎn)和經(jīng)費
D.有自己的名稱(chēng)、組織機構和場(chǎng)所
E.能夠獨立承擔民事責任
53.招標人可以沒(méi)收投標保證金的情況有( )。
A.投標人在投標截止日前撤回投標書(shū)
B.投標人在投標有效期內撤銷(xiāo)投標書(shū)
C.投標人在中標后拒簽合同
D.投標人在中標后拒交履約保函
E.投標人有可能在合同履行中違約
54.“建筑工程一切險”承擔保險責任的范圍包括( )。
A.錯誤設計引起的費用
B.火災
C.地震
D.不可預料的意外事故
E.施工機械失靈造成的本身?yè)p失
55.當事人在合同的訂立過(guò)程中有( )情形,給對方造成損失的,應當承擔締約過(guò)失責任。
A.假借訂立合同,惡意進(jìn)行磋商的
B.準備訂立合同后違約的
C.提供虛假情況的
D.故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)
E.經(jīng)過(guò)艱苦的談判但最終未簽訂合同的
56.無(wú)效建設工程合同的確認權歸( )。
A.建設行政主管部門(mén)
B.人民法院
C.仲裁機構
D.工商行政管理部門(mén)
E.監理單位
57.下列關(guān)于合同不當履行中的保全措施的說(shuō)法正確的有( )。
A.保全措施包括代位權和撤銷(xiāo)權兩種
B.代位權是指債權人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務(wù)人的債權
C.代位權是指債權人可以向人民法院請求以債務(wù)人的名義代位行使債務(wù)人的債權
D.債權人請求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為的前提是債務(wù)人以明顯不合理低價(jià)轉讓財產(chǎn),對債權人造成損害的,并且受讓人知道該情形
E.撤銷(xiāo)權自債權人知道或者應當知道撤銷(xiāo)事由之日起2年內行使
58.《合同法》規定,合同權利義務(wù)終止,不影響合同中( )的效力。
A.清理條款
B.結算條款
C.質(zhì)量條款
D.風(fēng)險條款
E.進(jìn)度條款
59.合同當事人承擔違約責任的形式有( )。
A.支付違約金
B.支付賠償金
C.返回財產(chǎn)
D.追繳財產(chǎn)
E.繼續履行
60.建設行政主管部門(mén)發(fā)現( )情況時(shí),可視為招標人違反招標投標法的規定。
A.沒(méi)有編制標底
B.在資格審查條件中設置不允許外地區承包商參與投標的規定
C.在評標方法中設置對外系統投標人壓低分數的規定
D.強制投標人必須結成聯(lián)營(yíng)體投標
E.沒(méi)有委托代理機構招標
61.對招標人和投標人均有法律約束力的招標文件組成內容包括( )。
A.招標公告
B.投標人須知
C.資格預審須知
D.對投標人書(shū)面提出問(wèn)題的回答函件
E.圖紙
62.設計招標的特點(diǎn)主要表現在( )方面。
A.開(kāi)標時(shí)由招標單位的主持人宣讀投標書(shū)并按照報價(jià)高低排定標價(jià)次序
B.在投標書(shū)內寫(xiě)明實(shí)施計劃
C.按照工程量清單中的規定工程量填報單價(jià)后算出總價(jià)
D.評標時(shí)主要側重于設計方案的科學(xué)性和合理性
E.在投標書(shū)內僅提出設計依據、工程項目應達到的技術(shù)指標等內容,無(wú)具體的工作量
63.監理委托合同中,屬于委托人權利有( )。
A.規劃設計決定權
B.工程設計變更審批權
C.實(shí)施項目的質(zhì)量監督控制權
D.工程建設有關(guān)協(xié)作單位協(xié)調主持權
E.生產(chǎn)工藝設計認定權
64.因監理單位與第三方的共同責任而給委托人造成了經(jīng)濟損失,計算監理單位賠償費的原則是( )。
A.按工程實(shí)際受到的損害計算
B.按委托人認為所受到的損害計算
C.按實(shí)際損害計算一定比例的賠償金
D.監理單位賠償總額不應超過(guò)監理酬金總額
E.監理單位賠償總額不應超過(guò)扣除稅金后的監理酬金總額
65.設計合同規定設計人的義務(wù)包括( )。
A.按約定時(shí)間提交設計文件
