承攬合同書(shū)
隨著(zhù)人們法律意識的建立，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編整理的承攬合同書(shū)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
承攬合同書(shū)1
甲方：________________
乙方：________________
根據《_________》及有關(guān)規定，為明確甲乙雙方的權利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車(chē)為乙方提供汽車(chē)站運輸服務(wù)，_________情況分別為：
1、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________，
2、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________。
第二條、服務(wù)期限
期限從____________年____________月____________日時(shí)起，至____________年____________月____________日時(shí)止，共計____________天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為_(kāi)___________元(人民幣)(大寫(xiě)____________元整)，乙方在服務(wù)期滿(mǎn)后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車(chē)證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運證的_________從事運輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運政管理部門(mén)舉報的權利。
3、在服務(wù)期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車(chē)計劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車(chē)計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動(dòng)車(chē)第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_(kāi)________等。
6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進(jìn)行汽車(chē)運輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運政管理部門(mén)舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車(chē)計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無(wú)故將服務(wù)_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內，應遵守國家有關(guān)法律規定，安全行車(chē)，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)_________進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現_________使用異�；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時(shí)采取補救措施，確保行車(chē)計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門(mén)及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門(mén)，保護好現場(chǎng)，承擔公安交通管理部門(mén)的裁定責任，負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車(chē)事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車(chē)計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)________進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車(chē)，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運政管理部門(mén)申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車(chē)記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛人員，繼續完成行車(chē)計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管_________的義務(wù)和責任，若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬合同書(shū)2
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
為明確雙方在合同中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。
第一條定作物名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、價(jià)款
1、防盜門(mén)名稱(chēng)___________，
2、規格___________，
3、單位___________，
4、數量___________，
5、單價(jià)(元/M2)___________。
注：以實(shí)際安裝樘數結算，面積以現場(chǎng)實(shí)際測量面積為準。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續訂貨時(shí)，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責制作、安裝，運輸到施工安裝現場(chǎng);
2、本合同價(jià)格內已包含：制作、安裝、運輸、卸車(chē)、五金、閉門(mén)器、電控鎖等全部?jì)热?
3、材質(zhì)標準：
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍：
2、工程地點(diǎn)：
第四條合同價(jià)款的計算、結算、支付方式
1、計算方法：面積以現場(chǎng)實(shí)際測量面積為準。
2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
3、付款方式：安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價(jià)款的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)保期滿(mǎn)后付清。
第五條合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計：以實(shí)結算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現場(chǎng)實(shí)測。
2、乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門(mén)型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
5、為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門(mén)口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開(kāi)工前三天甲方向乙方下達開(kāi)工通知書(shū)，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書(shū)面報甲方進(jìn)度報表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后，工期相應順延：
(1)按施工準備規定，不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進(jìn)場(chǎng)施工;
(2)在施工中如因現場(chǎng)連續停電24小時(shí)以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現行不銹鋼門(mén)窗規范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時(shí)報告甲方派駐代表和當地建筑工程質(zhì)量監督站，一般質(zhì)量事故的處理結果應送發(fā)包方和質(zhì)量監督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設計單位簽證后實(shí)施，所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后，乙方按規定對所承攬工程實(shí)行保修，保修時(shí)間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時(shí)，乙方應及時(shí)維修，如乙方未能及時(shí)維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)發(fā)生保修費用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過(guò)程中必須嚴格按照國家操作規程進(jìn)行操作，高空作業(yè)配安全帶，進(jìn)入施工現場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協(xié)調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發(fā)現，甲方有權隨時(shí)解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負責無(wú)償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生爭議，應當首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí)，可通過(guò)______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理，補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
承攬合同書(shū)3
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿(mǎn)一周內，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：
1) 制造的內容："";
