承攬合同范本(匯編15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的承攬合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同范本1
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規，遵循平等、自愿和誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱(chēng). 施工內容 施工地點(diǎn)施工期限：_____ 年____月___日起至相應工程完工。
第二條 施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備： 序號_____、機械名稱(chēng) 、規格_____、型號、數量_____(臺)。
二、工程款計價(jià)方式：累計簽發(fā)的時(shí)間，按累計時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計算，不考慮作業(yè)次數。單價(jià)為：用挖斗___ 元/小時(shí)，用破碎_(kāi)__ 元/小時(shí)。
三、工程款計算方式說(shuō)明
1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場(chǎng)代表向乙方出具《機械工作時(shí)間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據，
2、機械設備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計量，精確到分鐘。連續作業(yè)(或機械故障)間歇時(shí)間在10分鐘內，不予以扣除臺班時(shí)間，超過(guò)10分鐘應扣除相應時(shí)間。
3、乙方每天工作后應及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據，簽發(fā)單據的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開(kāi)工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50%時(shí)，甲方按挖機總工時(shí)的30%支付乙方款項，完成工程進(jìn)度100%，甲方按按挖機總工時(shí)的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí)，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)，按甲方的書(shū)面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場(chǎng)。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書(shū)面的確認書(shū)。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料，滿(mǎn)足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無(wú)法正常運行，乙方應及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當班次機械設備的實(shí)際運轉時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí)，乙方應及時(shí)組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現場(chǎng)，并報告甲方和有關(guān)部門(mén)，聽(tīng)候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現場(chǎng)安全措施不當所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術(shù)狀況不良、機械設備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權利和義務(wù)
一、甲方的權利和義務(wù)
1、甲方有權按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機械進(jìn)行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時(shí)內換人，否則甲方將另行安排機械進(jìn)場(chǎng)，乙方無(wú)條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無(wú)法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務(wù)時(shí)，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無(wú)理由，無(wú)條件的中止乙方繼續作業(yè)，甲方可按排其他機械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。
6、甲方應當為乙方提供機械進(jìn)出場(chǎng)、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務(wù)
l、乙方應當按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠(chǎng)家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術(shù)保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務(wù)。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價(jià)款。
第五條 違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務(wù)，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時(shí)，每逾期一日，須按應付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí)，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經(jīng)甲書(shū)面告知仍不能按時(shí)履行或達不到甲方要求導致合同無(wú)法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過(guò)5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時(shí)，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時(shí)，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無(wú)法履行以上承諾而導致甲方無(wú)法正常施工時(shí)，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條 不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時(shí)告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條 解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè)，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書(shū)面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說(shuō)明外，以文件生成時(shí)間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本2
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：
2.工程地點(diǎn)：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1.合同單價(jià)：
2.實(shí)際結算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價(jià)為準。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監理公司驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無(wú)息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監察人員依法實(shí)施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過(guò)協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時(shí)本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話(huà)：電話(huà)：
甲方駐工地代表：
電話(huà)：
_____年___月____日
承攬合同范本3
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復興鎮鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務(wù)在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價(jià))、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進(jìn)場(chǎng)施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場(chǎng)平達甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現場(chǎng)對場(chǎng)平內指定范圍內各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規定高程后，雙方測量合格按實(shí)際計算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以?xún)?3公里外另行計價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場(chǎng)技術(shù)指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時(shí)組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監督施工過(guò)程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計價(jià)，超出另行計價(jià)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本4
甲方： 乙方：＊＊＊空調工程有限公司
地址： 地址：深圳市
傳真： 傳真：0755-
電話(huà)： 電話(huà)：
聯(lián)絡(luò )人： 部門(mén)： 聯(lián)絡(luò )人： 部門(mén)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實(shí)履行如后條款：
第一條：工程名稱(chēng)： （下稱(chēng)“本工程”或“工程”）
第二條：工程地點(diǎn)：
第三條：工程范圍： （詳如本合同圖說(shuō)附件一）
第四條：工程期限：本工程的開(kāi)工日期為 年 月 日（下稱(chēng)“開(kāi)工日”），并自開(kāi)工日起計 60個(gè)日歷天內完成并通過(guò)甲方驗收。
第五條：工程總價(jià)：人民幣
第六條：付款辦法
6.1 乙方銀行賬戶(hù)：戶(hù) 名：
銀行名稱(chēng)： 賬號：
6.2 本合同總貨款按下列約定支付：
簽訂合同，甲方應付乙方總工程款的30%，即人民幣 ；
熱回器及水泵到工地，甲方應付乙方總工程款的40%，即人民幣 ；
工程全部完工在驗收之前，甲方應付乙方總工程款的15%，即人民幣
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格，同時(shí)乙方辦妥保修證并簽署保證書(shū)予甲方后，甲方應支付乙方工程總價(jià)之12 %，即人民幣.