B.組織設計審查會(huì )
C.負責設計交底
D.完成必要的設計變更
E.組織工程驗收
66.訂立設計合同后,由于發(fā)生( )原因可以延長(cháng)設計合同期限。
A.增加委托設計的范圍
B.設計的技術(shù)參數取值偏低修改設計
C.設計文件未能通過(guò)審批修改設計
D.勘察資料不準確導致設計返工
E.發(fā)包人延誤提交設計依據資料影響設計工作的進(jìn)行
67.《建設工程施工合同范本》由( )組成。
A.協(xié)議書(shū)
B.中標通知書(shū)
C.通用條款
D.工程量清單
E.專(zhuān)用條款
68.施工合同按照計價(jià)方式的不同可以分為( )等。
A.總承包合同
B.分別承包合同
C.固定價(jià)格合同
D.可調價(jià)格合同
E.成本加酬金合同
69.下在施工中由于( )造成的工期延誤工期不能順延。
A.承包人施工機械未能及時(shí)運到現場(chǎng)
B.發(fā)包人不能按專(zhuān)用條款的約定提供開(kāi)工條件
C.承包人現場(chǎng)臨時(shí)設施布置有誤導致停水24小時(shí)
D.工程師未按合同約定提供所需指令、批準
E.發(fā)包人不能按約定日期支付工程預付款、進(jìn)度款,致使工程不能正常進(jìn)行
70.《施工合同文本》規定,對于在施工中發(fā)生不可抗力,( )發(fā)生的費用由承包人承擔。
A.工程本身的損害
B.發(fā)包人人員傷亡
C.造成承包人設備、機械的損壞及停工
D.所需清理修復工作
E.承包人人員傷亡
71.下列關(guān)于竣工驗收說(shuō)法正確的是( )。
A.工程驗收是合同履行中的一個(gè)重要工作階段,工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過(guò)的,發(fā)包人不得使用
B.發(fā)包人強行使用時(shí),由此發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其他問(wèn)題,由發(fā)包人承擔責任
C.竣工驗收是指整體工程的竣工驗收
D.對符合竣工驗收要求的工程,發(fā)包人收到工程竣工報告后14天內,組織勘察、設計、施工、監理、質(zhì)量監督機構和其他有關(guān)方面的專(zhuān)家組成驗收組,制定驗收方案
E.發(fā)包人在驗收后14天內給予認可或提出修改意見(jiàn)。發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收
報告后28天內不組織驗收,或驗收后14天內不提出修改意見(jiàn),視為竣工驗收報告已被認可
72.在竣工驗收和竣工結算中,承包人應當( )。
A.申請驗收
B.組織驗收
C.提出修改意見(jiàn)
D.遞交竣工結算報告
E.移交工程
73.大批量采購水泥的供貨合同,在交貨檢驗的條款內應當約定( )等內容。
A.質(zhì)量應達到的標準
B.抽樣檢查的抽樣方法
C.結算方式及期限
D.提出質(zhì)量異議的時(shí)間
E.水泥用于施工前的任何時(shí)間內均必須滿(mǎn)足國家規定的標準
74.訂購50t鋼材的合同,現場(chǎng)交貨時(shí)發(fā)現供貨方由于貨源短缺,所交付的鋼材中有10t與合同約定的型號、規格不符。為了不耽誤施工,采購方只能以高于本合同訂購的價(jià)格緊急從另一供貨商處采購了10t鋼材。對此事件采購方應( )。
A.及時(shí)將違約行為和處理意見(jiàn)通知供貨方
B.要求對方將不合格鋼材運出工地
C.按50t鋼材不能按時(shí)交貨對待
D.按10t鋼材不能按時(shí)交貨對待
E.要求供貨方承擔10t鋼材采購差價(jià)的損失
75.FIDIC施工合同條件規定的合同文件組成部分包括( )。
A.規范
B.圖紙
C.資料表
D.投標保函
E.中標函
76.指定分包商的特點(diǎn)主要表現為( )。
A.業(yè)主選擇實(shí)施該部分工程的施工單位
B.指定分包商與業(yè)主簽訂合同
C.承包商負責指定分包商施工的協(xié)調管理
D.指定分包商的工程款從暫定金額內支付
E.指定分包商的違約行為視為承包商違約
77.分包商應立即執行的變更指令包括( )的書(shū)面指令。
