承攬合同范本15篇

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中，合同對我們的幫助越來(lái)越大，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？下面是小編收集整理的承攬合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬合同范本1

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約日期：

　　一、總則

　　1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，并經(jīng)充分協(xié)商，就泗陽(yáng)縣人民路桃園公園戶(hù)外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關(guān)事宜達成協(xié)議。

　　2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。

　　二、項目類(lèi)型、費用構成

　　顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫(xiě)：伍拾柒萬(wàn)捌仟壹佰叁拾捌元

　　具體構成如下：

　　1、顯示屏體部分

　　P10戶(hù)外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價(jià)8800，合價(jià)381304.00元

　　小計：￥381304.00元，大寫(xiě)：叁拾捌萬(wàn)壹仟叁佰零肆元

　　注：紅管為臺灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿(mǎn)足標書(shū)中的要求。

　　2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用

　　包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、布線(xiàn)及線(xiàn)材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。

　　小計：￥196834元，大寫(xiě)：拾玖萬(wàn)陸仟捌佰叁拾肆元

　　3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。

　　4、乙方報價(jià)應是招標文件所確定的招標范圍內的全部項目?jì)热莸膬r(jià)格體現，投標報價(jià)應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價(jià)中，以后不得追加任何費用。

　　三、運輸、安裝、調試及培訓

　　1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。

　　2、乙方承擔的具體工作。

　�。�1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。

　�。�2）顯示屏的現場(chǎng)安裝、調試。

　�。�3）對甲方操作人員的培訓。

　　3、甲方承擔的具體工作。

　�。�1）及時(shí)提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場(chǎng)地的施工條件說(shuō)明及通訊距離。

　�。�2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協(xié)調。

　�。�3）負責施工現場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò )、消防等所有協(xié)調工作及相關(guān)費用。

　�。�4）在顯示屏安裝、調試開(kāi)始時(shí)，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場(chǎng)培訓。

　　四、項目維護

　　1、乙方負責對顯示屏進(jìn)行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起），質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的質(zhì)保期執行供應商的相應規定。

　　2、若顯示屏本身出現問(wèn)題，乙方在接到甲方通知后24小時(shí)趕到甲方所在地進(jìn)行解決。

　　五、項目進(jìn)度及驗收

　　1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。

　　2、顯示屏現場(chǎng)安裝、調試完畢后的三天內，甲方應對整個(gè)顯示屏項目進(jìn)行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術(shù)規范，乙方需提供整個(gè)項目各個(gè)部分的質(zhì)量檢測報告，以保證項目整體的質(zhì)量問(wèn)題。

　　3、驗收合格后應填寫(xiě)顯示屏采購及安裝項目驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

　　4、項目完工后，乙方需向甲方提供整個(gè)采購安裝項目的走線(xiàn)分布、框架結構等相關(guān)圖紙，供甲方備用存檔。

　　六、項目費用結算方式

　　1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個(gè)工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫(xiě)：拾壹萬(wàn)伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。

　　2、項目驗收合格后，甲方在五個(gè)工作日內將工程總價(jià)50%付給乙方，計：￥289069元。大寫(xiě)：貳拾捌萬(wàn)玖仟零陸拾玖元。

　　3、一年內無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方再付乙方工程總價(jià)20%，計：￥115627元，大寫(xiě)：拾壹萬(wàn)伍仟陸佰貳拾柒元。

　　4、項目總價(jià)余款10%作為質(zhì)保金，在質(zhì)保期到期后十個(gè)工作日付清，計：￥57813元，大寫(xiě)：伍萬(wàn)柒仟捌佰壹拾叁元。

　　甲方：

　　乙方：

承攬合同范本2

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　一、 甲方提供原料情況：

　　品(材料)名：

　　規格型號：

　　單位：

　　數量：

　　單價(jià)：

　　金額：

　　交貨日期：

　　超欠幅度%：

　　供應辦法：

　　二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)

　　1. 質(zhì)量標準：

　　2. 質(zhì)量檢驗及驗收辦法：

　　3. 包裝要求及費用負擔：

　　4. 交貨(運輸)辦法及地點(diǎn)：

　　5. 貨款共計人民幣(大寫(xiě))：

　　6. 結算辦法及期限：

　　7. 其他：

　　三、違約責任：

　　第一點(diǎn)：甲方的違約責任

　　(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應負責賠償乙方損失。

　　(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。

　　(3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

　　(4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。

　　(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他。

　　第二點(diǎn)：乙方承擔的違約責任

　　(1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。

　　(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應負責賠償。

　　(8)其他：

　　本合同一式 份。有效期自請填寫(xiě)有效起始時(shí)間到請填寫(xiě)有效終止時(shí)間止。

　　甲方：請填寫(xiě)定作方乙方：請填寫(xiě)承攬方

　　法定代表人： 法定代表人：

　　電話(huà)：填寫(xiě)定作方辦公電話(huà) 電話(huà)：填寫(xiě)承攬方辦公電話(huà)