6.3 保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價(jià)之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿(mǎn)且乙方已履行全部保修義務(wù)時(shí)，乙方可向甲方申請無(wú)息領(lǐng)回。
本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務(wù)的，乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù)，承擔相應法律責任。
6.4 經(jīng)乙方申請，甲方應當于收到申請3日內核對本工程進(jìn)度款，七日內核對保修金，并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶(hù)，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。
6.5 乙方請領(lǐng)各項工程款應付全額合法發(fā)票，并經(jīng)甲方指定的監理工程師（下稱(chēng)“監理工程師”）會(huì )簽證明。
第七條：工程價(jià)款
7.1 本合同第五條工程總價(jià)包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費用，甲方應按照有關(guān)規定向政府繳納的一切相關(guān)費用除外。
7.2 乙方確認并同意本合同工程總價(jià)系屬確定價(jià)格，乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價(jià)格的漲跌，或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價(jià)款或請求額外補償。
第八條：圖說(shuō)附件
8.1 本合同附件、議價(jià)紀錄表、圖樣、估價(jià)單、施工說(shuō)明書(shū)、工程項目書(shū)、工程進(jìn)度表和乙方的執行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說(shuō)及規格（下統稱(chēng)“圖說(shuō)附件”），經(jīng)甲方認可者均為本合同的內容，對雙方具有法律上約束力。
8.2 乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說(shuō)附件，并經(jīng)檢視工程地點(diǎn)，已充分了解工程位置現狀及地質(zhì)等，并已研判可能影響本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規定，按甲方核準的圖說(shuō)附件，提送執行計劃，包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備，以完成本工程并提供其它各項服務(wù)。
8.3 如遇圖說(shuō)附件均未載明，而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標準及國家強制性規定為應做的工作的，乙方應按照甲方或監理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價(jià)。
8.4 乙方應依本合同暨有關(guān)法律、法規規定執行本工程，并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5 圖說(shuō)附件和執行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時(shí)或約定日期，交付其圖說(shuō)附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執行計劃予甲方。
8.6 圖說(shuō)附件的保密要求：甲方提供的圖說(shuō)附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過(guò)程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密，乙方應維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7 第8.1款所述的所有相關(guān)數據，乙方應妥善保存，工程執行階段甲方及監理工程師若有需要，乙方均應隨時(shí)提供。
�。ū緱l中關(guān)于圖書(shū)附件的約定要注意：1、認真核實(shí)工程范圍，核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說(shuō)明；2、甲方提供的圖書(shū)附件（尤其是標注工程范圍的圖紙）應為甲方簽章的原件（必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意8。1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內容”），該原件應在簽約同時(shí)作為合同附件由我方收管。）
第九條：工程及材料監理
9.1 乙方依本合同執行的一切工程，應隨時(shí)與甲方和監理工程師協(xié)調，并接受其指導監督與管理，同時(shí)應避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜，包括圖書(shū)附件、規格及相關(guān)文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。
9.2 履行本合同之一切工程材料，應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用，如甲方認為不合格，乙方應在監理工程師見(jiàn)證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實(shí)體檢驗，如檢驗結果為不合格，乙方應立刻調換，因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時(shí)，悉依甲方解釋為準。
9.3 甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，甲方得隨時(shí)對本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。
9.4 乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方，副本抄送監理工程師。
第十條：工程變更
10.1 本工程所需材料如有未盡載于圖說(shuō)附件內，但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者，乙方均應照做，此并非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價(jià)。
10.2 甲方認為工程有變更的必要時(shí)，一經(jīng)通知乙方，乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者，其變更工程之價(jià)款的計算，仍以原定單價(jià)為準；但如系新增項目，則由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時(shí)，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計算之。
10.3 乙方于工程開(kāi)始執行后，應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書(shū)面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，方可變更。
第十一條：履行進(jìn)度
11.1 乙方應于第四條開(kāi)工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2 乙方應在第四條開(kāi)工日前三日內，提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關(guān)的詳細工程進(jìn)度時(shí)間表，顯示每一細部工程項目的預計開(kāi)工日與竣工期，乙方應按工程進(jìn)度履約，定期由甲方驗收，且應按照本合同第四條規定的工程期限，完成符合圖說(shuō)附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3 乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表，包括本工程各分項工作的最新進(jìn)度時(shí)間表，敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4 凡因天候或其它因素致無(wú)法如期施工，乙方應無(wú)條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長(cháng)或逾期，且甲方得視需要，隨時(shí)通知乙方增加工作人數及設備趕工，乙方不得拒絕。
