承攬合同書(shū)合集15篇
隨著(zhù)人們法律意識的加強，合同起到的作用越來(lái)越大，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的承攬合同書(shū)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬合同書(shū)1
發(fā)包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規定，本著(zhù)真誠合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項目名稱(chēng)：____________________________
2、工程地點(diǎn)：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫(xiě)) (小寫(xiě))
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫(xiě))元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫(xiě))元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門(mén)安裝完畢，并全部調試完畢后，經(jīng)甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的'，計人民幣(大寫(xiě))元整。
4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫(xiě))保修期為_(kāi)_______年(至驗收合格后計算)，保修期滿(mǎn)后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門(mén)的所有權，同時(shí)提供門(mén)的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門(mén)的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現場(chǎng)具開(kāi)工條件。
2、滿(mǎn)足乙方產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點(diǎn)場(chǎng)地供乙方現場(chǎng)安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設備存放使用，提供乙方進(jìn)場(chǎng)安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點(diǎn)與坐標控制點(diǎn)(水平線(xiàn))告知乙方安裝人員并進(jìn)行現場(chǎng)交驗，確保安裝條件準確無(wú)誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。
6、負責協(xié)調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時(shí)足額支付款項，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經(jīng)濟損失。乙方提供的門(mén)應滿(mǎn)足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通和噪音等有關(guān)管理規定。
4、負責產(chǎn)品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務(wù)，________年內非人為因素損壞門(mén)由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿(mǎn)后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認后，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現場(chǎng)停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門(mén)實(shí)物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達到相關(guān)要求。
2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關(guān)人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著(zhù)友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書(shū)2
甲方：_________
乙方：_________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場(chǎng)機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關(guān)百葉窗戶(hù)標準及組裝有關(guān)規范
第八條計價(jià)原則：雙方根據窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的`工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買(mǎi)人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負責人簽字：_________
負責人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
承攬合同書(shū)3
定作方：______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2．原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：________________________________________
3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________
4．驗收標準和方法：__________________________________________________________
5．結算方式：________________________________________________________________
6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________％或酬金總額________的違約金。
�。�2）定作方的`違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8．以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________ 開(kāi)戶(hù)銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬合同書(shū)4
甲方：_______________
乙方：_______________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定經(jīng)友好協(xié)商，就戶(hù)外廣告制作事宜達成一致，簽訂本合同，共同遵守。
一加工承攬項目名稱(chēng)：
二工程地點(diǎn)：
三工程內容
屋頂廣告牌為鋼結構，噴繪畫(huà)面，飛利浦外照燈，板面尺寸為長(cháng)_________米x高_________米，門(mén)臉牌匾為鋁塑板板面，鐵字加霓虹燈，板面尺寸為長(cháng)_________米x高_________米。
3.1工程造價(jià)
(1)屋頂鋼結構部分制作施工費：￥________元(人民幣大寫(xiě)：________萬(wàn)元整)
(2)門(mén)臉牌匾霓虹燈及大字制作施工費為：￥_______元(人民幣大寫(xiě)：_______元整)
3.2施工日期：
屋頂鋼結構部分制作及安裝時(shí)間為門(mén)臉霓虹燈大字部分制作及安裝時(shí)間為
3.3乙方保證工程質(zhì)量，霓虹燈保修一年。
四付款方式
合同簽訂一周內付40%即￥_______元(人民幣大寫(xiě)：_______元整) ;工程竣工驗收合格后另付50%即￥_______元(人民幣大寫(xiě)：_______元整) ;保修期滿(mǎn)后付10%即￥_______元(大寫(xiě)：_______元整) 。
五質(zhì)量與驗收
5.1乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進(jìn)行施工，接受甲方監督，質(zhì)量驗收必須達到合格。
5.2工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關(guān)規定進(jìn)行驗收。
六、乙方責任
6.1乙方應按照甲方的質(zhì)量要求及時(shí)準確的完成承攬工作。
6.2按約定的要求做好施工現場(chǎng)地下管線(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物的`保護工作。嚴格執行我市關(guān)于施工現場(chǎng)管理的有關(guān)規定，交工前清理現場(chǎng)達到建筑物無(wú)污染，現場(chǎng)無(wú)建筑垃圾。
6.3乙方保證工程質(zhì)量，霓虹燈保修以竣工驗收合格之日起計算，保修一年。
6.4在霓虹燈正常使用情況下，出現任何質(zhì)量問(wèn)題，乙方接到甲方通知時(shí)，24小時(shí)內維修，48小時(shí)內及時(shí)修復。
6.5在承攬制作期間，乙方有義務(wù)接受甲方的監督和檢查。
七、違約責任
7.1乙方在施工中，涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險作業(yè)時(shí)，應采取嚴密的安全保護措施。若出現任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身傷害或經(jīng)濟財產(chǎn)損失，均由乙方單獨承擔責任，與甲方無(wú)關(guān)。
