- 相關(guān)推薦
標準施工合同書(shū)
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中,合同對我們的約束力越來(lái)越不可忽視,在達成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。那么合同書(shū)的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的標準施工合同書(shū),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
標準施工合同書(shū)1
依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規的規定,結合裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人綜合樓的裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn):________________________
1.2工程承包方式:承包人包工、包料。
1.3工程期限____天,開(kāi)工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.4合同價(jià)款:本合同工程暫定造價(jià)為(大寫(xiě))_________________________ 。
第二條工程結算方式工程結算造價(jià)編制以《________年_____省建筑裝飾工程預算定額》及________年____月《_____省工程造價(jià)信息》為依據,不能直接套用定額及信息價(jià)的,應提前通知甲方,由甲方確認品牌及價(jià)格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價(jià)格由雙方另行面議。工程量按實(shí)結算。
第三條施工圖紙發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙貳份,發(fā)包人、承包人各壹份(詳見(jiàn)附表:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)。
第四條發(fā)包人義務(wù)
4.1開(kāi)工前7天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。
4.2提供施工期間的水源、電源。
4.3派置______為甲方代表協(xié)調現場(chǎng)施工監理。
4.4參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收。
第五條承包人義務(wù)
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
5.2嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境。
5.3乙方在施工中發(fā)生的安全事故,一切責任均由乙方負責承擔。
5.4保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng),施工人員和設備必須在7天內撤離施工現場(chǎng)。
5.5乙方應對該單位工程的產(chǎn)品負責,應做好設備、器材的防盜、防竊及產(chǎn)品保護工作至驗收交付甲方時(shí)為止。
5.6乙方派項目經(jīng)理_______負責現場(chǎng)施工工作。
第六條工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
第七條材料的提供由承包人提供的材料、設備、器材,承包人應在運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。經(jīng)發(fā)包人驗收合格后方可用于本工程。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更。
。2)不可抗力。
。3)發(fā)包人同意工期順延的`其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條質(zhì)量標準雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:《建筑裝飾施工質(zhì)量驗收規程》以及相關(guān)的驗收標準。施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由相關(guān)部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過(guò)程中屬隱蔽工程的需書(shū)面通知甲方進(jìn)行隱蔽驗收;承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單。
10.2工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人接到驗收通知后七天內組織驗收,經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗收合格后填寫(xiě)工程驗收單并辦理移交手續。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)_______年。驗收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單。
第十一條工程款支付方式
1.1雙方約定按以下方式支付工程款:
。1)開(kāi)工前按暫定價(jià)的20%預付施工備料款_____元。
。2)工程進(jìn)度至50%時(shí)再付_____元。
。3)工程進(jìn)度至80%時(shí)再付_____元。
。4)工程竣工驗收后10天內付______元。
。5)工程竣工結算后留5%作為工程質(zhì)量保證金,余款7天內一次性付清。
1.2工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字,發(fā)包人應在簽字時(shí)向承包人結清工程尾款。
1.3工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開(kāi)具正式統一發(fā)票。