�。ù藯l約定過(guò)于苛刻，如確實(shí)因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤，我方應有權要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時(shí)，應考慮勞動(dòng)法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責任和成本）
第十二條：施工管理
12.1 乙方應于工程地點(diǎn)明顯位置，日間設置具有警示作用的裝置，夜間設置照明裝置，或加防護設施；對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范，工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線(xiàn)、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者，統歸乙方負責賠償。
12.2 乙方應派富有工程經(jīng)驗的監工人員常駐于工地，依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表，切實(shí)執行并遵照甲方的指示照圖施工；甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時(shí)，得要求乙方更換之，乙方應立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。
12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽(tīng)指揮或不守秩序，經(jīng)甲方或其指定的監理工程師通知后，乙方應于二十四小時(shí)之內，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。
12.4 乙方負責所有工人的管理、安全、勞動(dòng)保護、保險及給養，如有違規行為或侵害他人權益者，概由乙方負責；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無(wú)涉。
12.5 本工程使用的材料及機具設備，甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之，且經(jīng)認可的一切在場(chǎng)機具設備和新舊材料，未經(jīng)甲方事前書(shū)面同意不得移出工程地點(diǎn)。
12.6 本工程經(jīng)甲方或其指定的'監理工程師，查有與圖說(shuō)附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規定者，乙方應立即拆除，并依照規定圖說(shuō)附件及材料，重予施工至符合規定為止。所有時(shí)間及金錢(qián)之損失概歸乙方負擔。
12.7 凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設施，經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí)，乙方與該承包商，有互相協(xié)調合作的義務(wù)；如因工作不能協(xié)調，而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責賠償。
12.8 本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防，或意外損壞，皆由乙方完全負責。
�。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗收申請的，甲方應在7日內作出回應并安排驗收，超過(guò)15日甲方未作出回應或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管，乙方不再承擔保管及防護責任）
12.9 乙方或其人員因施工之過(guò)失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害，應負損害賠償責任。
12.10 乙方應遵守甲方制定的相關(guān)管理規則之規定。
12.11 乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠(chǎng)區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠(chǎng)區的規定，甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12 乙方保證施工隊使用的區域，應維持環(huán)境清潔，并負保安責任。
12.13 乙方各項施工應符合本合同約定，如有未約定者，則應依照國家有關(guān)規定施工，如地方部門(mén)有更為具體且有利甲方的規定者，則照地方規定施工。
12.14 如涉及隱蔽工程，乙方應及時(shí)通知甲方驗收，甲方未于法規規定時(shí)間內驗收者，甲方有權要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規定者，打開(kāi)隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔；如無(wú)問(wèn)題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時(shí)要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗收，由此產(chǎn)生一切費用，含打開(kāi)隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔。甲方驗收合格后，乙方方可繼續進(jìn)行其余工程的施工。
12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質(zhì)權及留置權。
12.16 乙方應遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規定，因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條：工程驗收
工程全部完工，乙方應將所有設備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時(shí)，如甲方認為有開(kāi)挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責修復，涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說(shuō)附件、國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)檢驗的，應當由政府有關(guān)部門(mén)檢驗合格。工程驗收時(shí)如有與圖說(shuō)附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)檢驗合格者，乙方應在甲方指定期限內無(wú)償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經(jīng)過(guò)整改后，造成逾期交付的，乙方承擔違約責任，除依第十五條規定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無(wú)償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔，乙方不得有異議，乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外，承擔違約責任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應負責清償。
第十四條：品質(zhì)條款
14.1 乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì)，并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2 乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度，符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區相關(guān)部門(mén)相應的建筑施工標準等有關(guān)法律、法規和其它專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
14.3 乙方應設專(zhuān)門(mén)負責的工程品質(zhì)管理組織，其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關(guān)權利范圍。
