工程建筑合同
現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，合同出現的次數越來(lái)越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的工程建筑合同，希望能夠幫助到大家。
工程建筑合同1
項目部委托代理人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)為甲方）
勞務(wù)分包人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)為乙方）
根據現場(chǎng)施工需求，甲乙雙方本著(zhù)平等、互利、誠信的原則，鑒于甲方 同意將 工程交予乙方施工，雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程名稱(chēng)：
二、工程地點(diǎn)：
三、分包范圍及內容和方式：
四、施工要求：
1、施工前乙方必須嚴格遵守項目部的技術(shù)交底，按圖施工，保質(zhì)保量按期完成。
2、對所有的施工人員要進(jìn)行思想安全教育，進(jìn)入工地上架衣帽整齊，一慢、二看、三上架。堅決拒絕打架斗毆事件。所發(fā)生的傷亡事故由甲方協(xié)調處理。
五、住宿由甲方負責。
六、付款方式：
由工程開(kāi)工之日起：1、每棟外墻抹灰完成后付 元。
2、每棟外磚貼完后付 元。
3、每棟樓頂外架拆完后付 元。
4、剩余款項工程完驗收后一個(gè)月內全部付清。
七、 本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，一份公司存檔。
本合同自雙方簽字之日起，具同等法律效力。合同事項履行完畢自行失效。
甲方（簽字） 乙方（簽字）
年 月 日
工程建筑合同2
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：______________
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：______________
經(jīng)甲乙雙方磋商，甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方，現將雙方有關(guān)事且宣訂以下合同。
一、工程名稱(chēng)及地點(diǎn)
1、工程名稱(chēng)及地點(diǎn)：______________
二、工程概況及質(zhì)量要求
1、裝修標準：_____________________
住宅樓室內裝修：__________________
2、工程質(zhì)量：乙方按圖紙和甲方的要求進(jìn)行施工。各工程施工程序嚴格按國家建筑規范進(jìn)行及做好有關(guān)保養工作，凡隱蔽工程均需甲方有關(guān)人員驗收合格后方可進(jìn)行隱蔽，施工各項工作質(zhì)量必須達到合格，努力爭取優(yōu)良。
三、工程承包方式及施工內容
1、工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按單包方式進(jìn)行施工及管理。
2、工程施工承包內容：_____________________
住宅樓室內外裝修：________________________
四、雙方職責
1、甲方職責，甲方負責征地、折遷、用地規劃、建筑設計、報建等有關(guān)建房的行政手續和三通一平工作，按時(shí)保量將工程所需施工材料運到工地50米以?xún)�，適時(shí)裝配所需施工機械備，按規定做好甲方本職內各項工作，確保工作順利進(jìn)展。
2、乙方職責，乙方依據承包施工內容，認真組織好工程施工所需達標人員，按規范要求做好技術(shù)交底和制訂施工計劃等施工前期的相關(guān)工作，各項工作必須做到“安全第一。質(zhì)量第一，時(shí)間第一”，成信合作，文明施工的管理宗旨。按時(shí)保質(zhì)完成不同時(shí)期的各項工作任務(wù)。
五、施工單價(jià)及結算付款方式
1、施工單價(jià)：______________
2、結付方工式：___________
六、工程有關(guān)事項
1、乙方必須遵守國家法律、法規、嚴格執行甲方的各項制度，服從甲方分工和指揮，實(shí)行層級管理，如有違約和乙方人為造成的一切民事、刑事、經(jīng)濟等一切責任，均由乙方自負，甲方有權取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。
2、安全生產(chǎn)：乙方必須嚴格遵守安全的規章制度，加強安全生產(chǎn)專(zhuān)項思想教育，認真做好安全生產(chǎn)的各項工作，如有違反和不符合要求的人員，一律不準上崗并按有關(guān)規定從嚴處理。如有出現任何人為事故，均由乙方自負，與甲方無(wú)關(guān)。
3、工程材料、用具、設備等一切用料，均由甲方依據工程所進(jìn)行分配并按規定存放在指定的場(chǎng)所內。每道工序完成后必須清理場(chǎng)地并經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收合格后，方可進(jìn)行下道工序。
4、甲方提供地切機械、用具和領(lǐng)原料，乙方要妥善保管好，并按規范保養好，否則造成一切損失，均由乙方按價(jià)賠償或加倍處罰。
5、任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規行為，做到尊上愛(ài)下，文明施工，如有_____行為者，均送有關(guān)執法部門(mén)依法嚴懲。
6、未盡事宜欄：________________________
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話(huà)：_______________________電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
工程建筑合同3
甲 方： 乙 方：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，為了按質(zhì)、按期地完成本合同項目下的圍墻工程，明確雙方的權利、義務(wù)，簽訂本協(xié)議。
第一條 合作事項
玉蘭大道圍墻工程施工。
第二條 承包方式
乙方包工程質(zhì)量、包合同工期、包安全文明生產(chǎn)，嚴格執行安全生產(chǎn)施工規范，出現安全傷亡事故由乙方自行承擔。甲方派相關(guān)人員監督乙方，配合測量、和技術(shù)交底。
第三條 承包內容
一、乙方負責本圍墻工程內容：安全維護、基礎開(kāi)挖、澆筑混凝土、砌筑墻體、粉刷、貼磚、預埋管線(xiàn)、鐵件等。（涉及破除混凝土的施工區域按2元/㎡按實(shí)決算）。
二、工程所需的一切機械及施工用具均由乙方自行負責解決。
第四條 質(zhì)量標準
乙方必須按圖紙及相關(guān)規范規定、標準施工；工程質(zhì)量符合驗收規范的合格標準。
第五條 工程價(jià)款
圍墻工程按 140 元/m，長(cháng)度以實(shí)際測量為準（增加工程量按實(shí)決算）。根據乙方已完成工程量的不低于400m長(cháng)，年底支付工程款肆萬(wàn)元整作為生活費用。剩余工程款待工程結束驗收合格后，建設單位支付項目部工程款，甲方付乙方工程款的90%， 5% 待本工程審計結算后付清，剩下5% 作為質(zhì)保金一年后無(wú)息支付。
第六條 工期及雙方權利與責任
5.1安裝工期根據雙方工程進(jìn)度，工期為 30日歷天。工期開(kāi)始時(shí)間為 年 月 日（以甲方書(shū)面通知為準）。工期順延情況：因建設單位拆遷未完成，無(wú)法施工的；因我項目部材料供應不到位的；工期順延時(shí)間以項目部簽字為準。
5.2甲方負責為乙方施工提供下列條件：施工所需水、電引接點(diǎn)。
5.3乙方按照現場(chǎng)要求組織施工。施工期間乙方遵守施工現場(chǎng)的管理規定、遵守施工操作規程，承擔施工期間的安全責任，若發(fā)生安全事故一切由乙方承擔責任，與甲方無(wú)關(guān)。
5.4施工前，乙方應仔細查驗施工放線(xiàn)樁點(diǎn)是否符合要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與甲方報告。
5.5乙方對屬于施工工程質(zhì)量出現的問(wèn)題承擔一年的免費保修責任。免費保修期內出現需維修事項，乙方應在接到通知24小時(shí)內進(jìn)行維修，直至符合質(zhì)量要求為止。同時(shí)因施工出現問(wèn)題造成不良后果的乙方必須承擔全部責任。
5.6 乙方應為本工程提供維修服務(wù)，若因非乙方原因造成的需維修事宜，乙方應以?xún)?yōu)惠價(jià)格為甲方提供服務(wù)。
第七條 違約責任
乙方遲延完成工程，按遲延工程對應價(jià)款2%/日的標準向甲方支付違約金。
第八條爭議解決、合同文本與生效
因本合同發(fā)生的糾紛，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的申請合肥仲裁委員會(huì )仲裁。 本合同一式二份，雙方各執一份，自簽訂之日生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程建筑合同4
發(fā)包發(fā)：_____________________
承包方：_____________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將_____________________________工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務(wù)，特簽訂本合同：
一、承包方：本工程乙方包工不包料，包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍：
__________
三、工程承包單價(jià)_____________________
四、付款方式：
進(jìn)度款按完成工程量__________按月支付，竣工退場(chǎng)支付__________。
五、甲乙雙方責任：
1、甲方責任：提供圖紙、平面放線(xiàn)、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機械、安全帽、購買(mǎi)施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任：按圖施工，以甲方交底執行，并按照國家現行有關(guān)規范和工程質(zhì)量要求施工，做好工程自檢，確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
3、砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時(shí)確保地面干凈、濕水；墻面平整，垂直誤差正負3—5mm，灰縫厚度10—15mm，且平直均勻飽滿(mǎn)，墻體砌好4—6天才能頂磚、加氣磚，斷切時(shí)要平直，用鋸用刀砍。預留之前叉口時(shí)必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門(mén)窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時(shí)清理并再利用，必須做到當天工完場(chǎng)清。
4、內墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網(wǎng)，先定點(diǎn)，現成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過(guò)程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽(yáng)角平整，垂直通長(cháng)誤差不草果3mm，且無(wú)空股裂縫，落地灰及時(shí)清理再利用，施工現場(chǎng)工完場(chǎng)清。
5、外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點(diǎn)與現場(chǎng)管理人員配合施工，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過(guò)程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽(yáng)角垂直平整誤差低于3mm，且無(wú)空股、裂縫、沙眼。落地灰及時(shí)清理再利用，放線(xiàn)貼磚時(shí)門(mén)窗洞口要求整磚，特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構件，下口做滴水，上口做斜水，門(mén)窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿(mǎn)，確保不滲水，滲水保修。