第十二條違約責任
2.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2.2未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
2.3因一方原因,造成合同無(wú)法繼續發(fā)行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
2.4發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金______元。
2.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
2.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十三條合同爭議的解決方式本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn)。
第十五條附則
5.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
5.2本合同簽訂后工程不得轉包。
5.3本合同一式肆份,雙方各執貳份。
5.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字)__________________
承包人(蓋章)
法定代表人_____________________
法定代表人____________________
委托代理人____________________
委托代理人____________________
________年____月____日
________年____月____日
標準施工合同書(shū)2
甲方:
乙方:
為確保該工程的順利進(jìn)行,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下條款,供雙方參照執行。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程內容:
4、承包方式:
5、綠化面積:
6、綠化標準:
7、綠化品種:
8、工程造價(jià):大寫(xiě):
第二條工程期限
全部工程開(kāi)工日期,本工程定______年______月______日開(kāi)工,全部工程竣工日期:______年______月______日竣工,合同工期總日歷天數18天。
第三條工程延誤與工程獎罰
1、乙方應及時(shí)按期開(kāi)工,如遇施工現場(chǎng)不能開(kāi)工的情況下應提前三天書(shū)面通知甲方并經(jīng)甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發(fā)出延期通知的.,工期不順延。
2、施工中因各種原因需要停工,應提前24小時(shí)書(shū)面向甲方提出申請,由甲方視情況決定是否停工。
3、如遇不可抗力,如自然災害等原因,工期相應順延。
4、因乙方原因造成延期開(kāi)工或停工的,由乙方承擔相應損失。
第四條甲方工作
1、確保施工面,現場(chǎng)做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養護用水、用電。
3、甲方應為乙方提供地下隱蔽工程的資料。
第五條乙方工作
1、乙方必須按甲方確認的工程進(jìn)度組織施工,接受甲方對工程進(jìn)度的監督檢查。
2、工程竣工后,乙方應按本合同約定的保修期,對本工程承擔質(zhì)量保修責任。
3、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定,安全施工,施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關(guān)費用,由乙方承擔。
第六條質(zhì)量驗收
1、苗木栽植要嚴格遵守操作規范作業(yè),確保苗木成活率不低于100%。
2、土建工程及換土工程要按圖施工。
3、種植完成后有乙方在有乙方在一個(gè)月內完成驗收。
第七條付款方式
甲方驗收合格后付全款。
第八條爭議處理
因履行本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。
本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份,雙方蓋章生效。
第九條維護
有甲、乙雙方協(xié)調。
甲方:簽字:
乙方:簽字:
______年______月______日
標準施工合同書(shū)3
委任單位:____________
施工單位:________________________裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書(shū),共同遵守如下:
一、工程名稱(chēng):___________________________
二、工程地點(diǎn):________________________
三、工程項目?jì)热荩篲_______________________
四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造價(jià)為人民幣:____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂后甲方材料到場(chǎng),開(kāi)工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開(kāi)工后,甲方按工程進(jìn)度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書(shū)單價(jià)為標準,以實(shí)際工程量結算)
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng),材料設備保管場(chǎng)地由甲方提供,以滿(mǎn)足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進(jìn)行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時(shí)材料計劃不足需增加的.投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規定,遵守施工技術(shù)規范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量