14.4 乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后，方得根據工程進(jìn)度表及圖說(shuō)附件等相關(guān)數據，提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者，甲方有權要求乙方在限期內無(wú)償修理或者返工、改建，如在限期內未完成，甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。
14.5 乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6 乙方應每年辦理一次全面性稽查，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生自然損壞，乙方自費予以修復。
第十五條：違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的，每逾期一日應按照工程總價(jià)仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內扣除，如有不足，乙方仍應負責清償。
�。�1、 甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的，每逾期一日應按照工程總價(jià)仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應負責清償；
�。�2、 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應按每日 元向乙方計付損失費用；
�。�3、 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價(jià)方式外，對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔違約責任。）
第十六條：保修期限
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期 貳 年，另關(guān)于電氣管線(xiàn)、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統，為貳個(gè)采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí)，乙方應于甲方通知期限內按照圖說(shuō)附件，負責無(wú)償修復，如有遲延，依第十五條的規定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條：工程保險
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險，并自付保險費，并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險約定如下：
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時(shí)，乙方需保護現場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方；并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條：稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規定自行負擔。
第十九條：解約條款
19.1 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：
19.1.1 乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2 乙方有轉移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3 違反本合同任何條款規定，經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽(tīng)從甲方的指示者。
19.1.5 乙方違反其它任何條款或圖說(shuō)附件說(shuō)明，甲方認為其不能履約者。
19.2 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，乙方應立即停工，負責遣散工人，清理現場(chǎng)，并于甲方通知后，五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續。
19.3 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，甲方因此所受一切損失，乙方應在甲方指定期限內負責賠償。
�。ㄈ缫蚣追窖舆t支付任何應支付款項超過(guò) 日的，乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責，乙方因此所受一切損失，甲方應負責賠償）
第二十條：不得轉讓條款
20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無(wú)論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉賣(mài)、轉讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔保，但經(jīng)甲方書(shū)面同意者，不在此限。
20.2 乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利，除經(jīng)甲方事前書(shū)面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者：
20.2.1 由甲方指定之一部份專(zhuān)門(mén)工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2 一部份專(zhuān)門(mén)工程轉包后顯然對工程有利者。
第二十一條：合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益，于合同屆滿(mǎn)日或解除或終止后，仍為有效。
第二十二條：管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
�。ㄈ缂追綘I(yíng)業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受）
第二十三條：通知條款
23.1 雙方通知可以電話(huà)、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進(jìn)行。各方書(shū)面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書(shū)面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3 本合同壹式 份，甲方執 份，乙方執 份。
第二十四條：附則
投標文件或圖說(shuō)附件若與本合同有抵觸時(shí)，以本合同為準。
立合同人：
甲 方： 乙 方：
有權簽字人： 有權簽字人：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本5
定作人：______________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：______________簽訂時(shí)間：___________
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱(chēng)及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價(jià)
總價(jià)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時(shí)間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫(xiě)）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
�。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
�。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人
定作人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬合同范本6
編號:_____________定作方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機號：______________________
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話(huà)：______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn)及面積：_________________________________