6、室內粘貼：地板粘磚時(shí)，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開(kāi)始貼磚。粘貼時(shí)確保無(wú)空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無(wú)存水現象。施工過(guò)程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象，后果全部由乙方承擔。施工時(shí)嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實(shí)際人數每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動(dòng)退場(chǎng)處理。工程款按實(shí)際工程量的70%結算。
7、工期進(jìn)度：乙方必須按以上進(jìn)度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款1000元，拖延3填以上甲方有權另進(jìn)班組，以保住工期按時(shí)完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細則：
1、不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款30元；
2、乘坐提升架上落，每人次罰款5000元
3、宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款500元，并沒(méi)收用電器具；
4、廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關(guān)，每人次罰款200—500元；
5、施工中浪費材料，按原價(jià)十倍罰款；
6、高層拋掉物罰款1000—3000元，造成嚴重后果全部由乙方負責decision的用法；
7、違反本合同乙方責任中的任何安全質(zhì)量問(wèn)題，似情節輕重處以罰款不等，如多次出現質(zhì)量問(wèn)題，停工整頓，嚴重者甲方有權清退乙方出場(chǎng)，工程款按60%結算。
8、工傷、工故乙方承擔30%。
七、其他事項：
1、本工地內打架每人次罰款1000元，嚴重者送公安機關(guān)處理，一切法律經(jīng)濟責任自負，本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地無(wú)關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價(jià)賠償，違規操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。
八、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規定執行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時(shí)結算余款后自動(dòng)失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方簽字：___________________________________________________________
承包方簽字：____________________________________________________________
工程建筑合同5
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區人民法院（20xx）順?lè )褚怀踝值?1001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現已審理終結。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內容見(jiàn)工程預（結）算報價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場(chǎng)施工，在施工過(guò)程中，根據原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價(jià)表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結）算報價(jià)表及清楚其內容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱(chēng)，由于被告沒(méi)有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱(chēng)不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱(chēng)：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設工程合同的規定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進(jìn)行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題，被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價(jià)格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷(xiāo)（20xx）順?lè )褚怀踝值?1001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱(chēng)：原審判決認定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實(shí)予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點(diǎn)系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時(shí)，在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規的強行性規定，應屬無(wú)效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審庭審過(guò)程中，明確確認了以下事實(shí)：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據上訴人的自認，該案所涉法律關(guān)系中的權利、義務(wù)明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實(shí)和法律依據，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問(wèn)題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書(shū)》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟。綜上，原審判決認定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應予維持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
工程建筑合同6
甲方：__林理想城
乙方：畢__
依照民法典、建設法及相關(guān)法律、法規，在平等、自愿的基礎上，雙方就該區綠化工程的施工事項，訂立合同如下：
一、綠化地點(diǎn)與范圍：_________________________________.
二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土，提供綠化水源，協(xié)調相關(guān)事宜。
三、乙方負責按照本區的綠化規劃種植圖進(jìn)行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、�；�。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的監督和管理。
四、如出現因栽植品種、場(chǎng)地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時(shí)。經(jīng)甲方同意后，所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規格、數量及價(jià)格詳見(jiàn)綠化價(jià)格附后表。
五、栽植時(shí)間必須在________年____月____日之前完成。
六、結算辦法：各種苗木栽植完成后付實(shí)際栽植數量款額的50%________年____月苗木成活后，視成活率付總款的20%，剩余款額________年后經(jīng)甲方驗收按成活數量以實(shí)結算（人為損壞除外）。但乙方必須保證規劃栽植數量。
七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務(wù)，如單方違約或樹(shù)苗質(zhì)量達不到合同約定，違約方要承擔一切責任和損失。
八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決，本合同一式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：____公司
代表：
乙方：
代表：20__年12月__日
工程建筑合同7
工程名稱(chēng)：________________
工程地點(diǎn)：________________
合同編號：________________
發(fā)包人：
法定代表人：
委托代理人：
通訊地址：
聯(lián)系電話(huà)：
設計人：
設計證書(shū)等級：
身份證號：
通訊地址：
聯(lián)系電話(huà)：
發(fā)包人委托設計人承擔________________工程設計，工程地點(diǎn)為_(kāi)_______________________，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同執行。
第一條 本合同簽訂論據
1、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計市場(chǎng)管理規定》。
2、國家及地方有關(guān)建設工程勘察設計管理法規和規章。
3、建設工程批準文件。
第二條 設計依據
1、發(fā)包人給設計人的委托書(shū)或設計中標文件
2、發(fā)包人提交的基礎資料
3、設計人采用的主要技術(shù)標準是：________________________
第三條 工程項目
1、建筑規模：_____層；建筑面積________平方米；
2、設計階段
�。�1）方案：
�。�2）初步設計：
�。�3）施工圖：
3、估算總投資：___________元，（大寫(xiě)）___________________________元整。
4、估算設計費：___________元，（大寫(xiě)）___________________________元整。
第四條 設計內容
設計人為發(fā)包人設計_________工程并編制_________工程總體規劃文件，主要內容包括：
1、發(fā)包人_________區總平面布置；
2、發(fā)包人第_______________期_________工程生產(chǎn)規模、產(chǎn)品、技術(shù)方案分析與規劃；
3、發(fā)包人技術(shù)經(jīng)濟效益分析與預測。
第五條 發(fā)包人向設計人提交的有關(guān)資料、文件及時(shí)間
序號
資料及文件名稱(chēng)
份數
提價(jià)日期
備注
第六條 設計人向發(fā)包人交付的設計文件、份數、地點(diǎn)及時(shí)間
序號
資料及文件名稱(chēng)
份數
提價(jià)日期
備注
說(shuō)明：
1、提交各階段設計文件的同時(shí)支付各階段設計費。
2、在提交最后一部分施工圖的同時(shí)結清全部設計費，不留尾款。
3、實(shí)際設計費按初步設計概算（施工圖設計概算）核定，多退少補。實(shí)際設計費與估算設計費出現差額時(shí)，雙方另行簽訂補充協(xié)議。
4、本合同履行后，定金抵作設計費。
第七條 費用
發(fā)包人向設計人支付設計報酬人民幣_________元，分兩期支付，具體如下：
1、本合同簽署后____個(gè)工作日內支付_________元；
