管材產(chǎn)品購銷(xiāo)合同范本
為明確各自權利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規定，特訂立管材產(chǎn)品購銷(xiāo)合同范本。
管材產(chǎn)品購銷(xiāo)合同范本(1)
建筑工程、電廠(chǎng)、化工廠(chǎng)等多用此類(lèi)管材，有執行標準GB/T5310，用于高壓鍋爐：有執行標準GB/T8163，輸送流體用無(wú)縫鋼管：有執行標準GB3087，低壓鍋爐用無(wú)縫鋼管：有執行標準GB/T9948，石油裂化用無(wú)縫鋼管：有執行標準GB/T14976，流體輸送用不銹鋼無(wú)縫鋼管，常見(jiàn)材質(zhì)有合金(15CrMo、12Cr1MoV)碳鋼(10#、20#、45#)不銹鋼(304、316)
|
產(chǎn)品名稱(chēng)
|
規格型號
|
數量
|
金額（元）
|
備注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：根據實(shí)際工程量決算。
一、需方提供管材，到供方場(chǎng)地，供方負責保溫施工。
二、需方保溫要求：1、DN200—DN40保溫厚度40mm.
2、PE厚度2.5mm.
3、外觀(guān)工整、注料充實(shí)。
三、付款方式：需方提貨，付清全款。(含稅、不含稅)
四、解決合同糾紛方式：雙方共同協(xié)商解決。
供方(蓋章) 需方(蓋章)
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
產(chǎn)品購銷(xiāo)合同范本(2)
承攬方：
委托方：
合同雙方為明確各自權利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規定，特訂立本合同。
一、承攬標準
|
品名
|
材料
|
規格（mm)
|
計量單位
|
單價(jià)（含稅）
|
金額（元）
|
備注
|
|
|
|
見(jiàn)附件
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計（大寫(xiě)）：具體金額于實(shí)際出貨為準
|
|
||||||
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：以客戶(hù)提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量：
所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付 14.9 萬(wàn)元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬(wàn)元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見(jiàn)附件。
四、貨款結算方式及時(shí)間：
每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書(shū)面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開(kāi)戶(hù)銀行為準。
五、驗收標準和方法：按相關(guān)的國家標準或雙方書(shū)面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時(shí)間： 承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時(shí)間：稿件客戶(hù)確認后 20 天交貨，返單交貨時(shí)間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬(wàn)元，質(zhì)保金在結款時(shí)扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時(shí)費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關(guān)費用。
十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎上雙方協(xié)商確定，時(shí)間從委托方定稿并下訂單開(kāi)始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗收時(shí)間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應按合同約定對產(chǎn)品的數量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗，若產(chǎn)品的數量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應在收到產(chǎn)品之日起15日內向承攬方提出書(shū)面異議，并不得動(dòng)用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現的質(zhì)量缺陷，使用期內發(fā)生問(wèn)題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問(wèn)題雙方協(xié)商解決。
十二、知識產(chǎn)權：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標或外觀(guān)設計專(zhuān)利，著(zhù)作權等知識產(chǎn)權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書(shū)，營(yíng)業(yè)執照復印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實(shí)性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實(shí)而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經(jīng)濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營(yíng)業(yè)執照復印件(蓋公章)，QS證，印刷執照復印件(蓋公章)，第三方檢測報告。
十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發(fā)生后的12小時(shí)內書(shū)面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任：
1.承攬方未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)調換后，仍不符合合同規定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問(wèn)題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進(jìn)度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯過(guò)了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買(mǎi)方所支付的貨款外，視實(shí)際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關(guān)條例的規定執行。
十八、合同履行過(guò)程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
|
承攬方 |
委托方
|
|
|
單位名稱(chēng)
|
|
|
|
法定代表
|
|
|
|
委托辦理人
|
|
|
簽訂地點(diǎn)： 簽訂時(shí)間：
【管材產(chǎn)品購銷(xiāo)合同范本】相關(guān)文章：
家具產(chǎn)品購銷(xiāo)簡(jiǎn)單版的合同范本12-28
購銷(xiāo)合同范本【精】01-13
生豬購銷(xiāo)合同范本12-27
【熱】購銷(xiāo)合同范本11-19
卷簾購銷(xiāo)合同范本11-17
蘋(píng)果購銷(xiāo)合同范本11-17
床墊購銷(xiāo)合同范本11-16
賓館購銷(xiāo)合同范本11-16
補充購銷(xiāo)合同范本10-31