7.2制作、設置過(guò)程、管理修繕、拆除過(guò)程中及發(fā)布期間，如因廣告牌倒塌、脫落或其他原因而導致甲方、乙方或第三方的人身傷亡或財產(chǎn)損失的，不論乙方能否預知、是否盡到安全管理責任，乙方都負有單獨處理、解決并承擔全部損失賠償的責任，與甲方無(wú)關(guān)。
7.3甲乙雙方有任一方違反合同行為的，應按合同總金額的1%向對方支付違約金，如違約金不足彌補守約方損失的，違約方應賠償對方的全部實(shí)際損失。
八、其他有關(guān)事項
8.1合同簽署地：天津市南開(kāi)區賓水西道333號萬(wàn)豪大廈9層
8.2如因不可抗力(包括自然災害)、規劃、拆遷因素影響，須提前終止合同。雙方按實(shí)際發(fā)生時(shí)間結算，多退少補。
8.3未盡事宜，雙方友好協(xié)商或簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
8.4因解釋、執行本合同所發(fā)生的爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決;協(xié)商解決不成時(shí)，雙方一致同意向合同簽署地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。
8.5合同雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。
甲方：_______________乙方：_______________
________年___月____日________年___月____日
承攬合同書(shū)5
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
名稱(chēng)：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、 加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元，由甲方承擔增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個(gè)月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：
時(shí)間： 年 月 日
承攬合同書(shū)6
甲方：________________
乙方：________________
根據《_________》及有關(guān)規定，為明確甲乙雙方的權利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車(chē)為乙方提供汽車(chē)站運輸服務(wù)，_________情況分別為：
1、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________，
2、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________。
第二條、服務(wù)期限
期限從____________年____________月____________日時(shí)起，至____________年____________月____________日時(shí)止，共計____________天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為_(kāi)___________元(人民幣)(大寫(xiě)____________元整)，乙方在服務(wù)期滿(mǎn)后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車(chē)證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運證的_________從事運輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運政管理部門(mén)舉報的權利。
3、在服務(wù)期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車(chē)計劃，在乙方指定的'時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車(chē)計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動(dòng)車(chē)第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_(kāi)________等。
6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進(jìn)行汽車(chē)運輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運政管理部門(mén)舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車(chē)計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無(wú)故將服務(wù)_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內，應遵守國家有關(guān)法律規定，安全行車(chē)，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)_________進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現_________使用異�；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時(shí)采取補救措施，確保行車(chē)計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門(mén)及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門(mén)，保護好現場(chǎng)，承擔公安交通管理部門(mén)的裁定責任，負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車(chē)事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車(chē)計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)________進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車(chē)，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運政管理部門(mén)申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車(chē)記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛人員，繼續完成行車(chē)計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管_________的義務(wù)和責任，若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬合同書(shū)7
合同編號：75642
定作方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價(jià)
價(jià)款或酬金(元)
金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開(kāi)戶(hù)銀行：______ 開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：_______ 帳號：_______
____年__月__日
承攬合同模板
簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫(xiě))：
1.質(zhì)量標準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點(diǎn)：________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔：__________
5.結算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：____________
7.其他：_______________
違約責任：
第一點(diǎn)：甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的.，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn)：乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話(huà)：________
地址：________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：________
承攬合同書(shū)8
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：莆田市城廂區飛翔文化傳媒有限公司
因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，為明確甲.乙雙方的權利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：承攬甲方活動(dòng)的項目：
1. 舞臺搭建和舞美設計布置；
2. 燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場(chǎng)操作。
3. 活動(dòng)所需設備和物品的運輸、裝卸；
4. 活動(dòng)現場(chǎng)的錄像。
第二條：租賃設備概況
租賃用途：演出所用。
使用時(shí)間：20xx年 2 月 14 日.