2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內嚴重破損不能修復時(shí)，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿(mǎn)后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以?xún)取?/p>
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營(yíng)權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經(jīng)營(yíng)權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
承攬合同書(shū)4
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱(chēng)乙方）
定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責任公司（以下稱(chēng)甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱(chēng)：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項目名稱(chēng)：北樹(shù)小區6#樓
b、 承攬項目地點(diǎn)：哈爾濱道外區三棵樹(shù)大街三機街、北樹(shù)小學(xué)、天恒小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開(kāi)工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書(shū)面報告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價(jià)格：
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實(shí)際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質(zhì)量標準：
a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規范，結合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：
工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價(jià)的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無(wú)代價(jià)修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應遵守定作方有關(guān)制度。
3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過(guò)后、當日維修款全部結清，合同自動(dòng)失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
承攬合同書(shū)5
發(fā)包方(甲方)：___身份證號：
承包方(乙方)：___身份證號：
甲方在海南省樂(lè )東縣佛羅鎮佛南村自家宅基地建一棟三層框架結構樓房，現已基礎完工，鋪設好水泥板，由乙方負責承攬施工建設。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務(wù)，根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，結合該工程具體情況，雙方本著(zhù)平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，現經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。
一、承包方式
甲方負責供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負責施工建設并交付建房成果。乙方負責自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。乙方所有工人的食宿等問(wèn)題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
二、承建項目
樓房為三層框架結構，承包從正負零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負責房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內外墻體(含6個(gè)衛生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門(mén)前臺階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。
乙方必須嚴格按照設計圖紙或甲方提出的要求進(jìn)行施工，若發(fā)現圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。結構及承重由乙方負責，若施工過(guò)程中房子就有問(wèn)題，乙方要負完全責任。
三、施工安全
1、乙方必須按照安全施工規范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，乙方負責找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系。
2、乙方應加強現場(chǎng)管理，乙方人員必須滿(mǎn)足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求，并對自身的施工、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、消防保衛、環(huán)境保護等全面負責，如乙方未能履行上述職責而造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方
承擔責任及由此發(fā)生的一切費用。乙方在組織工人施工過(guò)程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。在乙方進(jìn)入工地施工時(shí)到履行義務(wù)終了期間，由乙方對其工人及雇傭人員、財產(chǎn)和機械設備辦理相關(guān)保險并承擔其費用。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無(wú)關(guān)，任何安全事故由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。
四、工程質(zhì)量要求
1、乙方按照國家規定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，工程質(zhì)量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件，建房后的墻體、窗戶(hù)、門(mén)等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標準。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監督和驗收，達到標準后才能進(jìn)行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿(mǎn)度必須要達到"三個(gè)一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務(wù)必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤開(kāi)始抹灰，以提高粘結強度，防止出現空鼓開(kāi)裂現象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的表面必須平整光潔，線(xiàn)角方正順直，無(wú)漏漿、麻面。⑹軸線(xiàn)、門(mén)窗洞口的尺寸要準確，所有模板的平整度控制在3㎜內，垂直度3米以?xún)瓤刂圃?㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽(yáng)角必須順直、整齊、每3米不超過(guò)5㎜。
2、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗收。___如出現工程質(zhì)量問(wèn)題，由乙方進(jìn)行返工、修改和重作，直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因工程質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時(shí)費用和材料費用)全部由乙方自行承擔。返工、修改和重作后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質(zhì)量違約責任。
3、上條所說(shuō)的工程質(zhì)量問(wèn)題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開(kāi)裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開(kāi)裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;
(7)屋頂漏水，浸水。
4、房屋保修期按國家相關(guān)保修規定執行。
五、承包價(jià)格
本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價(jià)貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結算范圍內的工程由雙方協(xié)商一致后另行計付。
六、付款方式
乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方先預付工程款壹萬(wàn)元，以后將按工程進(jìn)度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方即再向乙方分別支付壹萬(wàn)元、貳萬(wàn)元、貳萬(wàn)元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無(wú)任何裂縫、無(wú)漏水、無(wú)樓梯積水等工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，經(jīng)雙方驗收合格后五天內，一次性付清給乙方。若有住房開(kāi)裂、漏水、積水、傾斜等工程質(zhì)量問(wèn)題出現，則要求乙方及時(shí)維修，否則甲方終止合同，沒(méi)收余款。
七、工期要求
___年___月___日開(kāi)工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。
八、違約責任及爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無(wú)償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢(qián)的50%給乙方。
九、合同的生效與終止
1、本合同共4頁(yè)，一式二份,甲乙雙方各執一份。