2、設計人提交_________工程總體規劃文件并經(jīng)發(fā)包人審核通過(guò)后_____個(gè)工作日內支付_________元。
第八條 支付方式
1、本合同生效后三天內，發(fā)包人支付設計費總額的_____%，計_______________萬(wàn)元作為定金（合同結算時(shí)，定金抵作設計費）。
2、設計人提交_______________設計文件后三天內，發(fā)包人支付設計費總額的_____%，計________________萬(wàn)元；之后，發(fā)包人應按設計人所完成的施工圖工作量比例，分期分批向設計人支付總設計費的_____%，計_______________萬(wàn)元，施工圖完成后，發(fā)包人結清設計費，不留尾款。
3、雙方委托銀行代付代收有關(guān)費用。
第九條 雙方責任
1、發(fā)包人責任
�。�1）發(fā)包人按本合同第五條規定的內容，在規定的時(shí)間內向設計人提交基礎資料及文件，并對其完整性、正確性及時(shí)限負責。發(fā)包人不得要求設計人違反國家有關(guān)標準進(jìn)行設計。
發(fā)包人提交上述資料及文件超過(guò)規定期限15天以?xún)�，設計人按本合同第六條規定的交付設計文件時(shí)間順延；發(fā)包人交付上述資料及文件超過(guò)規定期限15天以上時(shí)，設計人有權重新確定提交設計文件的時(shí)間。
�。�2）發(fā)包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計返工時(shí)，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議（或另訂合同）、重新明確有關(guān)條款外，發(fā)包人應按設計人所耗工作量向設計人支付返工費。
在未簽訂合同前發(fā)包人已同意，設計人為發(fā)包人所做的各項設計工作，發(fā)包人應支付相應設計費。
�。�3）在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設計人未開(kāi)始設計工作的，不退還發(fā)包人已付的定金；已開(kāi)始設計工作的，發(fā)包人應根據設計人已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時(shí)，按該階段設計費的一半支付；超過(guò)一半時(shí)，按該階段設計費的全部支付。
�。�4）發(fā)包人必須按合同規定支付定金，收到定金作為設計人設計開(kāi)工的標志。未收到定金，設計人有權推遲設計工作的開(kāi)工時(shí)問(wèn)，且交付文件的時(shí)間順延。
�。�5）發(fā)包人應按本合同規定的金額和日期向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額______%的逾期違約金，且設計人提交設計文件的時(shí)間順延。逾期超過(guò)30天以上時(shí)，設計人有權暫停履行下階段工作，并書(shū)面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設計審批部門(mén)對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發(fā)包人均應支付應付的設計費。
�。�6）發(fā)包人要求設計人比合同規定時(shí)間提前交付設計文件時(shí)，須征得設計人同意，不得嚴重背離合理設計周期，且發(fā)包人應支付趕工費。
�。�7）發(fā)包人應為設計人派駐現場(chǎng)的工作人員提供工作、生活及交通等方面的便利條件及必要的勞動(dòng)保護裝備。
�。�8）設計文件中選用的國家標準圖、部標準圖及地方標準圖由發(fā)包人負責解決。
�。�9）承擔本項目外國專(zhuān)家來(lái)設計人辦公室工作的接待費（包括傳真、電話(huà)、復印、辦公等費用）。
2、設計人責任
�。�1）設計人應按國家規定和合同約定的技術(shù)規范、標準進(jìn)行設計，按本合同第六條規定的內容、時(shí)間及份數向發(fā)包人交付設計文件，并對提交的設計文件的質(zhì)量負責。
�。�2）設計合理使用年限為_(kāi)_______年。
�。�3）負責對外商的設計資料進(jìn)行審查，負責該合同項日的設計聯(lián)絡(luò )工作。
�。�4）設計人對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人設計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向發(fā)包人支付賠償金，賠償金數額由雙方商定為實(shí)際損失的______%。
�。�5）由于設計人原因，延誤了設計文件交付時(shí)間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
�。�6）合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還發(fā)包人已支付的定金。
�。�7）設計人交付設計文件后，按規定參加有關(guān)上級的設計審查，并根據審查結論負責不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時(shí)限交付設計文件一年內項目開(kāi)始施工，負責向發(fā)包人及施工單位進(jìn)行設計交底、處理有關(guān)設計問(wèn)題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開(kāi)始施工，設計人仍負責上述工作，可按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢(xún)服務(wù)費，收費額由雙方商定。
第十條 保密
雙方均應保護對方的知識產(chǎn)權，未經(jīng)對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況，泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第十一條 糾紛解決方式
1、本建設工程設計合同發(fā)生爭議，發(fā)包人與設計人應及時(shí)協(xié)商解決。也可由當地建設行政主管部門(mén)調解；
2、調解不成時(shí)，雙方當事人同意由_______________________仲裁委員會(huì )仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，當事人又未達成仲裁書(shū)面協(xié)議的，可向_______________人民法院起訴。
第十二條 合同生效及其他
1、發(fā)包人要求設計人派專(zhuān)人長(cháng)期駐施工現場(chǎng)進(jìn)行配合與解決有關(guān)問(wèn)題時(shí)，雙方應另行簽訂技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)合同。
2、設計人為本合同項目的服務(wù)至施工安裝結束為止。
3、本工程項目中，設計人不得指定建筑材料、設備的生產(chǎn)廠(chǎng)或供貨商。發(fā)包人需要設計人配合建筑材料。設備的加工訂貨時(shí)，所需費用由發(fā)包人承擔。
4、發(fā)包人委托設計人配合引進(jìn)項目的設計任務(wù)，從詢(xún)價(jià)、對外談判、國內外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個(gè)階段，應吸收承擔有關(guān)設計任務(wù)的設計人員參加。出國費用，除制裝費外，其他費用由發(fā)包人支付。
5、發(fā)包人委托設計人承擔本合同內容以外的工作服務(wù)，另行簽訂協(xié)議并支付費用。
6、由于不可抗力因素致使合同無(wú)法履行時(shí)，雙方應及時(shí)協(xié)商解決。
7、本合同雙方簽字蓋章即生效，一式_____份，發(fā)包人_____份，設計人_____份。
8、本合同生效后，按規定應到項目所在地省級建設行政主管部門(mén)規定的審查部門(mén)備案；雙方認為必要時(shí)，到工商行政管理部門(mén)鑒證。雙方履行完合同規定的義務(wù)后，本合同即行終止。
9、雙方認可的來(lái)往傳真、電報、會(huì )議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
10、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
發(fā)包人：（蓋章）
法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）
項目經(jīng)理：（簽字）
住所：
郵政編碼：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
銀行賬號：
設計人：（簽字蓋章）
住所：
郵政編碼：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
銀行賬號：
建設行政主管部門(mén)備案：（蓋章）
備案號：
備案日期：_______年___月___日
鑒證意見(jiàn)：
經(jīng)辦人：
鑒證日期：_______年___月___日
工程建筑合同8
發(fā)包人(全稱(chēng))：
承包人(全稱(chēng))：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就
田園清水灣小區1、2號樓工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：-----小區 。
2.工程地點(diǎn)：長(cháng)治市----------。
3.工程立項批準文號： 。
4.資金 自籌 。
5.工程內容： 商住樓建安工程 。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍：
商住樓圖紙內土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開(kāi)工日期： 年 月 日。
計劃竣工日期： 年 月 日。
工期總日歷天數： 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開(kāi)竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合 合格 標準。
四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式
1.簽約合同價(jià)為：
人民幣(大寫(xiě)) (￥ 元);
2.合同價(jià)格形式： 根據通用條款1.1.5.2和專(zhuān)用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理： 。
六、合同文件構成
本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構成合同文件：
(1)中標通知書(shū)(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專(zhuān)用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價(jià)工程量清單或預算書(shū);
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過(guò)程中形成的與合同有關(guān)的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類(lèi)內容的文件，應以最新簽署的為準。專(zhuān)用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過(guò)招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性?xún)热菹啾畴x的協(xié)議。
八、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書(shū)中詞語(yǔ)含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時(shí)間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點(diǎn)
本合同在發(fā)包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的.組成部分。
十二、合同生效
本合同自長(cháng)治市建設工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數