1.本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無(wú)法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質(zhì)量保修________年。
十、工程驗收由乙方發(fā)出工程驗收通知,雙方人員到施工現場(chǎng),按所設計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進(jìn)行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問(wèn)題由甲方承擔責任并以甲方開(kāi)始使用日期為竣工驗收日期。
一、違約責任任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
二、備注本合同有不詳之處,甲、乙方通過(guò)協(xié)商補充協(xié)議或條款,如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會(huì )或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會(huì )仲裁或法院判決執行。
三、本合同報價(jià)表一式四份,甲、乙方雙方各執兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________
代表人:__________________
乙方單位(蓋章):________
代表人:____日期:____________________
簽訂合同地點(diǎn):____________
合同編號:_________
甲方(發(fā)包方):_________
單位名稱(chēng):_________
身份證號碼:_________
電話(huà):_________
乙方(承包方):_________
資質(zhì)證書(shū)號:法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
身份證號碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話(huà):_________
標準施工合同書(shū)4
乙方:縣公路工程建設項目已由縣人民政府批準修建,縣村委會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)在擇優(yōu)的基礎上,確定了公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)為公路工程的施工單位。為明確甲、乙雙方的權利、義務(wù),按照《中華人民共和國民法典》和《建筑法》的規定,結合本工程具體情況,簽訂本合同,雙方應共同遵守執行。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):公路工程工程內容:公路工程,全長(cháng)公里,路基寬米,路面寬米。工程地點(diǎn):承包范圍:按工程施工圖紙,路面寬度按水泥混凝土面層寬米,厚厘米。
2、施工工期:個(gè)月。開(kāi)工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
3、工程質(zhì)量:按交通部現行頒布的《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》評定達合格以上工程。
4、合同價(jià)款:人民幣萬(wàn)元,(____:萬(wàn)元)資金拔付:
5、承包方式:包工包料。
6、按每公里萬(wàn)元結算,實(shí)做實(shí)收,不含稅。
第二條工程圖紙公路施工圖紙,由甲方負責提供,提供日期為本合同簽訂日期,施工圖紙提供壹套。
第三條甲方駐工地代表甲方委派監理工程師(理事會(huì ))和甲方駐工地代表,理事會(huì )履行工程施工監理;工程量計量、簽證等技術(shù)工作職權,甲方代表行使合同約定的權力和職責。
第四條乙方駐土地代表公路項目經(jīng)理部為乙方在施工現場(chǎng)設立的日常施工管理機構,其乙方駐工地代表。
第五條甲方工作
1、在本合同簽訂后____日內,甲方應負責辦理好土地征用、房屋折遷及其他地面附著(zhù)物遷移的工作,無(wú)償向乙方提供施工場(chǎng)地。
2、甲方在15天內負責辦理好施工所需電力、通訊等外接線(xiàn)路的聯(lián)系、協(xié)調工作,以確保施工期間的需要。
3、處理當地群眾因工程施工而引起的糾紛、爭執、沖突,防止不良事故的發(fā)生。甲方不按合同約定完成以上工作而造成延誤,應承擔由此造成的經(jīng)濟損失,乙方工期順延。
第六條乙方工作
1、編制施工組織設計(或詳細的施工方案),報經(jīng)甲方批準后使用。
2、向甲方提供季、月工程進(jìn)度計劃及相應進(jìn)度統計報告和工程事故報告。
3、按工程需要提供和維護夜間施工使用的照明、看守、圍欄和保衛等。否則,由此造成的工程、財產(chǎn)和人身傷事故,由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用。乙方不履行上述各項義務(wù),造成工期延誤和經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
第七條暫時(shí)停工一旦駐工工程師發(fā)出指令,乙方應按照駐工工程師要求的時(shí)間和方式暫時(shí)停止本工程或部分工程的施工,在暫時(shí)停工期間,合同工期不予延長(cháng),一切費用業(yè)主不予補償。
第八條工期和延誤
1、本合同工期為_(kāi)____個(gè)月,乙方應根據交工驗收的規定在合同工期內或批準后的延長(cháng)工期內完成,從開(kāi)工期的最后一天算起。
2、由于下述原因之一而影響施工進(jìn)度,乙方有權要求延長(cháng)本合同工程的工期。
a、有額外或附加的工程量或工程性質(zhì)、等級上的變更。
b、不是由于乙方的失誤或違約而發(fā)生的其他特殊情況。上述情況發(fā)生后,乙方應發(fā)出要求延期的通知,駐工代表在與乙方適當協(xié)商并報經(jīng)業(yè)主批準后確定延長(cháng)工期的天數。
