承攬合同范文
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的承攬合同范文，希望能夠幫助到大家。
承攬合同范文1
簽定日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
定作方（甲方）：＿＿＿＿＿
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬方（乙方）：＿＿＿＿＿
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│ │ │ │ │ 加工費 │
│ 品名 │ 規格 │ 單位 │ 數量 ├─────┬──────┤
│ │ │ │ │ 單價(jià) │ 金額 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
定作方供應原材料：
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐
│ 原材料 │ 規格 │ 單位 │ 數量 │ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘
�。保夹g(shù)資料、圖紙提供辦法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
�。玻a(chǎn)品檢驗標準和方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
�。常回浀攸c(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
�。矗浛罴百M用結算辦法及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
�。担竞贤噪p方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
承攬合同范文2
鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責任公司，并需要加工部件；
鑒于乙方是在合法注冊的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：
品名
規格
單位
數量
備注
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時(shí)間為：年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進(jìn)行檢驗，并將確認情況書(shū)面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時(shí)間為：：年月日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗，并將確認情況書(shū)面通知乙方，由乙方在日內予以補正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進(jìn)行檢驗。乙方發(fā)現圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應當即時(shí)通知甲方；甲方應當在收到乙方書(shū)面通知兩日內書(shū)面回復，提出修改意見(jiàn)。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進(jìn)行檢驗。甲方發(fā)現圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質(zhì)量要求：
1、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。（也可不約定此項目）
五、加工成品驗收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進(jìn)行驗收。
2、驗收以合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內發(fā)現加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的`，有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn)，應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書(shū)面協(xié)議，并按協(xié)議執行。
3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數量的，甲方認可的，就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報酬。
七、報酬及支付：
1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算依據。
b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)收回相應款額的收據。
承攬合同范文3
委 托 方：簽 訂 地 點(diǎn)：
承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目（制作）
1.2 廣告及活動(dòng)內容及有關(guān)證件的'名稱(chēng)、編號
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時(shí)間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動(dòng)總金額為 ，（大寫(xiě) 圓整）
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時(shí)間：
第四條：違約責任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；
2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：連云港之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司承 攬 方：
單位名稱(chēng)（蓋章） 單位名稱(chēng)（蓋章）
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
承攬合同范文4
委托方
承攬方 廣州市番禺區嘉華廣告有限公司 簽訂日期： 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1．1 項目： 1．2 制作地點(diǎn)：
1．3 顏色、規格或材料： 按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿
為準；
1．4 起訖時(shí)間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 2．1 廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進(jìn)行加工制作。
2．2 結算方式和期限 合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條 驗收方式及時(shí)間 委托方指定人員現場(chǎng)驗收
第四條 違約責任。
4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的 2 %，向承攬方償付違約金，超過(guò)合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的' 2 ‰，償付違約金。
4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的 2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 2 ‰，償付違約金。
4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。
1、 向廣州當地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁； 2、 向廣州當地人民法院起訴。
第六條 附則。
6．1 本合同附件 兩 件，名稱(chēng) 廣告制作與安裝承攬合同。
6．2 本合同有效期：自 年 月日至 年月日終止。
承攬合同范文5
定作方：
合同編號：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：
簽訂時(shí)間：
一、加工標的
貨物名稱(chēng)型號面料顏色單位數量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫(xiě)）按實(shí)際金額結算 單價(jià)含線(xiàn) 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫(xiě)）
材料質(zhì)量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進(jìn)行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責，應該得到定作方的書(shū)面確認方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在3日內向定作方提出書(shū)面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書(shū)面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收，驗收標準為客戶(hù)最終確認樣及確認意見(jiàn)標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的'質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現場(chǎng)進(jìn)行必要的監督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方：
代表人：
時(shí) 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時(shí) 間 ：
承攬合同范文6
編號:_____________定作方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機號：______________________
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話(huà)：______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn)及面積：_________________________________
1.2 工程造價(jià)：￥_____________元，大寫(xiě)(人民幣)：_______
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見(jiàn)附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開(kāi)工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_(kāi)____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見(jiàn)附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內);
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務(wù)
4.1開(kāi)工前____天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場(chǎng)的牲口應認真清點(diǎn)及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開(kāi)工前將原有的電話(huà)設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項;
4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 禁止拆動(dòng)室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線(xiàn)，應負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;根據有關(guān)部門(mén)規定，甲方無(wú)權要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃氣管線(xiàn);
