實(shí)用的房屋合同(合集)
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心,合同對我們的約束力越來(lái)越不可忽視,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢?以下是小編精心整理的房屋合同10篇,希望對大家有所幫助。
房屋合同 篇1
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預訂《 _____________ 》商品房事宜,訂立本合同。
第一條 乙方預訂_______________《____________》_______幢______層________室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)。甲方已領(lǐng)取該房屋商品房預售許可證 (證書(shū)號:__________),并經(jīng)_________測繪機構預測 ,該房屋建筑面積為 ________平方米。該房屋定于_____年_____月_____日交付。
第二條 乙方預訂的該房屋每平方米建筑面積買(mǎi)賣(mài)單價(jià)為人民幣_____元,乙方預訂的該房屋總房?jì)r(jià)為人民幣______元,乙方采取___________方式。
第三條 乙方同意簽訂本合同時(shí),支付定金人民幣_______元,作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房預售合同的擔保,簽訂商品房預售合同后,乙方支付的定金轉為房?jì)r(jià)款。
第四條 甲、乙雙方商定,預訂期為_(kāi)____天,乙方于_____年_____月___日前到______________與甲方簽訂《上海市商品房預售合同》。
第五條 甲方同意將發(fā)布或提供的`廣告、售樓書(shū)、樣品所標明的房屋平面布局、結構、建筑質(zhì)量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房預售合同的附件。
第六條 在本合同的第四條約定的預訂期限內,除本合同第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂商品房預售合同的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房預售合同的,無(wú)權要求甲方返還已收取的定金。
第七條 有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房預售合同的,甲方應全額返還乙方已支付的定金。
1、甲乙雙方在簽訂商品房預售合同時(shí),因面積誤差處理、房屋交付、房屋質(zhì)量、違約責任、爭議解決方式等條款,存在分歧,不能協(xié)商一致;
2、甲乙雙方簽訂本合同后、簽訂商品房預售合同前,由司法機關(guān)、行政機關(guān)依法限制該房屋房地產(chǎn)權利的。
第八條 有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房預售合同的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金:
1、甲方未遵守本合同第二條、第五條約定的;
2、甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的抵押、預租、查封等事實(shí)的。
第九條 本協(xié)議一式_____份,甲乙雙方各持_____份,________各執一份。
甲方:__________(簽章)
_______年_____月______日
乙方:__________(簽章)
______年______月______日
甲方(租借方) 乙方(承租方) 丙方(居間方)
代理人 代理人 代理人
身份證號 身份證號 身份證號
房屋合同 篇2
在房屋租賃期間,承租人有下列行為之一的,出租人可以中途解除房屋租賃合同:
、傥凑鞯贸鲎馊说耐馍米愿淖兎课萦猛镜;
、谟馄诓恢Ц蹲饨鹄塾嫵^(guò)六個(gè)月的`;
、酃室鈸p壞房屋的;
、芊课葑赓U合同中沒(méi)有約定承租人可以轉租或者未征得出租人的書(shū)面同意而擅自轉租的;
、葑庥梅课葸M(jìn)行違法活動(dòng)的。
房屋合同 篇3
甲方:
乙方:
雙方就因乙方租用甲方xx門(mén)面事宜,達成以下協(xié)議:
1、湖工正大門(mén)左側317盧公汽車(chē)站旁甲方自行搭建的竹木房門(mén)面。
2、乙方租用甲方門(mén)面,時(shí)間為20xx年3月25日到20xx年3月25日。形式為一年一簽。
3、付款方式:年租金為柒仟元整(¥:7000.00元)。每半年交一次房租。如果乙方生意好,甲方每年最多只能加500元,8000元為上限。
4、乙方在租賃期間,自行裝修門(mén)面,甲方予以協(xié)助。甲方必須保證乙方的簡(jiǎn)易房的'建設權力,并且在合同期內不被拆除。若是被城管拆除,甲方按照天數推出租金給乙方,無(wú)需其他補償。
5、乙方在經(jīng)營(yíng)中要遵紀守法,一切相關(guān)稅費由乙方自己承擔。在租賃期間,如要求退租門(mén)面,或是自己經(jīng)營(yíng)不善,甲方不退租金,乙方可以轉讓?zhuān)仨氄鞯眉追酵狻?/p>
6、水電的暢通及屋面漏水應由甲方負責。水電費由乙方自負,根據市場(chǎng)價(jià)格調整而調整。
以上合同望甲、乙雙方共同遵守。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方簽字:乙方簽字:
房屋合同 篇4
租房合同又叫房屋租賃合同,是當事人一方將租賃物交付另一方使用,另一方為此支付租金并于期滿(mǎn)后歸還租賃物的協(xié)議。房屋租賃合同是租賃合同的一種,具有租賃合同的一般特征,應適用《合同法》有關(guān)租賃合同的一般規定。
法律咨詢(xún):
我租了個(gè)房子,和中介口頭說(shuō)好的里面的桌椅和燈等設施由中介安置,但是合同里沒(méi)提到,我就簽了合同。然后他們就遲遲不給補全設施,連燈都沒(méi)裝。請問(wèn)這樣我是否有權終止合同;蛘咴撛趺崔k?另外,我租的是隔斷出來(lái)的房屋,但是已經(jīng)簽了合同,這樣的合同生效么?