1.2 工程造價(jià)：￥_____________元，大寫(xiě)(人民幣)：_______
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見(jiàn)附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開(kāi)工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_(kāi)____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見(jiàn)附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內);3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務(wù)
4.1開(kāi)工前____天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場(chǎng)的牲口應認真清點(diǎn)及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開(kāi)工前將原有的電話(huà)設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項;
4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 禁止拆動(dòng)室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線(xiàn)，應負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;根據有關(guān)部門(mén)規定，甲方無(wú)權要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃氣管線(xiàn);
4.5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督及對材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗收;
4. 6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
第五條 乙方義務(wù)
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關(guān)部門(mén)的審批文件前，嚴禁改動(dòng)建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線(xiàn)等，否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng);
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見(jiàn)附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現場(chǎng)工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂后，甲方工程減項超
過(guò)總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場(chǎng)，甲方需另外支付材料來(lái)回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質(zhì)量應符合設計要求(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的(見(jiàn)附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價(jià)位標準，由乙方負責為甲方代購的(見(jiàn)附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場(chǎng)并經(jīng)甲方驗查。
承攬合同范本7
甲方：
乙方：
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在平等自愿的基礎上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、 合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿(mǎn)是否續簽。
三、 甲方的責任和義務(wù)：
1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時(shí)間、數量，甲方根據銷(xiāo)售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。
3. 甲方有權隨時(shí)對乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監督檢查。
4. 甲方所售空調必須在貨到用戶(hù)家后及時(shí)通知乙方上門(mén)服務(wù)（支架由 方承擔）。
四、 乙方的責任和義務(wù)：
1. 合同時(shí)，需向甲方出示企業(yè)法人執照，法人身份證明，空調安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復印件等材料。
2. 乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調的人員來(lái)履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術(shù)規范》，各類(lèi)空調牌的《安全操作規范條例》，以及甲方的《安維人員上門(mén)服務(wù)規范》，以及其他相關(guān)規定，保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽(yù)。
3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶(hù)及其他人員的經(jīng)濟和其他損失，須由乙方自行承擔。
4. 乙方原則上只在市區區域進(jìn)行安裝，若超出區域安裝的相關(guān)費用（交通費）由甲方承擔。
5. 乙方在安裝過(guò)程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協(xié)調解決，因安裝出現的質(zhì)量問(wèn)題除外。
6. 乙方工人在安裝過(guò)程中，必須注意安全問(wèn)題，如工人發(fā)生人身安全問(wèn)題，由乙方自行承擔。
五、 費用結算（有安裝卡結算）：
1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調安裝承包費的明細，并在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠(chǎng)家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠(chǎng)進(jìn)行。
2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹(shù)、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺
3．下鄉安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任：
1．乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。
2．乙方如服務(wù)不規范面引起的用戶(hù)投訴，經(jīng)甲方查證屬實(shí)，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3．甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個(gè)人承包，如被乙方發(fā)現，甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人：
電話(huà)：電話(huà)：
日期：日期：
承攬合同范本8
甲方：委托方代表：
乙方：承攬方代表：