安裝時(shí)間：20xx年 2 月 11 日開(kāi)始，音響LED屏14日上午9時(shí)前交付使用
安裝地點(diǎn)：信和源華庭廣場(chǎng)
拆卸時(shí)間：20xx年 2 月16 日12時(shí)前拆卸完畢并撤離現場(chǎng)。
第三條：租賃設備的運輸與操作.
租賃設備的`進(jìn)退場(chǎng)調試安裝.操作由乙方承擔.
第四條：租賃設備的使用及規定
1.合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理.合法的演出設備使用任務(wù)，乙方應聽(tīng)從指揮調遣，按甲方規定的時(shí)間，合同的標準保質(zhì)保量完成.
2.乙方應根據演出的作息時(shí)間，合理安排設備的維修.保養(費用自負)，確保演出正常使用.
3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償.
4.甲方應該積極配合乙方整理場(chǎng)地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。
第五條:安全與治安
1.甲方必須確保演出場(chǎng)地周?chē)陌踩Ｐl工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。
2.夜間值班，甲方須派數名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
承攬合同書(shū)9
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點(diǎn)：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價(jià)款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價(jià)款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點(diǎn)：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數額、時(shí)間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱(chēng) 單位名稱(chēng)
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話(huà) 電話(huà)
電掛 電掛
開(kāi)戶(hù)銀行及帳號 開(kāi)戶(hù)銀行及帳號
承攬合同書(shū)10
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿(mǎn)一周內，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：
1) 制造的內容："";
2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的.質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內嚴重破損不能修復時(shí)，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿(mǎn)后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以?xún)取?/p>
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營(yíng)權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經(jīng)營(yíng)權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
承攬合同書(shū)11
委托方（甲方）：_______________
承接方（乙方）：_______________
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專(zhuān)業(yè)設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經(jīng)甲方書(shū)面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書(shū)面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為_(kāi)_______元人民幣（大寫(xiě)）。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款，即________元人民幣（大寫(xiě)）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書(shū)面簽字確認后5個(gè)工作日內支付給乙方本合同80%的`尾款，即________元人民幣（大寫(xiě)）。
第六條雙方責任
6.1甲方責任
6.1.1甲方在規定的時(shí)間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時(shí)限負責。
6.2乙方責任
6.2.1乙方按本合同第四條規定的內容、時(shí)間及份數向甲方交付設計文件。
6.2.2乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時(shí)間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關(guān)規定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無(wú)法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自________年___月____日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字：_______________（蓋章）
乙方簽字：_______________（蓋章）
承攬合同書(shū)12
合同編號：