2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格并結清款項后失效。
3、乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，節約材料，嚴格按照工期要求施工，否則甲方有權終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價(jià)費用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量。施工現場(chǎng)必須達到工完場(chǎng)地清，乙方負責清運工地周?chē)笆覂人械慕ㄖ�，打掃干凈。工程結束后，乙方腳手架留給甲方使用一個(gè)月。
以上合同,雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___
日期：___
承攬合同書(shū)6
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點(diǎn)：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項目)、數量及價(jià)款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價(jià)款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點(diǎn)：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數額、時(shí)間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱(chēng) 單位名稱(chēng)
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話(huà) 電話(huà)
電掛 電掛
開(kāi)戶(hù)銀行及帳號 開(kāi)戶(hù)銀行及帳號
承攬合同書(shū)7
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量１．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３．定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法１．按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。３．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)１．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。２．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他如：１．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話(huà)：________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話(huà)：_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________
承攬合同書(shū)8
甲方：內蒙古世紀華盛房地產(chǎn)有限責任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門(mén)窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場(chǎng)機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關(guān)百葉窗戶(hù)標準及組裝有關(guān)規范
第八條計價(jià)原則：雙方根據窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買(mǎi)人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
承攬合同書(shū)9
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質(zhì)量要求：
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò) 。
2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿(mǎn)足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應及時(shí)回復，提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
五、價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內發(fā)生問(wèn)題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交貨時(shí)間： 。
2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠(chǎng)內
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時(shí)間：
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的.責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：
時(shí)間： 年 月 日
承攬合同書(shū)10
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
名稱(chēng)：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、 加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元，由甲方承擔增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個(gè)月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：
時(shí)間： 年 月 日
承攬合同書(shū)11
甲方（定作方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方（承攬方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
甲、乙雙方本著(zhù)平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關(guān)法規的規定，就___________（地點(diǎn)）玻璃供需問(wèn)題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規格、數量、單價(jià)：
玻璃品種： ___________，規格： ___________，數量：___________，單價(jià)：___________。
交貨地點(diǎn)：
運輸方式、費用：
1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車(chē)前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.
2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式：
1）玻璃送達甲方工地后應當場(chǎng)驗收當批玻璃，發(fā)現有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應以及時(shí)予以檢驗，若有異議應在三日內以書(shū)面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關(guān)規定以行業(yè)標準為準.
六、結算及付款方式：
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車(chē)后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責任：
1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.
2）如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年（驗收之日起）
2、執行本項目保修期，在保修期內發(fā)現玻璃質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)償更換，執行保修內產(chǎn)品所附有的責任。
甲方：
代表：
賬號：
戶(hù)行：
___________年___月___日
乙方：
代表：
賬號：
戶(hù)行：
___________年___月___日
承攬合同書(shū)12
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著(zhù)互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務(wù)
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線(xiàn)及專(zhuān)用工具，乙方自購。如在本廠(chǎng)購買(mǎi)材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續做畫(huà)，為保證本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后，自愿購買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉讓?zhuān)杞?jīng)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時(shí)以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
供方（全稱(chēng)）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
需方（全稱(chēng)）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
根據《中華人民共和國合同法》規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：
三、原材料來(lái)源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：
五、貨款結算時(shí)間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經(jīng)濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，向合同仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進(jìn)料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱(chēng)）： _________________________________________