　　地址：填寫(xiě)定作方住所 地址：填寫(xiě)承攬方住所

　　開(kāi)戶(hù)銀行：填寫(xiě)定作方開(kāi)戶(hù)銀行 開(kāi)戶(hù)銀行：填寫(xiě)承攬方開(kāi)戶(hù)銀行

　　賬號：填寫(xiě)定作方賬號 賬號：填寫(xiě)承攬方賬號

承攬合同范本3

　　認立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工 成品 編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供

　　承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其它

　�。ㄈ纾� .根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

　　代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

　　地址： 地址：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日訂

　　承攬加工合同（二）

　　現有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱(chēng)）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著(zhù)互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程項目

　　1、工程名稱(chēng)_____________________________________________

　　2、工程地點(diǎn)_____________________________________________

　　3、工程范圍_____________________________________________

　　4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

　　二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應在一個(gè)工作日內答復。不能答復的技術(shù)問(wèn)題乙方有權停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）

　　三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負責。

　　四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。

　　五、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣____________________元整，大寫(xiě)（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）

　　六、付款方式__________________

　　1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％。

　　3、加工件到達甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。

　　4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。

　　5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

　　七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、鋼材_________________

　　3、鋁材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、噴塑_________________

　　八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規章制度，服從甲方安

　　全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。

　　九、驗收：

　　甲方應在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。

　　十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變

　　更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。

　　乙方必須按照合同規定的時(shí)間內按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應賠償甲方總價(jià)的5‰，提前按照同等獎勵。

　　十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

　　十二、本合同共＿＿＿頁(yè)，附件共＿＿＿＿頁(yè)，一式_____份，雙方各持份

　　本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。

　�。ū竞贤�所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

　　甲方：（章） 乙方：（章）

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：

　　________年______月_____日

承攬合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項，以雙方友好協(xié)商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程范圍：

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、地址：

　　3、工程要求：符合國家質(zhì)量標準。

　　A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。

　　B、冷庫地面保溫容重30-35KG。

　　C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

　　D、固化時(shí)間：1—15秒。

　　E、施工平整度：5-7MM。

　　F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.

　　G、閉孔率:≥90%

　　二、施式要求：

　　1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。

　　2、乙方施工過(guò)程中甲方提供食宿。

　　3、因季節施工甲方保證冷庫內發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。

　　4、包裝（桶）歸乙方回收。

　　三、工程造價(jià)及結算方式：

　　1、工程總造價(jià)約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實(shí)際發(fā)泡數以甲乙雙方實(shí)際丈量為準。

　　2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬(wàn)元。材料進(jìn)入現場(chǎng)付給工程款50%為9萬(wàn)元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬(wàn)。

　　四、工期；

　　1、每天施工量約：30—40M3

　　2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

　　五、工程質(zhì)量保修及期限

　　1、工程達不到約定質(zhì)量條件的`部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。

　　2、工程保修期為12個(gè)月，正常使用出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責免費維修（如保溫層開(kāi)裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開(kāi)裂，脫落乙方不任何負責。

　　六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當地人民法庭訴訟裁決。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

承攬合同范本5

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話(huà)：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話(huà)：________________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　加工費

　　單價(jià)

　　金額

　　定作方供應原材料：

　　原材料

　　規格

　　單位

　　數量

　　日期

　　成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。

　　2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

承攬合同范本6

　　甲方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著(zhù)平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專(zhuān)有的技術(shù)完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價(jià)： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門(mén)及其他道具的線(xiàn)條不另計費)。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著(zhù)漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計算，不按展開(kāi)面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實(shí)際工程量計算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個(gè)月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開(kāi)工的手續，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開(kāi)通施工場(chǎng)地內運輸道路，拆除現場(chǎng)內障礙物;

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠;

　　5、甲方對乙方施工現場(chǎng)進(jìn)行監督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規定的行為有權進(jìn)行警告、罰款等處罰;

　　6、甲方項目部根據工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責任

　　1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監督與技術(shù)指導，根據現行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔相應責任;

　　2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負責;

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

　　4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質(zhì)量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著(zhù)漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無(wú)條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

　　8、甲方在使用過(guò)程中，如出現工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　五、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進(jìn)行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;