A.業(yè)主直接送達
B.工程師直接送達
C.工程師代表直接送達
D.承包商代表直接送達
E.經(jīng)承包商代表確認工程師發(fā)布
78.承包商向業(yè)主索賠成立的條件包括有( )。
A.由于業(yè)主原因造成費用增加和工期損失
B.由于工程師原因造成費用增加和工期損失
C.由于分包商原因造成費用增加和工期損失
D.按約定提交了索賠意向
E.提交了索賠報告
79.索賠具有以下基本特征( )。
A.索賠是單向的
B.索賠是雙向的
C.實(shí)際發(fā)生了經(jīng)濟損失,一方可以向對方索賠
D.實(shí)際發(fā)生了權利損害,一方也可以向對方索賠
E.索賠是一種未經(jīng)對方確認的單方行為
80.FIDIC施工合同條件規定,對承包商索賠同時(shí)給予工期、費用補償的情況包括( )。
A.延誤移交施工現場(chǎng)
B.不可預見(jiàn)的外界條件
C.異常不利氣候導致的停72
D.業(yè)主提前占用工程
參考答案
一、單項選擇題
1.C 2.D 3.A 4.C 5.A
6.A 7.C 8.A 9.B 10.D
11.D 12.B 13.D 14.C 15.A
16.C 17.B 18.D 19.B 20.C
21.C 22.C 23.D 24.C 25.B
26.A 27.A 28.D 29.A 30.C
31.D 32A 33.B 34.C 35.A
36.C 37.A 38.B 39.A 40.C
41.C 42.A 43.D 44.D 45.C
46.C 47.C 48.D 49.D 50.B
二、多項選擇題
51.A、B、E 52.A、C、D、E 53.B、C、D 54.B、C、D 55.A、C、D
56.B、C 57.A、B、D 58.A、B 59.A、B、E 60.B、C、D
61.B、D、E 62.B、D、E 63.A、B、E 64.C、E 65.A、C、D
66.A、D、E 67.A、C、E 68.C、D、E 69.A、C 70.C、E
71.A、B、E 72.A、D、E 73.A、B、C、D 74.A、B、D、E 75.A、B、C、E
76.A、C、D 77.D、E 78.A、B、D、E 79.B、C、D、E 80.A、B、E
拓展:《合同管理》常見(jiàn)問(wèn)題
1. 合同內容不夠嚴謹
合同內容不夠嚴謹主要表現為以下幾個(gè)方面:
(1)合同文字不嚴謹。不嚴謹就是不準確,容易發(fā)生岐義和誤解,導致合同難以履行或引起爭議。依法訂立的有效的合同,應當體現雙方的真實(shí)意思。而這種體現只有靠準確明晰的合同文字?梢哉f(shuō),合同講究咬文嚼字。
(2)只有從合同而沒(méi)主合同。主合同是指能夠獨立存在的合同。從合同是指以主合同的存在為前提才能成立的合同。沒(méi)有主合同的從合同是沒(méi)有根據的合同,是“無(wú)源之水”,而“無(wú)源之水” 是不存在的。
(3)合同條款不全面、不完整,有缺陷、有漏洞。常見(jiàn)漏掉的往往是違約責任。有些合同只講好話(huà),不講丑話(huà),只講正面的,不講反面的,一旦發(fā)生違約,在合同中看不到違約如何處理的條款。
2. 合同簽訂后沒(méi)有進(jìn)行合同交底
很多單位在簽訂合同時(shí),公司總部一級都很重視,但一旦合同簽訂后,對合同分析和合同交底往往不夠重視,甚至忽視了這項工作,合同簽訂與合同執行脫節,致使合同往往被鎖在文件柜或項目負責人的抽屜內,其它人員只知其相關(guān)工作職責,而對合同總體情況知之甚少,甚至完全不了解合同的具體內容,給日后的合同糾紛埋下了隱患。
3. 合同執行過(guò)程中忽視變更管理
應變更合同的沒(méi)有變更。在履約過(guò)程中合同變更是正常的事情,問(wèn)題在于不少負責履約的管理人員缺乏這種及時(shí)變更的意識,結果導致了損失。合同變更包括合同內容變更和合同主體變更兩種情形。合同變更的目的是通過(guò)對原合同的修改,保障合同更好履行和一定目的的實(shí)現。
【監理工程師《合同管理》考前絕密押題】相關(guān)文章:
16年監理工程師《合同管理》考前押題07-08
二級建造師《施工管理》考前絕密押題08-02
2016二級建造師《施工管理》考前絕密押題(單選)07-12
2016監理工程師《合同管理》考前沖刺題09-02