- 相關(guān)推薦
承攬工程合同15篇
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的承攬工程合同，歡迎閱讀與收藏。
承攬工程合同1
建設方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱(chēng)：___
(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門(mén)黃花農場(chǎng)
(3)工程范圍和內容：本房為_(kāi)__跨鋼結構廠(chǎng)房，規格：長(cháng)___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫(xiě))：___，(小寫(xiě)￥：___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通”，負責進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運達到場(chǎng)。
(2)負責接通施工現場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿(mǎn)足施工用水、用電的需要，做好紅外線(xiàn)以?xún)葓?chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應順延。
四、鋼結構工程價(jià)款的支付與結算
(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。
(5)本合同結算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話(huà)：___
電話(huà)：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
承攬工程合同2
甲方：
乙方：
根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質(zhì)量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著(zhù)雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。
一、工程地點(diǎn)：
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場(chǎng)區土方挖運。
二、承包范圍及內容：
場(chǎng)區土方挖運。
三、承包方式：
挖土及場(chǎng)外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價(jià)格及計算方式
按實(shí)際挖土方實(shí)測實(shí)量計算土方量及場(chǎng)外運輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求：
按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。
六、工程款支付方式：
土方挖運完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車(chē)輛運輸、等挖運土方手續，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負責運輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故，由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴格按照施工現場(chǎng)管理規定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內容執行，遵守相關(guān)法律法規，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔，并對發(fā)包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日________年____月____日
承攬工程合同3
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：
2.工程地點(diǎn)：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1.合同單價(jià)：
2.實(shí)際結算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價(jià)為準。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監理公司驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無(wú)息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監察人員依法實(shí)施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過(guò)協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時(shí)本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話(huà)：電話(huà)：
甲方駐工地代表：
電話(huà)：
_____年___月____日
承攬工程合同4
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》及其他的有關(guān)法律、法規，遵循平等、自愿公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、施工地點(diǎn)及名稱(chēng)
1、施工地點(diǎn)：
2、工程名稱(chēng)：
二、工程量：
1、鋼結構：南北22.5m*東西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高
2、土建部分：
�、倩A
�、�0.5—0.6m、1.2m、砌體(雙面抹灰)
�、刍彝粱靥�
�、艿嘏�，雞爪灰墊層
�、莸孛娲u鋪裝
�、藁炷翗翘�(不含扶手、面磚鋪裝)
�、唛T(mén)口臺階、散水
3、格柵吊頂
4、地暖鋪裝
5、內墻紙面、石膏板(不含涂料)
三、工程造價(jià)
1、鋼結構部分：拾玖萬(wàn)柒仟元
2、土建部分：柒萬(wàn)陸仟元
3、吊頂部分：壹萬(wàn)貳仟伍佰元
4、地暖鋪裝：壹萬(wàn)伍仟元
5、內墻紙面、石膏板、踢腳線(xiàn)：壹萬(wàn)貳仟元合計：叁拾壹萬(wàn)貳仟伍佰元(其中不含水電費、管理費及稅金)
四、雙方的權利和義務(wù)：
(一)甲方的權利和義務(wù)：
負責水、電、路三通，舊建筑拆平，上級主管單位的協(xié)調，有權利對工程過(guò)程進(jìn)行監督管理，有問(wèn)題在3日內以書(shū)面形式告知乙方進(jìn)行修改，否則視為無(wú)異議，施工期間如遇到與工程有關(guān)的各種糾紛由甲方負責，如耽誤工期，工期相應順延，因糾紛所造成的損失由甲方承擔費用，甲方負責乙方在現場(chǎng)施工期間的水電及住宿場(chǎng)所，負責工程竣工驗收，并履行結算付款義務(wù)。
(二)乙方的權利和義務(wù)：
乙方按材料表施工，乙方負責合同規定的工程量并服從甲方的管理，在合同規定期限內竣工，在施工過(guò)程中，乙方有權利拒絕甲方不合理要求，并有權要求按第六條付款方式付清全部工程款。
五、合同工期：
工程于 年 月 日開(kāi)工， 年 月 日完工。
六、付款方式：
簽訂協(xié)議，甲方付給乙方壹拾萬(wàn)元整。鋼架完成再付乙方壹拾伍萬(wàn)元整。主體完工、吊頂、紙面、石膏板、隔墻完工再付叁萬(wàn)元整。剩余地面完工后(回填、地暖、地面磚)，一次性付清叁萬(wàn)元。
七、質(zhì)量驗收標準：
甲方按照材料表驗收，甲方需在乙方完工10日內對此工程進(jìn)行驗收，否則視為合格。
八、工程變更：
工程變更所引起的費用，按實(shí)際發(fā)生額增減。
九、安全：
乙方在施工期間，造成的人身安全、財產(chǎn)安全，均由乙方承擔，本工程其它安全責任，甲方造成的安全責任甲方承擔，乙方造成的安全責任乙方承擔。
十、其它：
如遇人力不可抗拒的自然災害，工期相應順延，所造成的損失，由甲方負擔費用，乙方進(jìn)行修復。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章生效。
甲 方： 乙 方：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
承攬工程合同5
甲方：
營(yíng)業(yè)執照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話(huà)：________________