　　3、施工進(jìn)程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時(shí)向對方支付違約金 20% ;

　　2、乙方應在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(cháng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過(guò) 2 天時(shí)，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;

　　2、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

　　3、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無(wú)法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無(wú)需承擔違約責任。

　　八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過(guò)程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)： 乙方(手印)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 身份證號(復印件附后)

　　本合同簽約代表人： 電 話(huà)

承攬合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。

　　建設單位：

　　工程名稱(chēng)：

　　一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實(shí)際人員配置、運營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施，甲方予以監管。

　　二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門(mén)規定，安全生產(chǎn)、文明施工，認真執行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續，不負擔具體問(wèn)題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時(shí)甲方有權單方面解除合同并撤銷(xiāo)項目部。

　　三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導，乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對發(fā)現有違反質(zhì)量、安全操作規程施工或發(fā)現存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。

　　四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問(wèn)題，所有涉及本工程項目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。

　　六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級有關(guān)部門(mén)規定，按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內業(yè)等資料，隨時(shí)接受上級部門(mén)的檢查，并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。

　　七、現場(chǎng)保險費、質(zhì)保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。

　　八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時(shí)上報統計財務(wù)報表。建設單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶(hù)，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

　　九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時(shí)，若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。

　　十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門(mén)的處罰和法律責任。

　　十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。

　　十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿(mǎn)，雙方債權債務(wù)結清以及乙方結清以?huà)炜繂挝幻�義在外的債務(wù)后，本合同自動(dòng)解除。

　　十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

　　未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽定日期：

承攬合同范本8

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：××縣木具廠(chǎng)（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行營(yíng)業(yè)所

　　帳號：

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行

　　帳號：

　　年月日

承攬合同范本9

　　發(fā)包單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

　　承包單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

　　甲、乙雙方本著(zhù)平等互利、公平公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時(shí)代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規，并結合本工程的實(shí)際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

　　一、乙方的資質(zhì)

　　1、乙方是經(jīng)工商行政部門(mén)依法注冊和相關(guān)行政機構依法核準，并持有合法有效之營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。

　　2、乙方保證在簽訂本合同時(shí)，向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

　　3、在本合同履行期內，上述資質(zhì)證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個(gè)工作日內向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復印件。

　　4、乙方應保證前述資質(zhì)證明文件的真實(shí)性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時(shí)甲方有權拒絕支付工程款。

　　二、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：“金宇·時(shí)代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程

　　2、工程地點(diǎn)：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線(xiàn)

　　三、工程施工承攬工作內容

　　施工圖所示范圍內放線(xiàn)，標高控制，勞動(dòng)力及技術(shù)裝備的組織，土石方的開(kāi)挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場(chǎng)內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場(chǎng)的安全文明施工措施，土石方開(kāi)挖、運輸施工臨時(shí)道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時(shí)用水用電，為保證工程質(zhì)量、進(jìn)度而作的協(xié)調，開(kāi)挖土石方及臨時(shí)道路開(kāi)口須辦理的手續等工作。

　　注：施工臨時(shí)道路及沖洗池乙方施工完后無(wú)償提供給甲方使用。

　　四、合同工期

　　開(kāi)工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日。合同工期總日歷天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

　　五、合同價(jià)款

　　本合同采用單價(jià)包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進(jìn)、出場(chǎng)費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會(huì )關(guān)系協(xié)調費等全部費用組成，如挖土過(guò)程中有淤泥其單價(jià)為：23.5元/m;無(wú)淤泥其單價(jià)為：23.00元/m。

　　1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

　　2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

　　3、工程方量按實(shí)際收方結算。

　　六、工程結算

　　1、乙方按工程進(jìn)度在每月30日前將已完工程量及價(jià)款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價(jià)款的70%;

　　2、工程完工驗收合格后，依據甲、乙雙方現場(chǎng)實(shí)際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個(gè)月內付清。

　　3、乙方收取每筆工程款支付時(shí)須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

　　七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求

　　本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質(zhì)量驗收規范》等進(jìn)行施工和驗收。同時(shí)，本合同約定：

　　1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(shí)(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。

　　2、進(jìn)場(chǎng)施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質(zhì)量進(jìn)度保證措施。

　　3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

　　4、竣工結算資料為壹式3套。

　　八、安全施工

　　乙方應嚴格按照國家有關(guān)安全施工規范進(jìn)行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價(jià)款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　九、履約保證金

　　本工程履約保證金100萬(wàn)，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶(hù)，合同即生效，否則合同無(wú)效。(履約保證金無(wú)息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時(shí)工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時(shí)一并支付)。