根據國家有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務(wù)已進(jìn)行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員，從事專(zhuān)業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟實(shí)體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務(wù)，全部交由乙方進(jìn)行承攬統一制作，同時(shí)乙方應按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動(dòng)成果，即按時(shí)制作完成，且制作質(zhì)量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿(mǎn)后，雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務(wù)費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù)，具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標準進(jìn)行結算，核定價(jià)格為萬(wàn)。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí)，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時(shí)對已損壞的廣告和相關(guān)財物進(jìn)行重作和維修，相關(guān)費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過(guò)程中，出現未按時(shí)保質(zhì)等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時(shí)無(wú)條件返工，直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過(guò)程中，出現不可抗力和難以預見(jiàn)的困難，再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費結算，結算憑證以雙方確認的相關(guān)單據為準。在結算之后，甲方應在規定時(shí)間里，清結乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預付或預支，再由雙方按實(shí)際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù)，如有逾期或質(zhì)量不合格，則無(wú)權領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費，并應賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方應按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過(guò)程中無(wú)法按時(shí)保質(zhì)完成，則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內，雙方均不得無(wú)故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí)，甲方有權要求乙方整改，如乙方無(wú)法進(jìn)行整改的，甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個(gè)月向甲方提出書(shū)面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務(wù)費，并按甲方的實(shí)際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關(guān)法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
承攬合同范本9
甲方：（發(fā)包方）__________
乙方：（承包方）__________
本著(zhù)互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.裝修施工地點(diǎn)：_____________________________________________
2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買(mǎi)的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時(shí)提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時(shí)抵達現場(chǎng)后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價(jià)款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場(chǎng)驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》gb50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他 db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術(shù)差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現場(chǎng)管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝�、住�?hù)的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
4.保證裝飾裝修現場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場(chǎng)，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現場(chǎng)。
8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門(mén)，若發(fā)現偷盜現象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條 關(guān)于工程價(jià)款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1. 工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢(qián)的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20% 2. 乙方承包內容：
1）水電開(kāi)槽、布線(xiàn)、穿線(xiàn)、埋槽
2）所有水電施工過(guò)程的垃圾清運（每天現場(chǎng)整理裝袋）
3）水電施工的穿墻、打孔、切割
4）開(kāi)關(guān)面板安裝
5）小五金、馬桶、的安裝
6）后期燈具的安裝
3.工程結算方式：
按實(shí)結算：
總價(jià)結算：_____元/平米（套內面積）
第六條 違約責任：
1.甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。
第七條 糾紛處理方式：
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時(shí)，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和解除：
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款 ___ %支付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條 其它約定：
1.雙方同意由第三方監理進(jìn)行協(xié)商工作。
在未經(jīng)第三方監理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關(guān)費用。
2.經(jīng)過(guò)第三方監理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次來(lái)現場(chǎng)配合其他工種的交叉施工，超過(guò)___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務(wù)費。
5.保修期內由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費維修，在接到甲方通知后____小時(shí)內必須到達現場(chǎng)。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題，甲方按實(shí)際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條 附則（一） 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
�。ǘ┍竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D包。
�。ㄈ┍竞贤皇絻煞�，甲、乙雙方各執一份。
�。ㄋ模┖贤行谥羅____________________.