身份證號：_______________________
乙方：
營(yíng)業(yè)執照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話(huà)：________________
身份證號：_______________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、協(xié)議執行期限：
本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執行期限為_(kāi)_____年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權利：
1、甲方有權監督裝飾工程的現場(chǎng)管理及文明施工。
2、甲方有權對乙方施工質(zhì)量進(jìn)行抽檢與檢驗。
3、甲方有權對乙方施工材料進(jìn)行封樣及審核。
4、甲方有權對乙方的不規范行為提出相應的整改意見(jiàn)。
三、甲方責任：
1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。
2、開(kāi)工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡(jiǎn)章確認后的施工圖紙、工程報價(jià)及施工工藝說(shuō)明，并向乙方進(jìn)行交底，須雙方簽字認可。
3、甲方負責按照本協(xié)議中規定的付款方式及時(shí)給乙方撥付工程款項。
四、乙方權利：
1、乙方有權要求甲方與施工隊進(jìn)行溝通，確保工程的順利進(jìn)行。
2、乙方有權要求甲方按照協(xié)議及時(shí)撥付工程款，確保工程的順利進(jìn)行。
五、乙方責任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的。
2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個(gè)環(huán)節的工作任務(wù)。
3、乙方所對派出人員進(jìn)行甲方企業(yè)文化的學(xué)習與教育。
4、乙方應遵守甲方現場(chǎng)施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由同
雙方共同簽訂書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應當順延：
工程量變化或設計變更;根據現場(chǎng)實(shí)際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
八、質(zhì)量標準
工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標準執行。
九、工程驗收
在施工過(guò)程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收:材料驗收;
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款：
合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款，即_________元;泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進(jìn)度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。
全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時(shí)同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
1、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程驗收單并簽字，
2、發(fā)包人應在簽字后三天內向承包人結清每期工程進(jìn)度款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開(kāi)具正式統一發(fā)票。
十一、違約責任：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款的，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價(jià)2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價(jià)2元。
十二、附則：
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式________份，雙方各執________份。
甲方：乙方：
______年___月___日______年___月___日
承攬工程合同6
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著(zhù)互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條項目名稱(chēng)：車(chē)間排風(fēng)工程
第二條施工地點(diǎn)：
第三條合同范圍：風(fēng)機安裝；風(fēng)機線(xiàn)路敷設；風(fēng)機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網(wǎng)站信息，或來(lái)電咨詢(xún)。
第五條合同總價(jià)款：元；人民幣大寫(xiě)：元。
第六條場(chǎng)地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場(chǎng)地、三相電等便利條件，并派員現場(chǎng)進(jìn)行協(xié)調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產(chǎn)品進(jìn)行驗收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權利并視為驗收合格，如有問(wèn)題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時(shí)限內前來(lái)驗收，應及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關(guān)費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長(cháng)同等天數）
第九條付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付合同總價(jià)款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場(chǎng)后，甲方再付合同總價(jià)款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價(jià)款給乙方。
第十條乙方的違約責任：
(一)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話(huà)：電話(huà)：
簽約日期:簽約日期:
承攬工程合同7
發(fā)包人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） 承包人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過(guò)程中的權利、義務(wù)和責任，本著(zhù)平等、互利、保證質(zhì)量的原則，按期保質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、 工程慨況
工程名稱(chēng)： 工程地址：
二、 合同價(jià)格
木質(zhì)門(mén) 元/樘，（此價(jià)格包含五金配件、門(mén)鎖、門(mén)框和門(mén)制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現場(chǎng)甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價(jià)一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場(chǎng)價(jià)格的漲落等任何因素的變化而調整）。
三、 承包范圍
承包的內容：
四、 工期期限
1、開(kāi)始工作日期：年日，結束工作日期：門(mén)必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成；
3、在施工過(guò)程中，乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工，若乙方
不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場(chǎng)。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。