　　十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場(chǎng)或不能滿(mǎn)足甲方工期要求被甲方勒令退場(chǎng)，工程款結算按已完工程量的60%計算。

　　十一、違約責任

　　本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實(shí)乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書(shū)面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書(shū)面通知后必須無(wú)條件退場(chǎng)，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場(chǎng)遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價(jià)款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本10

　　簽訂日期：__________年____月____日

　　承攬方（全稱(chēng)）：__________________

　　定作方（全稱(chēng)）：__________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1．品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期

　　品名

　　規格單位數量單價(jià)金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫(xiě)）佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分＄____

　　2．質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：__________________________________________

　　3．原材料來(lái)源及互利方法：______________________________________________

　　4．交（收）貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：__________________________________

　　5．貨款結算時(shí)間及方法：________________________________________________

　　6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________

　　7．違約責任：__________________________________________________________

　　8．其他：______________________________________________________________

　　9．不可抗力____________________________________________________________

　　10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________

　　13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

　　承攬人：法人委托書(shū)號碼__

　　營(yíng)業(yè)執照號碼定作人：_________________

　　法人委托書(shū)號碼：____________________

　　營(yíng)業(yè)執照號碼承攬人：_________________

　　法定代表人：_________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_________________

　　帳號：_________________

　　電話(huà)號碼：_________________

　　電掛：_________________

　　住址：_________________

　　定作人：（蓋章）__________________

　　法定代表人：__________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：__________________

　　帳號：__________________

　　電話(huà)號碼：__________________

　　電掛：__________________

　　住址：__________________

　　20__年_月_日

承攬合同范本11

　　甲方：

　　乙方：

　　1、前言

　　經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，甲、乙雙方本著(zhù)長(cháng)期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責

　�。�1）供貨范圍

　　按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書(shū)。

　�。�2）乙方職責

　　完成上述規定供貨范圍的供貨。

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

　　向甲方提供鑄件的材料說(shuō)明（A、機械性能；B、材質(zhì)化驗）

　�。�3）甲方職責

　　每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

　　負責解決乙方在泡沫模型制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。

　　向乙方提供鑄造清單（明細）并說(shuō)明材料，件數，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術(shù)要求。

　　技術(shù)要求

　�。ˋ）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

　�。˙）鑄件化學(xué)成份：根據提供給貴公司的化學(xué)成份標準。

　�。–）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　�。―）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

　�。‵）鑄件交貨時(shí)應附有合格證、質(zhì)保書(shū)，其中包括：供方名稱(chēng)、鑄件名稱(chēng)、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機械性能。

　　3、價(jià)格

　�。�1）鑄件價(jià)格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊規格鑄件價(jià)格雙方協(xié)商定

　　4、結算方式：

　�。�1）鑄件以甲方驗收過(guò)磅，并通知乙方認可。

　�。�2）鑄件在甲方現場(chǎng)驗收合格后，開(kāi)具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內全額付款。

　�。�3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿(mǎn)足第六條定義的質(zhì)量保證。

　　5、交貨期

　�。�1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨。

　�。�2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

　　鑄件5噸以下16-20天。

　　鑄件5-8噸18-22天。

　　鑄件8噸以上的另商定。

　�。�3）特殊規格雙方協(xié)商定。

　　6、驗收

　　甲方應根據有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進(jìn)行驗收。

　　7、質(zhì)量保證：

　　甲方在加工過(guò)程中發(fā)現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

　　8、合同修改：

　　只有在合同雙方的合法代表書(shū)面簽字同意后，才能對本合同的條款進(jìn)行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　�。�1）當不可抗力發(fā)生時(shí)，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來(lái)的損失減少到最低限度。

　�。�2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權力和義務(wù)的轉讓?zhuān)?/strong>

　　乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權力義務(wù)轉讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　�。�1）發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　乙方無(wú)正當理由不按期制造投入時(shí)。

　　實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲，按期交付無(wú)可能時(shí)。

　　乙方無(wú)正當理由不執行合同有關(guān)規定，經(jīng)甲方書(shū)面催促仍無(wú)解決誠意時(shí)。

　�。�2）發(fā)生下列情況時(shí)，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　甲方違反本合同而造成本合同無(wú)法履行時(shí)。

　　甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。

　　12、爭議解決：

　　當甲、乙雙方之間在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議而通過(guò)協(xié)商已無(wú)法解決時(shí)，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

　　13、合同附件

　　下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署，一并有效。

　　附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。

　　14、通知

　　所有通知和通訊均需采用書(shū)面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方 乙方

　　代表（簽字） 代表（簽字）

　　日期： 日期：

承攬合同范本12