定作方（全稱(chēng)）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點(diǎn): ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價(jià)
金額
分期交（收）貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫(xiě)）__ 佰___ 拾__ 萬(wàn)__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫(xiě)）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔。
2、時(shí)間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點(diǎn)：定作方的違約責任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失時(shí)，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤�，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無(wú)故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn)：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
�。�3） 承攬方無(wú)故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
�。�4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過(guò)程當中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書(shū)，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±＿＿天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過(guò)程當中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進(jìn)料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿＿開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
承攬合同書(shū)13
甲方：_________
乙方：_________
鑒于甲方為_(kāi)________采購洽談會(huì )的執行單位，乙方欲在本次洽淡會(huì )期間進(jìn)行廣告宣傳活動(dòng)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下一致意見(jiàn)：
一、甲方將在_________采購洽談會(huì )期間向乙方提供_________（類(lèi)型）的廣告宣傳，廣告宣傳條件見(jiàn)合同附件。
二、乙方應當自負費用按照甲方指定的設計風(fēng)格及形式設計制作相應的廣告，乙方應當在____月____日前將與甲方指定形式風(fēng)格相應的廣告交付甲方，甲方如發(fā)現乙方廣告內容不妥或違背洽談會(huì )風(fēng)格，甲方有權要求乙方補充證明或修改廣告內容，乙方不能提供或不愿意修改的，甲方有權終止本合同。
三、乙方保證其廣告內容真實(shí)，健康，合法，并且乙方對該廣告享有全部合法權利，該廣告不會(huì )侵犯任何第三人的合法權益。若乙方廣告造成了對第三人的侵權，并且甲方因此遭受經(jīng)濟損失，則乙方將對此向甲方承擔全部賠償責任。
四、本合同金額為rmb_________元。乙方應當在____月____日前向甲方全額支付合同金額。若乙方未能按本合同約定時(shí)間向甲方支付合同金額，甲方有權單方與乙方解除本合同。
五、因廣告媒體的數量有限，甲方組委會(huì )將按照客戶(hù)廣告款到賬的先后順序安排廣告位，乙方應當服從組委會(huì )的安排。
六、若由于非甲方原因而導致_________采購洽談會(huì )無(wú)法如期召開(kāi)，則甲方應當在原定洽談會(huì )召開(kāi)前適當時(shí)間通知乙方，同時(shí)甲方將退還乙方已支付的合同金額，乙方不得再要求甲方承擔相關(guān)違約責任。
七、由于不可抗力因素導致一方不能履行本合同，應當免除遭受不可抗力一方不履行合同的違約責任，但遭受不可抗力的一方應當立即以快捷方式通知對方，并在十五天內提交當地公證機關(guān)的證明文件。雙方應及時(shí)協(xié)商善后處理事宜。
八、凡因執行本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應友好協(xié)商，經(jīng)協(xié)商不能解決的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十、本合同未盡事宜，甲乙雙方應當簽訂書(shū)面補充協(xié)議。本合同1式_________份，甲乙雙方各執_________份。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________
________年____月____日________年____月____日
承攬合同書(shū)14
甲方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話(huà)：_________
乙方：_________住所地：_________法定代表人：_________電話(huà)：_________
鑒于：甲方現有汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)精品裝潢及汽車(chē)維修服務(wù)等三大類(lèi)業(yè)務(wù)；乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶(hù)資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開(kāi)辦維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、合作項目標的：維修售后服務(wù)。
二、合作時(shí)間及地址：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
地址：（詳見(jiàn)附圖），其中車(chē)間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣_________萬(wàn)元及現金人民幣萬(wàn)共_________萬(wàn)元作為投資；乙方以設備折價(jià)萬(wàn)及現金萬(wàn)共出資_________萬(wàn)元作為投資。
雙方約定：
�、匐p方實(shí)物投入和現金投入均由雙方書(shū)面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
�、谠O備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設備折舊、攤銷(xiāo)的依據。
四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)
汽車(chē)的汽車(chē)維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財務(wù)管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來(lái)設置雙方共同確認的資金賬戶(hù)（含轉帳賬戶(hù)及現金賬戶(hù)），合作項目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本（場(chǎng)租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費用分攤：鑒于甲方目前每年場(chǎng)地費為_(kāi)________萬(wàn)元，合作項目專(zhuān)用賬戶(hù)須分攤甲方場(chǎng)地費每年_________萬(wàn)元整，由甲方提供正規房屋租賃發(fā)票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開(kāi)始，合作項目按每年_________元分攤場(chǎng)地費，于每_________年_________月_________日前入帳。
七、設備折舊及攤銷(xiāo)：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
�。ㄒ唬�、甲方：
�、倮^續開(kāi)發(fā)和擴大現有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及_____、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。
�、趯⑺N(xiāo)售汽車(chē)客戶(hù)引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
�。ǘ�、乙方：
�、賹⒃械�、客戶(hù)納入雙方合作項目中。
�、跒�、_____維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓工作。
�、坶_(kāi)發(fā)客戶(hù)并介紹給甲方。
九、特別約定：
�、僭璤_汽車(chē)場(chǎng)地系為爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權。
�、谠诒竞贤行趦热魏我环讲坏迷谑袇^（除外）內與第三方就本項目進(jìn)行合作。
�、圩院献鲄f(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔。
�、茈p方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔違約責任。
�、莞鶕�(jīng)營(yíng)需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開(kāi)新店，乙方無(wú)正當理由不得拒絕。
�、谌魏我环骄捅竞献黜椖渴乱宋唇�(jīng)合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
�、廴魏我环綗o(wú)正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為_(kāi)________萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿(mǎn)一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
代理人：_________
承攬合同書(shū)15