本合同一式 6份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執 4份，承包人執2份。
發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人： 法定代表人：
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱(chēng))：_________
承包人(全稱(chēng))：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：___________
工程地點(diǎn)：___________
工程內容：___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開(kāi)工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總日歷天數___天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：_________
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě))：______元(人民幣)
$：______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協(xié)議書(shū)
2.中標通知書(shū)
3.投標書(shū)及其附件
4.本合同專(zhuān)用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：____年__月__日
合同訂立地點(diǎn)：___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
工程建筑合同9
工程項目名稱(chēng)：____________________
施工單位：____________________
買(mǎi)方：____________________
地址：____________________
賣(mài)方：____________________
電話(huà)：____________________
本合同由買(mǎi)賣(mài)雙方訂立，根據本合同規定的條款，買(mǎi)方同意購買(mǎi)，賣(mài)方同意賣(mài)出下列物資：
一、貨物名稱(chēng)、規格、數量及價(jià)格
以上價(jià)格含稅，運費、包裝費、裝卸費等所有費用。
二、包裝和運輸要求：
1、包裝要求：止水鋼板應捆扎牢固，且防止貨物在轉運中損壞或變形，包裝必須堅牢，并應按照貨物特點(diǎn)，采取防潮防震防銹等措施。由于包裝不良引起銹蝕、損失、丟失，責任由賣(mài)方承擔。物資應包裝完好運至施工現場(chǎng)。
2、運輸要求：汽車(chē)運輸。雙方簽訂合同后，賣(mài)方按合同規定時(shí)間將貨物免費送到（包括卸貨）。
三、貨物質(zhì)量保證和質(zhì)保期：
1、賣(mài)方保證貨物在發(fā)貨前經(jīng)過(guò)嚴格檢驗及測試，以保證供給買(mǎi)房的貨物是全新的，質(zhì)量、規格和技術(shù)要求滿(mǎn)足合同規定和工程需要，且符合相關(guān)的國家標準或行業(yè)標準。數量要求完整無(wú)缺。
2、賣(mài)方必須提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件（如：合格證、及其他能夠證明產(chǎn)品質(zhì)量的文件）。
3、質(zhì)保期內出現的產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題由賣(mài)方負責，一旦出現因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題給買(mǎi)方造成較大損失的情況，賣(mài)方首先須退還全部貨款，其次賣(mài)方還須根據買(mǎi)方的損失情況作出適當賠償。買(mǎi)方保管不當造成貨物損壞由買(mǎi)方負責。
4、采購貨物在使用中出現質(zhì)量問(wèn)題，賣(mài)方接到買(mǎi)方通知后，需在24小時(shí)內作出答復，并按上述第3條原則，雙方協(xié)商做出處理。
四、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及交貨方式
1、賣(mài)方于本合同簽署后，分批送貨，具體送貨批次買(mǎi)方提前3日以電話(huà)或傳真向買(mǎi)方提供交提貨計劃表，賣(mài)方按規定時(shí)間把貨物送到買(mǎi)方指定地點(diǎn)。
2、賣(mài)方應在交貨前日內，以電話(huà)或傳真向買(mǎi)方提供交貨計劃（內容包括合同編號、貨物名稱(chēng)、型號規格、數量、重量和體積的約數、交貨時(shí)間、地點(diǎn)和運輸安排）。買(mǎi)方應及時(shí)作好準備，辦理接貨或提貨的相關(guān)手續。
3、買(mǎi)方對賣(mài)方交付的貨物，均應妥善接收并按貨物儲存的環(huán)境條件規定保管。對于因賣(mài)方誤發(fā)、多發(fā)的物品，買(mǎi)方也應負責妥善保管并及時(shí)通知賣(mài)方查處，由此發(fā)生的費用由賣(mài)方負擔。
4、本合同所有貨物運輸抵買(mǎi)現場(chǎng)后雙方代表共同參加驗收。買(mǎi)方指定代表：，賣(mài)方指定代表：。如貨物外包裝完好無(wú)損，但箱內物品發(fā)現短缺或損毀，應由賣(mài)方負責補足或更換，其相關(guān)費用由賣(mài)方負擔。
五、付款方式
1、貨物到達買(mǎi)方指定地點(diǎn)，賣(mài)方卸貨后，經(jīng)驗收合格后，買(mǎi)方向賣(mài)方出具收貨憑證。賣(mài)方向買(mǎi)方提供合同要求的發(fā)票。本合同要求賣(mài)方開(kāi)具普通發(fā)票，賣(mài)方提供的發(fā)票中的出票單位應與本合同的賣(mài)方名稱(chēng)完全一致，并在發(fā)票的備注欄標注完整的合同號。
2、付款方式：后二個(gè)
3、支付方式：轉賬支票。
六、生產(chǎn)廠(chǎng)家（品牌）限制：____________________
要求供應商或生產(chǎn)廠(chǎng)家具有在天津市場(chǎng)銷(xiāo)售和交易的相應資質(zhì)，并按天津市的有關(guān)規定辦理交易登記手續。
七、不可抗力
1、不可抗力是指本合同生效后，發(fā)生不能預見(jiàn)并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事件，如地震、臺風(fēng)、水災、火災、戰爭等，致使直接影響本合同的履行或不能按約定的條件履行。
2、發(fā)生不可抗力的一方應立即通知對方，并在十五天內提供不可抗力的詳情及將有關(guān)證明文件送交對方。
3、發(fā)生不可抗力時(shí)，買(mǎi)賣(mài)雙方應協(xié)商尋找一個(gè)合理的解決方案，并盡一切努力減輕不可抗力產(chǎn)生的后果。
4、如不可抗力事件持續三十天，買(mǎi)賣(mài)雙方應友好協(xié)商解決本合同是否繼續履行或終止的問(wèn)題。
5、貨物在運輸過(guò)程若發(fā)生一切安全事故，與買(mǎi)方無(wú)關(guān)，買(mǎi)方不承擔任何責任。
八、延期交貨違約金
除本合同第六條規定的人力不可抗拒因素外，如賣(mài)方不能按合同規定的時(shí)間交貨，買(mǎi)方可同意賣(mài)方在支付延期交貨違約金的條件下延期交貨。延期交貨違約金可在支付貨款時(shí)扣除。延期交貨違約金應按每逾期一天加收合同總價(jià)款的0.5%計算，但違約金應不超過(guò)遲交貨物總價(jià)的20%。如賣(mài)方延期交貨超過(guò)四周時(shí)，買(mǎi)方有權撤銷(xiāo)合同。此時(shí)賣(mài)方仍應不遲延地按上述規定向買(mǎi)方支付延期交貨違約金。
九、合同生效與終止
1、本合同雙方授權代表簽字蓋章日期，即為本合同生效日期，如雙方簽字蓋章日期不一致時(shí)，以最后簽字蓋章的日期為合同的生效日期。
2、本合同的終止日期：工程款支付清后。
十、違約責任：
1、買(mǎi)方未按合同約定支付貨款，賣(mài)方可以延期發(fā)貨或拒絕發(fā)貨。
2、賣(mài)方無(wú)故延期交貨，執行本合同第七條延期交貨違約金條款。
3、賣(mài)方所供貨物出現質(zhì)量問(wèn)題，賣(mài)方需承擔由于所供貨物質(zhì)量問(wèn)題給買(mǎi)方造成的一切經(jīng)濟損失。
十一、爭議解決：
1、本合同及其修訂本合同的有效性、履行和與本合同及其修訂本合同效力有關(guān)的所有事宜，將受中華人民共和國法律管轄，任何爭議僅適用中華人民共和國法律。
2、與本合同有關(guān)的或執行本合同發(fā)生的一切爭議，雙方通過(guò)友好協(xié)商解決。如不能達成一致，合同的任何一方可以向工程所在地人民法院提起訴訟。
3、爭議解決期間，除爭議事項外，買(mǎi)賣(mài)雙方應繼續履行各自本合同中規定的義務(wù)和行使權利。
十二、技術(shù)變更及合同變更：
1、如買(mǎi)方對采購的貨物需作技術(shù)變更的，變更應以書(shū)面的形式通知賣(mài)方，賣(mài)方在收到變更通知2日內應向買(mǎi)方確認，在得到買(mǎi)方書(shū)面答復后賣(mài)方方可進(jìn)行變更。
2、賣(mài)方不得私自對買(mǎi)方所購貨物進(jìn)行技術(shù)變更，確因設計問(wèn)題需要變更時(shí)必須征得買(mǎi)方書(shū)面同意。
十三、該合同與招標文件、投標文件（及補充投標文件）、中標通知書(shū)具有同等法律效力。如果內容有不一致的地方，解釋順序為：
合同中標通知書(shū)
投標文件及補充投標文件招標文件及設計院圖紙
十四、補充條款
本合同為固定單價(jià)合同，雙方根據實(shí)際交貨數量計算合同總價(jià)。
十五、合同簽訂地點(diǎn)。
十六、合同確認
本合同一式肆份，買(mǎi)方持貳份，賣(mài)方持貳分，自合同雙方授權代表簽字之日起生效。
買(mǎi)方單位：____________________賣(mài)方單位：____________________
�。ü拢___________________（公章）____________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程建筑合同10
甲方：____________
乙方：____________
依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、 工程名稱(chēng)：____________
二、 工程地點(diǎn)：____________
三、 承包方式：____________
四、 承包范圍：____________
五、 工程承包造價(jià)(金額大寫(xiě))：_________________元整，￥__________元
六、 工期：本合同工程定于_____年_____月_____日開(kāi)工，于_____年_____月_____日竣
工，合同工期日歷天數為60天。
七、 工程質(zhì)量驗收及保修：工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市
工程竣工有關(guān)規定，發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發(fā)包方10天內組織驗收。發(fā)包方承包辦理工程竣工驗收手續后，發(fā)包方5日內按有關(guān)規定向質(zhì)量監督機構申報竣工工程質(zhì)量備案。承包人應按法律、行政法規或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規定，對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內承擔質(zhì)量過(guò)保修責任。
八、 工程價(jià)款及結算：____________工程進(jìn)場(chǎng)3日內撥付__________元，結構完成撥付__________元，
竣工撥付__________元，扣除保修金__________元。
九、 爭議：發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商或者申請施工
合同管理機構會(huì )同有關(guān)部門(mén)調解。不愿調解或調解不成的，可以向密云縣人民法院起訴。
十、 違約：發(fā)包方或承包方不能按本協(xié)議條款約定內容履行自己的各項義