五、質(zhì)量要求
1、按照設計圖紙及相關(guān)圖集規范施工，工程質(zhì)量、技術(shù)必須達到《木門(mén)窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質(zhì)量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時(shí)達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務(wù)用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關(guān)圖集規范規定進(jìn)場(chǎng)合格材料，必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價(jià)款的支付和結算方式 1、付款方式： 每個(gè)月25日支付當月完成工程量的70%進(jìn)度款。
2、結算方式：
�。�1）本工程預付款元；
�。�3）全部門(mén)窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位后，甲方在確定工程結算后2個(gè)月內支付至工程結算的95％；
�。�4）其余5％作為質(zhì)量保證金，保修期屆滿(mǎn)之日起一個(gè)月內無(wú)息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本合同項下門(mén)窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說(shuō)明書(shū)，國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標準及時(shí)進(jìn)行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收，并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見(jiàn)。
4. 經(jīng)甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過(guò)本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔，驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風(fēng)險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進(jìn)場(chǎng)前承包人指定管理人員一名隨時(shí)與甲方協(xié)調。進(jìn)場(chǎng)后必須做好入場(chǎng)教育、三級教育、安全技術(shù)交底，凡進(jìn)入該工程項目的各位人員，必須服從現場(chǎng)管理人員統一指揮，遵守現場(chǎng)管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關(guān)操作規程作業(yè)，保證安裝質(zhì)量。做到工完場(chǎng)清，保證制安現場(chǎng)清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人，進(jìn)入制安現場(chǎng)必須嚴格遵守建筑安全法規，嚴格按相應安全操作規范和《現場(chǎng)施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規程，發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時(shí)，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故，乙方應按有關(guān)規定立即上報甲方，并保護好現場(chǎng)，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時(shí)按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規對事故進(jìn)行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時(shí)，應按相關(guān)規定處理。
十一、雙方權利義務(wù)
甲方權利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求，及時(shí)與乙方進(jìn)行施工現場(chǎng)技術(shù)交底。
3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。
�。ǘ┮曳綑嗬x務(wù)
1、乙方負責對洞口尺寸的.實(shí)測、復核工作。
�。�1）乙方在門(mén)制作前，應自行進(jìn)入施工現場(chǎng)對洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測，并提交甲方審核確認，但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
�。�2）乙方在門(mén)安裝前，應對洞口尺寸進(jìn)行二次復測，如有異議應當在進(jìn)場(chǎng)施工前書(shū)面報告甲方，并按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場(chǎng)條件，由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長(cháng)工期，不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場(chǎng)及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn)，保持施工現場(chǎng)的清潔，并在甲方要求的時(shí)間內清除，否則，甲方有權委托他人清理，所發(fā)生費用由甲方在屆時(shí)應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門(mén)窗進(jìn)行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時(shí)調整進(jìn)度計劃。
3、雙方確認：對于涉及工程價(jià)款的確認，雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過(guò)甲方及有關(guān)主管部門(mén)驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復并承擔費用。
承攬工程合同8
建設單位：
�。ㄒ韵潞�(jiǎn)稱(chēng)甲方）
施工單位： 博樂(lè )市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng )造條件，搞好配合協(xié)作，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱(chēng)： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點(diǎn)： 精河縣和平小區
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進(jìn)戶(hù)門(mén)89樘、單元進(jìn)戶(hù)門(mén)9套，（詳見(jiàn)附表）。
四、工程造價(jià)（包含安裝），本合同全部工程施工造價(jià)為人民幣 122175元（壹拾貳萬(wàn)貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。
第二條：工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門(mén)全部到現場(chǎng)，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時(shí)間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過(guò)程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時(shí)進(jìn)行協(xié)商，并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；
第三條：工程款結算
3.1、以實(shí)際面積及變更進(jìn)行結算；
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價(jià)總數 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門(mén)到現場(chǎng)后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進(jìn)場(chǎng)等損失，均由乙方自行負擔。