4.5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督及對材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗收;
4. 6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條 乙方義務(wù)
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有關(guān)部門(mén)的審批文件前，嚴禁改動(dòng)建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線(xiàn)等，否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng);
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見(jiàn)附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現場(chǎng)工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過(guò)總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場(chǎng)，甲方需另外支付材料來(lái)回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的`材料、設備，其規格、質(zhì)量應符合設計要求(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的(見(jiàn)附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價(jià)位標準，由乙方負責為甲方代購的(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場(chǎng)并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;
7.4 除合同注明外，五金(門(mén)鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買(mǎi)并按時(shí)運到現場(chǎng);若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時(shí)參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標準
9.1 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項標準驗收：
(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規定》
(3)其它驗收標準：
9.2 施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí)：
(1)甲乙雙方協(xié)商解決;
(2)如協(xié)商達成一致意見(jiàn)，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
(1)水、電管線(xiàn)，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收; (2)油漆、面層涂料施工前驗收; (3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見(jiàn)附件九：工程結算單)，并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(見(jiàn)附件十：工程保修單)
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款： (1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款：
(2)______________________________________ 支付次數 支付時(shí)間 付款比例 支付金額 第一次 合同簽訂之日
第二次 隱蔽工程驗收后3日內 第三次 竣工驗收合格后4日內
(3)其他支付方式：___________________________________
11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見(jiàn)附件九：工程結算單)上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務(wù)部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開(kāi)具正式統一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的，應及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金; 12.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價(jià)的2‰作為違約金。 第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：
(1)向_____________________________仲裁委員會(huì )申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：
(1)向_____________________________仲裁委員會(huì )申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內);
14.3施工期間，甲方將外屋門(mén)鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場(chǎng)負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;
下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條 附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門(mén)簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;
15.4合同履行完后自動(dòng)終止;
15.5本合同實(shí)行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。 合同附件：
附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表 附件二：家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件三：家庭裝飾裝修工程報價(jià)表 附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表 附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙 附件七：裝飾裝修工程變更單 附件八：工程驗收單 附件九：工程結算單 附件十：工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________ 甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________
委托代理人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______
________年_______月______日 ________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認證意見(jiàn)(商場(chǎng)合同認證章)：____________
委托代理人(簽字)：_______ 聯(lián)系電話(huà)：_________________
________年_______月______日
承攬合同范文7
甲方（定作人）：身份證號碼：
住址：乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：
甲方擬裝修房屋一套，位置在 室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務(wù)
1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程（含 面積的防水）。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。
2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。
3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無(wú)關(guān)。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方所屬人員的'工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方履行承攬合同過(guò)程中，對甲方造成的一切損失，按照市場(chǎng)價(jià)格對甲方進(jìn)行賠償。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年 月 日開(kāi)始建設，到20xx年 月 日止，工期為 天。在約定的工期內，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量行為時(shí)，甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以 面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價(jià)為 元。
2、工程款付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后工程過(guò)半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15 天內給付。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作。
2、由于工程質(zhì)量達不到要求的，甲方有權解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。
3、超過(guò)雙方約定工期的，每超過(guò)一日扣工程款 元。
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交 區人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字（手�。� 乙方簽字（手�。� 年月 日 年月 日
承攬合同范文8
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
定作人法定代表（負責）人： 簽約人：
定作人承辦單位： 聯(lián)絡(luò )人： 聯(lián)系電話(huà)：
定作人機構地址： 傳真電話(huà)：
承攬方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
承攬方法定代表（負責）人：簽約人：
承攬方營(yíng)業(yè)執照： 施工資質(zhì)：
承攬方施工項目經(jīng)理： 手機：
承攬方機構地址： 傳真電話(huà)：
銀行開(kāi)戶(hù)許可證：開(kāi)戶(hù)行：帳戶(hù)：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務(wù)及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。
第二條制作grc裝飾件規格、單價(jià)（單價(jià)款單位：平方米/人民幣元）
序號grc裝飾件名稱(chēng)規格數 量 單 價(jià)合計
1 __________
2 __________
3 __________
注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱(chēng)：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀(guān)裝飾工程
2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現場(chǎng)
3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；
4、承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠(chǎng)商： ）；
5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會(huì )上中標單價(jià)，竣工按中標單價(jià)及實(shí)際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天；