務(wù)及發(fā)生使合同無(wú)法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十一、 安全措施與責任：在工程施工、竣工及補修質(zhì)量缺陷的過(guò)程中，承
包人應嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法規，執行國家及北京市有關(guān)安全施工的規定，嚴格按照國家安全標準制定施工安全操作規程，加強施工作業(yè)管理，配備必要的安全施工保護設施，加強對施工人員的安全教育，為公眾和其他人員提供必要的臨時(shí)道路，人行道防護棚及圍欄，夜間要設警告信號和看守，如發(fā)生安全及質(zhì)量事故全部由承包人負責，發(fā)包人無(wú)任何責任。
十二、 合同份數：本合同兩份，具有同等法律效力。
本合同訂立時(shí)間：___________年_____月_____日(即日起生效)。
發(fā)包方：____________ 承包方：____________
工程建筑合同11
發(fā)包方：______________
承包方：______________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規定，結合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
1。工程名稱(chēng)________________；
2。工程地點(diǎn)________________；
3。工程計劃批準單位及文號______________；
4。工程范圍和內容：全部工程建筑面積______平方米。（各單項工程詳見(jiàn)工程項目一覽表）
第二條工程期限
1。本工程合同總工期為_(kāi)__天（日歷天從開(kāi)工之日算起）。
2。本工程開(kāi)工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
3。如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現場(chǎng)監理工程師或工程師代表簽證后，工期作相應順延，并用書(shū)面形式確定順延期限。
�。�1）發(fā)包方在合同規定開(kāi)工日期前__天，不能交承包方施工場(chǎng)地、進(jìn)場(chǎng)道路、施工用水，或電源未按規定接通，影響承包方進(jìn)場(chǎng)施工者。
�。�2）明確由發(fā)包方負責供應的材料、設備、成品或半成品等未能按雙方認定的時(shí)間進(jìn)場(chǎng)，或進(jìn)場(chǎng)的材料、設備、成品或半成品等向承包方交驗時(shí)發(fā)現有缺陷，需要修配、改、代、換而耽誤施工進(jìn)度者。
�。�3）不屬包干系數范圍內的重大設計變更；提供的工程地質(zhì)資料不準，使基礎超深；施工方法與設計規定不符而增加工程量影響進(jìn)度者。
�。�4）在施工中因停水、停電連續影響8小時(shí)以上者。
�。�5）發(fā)包方現場(chǎng)監理工程師或工程師代表無(wú)故拖延辦理簽證手續而影響下一工序施工者。
�。�6）未按合同規定撥付預付款、工程進(jìn)度款、代購材料價(jià)差款而影響施工進(jìn)度者。
�。�7）因遇人力不可抗拒的自然災害（如臺風(fēng)、水災、自然原因發(fā)生的火災、地震等）而影響工程進(jìn)度者。
第三條工程合同總價(jià)
1。本工程合同總價(jià)為人民幣______元。
2。如遇下列情況，合同總價(jià)作相應調整：
�。�1）合同總價(jià)內經(jīng)雙方確認的暫估價(jià)變化；
�。�2）在合同工期內政策性調整所發(fā)生的材料差價(jià)、工資、費率及其它費用的變化；
�。�3）重大設計發(fā)生變更；
�。�4）基礎超過(guò)設計深度；
�。�5）在施工中新增加了工程項目；
�。�6）其它。
第四條材料、設備供應
1。本工程所需的全部建筑材料、構配件、設備等物資的供應方法，經(jīng)雙方協(xié)商按附件第__辦理。
2。材料、設備供應范圍的劃分和檢驗：
�。�1）進(jìn)口特殊材料、有色金屬統配、部管物資和二、三類(lèi)電機產(chǎn)品，由發(fā)包方組織供應到現場(chǎng)或指定地點(diǎn)。如在規定交貨地點(diǎn)之外交貨，其發(fā)生的超運距運費和其他費用由發(fā)包方負責。
�。�2）成套設備和專(zhuān)用設備，由發(fā)包方負責招標、定貨、供應和商品檢驗后交付承包方。對提前到貨的設備應由發(fā)包方設庫保存，安裝時(shí)交付承包方妥善保管，不得挪用，丟失或損壞。
�。�3）本工程所需材料、設備除在“發(fā)包方供應的材料、設備明細表”明確由發(fā)包方供應外，其余材料均由承包方組織供應。
�。�4）所有材料設備、成品、半成品均應附有合格證，都要檢查驗收，簽交物資驗收合格單方可進(jìn)場(chǎng)，已進(jìn)場(chǎng)的物資未經(jīng)發(fā)包方許可簽署出場(chǎng)證書(shū)，不得運出場(chǎng)外。
�。�5）已進(jìn)場(chǎng)的物資，若發(fā)現有不合格者，供料一方必須迅速將其運出場(chǎng)外。
�。�6）具有合格證書(shū)的建筑材料、設備，任何一方如有異議要求檢驗時(shí)，可以重新檢驗，檢驗后如屬合格產(chǎn)品，其檢驗費用由要求檢驗的一方承擔；如屬不合格產(chǎn)品，檢驗費用由供料一方負擔。
�。�7）沒(méi)有合格證書(shū)，且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過(guò)試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等，雙方均不得用于本工程。若屬材料人員失職或其它原因造成不良后果，由責任一方負責。
�。�8）任何一方強迫對方使用不合格的建筑材料、設備和構配件于本工程的，都要簽證記錄在案，由此引起的一切后果由強迫一方負責。
3。材料價(jià)差及實(shí)物價(jià)格的結算。
�。�1）發(fā)包方提交的主要材料指標，由承包方采購供貨的，應根據指標的性質(zhì)、發(fā)生的政策性調價(jià)等，以建筑安裝材料預算價(jià)格為依據，逐項計算出原價(jià)價(jià)差或預算價(jià)差，均由發(fā)包方負責補差。此價(jià)差未包括在本合同承包造價(jià)之內的，不得列入工程直接費。
�。�2）發(fā)包方提供的主要材料實(shí)物，按發(fā)包方提供實(shí)物時(shí)建筑安裝材料價(jià)格結算價(jià)款。
�。�3）除發(fā)包方供應的材料、設備外，發(fā)包方指定廠(chǎng)家、品種讓承包方購買(mǎi)和供應其所指定的材料、設備的，其價(jià)款按實(shí)結算。
�。�4）發(fā)包方委托承包方代購的材料、設備，按雙方商定的價(jià)格，由承包方收取代購款包干使用，發(fā)包方應于本合同簽訂后一天內一次付清。
�。�5）發(fā)包方提供的材料、設備的指標或實(shí)物，必須是本合同工程用的材料和設備，規格品種與實(shí)際需要不相符時(shí)，由承包方協(xié)助進(jìn)行調劑串換使用，由發(fā)包方給付承包方勞務(wù)費___元（或承包方不收取勞務(wù)費）。
�。�6）發(fā)包方供應的木材、成材指標或實(shí)物、硬雜木均按有關(guān)規定辦理，其量差、價(jià)差由發(fā)包方承擔。
第五條工程質(zhì)量和檢查驗收
1。承包方必須嚴格按施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規范、規程進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方現場(chǎng)監理工程師或工程師代表的監督檢查。
2。發(fā)包方聘用的現場(chǎng)監理工程師或工程師代表，必須以書(shū)面通知承包方其姓名、身份、所承擔的任務(wù)。
3。承包方確定的施工現場(chǎng)負責人及技術(shù)負責人、專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員及管理人員，必須以書(shū)面形式將其姓名、身份、所分擔的工作通知監理工程師或工程師代表。
4。承包方應按工程進(jìn)度，及時(shí)提供關(guān)于工程質(zhì)量的技術(shù)資料，如材料、設備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經(jīng)過(guò)設計單位和發(fā)包方同意并簽證后，方可使用。
5。隱蔽工程由承包方自檢后，填寫(xiě)《隱蔽工程驗收單》通知現場(chǎng)監理工程師或工程師代表檢查驗收，監理工程師接到通知后__小時(shí)內應到現場(chǎng)檢驗，認可簽證后，方可進(jìn)行下一工序施工。監理工程師未接的檢查驗收，承包方經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)檢驗確認合格后，即可隱蔽繼續施工，發(fā)包方應予承認并辦理檢驗合格手續。如提出異議，經(jīng)復查合格者，其費用由發(fā)包方負責；不合格者，由承包方負責，因此而造成工期損失由責任方負責。
6。電氣照明、通風(fēng)、水暖、衛生工程和機電安裝工程竣工后，必須按照
�。�1）______；（2）______；（3）______
等有關(guān)規定進(jìn)行技術(shù)檢驗。屬于單體試車(chē)，由承包方負責進(jìn)行。無(wú)論由誰(shuí)負責試車(chē)，雙方均應相互配合，共同進(jìn)行。
試車(chē)中需要的動(dòng)力、燃料、油料、材料、儀器、專(zhuān)用工具、技術(shù)勞務(wù)費用等，由發(fā)包方提供。其費用包括在定額內的，由承包方負擔；定額中未包括的，由發(fā)包方負擔。
7。設備安裝工程，由承包方會(huì )同發(fā)包方將已完工程（設備基礎）向安裝單位辦理中間交工手續，并作為竣工驗收的依據。
8。工程竣工驗收，應以施工圖紙、圖說(shuō)、技術(shù)交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。
9。工程竣工后，承包方按規定整理提供完整的技術(shù)檔案資料，并發(fā)出竣工通知書(shū)，經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時(shí)間，由發(fā)包方組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收。
驗收合格后，雙方簽署交工驗收證書(shū)，并將工程移交給發(fā)包方管理，如發(fā)包方拖延接收，其保管費用和造成的損失由發(fā)包方承擔。
交工驗收中如發(fā)現有不符質(zhì)量要求，需要返工的工程，應分清責任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時(shí)商定的時(shí)間，由承包方負責修好再進(jìn)行檢驗�？⒐と掌谝宰詈髾z驗合格的日期為準。
10。已竣工未驗收工程，在交工前由承包方負責保管，發(fā)包方不得動(dòng)用，若發(fā)包方已經(jīng)使用，即視同交驗。由于承包方原因，應交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經(jīng)濟損失。
11。工程交工驗收后，土建工程保修期為1年，采暖工程為一個(gè)采暖期，水電保修期為半年。保修證書(shū)在交工驗收后由承包方填寫(xiě)交給發(fā)包方。
由施工造成的工程質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)包方應書(shū)面通知承包方并約定時(shí)間進(jìn)行修理。在保修期內承包方拒不修理時(shí)，發(fā)包方可動(dòng)用預留保修款請人修理，超支部分應由承包方負擔。
第六條施工設計變更
1。發(fā)包方交付的設計圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料，均為施工的有效依據，發(fā)包方、承包方均不得擅自修改。
2。施工圖的重大修改變更，必須經(jīng)原批準、設計單位同意，并于修改前__天辦理設計修改議定單。設計修改議定單經(jīng)發(fā)包方簽證后，承包方才予實(shí)施。議定單和修改圖紙發(fā)出份數與施工圖份數相同，并作為合同的補充文件。
3。當修改圖紙屬于設計錯誤、設備變更、建筑面積（容積）增加、結構改變、標準過(guò)高、工藝變化、地質(zhì)條件與設計不符實(shí)際時(shí)，其增加的費用（包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷，材料、構配件積壓的實(shí)際損失）由責任方負責并調整合同造價(jià)。