3、除2款規定給以延期外,其余原因工期不予延期。
4、如果乙方未能按合同規定的工期完成合同工程,造成無(wú)法按上級規定的時(shí)間驗收和影響上級補助資金,由乙方承擔責任,乙方繼續承擔完成本工程的義務(wù)和責任。
第九條檢查和返工乙方應認真按照標準、規范和施工圖設計文件中的要求以及甲方依據合同發(fā)出的`指令施工,隨時(shí)接受甲方代表及監理的檢查,并為此提供工作方便。按照檢驗人員提出要求進(jìn)行的返工、修改,乙方承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
第十條工程質(zhì)量
1、質(zhì)量等級:達合格以上工程
2、評定標準:按照交通部現行頒布的《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》,施工圖紙及省、地交通主管部門(mén)、____縣人民政府有關(guān)農村公路的規定。
3、由于乙方原因達不到“合格工程”這個(gè)條件,由乙方承擔責任及返工費用,工期不變。返工后仍不能達到約定要求,乙方承擔違約責任。
第十一條隱蔽工程、中間驗收具有復蓋、掩蓋的隱蔽部位工程,乙方在自檢合格后及時(shí)通知甲方代表、監理參加隱蔽工程和中間驗收。通知應包括自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容,驗收時(shí)間和地點(diǎn)。乙方應準備好驗收簽證記錄。驗收合格,甲方代表應在驗收記錄上簽字確認,乙方方可進(jìn)行隱蔽和繼續下一步工序的施工。驗收不合格,乙方在限定時(shí)間內修改、返工,重新驗收至合格。
第十二條合同價(jià)款及調整合同造價(jià)即為本合同協(xié)議約定的合理的合同價(jià)款,合同價(jià)款不隨材料價(jià)格的變化而調整。但發(fā)生下列情況之一時(shí)可作調整。
1、駐工代表報業(yè)主批準確認的工程量增減。
2、駐工代表報業(yè)主批準確認的設計變更或工程洽商。
3、基礎工程未能按圖紙要求的尺寸、標高進(jìn)行施工,經(jīng)駐工代表、監理檢測,駐工工程師報業(yè)主批準確定的工程量增減。
第十三條工程款支付
1、根據工程進(jìn)度分期支付。(可具體明確)
2、最終支付時(shí)間要具體明確。
第十四條工程質(zhì)量保證金
1、質(zhì)保金金額為合同總價(jià)的5%,從工程竣工后首次支付給乙方的工程款中扣留。
2、質(zhì)保金的退回:工程驗收質(zhì)量合格,將質(zhì)保金退還給乙方。
第十五條材料供應與材料試驗
1、材料供應:本工程所需的一切材料(除水泥外,如無(wú)其它約定)原則上均由乙方自行負責采購、提貨、驗收、運輸、保管和使用,但所有用于工程的材料都應符合設計圖紙和有關(guān)規范的要求,乙方對所有驗收材料質(zhì)量負全部責任。
2、材料試驗檢測
。1)、本合同工程須嚴格按試驗規程和規范要求進(jìn)行常規試驗檢測及有關(guān)專(zhuān)項檢測和試驗,試驗檢測統一到市交通工程質(zhì)量監督站試驗檢測中心進(jìn)行,乙方不得以任何理由拒絕,其費用由乙方承擔。
。2)、鋼材、水泥、砂石等主要材料必須進(jìn)行檢測,提交檢測合格證明,經(jīng)駐工代表簽認后方可使用。
第十六條竣工驗收
1、本工程的驗收分為交工驗收(初驗)和竣工驗收兩次。
2、驗收的法律依據:交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》及《公路工程竣工驗收辦法》。
3、工程具備竣工驗收條件,乙方應按前款規定,向甲方提出書(shū)面初驗收申請報告或竣工驗收申請報告,同時(shí)向甲方提供下列竣工資料:
。1)、工程竣工圖表。
。2)、工程質(zhì)量控制文件。
a、工程質(zhì)量自檢報告、工程質(zhì)量檢驗評定資料。
b、試驗檢測報告:主要原材料、混凝土配合比。
c、施工原始資料:強度檢測試驗資料、工序施工檢測記錄。
。3)、施工原始記錄。
。4)、施工總結。
4、當工程初驗不合格,乙方根據甲方提出的要求進(jìn)行返工、修改后仍不能達到合同約定要求時(shí),除沒(méi)收質(zhì)量保證金外,還應承擔違約責任。
第十七條違約責任:
1、甲方不按合同約定支付工程款項及發(fā)生其它使合同無(wú)法履行的行為,視為違約,除相應順延工期外,應承擔違約責任,向乙方支付合同價(jià)款1%的違約金。
2、因乙方違約使合同不能履行,甲方可單。方中止合同,于違約乙方承擔違約責任,違約金為合同價(jià)款的2%。
第十八條安全施工
乙方按照生產(chǎn)有關(guān)規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。發(fā)生重大安全事故,乙方應按規定上報有關(guān)部門(mén)并通知甲方,甲方可為搶救提供必要條件,事故責任或因此發(fā)生的費用均由乙方承擔。
第十九條其他事項
1、關(guān)于工程分包:本工程不得轉包,否則甲方有權終止合同。
2、關(guān)于保險:如有必要甲、乙雙方各自為工程及施工人員保險、費用各自承擔。
3、其他未盡事宜,在工程建設過(guò)程中,甲、乙雙方可協(xié)商解決,補充協(xié)議均作為本合同內容一部分。
第二十條合同生效、終止和份數
1、本合同自甲、乙雙方鑒章齊全,經(jīng)審簽監證后生效。
2、在竣工結算,甲方支付工程款完畢,乙方將工程交付甲方后,即告終止。
3、合同正本兩份.,由甲乙雙方各執一份,副本兩份,分別報送縣交通局和鄉鎮政府備案。
甲方:
乙方:
法人代表:
法人代表:
代理人:
授權代理人:
監證單位(蓋章)
訂立合同時(shí)間:________年____月____日
標準施工合同書(shū)5
甲方):
(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律,甲乙雙方本著(zhù)平等自愿、互利有償和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)過(guò)充分協(xié)商,達成一致意見(jiàn)特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍:經(jīng)甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見(jiàn)本合同附件)。