委托方： （以下稱(chēng)甲方）
承接方： （以下稱(chēng)乙方）
簽約地點(diǎn)：
施工地點(diǎn)：
簽約時(shí)間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
�。ㄏ到y配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設備進(jìn)度款
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____個(gè)工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的.售后服務(wù)支持。（響應時(shí)間為全天24小時(shí)）
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個(gè)安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯(lián)絡(luò )人員： 指定聯(lián)絡(luò )人員：
承攬合同書(shū)13
合同編號：_______________
合同簽訂地：______________
甲方(承攬方)：________________
法定代表人：_______________，職務(wù)：_______________
地址：_______________
乙方(委托方)：_______________
法定代表人：_______________，職務(wù)：_______________
地址：_______________
鑒于：_______________
乙方委托甲方加工如下機械設備：
合計金額(含稅)：_________元(大寫(xiě)：人民幣_________元整，大小寫(xiě)不一致的以大寫(xiě)為準)
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，在公平自愿、誠實(shí)信用的基礎上，達成如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品的質(zhì)量標準及驗收方式、保修期限條款
1、產(chǎn)品質(zhì)量按雙方約定的技術(shù)標準和技術(shù)條件執行，機械設備生產(chǎn)完成后，由乙方在收到設備之日起日內按照約定的技術(shù)標準和技術(shù)條件進(jìn)行驗收，甲方派員協(xié)助安裝調試，若乙方認為產(chǎn)品質(zhì)量存在問(wèn)題，必須在貨物驗收之日起日內以書(shū)面的形式提出，如超過(guò)此期限未提出異議，則視為甲方提供的產(chǎn)品完全符合乙方質(zhì)量要求。
2、乙方確認的收貨人為：_______________，職務(wù)為號碼為：_______________，收貨人驗收意見(jiàn)視為乙方的驗收意見(jiàn)。
3、甲方為設備提供但易損件除外)。
二、交貨時(shí)間及交貨方式、運輸費用的承擔
1、甲方應在________年___月____日前向乙方交貨。
2、乙方指定，甲方須將貨物運輸至：
3、雙方一致同意，甲方委托貨運公司進(jìn)行運輸，貨物運輸至乙方指定的地點(diǎn)并交付給乙方之前，貨物毀損、滅失的風(fēng)險由甲方承擔;貨物交付給乙方之后，貨物毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔。
4、貨物運費由甲方承擔。
三、配件提供條款
甲方向乙方提供如下配件：
四、定金及預付款條款
1、本合同簽訂后支付定金，若乙方未按合同的約定支付后續定做款或不履行合同約定的先付款后提貨義務(wù)，無(wú)權要求返還定金，合同履行完畢后，定金折抵定做款。
2、合同簽訂后日內，乙方預付人民幣幣__________元整，大小寫(xiě)不一致的以大寫(xiě)為準)作為預付款，專(zhuān)款用于機械設備生產(chǎn)的原材料采購。若乙方不履行先付款后提貨義務(wù)或違約不履行合同其它義務(wù)，無(wú)權要求返還上述預付款。
五、貨款的結算、支付方式
乙方向甲方支付款項，必須匯入下列甲方指定的賬戶(hù)，非經(jīng)甲方書(shū)面授權，乙方不能向任何單位或者個(gè)人支付款項：
開(kāi)戶(hù)行：_______________
賬戶(hù)名：_______________
賬號：_______________
甲方賬號發(fā)生更改的，應提前天書(shū)面通知乙方，因甲方遲延通知或未通知導致甲方未能及時(shí)收到貨款的，責任由甲方承擔。
六、違約責任
1、甲方的違約責任：甲方未能按期交付定做物機械設備，必須按逾期交貨部分的價(jià)款總額的日萬(wàn)分之支付逾期交貨違約金。
2、乙方的違約責任：
(1)乙方延遲支付約定的`款項，甲方有權延期交付定做物;
(2)如乙方未按合同約定的時(shí)間付款，每逾期一日，按日萬(wàn)分之支付逾期付款違約金;
(3)乙方逾期個(gè)月不履行先付款后提貨的義務(wù)，甲方有權變賣(mài)定作物，變賣(mài)價(jià)款歸甲方所有;
(4)乙方支付定金后，超過(guò)個(gè)月不按約定支付約定的預付款，甲方有權單方解除合同并沒(méi)收定金;
(5)乙方應及時(shí)驗收并做書(shū)面的收貨確認，乙方遲延驗收或不做書(shū)面收貨確認的，每遲延一日應向甲方支付違約金人民幣________元(大寫(xiě)：人民幣________元整，大小寫(xiě)不一致的以大寫(xiě)為準);遲延驗收或不做書(shū)面收貨確認時(shí)間超過(guò)____日視為乙方無(wú)理拒收，甲方有權解除本合同，將貨物另行處置，已收取的定金和貨款不予退回。，
(6)若乙方未支付全部定做款，則定做物機械設備的所有權歸屬甲方，乙方不得轉讓、抵押、轉移、變賣(mài)該機械設備，否則，乙方必須承擔相應的責任。
七、合同的變更和解除
合同的變更和解除依照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定執行。
八、其它事項
1、保修期間，乙方不得向除甲方之外的任何人購買(mǎi)零配件。
2、下列電話(huà)、傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯(lián)絡(luò )方式，若有變動(dòng)，必須另行通知，否則必須自行承擔責任。