4。承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計的合理化建議，經(jīng)發(fā)包方、設計單位或有關(guān)技術(shù)部門(mén)同意后實(shí)施，其節約的價(jià)值按國家有關(guān)規定分配。
5。在工程施工中發(fā)生下列各項事實(shí)之一時(shí)，承包方必須立即以書(shū)面通知發(fā)包方，要求確認：
�。�1）設計圖紙和說(shuō)明文件與工程現場(chǎng)狀況不一致，如地質(zhì)、地下水情況等，設計文件所標明的施工條件與實(shí)際不符；
�。�2）設計圖紙和設計文件表示不明確或有錯誤及遺漏，圖紙與說(shuō)明書(shū)不符；
�。�3）設計圖紙和說(shuō)明文件中未標明的施工條件發(fā)生了預料不到的特殊困難等。
確認的事實(shí)必須在限期內解決。不能如期解決而造成停工的，工期損失由發(fā)包方承擔。
第七條雙方負責事項
1。發(fā)包方
�。�1）辦理土地征用、青苗、樹(shù)木的賠償，墳地遷移、房屋拆遷、障礙物的拆除（包括架空及隱蔽的），并提供有關(guān)隱蔽、障礙物資料；
�。�2）在開(kāi)工前做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通”和紅線(xiàn)以?xún)鹊膱?chǎng)地平整；按審定的施工組織設計或施工方案，提供在紅線(xiàn)圖以?xún)染嘟ㄖ锊淮笥赺__米的水、電源聯(lián)結點(diǎn)，并裝好水、電表，以便承包方按表計費；負責紅線(xiàn)以外進(jìn)場(chǎng)道路的維修；
�。�3）根據施工地區供水、供電、水壓、電壓情況，采取措施滿(mǎn)足施工用水、用電的需要；
�。�4）按規定提供不少于承包合同建筑面積___%的施工用地，辦理紅線(xiàn)外的臨時(shí)用地及臨時(shí)占用道路、爆破及臨時(shí)鐵道專(zhuān)用線(xiàn)接岔許可證，并承擔所發(fā)生的費用；
�。�5）合同簽訂后__天內（以收簽最后一張圖紙為準）向承包方提供完整的建筑安裝施工技術(shù)資料__套；
�。�6）確定建筑物（或構筑物）道路、線(xiàn)路、上下水道的定位標樁、水準點(diǎn)和坐標控制點(diǎn)；
�。�7）組織承發(fā)包雙方和設計單位參加的施工圖紙交底，并做好三方簽署的交底紀要，并在__天內分送有關(guān)單位；
�。�8）審核承包方工程進(jìn)度月報，及時(shí)向承包方支付工程進(jìn)度款；
�。�9）按《發(fā)包方供應的材料、設備明細表》確定的供應時(shí)間及時(shí)組織供應，應由發(fā)包方提供材料、設備以滿(mǎn)足工程進(jìn)度的需要；
�。�10）派駐施工現場(chǎng)的監理工程師或工程師代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、隱蔽工程和合同執行進(jìn)行監督檢查，負責設計圖紙問(wèn)題的處理，設計變更的簽證，工程中間驗收、工程進(jìn)度撥款簽證和其它必須的簽證；
�。�11）組織對工程的竣工驗收，并按合同規定日期配合承包方辦好決算工作，及時(shí)了結工程財務(wù)和工程尾款。
2。承包方
�。�1）施工場(chǎng)地的平整、施工界區以?xún)鹊挠盟�、用電、道路和臨時(shí)設施的施工；
�。�2）編制施工組織設計（或施工方案），施工總進(jìn)度計劃、材料設備、成品、半成品等進(jìn)場(chǎng)計劃，用水、用電計劃、開(kāi)竣工通知書(shū)、隱蔽工程驗收單等，并及時(shí)送發(fā)包方及有關(guān)單位；
�。�3）按雙方商定的分工范圍，做好材料和設備的采購、供應和管理；
�。�4）于每月底前__天向發(fā)包方報送月度施工計劃，屬發(fā)包方供應的材料、設備供應計劃和當月工程進(jìn)度月報（包括工程量、工作量和形象進(jìn)度等）；
�。�5）嚴格按照施工圖與說(shuō)明書(shū)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，按合同規定的時(shí)間如期完工和交付；
�。�6）已完工的房屋、構筑物和安裝的設備，在交工前應負責保管，并清理好場(chǎng)地；
�。�7）提供竣工驗收技術(shù)資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收；
�。�8）在合同規定的保修期內，對屬于承包方負責的工作質(zhì)量問(wèn)題，負責無(wú)償修理。
第八條工程價(jià)款的支付與結算
1。本合同簽訂后__日內，發(fā)包方支付不少于合同總價(jià)的（或當年投資的）__%的預付款，計人民幣___萬(wàn)元。
2。發(fā)包方收到承包方工程進(jìn)度月報后，必須在__日內按核實(shí)的工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款，工程進(jìn)度款支付達到總合同總價(jià)的__%時(shí)，逐步按比例開(kāi)始扣回預付款（或抵作工程進(jìn)度款）。
3。工程進(jìn)度款支付達到合同總價(jià)款的__%時(shí)，不再按進(jìn)度付款。辦完工驗收后__天內支付__%的價(jià)款，留__%的價(jià)款存入建設銀行，待保修期滿(mǎn)后連本息一次支付給承包方。
4。如發(fā)包方拖欠工程進(jìn)度款或尾款，應按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結算辦法”的有關(guān)規定處理。
5。確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料差款而影響工程進(jìn)度、造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。
6。本工程造價(jià)結算方式按下列情況辦理：
�。�1）以審查后的施工圖預算加變更簽證進(jìn)行結算；
�。�2）按施工圖預算加包干系數確定的包干造價(jià)結算，包干范圍以?xún)鹊馁M用，按__等有關(guān)規定結算；
�。�3）按標準施工圖單位造價(jià)包干結算，包干范圍以外的費用按__等有關(guān)規定結算
��；
�。�4）包干不包料的工程，按預算定額規定的人工費和機械費及相應的管理費結算；
�。�5）招標工程按中標價(jià)款結算，中標范圍以外的工程費用，另按__等有關(guān)規定結算。
7。承包方在單項工程竣工驗收后__天內，將竣工結算文件送交發(fā)包方和經(jīng)銀行審查，發(fā)包方在接到結算文件__天內審查完畢，如到期未提出異議，即由經(jīng)銀行審定后撥款給承包方。
第九條違約責任與獎勵規定
1。承包方的責任
�。�1）工程質(zhì)量不符合合同規定的，負責無(wú)償修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同總價(jià)的__%償付逾期違約金。
�。�2）工程交付時(shí)間不符合規定，按合同總價(jià)的__%償付逾期違約金。
2。承包方的責任
�。�1）未能按照承包合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失。
�。�2）工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的停工，應采取措施彌補或減少損失，同時(shí)，賠償承包方由此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實(shí)際損失。
�。�3）工程未經(jīng)驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題，由發(fā)包方承擔責任。
�。�4）超過(guò)合同規定日期驗收，按合同總價(jià)的__%償付逾期違約金。
3。發(fā)包方有提前工期要求的，可以實(shí)行提前竣工獎，按照合同工期，每提前一天由發(fā)包方按合同總價(jià)的__%獎給承包方。
優(yōu)良工程每平方米獎__元。
第十條爭議的解決方式
合同執行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，如雙方屬于同一部門(mén)時(shí)，由上級主管部門(mén)調解；調解不成，或雙方不屬于同一個(gè)部門(mén)的，任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會(huì )申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第十一條特殊條款
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關(guān)規定議定特殊條款。
第十二條附則
其它本合同未言明事項，一律按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定執行。
合同附件：（1）工程項目一覽表（附表一）；（2）全部施工圖紙；（3）施工圖預算；（4）發(fā)包方負責供應材料、設備一覽表（附表二）：（5）國家（或省、自治區、市政府、計委、建委等有關(guān)單位）對工程的批準投資計劃、計劃任務(wù)書(shū)等__份文件。上述附件均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至合同工程竣工交驗，結清工程尾款，保修期滿(mǎn)后自然失效。
本合同正本__份，其中發(fā)包方執__份，承包方執__份，副本__份，分別報送業(yè)務(wù)主管部門(mén)、工商行政管理局和建設銀行備案。
發(fā)包方（蓋章）：________________承包方（蓋章）：________________鑒（公）證意見(jiàn)
法定代表人（簽名）：________________法定代表人（簽名）：________________鑒（公）證機關(guān)（章）
簽約日期：____年____月____日
簽約地點(diǎn)：_____
工程建筑合同12
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
根據《民法典》及有關(guān)法律法規的規定，本著(zhù)自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結合工程的實(shí)際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議：
一、工程內容
二、工程地點(diǎn)
三、工程期限
1、本合同總工期為_(kāi)_______年____月____日開(kāi)工，至年月日結束。
2、如遇下列情況，工期作相應順延。
�。�1）施工現場(chǎng)不符合安全施工；
�。�2）設計范圍內重大設計變更；
�。�3）人力不可抗拒的自然災害（如臺風(fēng)、地震及戰爭）而影響工程進(jìn)度；
�。�4）甲方不能按合同規定支付工程款。 乙方在以上情況發(fā)生的十天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后，在十天內予以確認和答復，逾期不予答復，乙方可視為要求已被確認。
四、工程價(jià)款工程總價(jià)：人民幣元整（元）。
五、付款方式
1、合同生效后，甲方在一周內向乙方支付工程總價(jià)50%作為預付款，即人民幣元整（元）；
2、工程施工結束后，甲方在一周內向乙方支付工程總價(jià)40%的款項，即人民幣元整（元）；
3、工程驗收結束后，甲方在一周內向乙方付清全部余款，即人民幣元整（元）。
六、工程驗收
1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書(shū)面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過(guò)驗收。
2、工程未經(jīng)驗收，甲方若需啟用，須與乙方協(xié)商，經(jīng)同意方可使用。若未經(jīng)乙方同意啟用，將視為通過(guò)驗收。
3、整個(gè)工程驗收合格，則通過(guò)竣工驗收的當天即為竣工日期。
4、工程未通過(guò)驗收，引起爭議時(shí)，請求第三方驗收。
七、驗收標準 本工程以相關(guān)設計方案、圖紙為依據，按照國家標準進(jìn)行驗收；沒(méi)有國家標準的，則按照行業(yè)標準進(jìn)行驗收。
八、雙方權利和義務(wù)
1、甲方權利和義務(wù)指派為工地代表，負責協(xié)調甲方的相關(guān)事宜。在工程履行過(guò)程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。
�。�1）負責本工程的監督，積極協(xié)調施工配合關(guān)系。