第四條：完工驗收，結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書(shū)面開(kāi)展通知甲方屆時(shí)驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時(shí)間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應由甲方負擔。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟糾紛，應本著(zhù)實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時(shí)，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。
第六條：合同份數及有效期
一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進(jìn)行施工時(shí)必須對甲方及有關(guān)單位的成品進(jìn)行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關(guān)的資料。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：
年 月 日 年 月 日
承攬工程合同9
甲方：_________________廣告裝飾有限責任公司
乙方：_________________
乙方承攬甲方位于________縣________鎮________街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過(guò)街廣告位寬________米，高________米的廣告位廣告布安裝，時(shí)間為_(kāi)_______年________月________日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任，與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià)：________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方：________________乙方：________________
簽字(蓋章)：________________簽字(蓋章)：________________
承攬工程合同10
甲方：________________________乙方：_____________________________
地址：__________________________________地址：_____________________________
按照平等互利、團結協(xié)作、優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的精神，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議條款：____
第一條總則
1、本協(xié)議為雙方就（項目名稱(chēng)）的工程合作協(xié)議。
2、各項條款均遵守國家頒布的各項法律、法規。
3、合作雙方是獨立的平等伙伴，按照雙方的職責分工開(kāi)展合作事宜。
第二條工程項目合作的形式及收費標準
1、工程項目由乙方獨立承接，簽訂工程合同，乙方單獨施工。
2、甲乙雙方共同設計施工方案，乙方按照雙方共同制定的設計方案實(shí)施工程安裝項目。
3、甲方就設計方案向乙方提供智能家居產(chǎn)品（產(chǎn)品均以調試好）。
4、乙方支付貨款的當日或次日，甲方向乙方發(fā)貨。
5、甲方提高給乙方的智能家居產(chǎn)品，乙方可以向業(yè)主自行報價(jià)，報價(jià)不得高于甲方提供的市場(chǎng)參考價(jià)。
6、甲方無(wú)需支付乙方安裝費用。
第三條甲方職責
1、甲方負責智能家居產(chǎn)品調試，對產(chǎn)品安裝提供技術(shù)指導。
2、甲方對產(chǎn)品質(zhì)量提供保證。
3、甲方提供給乙方的智能家居產(chǎn)品保修期為一年，非人為損壞，一個(gè)月內包換。
第四條乙方職責
1、乙方應充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在開(kāi)發(fā)市場(chǎng)及項目合作中竭盡全力。
2、乙方獨立與業(yè)主簽訂合同，合同條款不涉及甲方。
3、乙方在施工過(guò)程中，不得有任何損害甲方品牌的行為。
4、乙方承擔甲方所供智能家居產(chǎn)品的售后服務(wù)，甲方提供技術(shù)支持。
第五條違約責任
任何方不得違約，否則將由違約方賠償因違約而與對方帶有的損失。本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章后生效。
甲方：________________________（蓋章）乙方：_____________________________（蓋章）
負責人：________________________（簽字）負責人：________________________（簽字）
_______年____月____日_______年____月____日
承攬工程合同11
甲方：內蒙古世紀華盛房地產(chǎn)有限責任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門(mén)窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場(chǎng)機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關(guān)百葉窗戶(hù)標準及組裝有關(guān)規范
第八條計價(jià)原則：雙方根據窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買(mǎi)人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
承攬工程合同12
甲方：____（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）身份證號：____
乙方：____（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）身份證號：____
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，本著(zhù)平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》的有關(guān)規定，共同協(xié)商合同以下條款：____
一、工程概況
1、甲方將天朋日興養殖場(chǎng)辦公大樓建設項目工作，交由乙方獨立完成。
2、工程總造價(jià)：____每平米260元。場(chǎng)地面積：____長(cháng)約30米，寬約10.5米。
3、工程量：____以實(shí)際建造平米量為結算依據。
4、施工工期：____合同簽訂起計算工期60天，如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據。
二、付款方式：
1、乙方建起基礎地基，由甲方支付工程寬款總價(jià)的％。
2、工程主體建成后（一層），由甲方支付工程寬款總價(jià)的％。
3、工程主體建成后（二層），由甲方支付工程寬款總價(jià)的％。
3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價(jià)款的％。
3、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的％。
三、甲方責任
�。�、天朋日興養殖場(chǎng)辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。
2、甲方負責協(xié)調工程所需資源，如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。
3、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠。
4、甲方對乙方施工現場(chǎng)進(jìn)行監督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規定的行為有權進(jìn)行警告、罰款等處罰。
5、甲方項目部根據工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監督與技術(shù)指導，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現質(zhì)量問(wèn)題則由乙方獨立承擔。