甲方：_______________乙方：_______________
電話(huà)號碼：_______________電話(huà)號碼：_______________
傳真號：_______________傳真號：_______________
郵箱號碼：_______________郵箱號碼：_______________
3、本合同產(chǎn)生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地的人民法院管轄。
4、本合同壹式貳份，由雙方各執壹份存檔;本合同未盡事宜，由雙方簽訂補充協(xié)議，其效力與本協(xié)議一致;本協(xié)議設備清單、技術(shù)標準、技術(shù)條件、零配件清單、定做物機械設備交接單為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自雙方當事人或委托代理人簽字或加蓋公章之日起生效。
6、合同簽訂時(shí)，雙方必須相互交付營(yíng)業(yè)執照副本、組織機構代碼證、開(kāi)戶(hù)許可證、委托代理人的身份證復印件。
甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
時(shí)間：________年___月____日時(shí)間：________年___月____日
承攬合同書(shū)14
定做方：__________
承攬方：__________
根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為_(kāi)____________________。
2、制作內容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(2)次鋼構材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(3)其他：以上單價(jià)主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價(jià)款及結算方式：
1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________，______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□
(2)其他檢測項目：
(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>
2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運輸：
1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的`墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《民法典》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時(shí)間：__________
承攬合同書(shū)15
甲方：_______________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)
乙方：_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)互利、平等、公平、自愿相互守信的原則，達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)規定，就乙方為甲方制作事宜，簽定合同，以期共同遵守。
一、工程項目名稱(chēng)：_______________
二、工程總金額：_______________大寫(xiě)：_______________
三、施工要求
1、乙方負責設計、施工、安裝。
2、甲乙雙方在簽寫(xiě)本合同的同時(shí)，甲方須向乙方首付合同的50%，即待工程安裝完畢當日，其剩余款額計人民幣，甲方須向乙方一次付清。
四、支付方式：甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。
四、權利與責任：
五、乙方按固定工藝程序制作，如有特殊要求，合同須直接體現，自按裝之日起半年內，乙方對以人為本誠信務(wù)實(shí)戶(hù)外廣告牌出現的`質(zhì)量問(wèn)題負責免費更換、維修。如發(fā)生下列情況者，乙方則不承擔責任：
1、甲方由于操作不當或人為損壞;
2、用戶(hù)自行拆卸、檢查;
3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。
注：如發(fā)生以上情節之一所造成損壞，由乙方維修，甲方需負擔維修需費用。
六、乙方要保證安全施工，對施工人員的安全負全部責任，出現一切傷亡、工傷等事故所產(chǎn)生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下，對甲方的建筑物不得進(jìn)行嚴重損壞，如乙方在施工時(shí)對甲方的建筑物進(jìn)行嚴重損壞，要負責賠償。
七、如出現糾紛，應協(xié)商解決，若無(wú)法達成一致，訴訟至房山區人民法院。
八、承攬項目涉及著(zhù)作權、肖像權、專(zhuān)利權、安裝場(chǎng)地權、廣告發(fā)布權等，概由甲方承擔一切法律責任。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字，蓋章即時(shí)生效。
甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________
________年___月____日
【承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：
承攬的合同書(shū)09-28
承攬合同書(shū)01-09
承攬合同書(shū)11-08
晚會(huì )承攬合同書(shū)09-09
加工承攬合同書(shū)09-29
加工承攬合同書(shū)01-06
承攬加工合同書(shū)11-26
廣告制作承攬合同書(shū)10-17
加工承攬合同書(shū)范本11-21
委托加工承攬合同書(shū)11-14