�。�2）負責對乙方進(jìn)度、安裝質(zhì)量、安全保護、綜合管理的監督。
�。�3）提供有利施工的現場(chǎng)條件。
�。�4）審核工程計劃進(jìn)度表。
�。�5）負責對圖紙、方案的審核、確認，負責對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、隱蔽工程、配套工程和合同執行情況進(jìn)行監督檢查及設計圖紙變更簽證，工程中間驗收和其他必要的簽證。
�。�6）負責竣工驗收工作，在收到乙方提交所有竣工資料后一周內組織驗收。
�。�7）按合同向乙方支付本合同規定的價(jià)款。
2、乙方權利和義務(wù)
�。�1）嚴格按設計圖施工，質(zhì)量技術(shù)指標符合工程的各類(lèi)標準和規范的要求。
�。�2）施工中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向甲方報告并提出解決方案。
�。�3）編制施工組織方案，施工總進(jìn)度計劃，材料進(jìn)場(chǎng)計劃，開(kāi)竣工通知書(shū)等，及時(shí)送甲方。
�。�4）提供竣工驗收技術(shù)資料，并準備竣工技術(shù)圖紙，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收�？⒐べY料應滿(mǎn)足甲方要求。
�。�5）組織有技術(shù)水平的施工隊伍，明確現場(chǎng)技術(shù)及施工負責人、主要管理人員，技術(shù)人員不得隨意變動(dòng)。
九、服務(wù)條款無(wú)。
十、違約責任
1、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價(jià)215;0.5%延期天數計算，違約金總數不超過(guò)合同總價(jià)的10%。
2、由于乙方原因，使工程延期完成，則視乙方違約，乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價(jià)215;0.5%延期天數計算，違約金總數不超過(guò)合同總價(jià)的10%。
3、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價(jià)215;0.5%215;延期天數計算，違約金總數不超過(guò)合同總價(jià)的10%。
4、執行過(guò)程中，任何一方無(wú)故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金。
一、合同的變更及解除
1、合同簽訂生效后，除不可抗力外（指戰爭、嚴重水災、火災、臺風(fēng)和地震以及經(jīng)雙方同意屬不可抗力的事故），甲乙雙方不得無(wú)故變更或解除。
2、在履行合同過(guò)程中，因遇不可抗力事故，甲乙雙方均應采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。若確需變更或解除合同時(shí)，要求變更一方應及時(shí)通知對方，對方在接到通知3天內給予答復，逾期未答復視為同意。
3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一筆款項的期限達到____日的，乙方有權中止本合同項下義務(wù)的履行；甲方延期付款期限達到____日的，乙方有權解除本合同，并且有權請求甲方給予相應的賠償。
4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限達到____日的，甲方有權中止本合同項下義務(wù)的履行；整個(gè)工程延期的期限達到____日的，甲方有權解除本合同，并且有權請求乙方給予相應的賠償。
5、變更或解除合同，所造成的損失由雙方協(xié)商解決。
二、爭議解決方式 凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，甲、乙雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。
三、其他條款 在合同履行過(guò)程中，雙方可以根據實(shí)際情況，對合同未盡事宜協(xié)商確定。 合同簽定地：
四、合同文本和效力 本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。
本頁(yè)無(wú)正文甲方：
地址：
郵編：
聯(lián)系電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
周記
工程建筑合同13
建筑單位：
施工單位：
工程項目：
電話(huà)：
電話(huà)：
工程地址：
一、工程項目及施工期限：
二、工程總造價(jià)(大字)
三、質(zhì)量標準：依照本工程施工詳圖施工，說(shuō)明書(shū)及驗收技術(shù)規范辦理，施工中雙方應做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的由甲方負責。
四、材料供應，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責采購到場(chǎng)，并由乙方認可，由甲方支付材料總價(jià)，乙方應按合同的約定及安全文明施工。五、其它事項：
1、甲方在開(kāi)工前應辦好各項施工準備手續，做到施工現場(chǎng)路通、電通、水通。
2、施工途中甲方提出工程變更，應有有關(guān)部門(mén)批準。并由甲方簽發(fā)變更通知書(shū)。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。
3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。
4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內審合修正，竣工結算時(shí)以工程決算為準。
六、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結清后失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。附言：
建設單位(甲方)蓋章：
施工單位(乙方)蓋章：
_____年____月___日：
工程建筑合同14
發(fā)包人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
勘察人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
發(fā)包人委托勘察人承擔其擬建的餐飲會(huì )議樓施工圖設計階段的巖土工程詳細勘察任務(wù),并提交合格的勘察成果報告。根據《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法規規定,結合本工程的具體情況，為明確責任，協(xié)商配合，確保工程勘察質(zhì)量，經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
1、工程概況
1.1工程名稱(chēng)、會(huì )議餐飲樓地勘工程
1.2工程建設地點(diǎn)、____縣灰湯鎮電力療養院內
1.3工程規模、特征、詳見(jiàn)總平面圖詳見(jiàn)建筑平面圖及勘察任務(wù)書(shū)
1.4工程勘察任務(wù)與技術(shù)要求、滿(mǎn)足勘察任務(wù)書(shū)內容、或《巖土工程勘察規范》GB50021-(09)中相關(guān)條款。
1.5預計勘察工作量、在建設方提供的規劃平面圖中初步布設勘察點(diǎn)5個(gè)，視其場(chǎng)地復雜情況，增加勘察孔數量。
2、發(fā)包人應及時(shí)向勘察人提供下列資料，并對其準確性、可靠性負責、
2.1 提供工程勘察任務(wù)委托書(shū)、技術(shù)要求和建筑(帶地形圖)總平面圖。
2.2提供勘察工作范圍已有技求資料及工程所需的坐標與標高資料。
2.3提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力、電訊電纜、各種管道、人防設施、洞室等)及具體位置分布圖。
2.4發(fā)包人不能提供上述資料，由勘察人收集的，發(fā)包人需向勘察人支付相應費用。
3、勘察人向發(fā)包人提交勘察成果并對其質(zhì)量負責勘察人負責向發(fā)包人提交勘察成果資料陸份，發(fā)包人要求增加的份數另行收費。
4、開(kāi)工及提交資料的時(shí)間
4.1本工程的勘察工作定于________年____月____日開(kāi)工，________年____月____日分期提交勘察成果資料，由于發(fā)包人或勘察人的原因，未按期開(kāi)工或提交成果資料時(shí)，按雙方協(xié)商的規定辦理。
4.2勘察工作有效期限以發(fā)包人下達的開(kāi)工通知書(shū)或合同規定的時(shí)間為準，如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非勘察人原因造成的停、窩工等)時(shí)，工期順延。
4.3本工程勘察費按、勘察包干價(jià)為16800元(大寫(xiě):壹萬(wàn)陸仟捌佰元整)，合同生效后發(fā)包人向勘察人不支付人民幣作為定金，在提交報告后____日內,發(fā)包人向勘察人支付清勘察費�？辈烊隧毺峁┱椒ㄆ�。
5、發(fā)包人、勘察人責任
5.1發(fā)包人責任
5.1.1發(fā)包人委托任務(wù)時(shí)，必須以書(shū)面形式向勘察人明確勘察任務(wù)及技術(shù)要求，并按第二條規定提供文件資料。
5.1.2發(fā)包人應及時(shí)為勘察人提供并解決勘察現場(chǎng)出現的問(wèn)題(如處理影響施工正常進(jìn)行的有關(guān)問(wèn)題、平整施工現場(chǎng)、修好通行道路以及水、電接到施工現場(chǎng)等)，并承擔其費用。
5.1.3勘察過(guò)程中的任何變更，經(jīng)辦理正式變更手續后，發(fā)包人應按實(shí)際發(fā)生的工作量支付勘察費。
5.1.4由于發(fā)包人的原因造成勘察人停、窩工，除工期順延外，發(fā)包人需支付停、窩工費。
5.1.5發(fā)包人應保護勘察人的投標書(shū)、勘察方案、報告書(shū)、資料圖紙、合理化建議,未經(jīng)勘察人同意,發(fā)包人不得復制、泄露、擅自修改、傳送或向第三人轉讓等。
5.2勘察人責任
5.2.1勘察人應按國家技術(shù)規范、標準、規程和發(fā)包人的任務(wù)委托書(shū)及技術(shù)要求進(jìn)行工程勘察，按本合同規定的時(shí)間提交質(zhì)量合格的勘察成果資料，并對其負責。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果資料質(zhì)量不合格,勘察人應負責無(wú)償給予補充完善使其達到質(zhì)量合格;若勘察人無(wú)力補充完善，需另委托其他單位時(shí)，勘察人應承擔其認可的全部費用。
5.2.3勘察過(guò)程中，根據工程的巖土工程條件及技術(shù)規范要求，向發(fā)包人提出增減工作量或修改勘察工作的意見(jiàn)，并辦理正式變更手續。
6:違約責任
6.1由于發(fā)包人未給勘察人提供必要的工作條件而造成停、窩工或來(lái)回進(jìn)出場(chǎng)地,發(fā)包人除應付給勘察人停、窩工費(金額按預算的平均工日產(chǎn)值計算),工期按實(shí)際工日順延外,還應付給勘察人來(lái)回進(jìn)出場(chǎng)費和調遣費。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果資料質(zhì)量不合格,不能滿(mǎn)足技術(shù)要求時(shí),其返工勘察費用由勘察人承擔。
6.3合同履行期間,由于工程停建而終止合同或發(fā)包人要求解除合同時(shí),勘察人未進(jìn)行勘察工作時(shí)的,不退還發(fā)包人已付定金;已進(jìn)行工作且完成的工作量在50%以?xún)葧r(shí),發(fā)包人應向勘察人支付預算額50%的勘察費;完成的工作量超過(guò)50%,則應向勘察人支付預算額100%的勘察費。
6.4發(fā)包人未按合同規定時(shí)間(日期)撥付勘察費,每超過(guò)____日,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
6.5由于勘察人原因未按合同規定時(shí)間提交勘察成果資料,每超過(guò)____日,應減收勘察費千份之一。
7、其它約定事項、
本合同未盡事宜，在雙方協(xié)商的附件中補充完善，附件與本合同具有等同的法律效力。
8、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的提交____市仲裁委員會(huì )仲裁。
本合同一式伍份，發(fā)包方執叁份,勘察方執貳份。