別墅裝修合同樣本 發(fā)包方：_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)與承包方：_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀(guān)、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人，通過(guò)最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營(yíng)業(yè)執照》、《資質(zhì)證書(shū)》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構，房型為_(kāi)____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_(kāi)____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_(kāi)____平方米。詳見(jiàn)作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線(xiàn)匡定部分。
第六條 施工內容和做法說(shuō)明如下(不夠可附頁(yè))：
(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(四)衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;
(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;前款沒(méi)有說(shuō)明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設備見(jiàn)作為本合同附件(三)的《主要材料報價(jià)單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價(jià)單》，乙方的人工費見(jiàn)作為本合同附件(五)的《人工費報價(jià)單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務(wù)的情形下適用
第八條 該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價(jià)款是各分項價(jià)款的總和。前款所述的總價(jià)款和分項價(jià)款是乙方的預算價(jià)格。結算價(jià)格超出預算價(jià)格的，甲方按預算價(jià)格支付工程總價(jià)款;結算價(jià)格低于預算價(jià)格的，甲方按結算價(jià)格支付工程總價(jià)款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價(jià)，不得超過(guò)本合同簽訂時(shí)該費用的市場(chǎng)平均價(jià)格。乙方在本合同中的報價(jià)超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格的，按市場(chǎng)平均價(jià)格結算。
雙方對前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的，可以委托價(jià)格評估部門(mén)評估，價(jià)格評估部門(mén)的評估結論，雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》中注明材料和設備的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、品牌、型號、規格、等級、價(jià)格和數量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設備與《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條 乙方應當提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、型號、規格、等級、價(jià)格和數量。
第十二條 乙方提供的材料和設備質(zhì)量必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質(zhì)量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條 甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價(jià)款、《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》的內容相應變化的，經(jīng)甲方書(shū)面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務(wù)的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價(jià)款為_(kāi)____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設備，應當按時(shí)送到現場(chǎng)，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書(shū)面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場(chǎng)，經(jīng)乙方驗收后發(fā)生損壞的，乙方應當賠償。第十六條 甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價(jià)款或材料和設備被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后，開(kāi)工前二至五日，甲方支付相當于總價(jià)款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價(jià)款40%的工程款;
(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價(jià)款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿(mǎn)，甲方支付相當于總價(jià)款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來(lái)，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
第二十條 竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價(jià)款的5%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲](méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條 工程竣工，甲方驗收后對價(jià)款有異議的，可以要求不超過(guò)七日的核價(jià)期，核價(jià)期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評估的，核價(jià)期至取得評估報告之日屆滿(mǎn)。
甲方委托第三方評估價(jià)格的，以《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》約定的價(jià)格作為計算總價(jià)款的依據，按照評估結果結算總價(jià)款，乙方應當同意。
第七章 工程進(jìn)度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開(kāi)工，_____年_____月_____日竣工，工期為_(kāi)____天。每日施工時(shí)間為_(kāi)____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分(_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分休息)。
工期中施工時(shí)間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿(mǎn)1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協(xié)調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書(shū)面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工，未經(jīng)甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條 工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門(mén)制定的其他標準、質(zhì)量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場(chǎng)查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術(shù)標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說(shuō)明完成工程，確保工程質(zhì)量，不得偷工減料。
第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價(jià)款變化的，按本合同第十三條的規定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線(xiàn)，或實(shí)施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過(guò)住宅原設計標準的行為。
甲方要求實(shí)施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見(jiàn)。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業(yè)人員安全，避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條 施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條 施工現場(chǎng)發(fā)生的水、電、煤氣、電話(huà)等公用事業(yè)費用由甲方承擔，但日平均支出超過(guò)以下限額的，超過(guò)的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話(huà)費_____元/日。
前款所述施工現場(chǎng)每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第三十三條 隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書(shū)面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時(shí)間參加驗收。甲方不能按時(shí)驗收的，應當通知乙方另行安排時(shí)間。
【承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：
承攬的合同書(shū)09-28
承攬合同書(shū)11-08
加工承攬合同書(shū)01-06
晚會(huì )承攬合同書(shū)09-09
加工承攬合同書(shū)09-29
承攬加工合同書(shū)11-26
廣告制作承攬合同書(shū)10-17
委托加工承攬合同書(shū)11-14
產(chǎn)品加工承攬合同書(shū)09-22