�。ㄎ澹� 水電工程保修伍年，過(guò)了保修期乙方來(lái)維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字：
乙方簽字（蓋章）
年 月 日
承攬合同范本10
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將xx工程的xx施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一． 工程概況
1. 工程名稱(chēng)：
2. 工程地點(diǎn)：
3. 承包范圍：
4. 承包方式：包工、包料、包費用
5. 工期：按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6. 工程質(zhì)量：本工程為合格工程（具體要求詳見(jiàn)第三條）
二． 合同單價(jià)和付款方式
1. 合同單價(jià)：
2、實(shí)際結算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價(jià)為準。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四．違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款1%的違約金。 乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價(jià)款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監察人員依法實(shí)施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五．爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可
協(xié)商解決。
2. 當事人不愿通過(guò)協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時(shí)本合同在執行中發(fā)生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為年
在保修期內，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七．本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方
甲方：
簽字
電話(huà)：
甲方駐工地代表：
電話(huà)：
執份。 乙方： 簽字 電話(huà)： 日期
承攬合同范本11
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營(yíng)鎮大營(yíng)村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務(wù)
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無(wú)關(guān)。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進(jìn)度，乙方應提前5天通知甲方購買(mǎi)所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jì)韧夥蹓�，內外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開(kāi)始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。
2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后 工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無(wú)法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本12
甲方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價(jià)款 元，工程總價(jià)款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無(wú)償提供。
二、甲乙雙方的權利義務(wù)：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外，應承擔工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本13
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方（全稱(chēng)）：__________________
定作方（全稱(chēng)）：__________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1．品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期
品名
規格單位數量單價(jià)金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫(xiě)）佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分＄____
2．質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：__________________________________________
3．原材料來(lái)源及互利方法：______________________________________________
4．交（收）貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：__________________________________
5．貨款結算時(shí)間及方法：________________________________________________
6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________
7．違約責任：__________________________________________________________
8．其他：______________________________________________________________
9．不可抗力____________________________________________________________
10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________
13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：法人委托書(shū)號碼__
營(yíng)業(yè)執照號碼定作人：_________________
法人委托書(shū)號碼：____________________
營(yíng)業(yè)執照號碼承攬人：_________________
法定代表人：_________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________________
帳號：_________________
電話(huà)號碼：_________________
電掛：_________________
住址：_________________
定作人：（蓋章）__________________
法定代表人：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：__________________
帳號：__________________
電話(huà)號碼：__________________
電掛：__________________
住址：__________________
20__年_月_日
承攬合同范本14
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實(shí)行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。
二、包干承包費用：
人民幣整（小寫(xiě)元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日，甲方向乙方預付人民幣圓整（小寫(xiě)￥元）；
2、乙方完成全部裝修施工后，支付進(jìn)度款人民幣圓整（小寫(xiě)￥元）；
3、全部裝修施工完成后天內，甲方支付余款人民幣整（小寫(xiě)￥元）。
四、工期：
雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定：
1、甲方按照乙方提供的清單及時(shí)自行負責采購裝修材料；
2、甲方應按合同約定及時(shí)付款，否則按200元/天支付違約金；
3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過(guò)程中發(fā)現質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；
4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；
6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時(shí)負責為甲方維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
時(shí)間：
時(shí)間：
承攬合同范本15
定作方：
承攬方： 身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)：
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況：定作方是銷(xiāo)售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶(hù)（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質(zhì)。
第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗收合格后支付相應的報酬。
第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷(xiāo)售后，將電話(huà)通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
第五條 安裝、交通工具：安裝過(guò)程中所需的安裝工具、運輸器械過(guò)程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條 承攬方在安裝過(guò)程中應嚴格按照器械的說(shuō)明書(shū)進(jìn)行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶(hù)（即器械購買(mǎi)方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。
第七條 承攬方在安裝過(guò)程中發(fā)現器械有質(zhì)量問(wèn)題的，應當在發(fā)現之時(shí)起24小時(shí)內向定作方更換同等型號的器械；如未及時(shí)更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗收標準：承攬方應按照器械的說(shuō)明書(shū)合理地進(jìn)行安裝，并以通過(guò)定作方客戶(hù)的驗收合格為準。
第九條 報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動(dòng)報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
第十條 報酬結算：承攬方完成安裝并通過(guò)驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶(hù)的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過(guò)程中對第三人造成損害或者自身?yè)p害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí)，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁�。�
簽訂日期： 年 月 日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬合同01-15
承攬的合同10-21
承攬的合同10-13
加工承攬合同10-16
加工承攬合同10-01
新承攬合同10-23
承攬合同的范本11-12
實(shí)用的承攬合同10-01
精華承攬合同10-25
有關(guān)承攬合同07-21