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延；
3、因現場(chǎng)停水、停電、運輸進(jìn)場(chǎng)障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場(chǎng)施工用水、電、堆放材料場(chǎng)地及施工人員食、宿臨時(shí)用房；
2、提供施工用雙排腳手架；
3、負責施工現場(chǎng)各施工單位間的協(xié)調工作；
4、嚴格監督施工質(zhì)量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等；
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；
5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應無(wú)償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價(jià)及結算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價(jià)、原預算單價(jià)甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價(jià)計算工程量，據實(shí)計算匯總工程總價(jià)款；
2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工15日內，甲方撥付工程總價(jià)50%的工程款；
3、乙方安裝完成，驗收報告簽之日起15日內，再撥付工程總價(jià)45%；
4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，于 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線(xiàn)條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實(shí)際藝術(shù)效果；
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現場(chǎng)代表簽作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過(guò)七日未予答復時(shí)，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過(guò)兩年維修只收取材料費，維修保證24小時(shí)趕到現場(chǎng)；
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進(jìn)行終身維護；
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的`原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時(shí)加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁；
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方： 乙方：
簽約人： 簽約人：
簽約地點(diǎn)：
簽約日期： 年月日
承攬合同范文9
訂立合同雙方：
建設單位：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方）
施工單位：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方）
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱(chēng)。
第二條：工程地點(diǎn)。
第三條：建筑面積。
第四條：工程價(jià)款及付款方法。
第五條：工程期限（開(kāi)工、竣工時(shí)間）。
第六條：工程質(zhì)量標準。
第七條：承包形式及材料設備供應。
第八條：發(fā)包方義務(wù)：
1、開(kāi)工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”；辦好施工許可證。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執行）
2、按協(xié)議分工，開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
第九條：承包方義務(wù)：
乙方負責：
1、按協(xié)議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進(jìn)度表，開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4、竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規范進(jìn)行。
第十條：違約責任及獎勵條款。_________ 第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：（蓋章）_________承包方：（蓋章）
法定代表人：______________法定代表人：______
地址：_________________地址：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_______________開(kāi)戶(hù)銀行：_______
帳號：_________________帳號：_________
簽約日期：____年__月__日
承攬合同范文10
發(fā)包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用原則，就_________工程勞務(wù)作業(yè)承包事項協(xié)商一致，簽訂本勞務(wù)作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執行。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：_________。
3、承包方式：
4、承包范圍及內容：
二、工程工期
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數_______天。
2、乙方應無(wú)條件執行甲方的進(jìn)度計劃安排（包括新調整的進(jìn)度計劃）。
3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀(guān)因素造成停工以及乙方無(wú)故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價(jià)款及支付方式
1、承包價(jià)款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價(jià)款暫定為_(kāi)________元。
�。�1）1#樓：5137、92㎡×_________元/㎡=_________元。
�。�2）2#樓：4770、42㎡×_________元/㎡=_________元。
�。�3）3#樓：5607、36㎡×_________元/㎡=_________元。
2、承包最終價(jià)款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式：甲方按乙方的工程進(jìn)度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%，剩余20%的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內的工程質(zhì)量必須達到
五、材料供應及質(zhì)量要求
應由甲方所提供的材料，甲方需按進(jìn)度要求保質(zhì)保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
�。ㄒ唬┘追降�.責任和權利
1、甲方負責及時(shí)提供所需施工圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個(gè)工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術(shù)力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時(shí)退場(chǎng)。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場(chǎng)。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場(chǎng)內水平垂直運輸，由甲方無(wú)償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領(lǐng)用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價(jià)賠償。
�。ǘ┮曳截熑魏蜋嗬�
1、遵守國家政策和法律法規；遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準，對本合同勞務(wù)承包范圍內的工程質(zhì)量向甲方負責；根據業(yè)主或甲方的計劃要求（包括調整后的計劃），合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術(shù)工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進(jìn)行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監督、檢查、管理；接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時(shí)檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場(chǎng)地周?chē)ㄖ�、構筑物和地下管線(xiàn)和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個(gè)務(wù)工人員簽訂《勞動(dòng)合同》、交納社會(huì )保險并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現勞務(wù)糾紛、工傷及勞動(dòng)安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動(dòng)保護和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品）。
9、在甲方未能按時(shí)拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無(wú)條件賠償。
七、違約責任：
1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無(wú)充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價(jià)5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時(shí)完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質(zhì)量標準施工，如因質(zhì)量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時(shí)清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無(wú)法再進(jìn)行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場(chǎng)終止合同。
6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價(jià)款結清后即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方（簽字/蓋章）：_________
代表人：_________
身份證號：_________
聯(lián)系方式：_________
乙方：（簽字/蓋章）：_________
代表人：_________
身份證號：_________
聯(lián)系方式：_________
簽訂時(shí)間：年_________月_________日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同10-13
承攬合同12-21
承攬的合同10-21
承攬合同08-08
承攬加工合同11-27
安裝承攬合同02-22
承攬合同的范本06-30
有關(guān)承攬合同10-12
個(gè)人承攬合同02-29
（經(jīng)典）加工承攬合同03-07