甲方(公章)、_________
乙方(公章)、_________
法定代表人(簽字)、_________
法定代表人(簽字)、_________
________年____月____日
________年____月____日
工程建筑合同15
發(fā)包方(擬園林產(chǎn)權所有人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
委托代理人(姓名)：
單位：
住所地址：
聯(lián)系電話(huà)：
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
營(yíng)業(yè)執照號：
注冊地址：
法定代表人：
聯(lián)系電話(huà)：
委托代理人：
聯(lián)系電話(huà)：
本工程設計人：
聯(lián)系電話(huà)：
工程隊負責人：
聯(lián)系電話(huà)：
依據《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規的規定，結合本市場(chǎng)園 林綠化的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的 園林綠化工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn)：
1.2 工程內容及做法(見(jiàn)附件
二：家庭裝飾工程報價(jià)書(shū))
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式：
(1) 乙方包工、包全部材料；
(2) 乙方包工、部份包料，甲方提供部份材料；
(3) 乙方包工、甲方包全部材料。
1.4 工程期限 天； 開(kāi)工日期________年____月____日； 竣工日期________年____月____日；
1.5 合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為(人民幣) 元，金額大寫(xiě) (詳見(jiàn)附件
二：園林綠化工程報價(jià)書(shū))。
第二條 工程監理 若本工程實(shí)行工程監理，甲方與監理方另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：
1. 甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附件
一：園林綠化工程設計圖紙)；
2. 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附表
一：園林綠化工程設計圖紙)，設計費 元由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
第四條 甲方工作
4.1 開(kāi)工之前 天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，以不影響施工為原則；
4.2 提供施工期間的水源、電源；
4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系；
4.4 參與工程質(zhì)量和配合乙方施工進(jìn)度的監督，負責材料驗收進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗收。
4.5 不拆除承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續；
4.6 施工期間甲方仍需部份使用該居室的，負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作；
4.7分步工程驗收并簽字。
4.8負責甲供材料、物品的及時(shí)提供
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執行安全操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準(見(jiàn)附件三：《質(zhì)量驗收標準》)，按期保質(zhì)完成工程；
5.2 嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境；
5.3 保護好原場(chǎng)地，保證施工現場(chǎng)上、下水道的暢通，工程竣工交驗前對現場(chǎng)物件及施工成品負保管責任。
5.4 保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清潔施工現場(chǎng)。
第六條 工程變更 工程項目施工方式或物件改造如需變更，甲方至少提前三天通知乙方，雙方應協(xié)商一致，簽定書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期，并一次性付清增加內容的價(jià)款。
第七條 材料供應
7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場(chǎng)前提前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；
7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場(chǎng)前通知甲方，雙方共同驗收；
7.3 甲、乙雙方任意一方購料，必須對材料驗收合格并簽字后才能施工，對甲方提供或指定購買(mǎi)的材料有明顯缺陷或隱患的，應辦理書(shū)面簽證后乙方才能施工。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
1. 工程量變化或設計變更；
2. 不可抗力；
3. 甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按合同約定完成其相應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
8.3 因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標準 雙方約定本工程施工質(zhì)量按《B6016-97,家庭裝飾工程質(zhì)量規范》標準執行， 具體驗收標準見(jiàn)附件
三：《質(zhì)量驗收標準》 施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由____市裝飾工程質(zhì)監站對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證支出的相關(guān)費用由乙方負責，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證支出的相關(guān)費用由甲方負責。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程進(jìn)行驗收：
1.基層、水電改造基層完工；
2. 漆飾基層完工；
3. 泥工面層及整體竣工。 乙方應提前三天通知甲方驗收，階段驗收合格后應填寫(xiě)分步工程驗收單
10.2 工程竣工后，乙方應書(shū)面(或電話(huà))通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫(xiě)工程驗收單。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為兩年(非施工部分和甲方自購材料及自購物品不屬質(zhì)保范圍)。驗收合格簽字后，填寫(xiě)工程保修卡。
第十一條 工程款支付方式
1.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款；
1. 此合同簽定地為：本市 裝飾市場(chǎng)，工程款分兩次支付；
第一次于開(kāi)工前____日，甲方向乙方支付合同總金額的 %，即 元，
第二次于工程進(jìn)度過(guò)半驗收____日內，甲方支付剩余工程款即 元，由市場(chǎng)的有關(guān)管理部門(mén)負責代收(注：此種工程款支付方式僅限于在市場(chǎng)內簽定的合同使用，合同需經(jīng)市場(chǎng)有關(guān)管理部門(mén)認證并由甲方交納1%的管理費)。
2. 合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：
3. 其它支付方式(定金)： 元。
1.2 工程進(jìn)度過(guò)半是指基層及水電改造基層完工。工程進(jìn)度過(guò)半，____日之內經(jīng)雙方驗收并填寫(xiě)驗收單。
1.3 竣工驗收后，乙方應向甲方提供決算資料，甲方接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字認定，甲方應在簽字時(shí)間向乙方結清工程尾款。
1.3 工程款全部結清后，乙方應向甲方開(kāi)具正式統一發(fā)票。
第十二條 違約責任
2.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定即視為違約，甲、乙雙方議定違約金率為合同總價(jià)款的 %，違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定，給對方造成 經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任；
2.2 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定，給對方造成經(jīng)濟損失，或因違反國家法律、法規及有關(guān)地方政策規定，受到行政單位的處罰等，均由責任方賠償由此而造成的全額損失；
2.3 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
2.4 因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失；
2.5 甲方未按期支付工程款， 每延誤一天向對方支付違約金 元；
2.6 由于乙方原因致使工程延誤，每延誤一天向對方支付違約金 元；
2.7 由于乙方質(zhì)量原因達不到雙方約定質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
第十三條 合同爭議的解決方式 雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第 種方式解決解決：
1. 向 仲裁委員會(huì )申請仲裁；
2. 向 人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
4.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現場(chǎng)，并負責將垃圾運到甲方物管指定的地點(diǎn)，甲方負責支付垃圾運費(人民幣) 元(此費用在工程價(jià)款內)；
4.2 施工期間，甲方將進(jìn)戶(hù)門(mén)鑰匙應移交給乙方，以落實(shí)戶(hù)內物件保管責任。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖一把，由乙方當場(chǎng)負責安裝交付使用；
4.3 施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為： 上午 點(diǎn) 分至 點(diǎn) 分； 下午 點(diǎn) 分至 點(diǎn) 分。
第十五條 附 則
5.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效；
5.2 本合同簽訂后工程不得轉包；
5.3 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份；
5.4 凡在本市場(chǎng)各園林綠化市場(chǎng)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場(chǎng) 有關(guān)管理部門(mén)各執一份；
5.5 合同履行完畢后自動(dòng)終止；
5.6 本合同實(shí)行當事人自愿鑒證，可將合同文本提交所在區(縣)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權益。
第十六條 其它約定條款
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
【工程建筑合同】相關(guān)文章：
建筑工程的合同03-10
建筑工程合同10-10
建筑工程合同10-30
建筑裝飾工程合同10-09
建筑裝飾工程合同09-02
新版建筑工程工程合同10-25
建筑工程建筑砂漿采購合同11-05
建筑工程檢測合同11-03
工程建筑施工合同范文11-04