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉包。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞、丟失、不準更換和變賣(mài)甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不經(jīng)過(guò)甲方同意隨意變賣(mài)或丟失，乙方加倍補償甲方的所有損失。
4、乙方應遵守土建施工方的相關(guān)規定，做到文明施工。
五、質(zhì)量要求
�。�、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無(wú)條件整改，如造成經(jīng)濟損失的應當賠償甲方的全部損失。
2、驗收標準，按國家現行驗收標準執行。
六、安全施工與檢查
�。�、乙方負責對其施工人員進(jìn)行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作。
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患；否則，造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。
3、施工進(jìn)程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患；甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定賠償另一方全部損失，同時(shí)支付違約金1萬(wàn)元。
2、乙方未在約定的時(shí)間完成工作成果，除天影響，停水停電外。甲方有權終止合同，乙方應當賠償甲方全部損失。
八、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
十、當事雙方協(xié)商調解不成時(shí)，可以按照本合同約定向
——仲裁委員會(huì )申請仲裁或人民法院提起訴訟
甲方（手�。篲___乙方（手�。篲___
簽訂日期：________年____月____日
承攬工程合同13
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復興鎮鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務(wù)在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價(jià))、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進(jìn)場(chǎng)施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場(chǎng)平達甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現場(chǎng)對場(chǎng)平內指定范圍內各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規定高程后，雙方測量合格按實(shí)際計算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以?xún)?3公里外另行計價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場(chǎng)技術(shù)指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時(shí)組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監督施工過(guò)程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計價(jià)，超出另行計價(jià)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬工程合同14
_______公司(甲方)
_______公司(乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規定，結合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線(xiàn)路驗收、接入系統及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點(diǎn)廠(chǎng)家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
3、變配電及線(xiàn)路安裝工程應根據電力安裝標準進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線(xiàn)路部分按實(shí)際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng )造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時(shí)，甲方應會(huì )同供電局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日
承攬工程合同15
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。
一、工程名稱(chēng)地點(diǎn)：
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
二、承包方式及內容：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說(shuō)明：
三、工程造價(jià)及付款方式：
1、工程造價(jià)如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測實(shí)量的實(shí)際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：
四、工期及說(shuō)明：
根據甲方工期計劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為_(kāi)_______天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災害)，工期則相應順延。
五、甲方責任及義務(wù)：
1、提供施工項目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。
2、負責提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時(shí)追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務(wù)：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣(mài)。如發(fā)現，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場(chǎng)規章制度，認真做好施工現場(chǎng)的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過(guò)錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權拒絕施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)。
7、對于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
七、其他：
1、本工程實(shí)行項目經(jīng)理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經(jīng)理名字，監理內容及監理權限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著(zhù)實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進(jìn)行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
八、附則：
甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學(xué)習條例后，簽名申明以學(xué)習施工安全細則條例后進(jìn)入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【承攬工程合同】相關(guān)文章：
工程承攬合同10-22
工程承攬的合同12-19
工程承攬的合同12-01
工程承攬合同12-28
承攬建設工程合同10-20
工程業(yè)務(wù)承攬合同06-20
施工工程承攬合同11-09
項目工程承攬合同10-17
工程最新承攬合同10-17
工程安裝承攬合同10-24