4、工程內容:由乙方承攬甲方的工程的全套服務(wù),包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術(shù)服務(wù),維修保修、人員培訓等工作內容。
5、建設期限:自乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日起,總工期____日。(具體入場(chǎng)施工時(shí)間根據工程總體進(jìn)度由甲乙雙方協(xié)商決定。)
二、合同價(jià)款及支付方式
1、經(jīng)雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價(jià)為:元,人民幣大寫(xiě):(費用明細詳見(jiàn)合同附件)。
2、付款方式:采取轉帳方式支付;待本工程安裝調試完畢經(jīng)驗收合格后2個(gè)工作日內,甲方向乙方支付合同結算價(jià)款的100%;甲方于2個(gè)工作日內一次性付清。
三、工程變更及結算
1、乙方須嚴格按照雙方確認的`方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過(guò)程中,甲方根據現場(chǎng)實(shí)際情況需進(jìn)行工程變更,乙方不得拒絕。
2、變更價(jià)款由雙方參照本合同價(jià)款定價(jià)原則及價(jià)格水平協(xié)商確定,結算時(shí)予以調整。
3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起____日內完成審核。
四、工程驗收與保修服務(wù)
1、工程完工后____日內,乙方以書(shū)面形式申請甲方組織相關(guān)人員對工程進(jìn)行驗收;甲方應收到乙方書(shū)面通知后的2____日內組織驗收,甲方在上述期限內未進(jìn)行驗收的,視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的,亦視為驗收合格,驗收日期以甲方投入使用當日為準;
2、驗收時(shí),雙方均應派代表到場(chǎng),驗收結束時(shí)應出具驗收報告,并由雙方代表簽字、加蓋合同專(zhuān)用章或者公章,驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。
3、自工程完工驗收合格交付使用之日起,乙方為本工程提供為期________年的維修及售后服務(wù);本工程所有設備保修以廠(chǎng)家所提供質(zhì)保為準,且應符合國家現行相關(guān)質(zhì)保的規章制度標準。
4、以上設備、線(xiàn)路的維修及售后服務(wù)均指由產(chǎn)品自身質(zhì)量問(wèn)題及非人為損壞的情況下,若有明顯人為損壞情況,售后中所產(chǎn)生的費用由甲乙雙方協(xié)商解決。
5、保修期滿(mǎn),雙方再另行商議簽訂維保合同事宜,乙方應負責對系統進(jìn)行終身維護。
五、甲方責任
1、甲方現場(chǎng)代表,指導乙方工作,并負責協(xié)調乙方與各部門(mén)關(guān)系的處理。
2、在合同簽訂之后甲方應及時(shí)安排現場(chǎng),并盡快協(xié)助乙方辦理臨時(shí)用水、用電。
3、甲方應及時(shí)辦理變更簽證手續,按約支付。
6、乙方指定(聯(lián)系電話(huà):)為本工程現場(chǎng)代表,具體負責現場(chǎng)施工和工程協(xié)調事宜。
7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進(jìn)行相應系統的技術(shù)知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。
六、違約責任
1、甲方未盡約定協(xié)助義務(wù)造成乙方不能按合同約定履行的,由甲方承擔相應的責任。
2、任何一方若有違反本合同之約定的條款,給另一方造成經(jīng)濟損失的,違約方應承擔受損方的經(jīng)濟損失。
3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力,而確實(shí)不能全部或部分履行合同,應在不可抗力發(fā)生后的____日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
七、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議,甲乙雙方應首先通過(guò)友好協(xié)商解決,協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時(shí),任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進(jìn)行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續履行;
3、本合同按照國家有關(guān)法律法規進(jìn)行解釋。
八、合同的生效及變更與終止
1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同生效日期以最后一個(gè)簽字蓋章日為準。
2、合同一經(jīng)生效,任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止,須經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂書(shū)面的補充協(xié)議,方可有效。
九、其他
1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同過(guò)程中,所有經(jīng)甲乙雙方簽署確認的書(shū)面文件,即成為本合同有效組成部分,其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方代表人:乙方代表人:
(公章)(公章)
____日期:________年____月____日
________年____月____日____日期
【標準施工合同書(shū)】相關(guān)文章:
標準施工合同04-19
施工標準合同04-10
標準施工合同04-20
標準合同書(shū)03-16
標準合同書(shū)04-06
標準工地施工合同04-19
燈具安裝施工工藝標準08-18
鋼筋施工的質(zhì)量標準作法05-04