律師解答:
有合同的應當按照合同約定處理,口頭協(xié)議無(wú)效。不過(guò)出租方有適租義務(wù),既然對方提供的房屋無(wú)法居住,那么屬于違約行為,你可以要求立即解除合同,要求退還沒(méi)有使用的租金和押金,并追究其違約責任,要求中介向你支付合同約定的違約金或者賠償你因此造成的直接經(jīng)濟損失。隔斷房違法,合同無(wú)效,你現在可以要求對方立即退還繳納的費用,并要求賠償直接經(jīng)濟損失,同時(shí)也可以向建委或者城管舉報要求拆除隔斷。
相關(guān)法律知識:
房屋租賃合同是指住房出租人和承租人在租賃住房時(shí)簽訂的、用來(lái)明確雙方權利和義務(wù)的協(xié)議。作為住房的承租人,既要清楚自己的權利,也應了解自己的義務(wù)。具體來(lái)說(shuō),房屋租賃合同應包括以下條款:
1、雙方當事人的情況
合同中應寫(xiě)明出租人和承租人的姓名及住址等個(gè)人情況。
2、住房具體情況住房的具體位置,寫(xiě)明住房的'確切位置,如位于某路某號某室;住房面積;住房裝修情況,簡(jiǎn)要說(shuō)明住房的墻壁、門(mén)窗、地板、天花板、廚房和衛生間的裝修情況;配備設施和設備,簡(jiǎn)要列舉住房?jì)瘸鲎馊藶槌凶馊藴蕚涞募揖、家用電器、廚房設備和衛生間設備等;住房的產(chǎn)權及產(chǎn)權人,寫(xiě)明這套住房為何種產(chǎn)權,產(chǎn)權人是誰(shuí),出租人與產(chǎn)權人的關(guān)系及是否得到產(chǎn)權人的委托出租住房。
3、住房用途主要說(shuō)明以下兩點(diǎn):住房是用于承租人自住、承租人一家居住、還是允許承租人或其家庭與其他人合;住房是僅能用于居住,還是同時(shí)可以有其他用途,如辦公等。
4、租賃期限
由于承租人不希望頻繁搬家,而出租人也不希望在短時(shí)間內又要尋找新的房客,雙方都需要有一段比較穩定的時(shí)間,所以需要在合同中約定一個(gè)期限。在這個(gè)期限內,如果沒(méi)有特殊情況,出租人不得收回住房,承租人也不得放棄這一住房而租賃別的住房。期限到了之后,承租人將住房退還給出租人。如果承租人要繼續租賃這套住房,則要提前通知出租人。經(jīng)協(xié)商,出租人同意后,承租人可繼續租賃這套住房。如承租人要搬走,但是沒(méi)有找到合適的新住處, 出租人應酌情延長(cháng)租賃期限。
5、房租及支付方式住房租金由出租人和承租人協(xié)商確定,在租賃期限內,出租人不得擅自提高房租。租金的付款方式大致有按年付、按半年付、按季付。如果一次付清較長(cháng)期限的房租,可以和出租人討價(jià)還價(jià),要求給予一些優(yōu)惠。但從承租人的經(jīng)濟承受能力角度考慮,按月或按季付款造成的經(jīng)濟負擔相對較小。
6、住房修繕責任出租人是住房的產(chǎn)權人或產(chǎn)權人的委托人,所以修繕住房是出租人的責任。承租人在租賃前應對住房及其內部設施進(jìn)行認真檢查,保證自己今后能夠正常使用。如果在正常使用過(guò)程中住房或設施損壞,承租人應及時(shí)通知出租人請物業(yè)管理公司予以維修。但如果是因為承租人使用不當而造成損壞的,由承租人負責維修或賠償。出租人無(wú)力對住房進(jìn)行修繕的,承租人可與其共同出資維修,承租人負擔的維修費用可以抵償應交的租金或由出租人分期償還。
7、住房狀況變更承租人應該愛(ài)護住房和各種設施,不能擅自拆、改、擴建或增加。在確實(shí)需要對住房進(jìn)行變動(dòng)時(shí),要征得出租人的同意,并簽訂書(shū)面協(xié)議。
8、轉租的約定有的承租人租房的目的并不是自住,而是想通過(guò)轉租取得租金收入。由于這種轉租行為影響到出租人的利益,所以雙方應該在合同中對轉租加以規定。如果允許轉租,雙方可以協(xié)商確定一個(gè)分享轉租收入的比例;如果不允許轉租,而承租人擅自轉租,出租人則有權終止租賃合同。
9、違約責任在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法。例如,如果承租人不按期交納房租,出租人可以提前終止合同,讓其搬離;如果出租人未按約定配備家具等,承租人可以與其協(xié)商降低房租等。
10、租賃合同的變更和終止如果在租賃過(guò)程中出租人和承租人認為有必要改變合同的上述各項條款,如租賃期限、租金等,雙方可以通過(guò)協(xié)商對合同進(jìn)行變更。如果承租人由于工作等的變動(dòng)需要與他人互換住房,應該事先征得出租人同意,換房后,原租賃合同終止,出租人和新的承租人簽訂新的租賃合同。如果合同未到期時(shí)出租人和承租人中有一方要提前解除合同,則要提前通知對方,并按照合同約定或協(xié)商給予對方一定的補償。如果合同到期,那么該合同自然終止。
房屋合同 篇5
出租方(甲方):_______________
承租方(乙方):_______________
根據國家有關(guān)法律、法規和本市有關(guān)規定,甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上,經(jīng)協(xié)商一致,就甲方將其合法擁有的39;房屋出租給乙方使用,乙方承租使用甲方房屋事宜,訂立本合同。
一、房屋的座落、面積及裝修、設施
1.甲方將其合法擁有的座落在本市________區(縣)_____________出租給乙方使用。
2.甲方出租給乙方使用的該房屋建筑面積共_______平方米。
3.該房屋的現有裝修及設施狀況,由雙方在合同附件<一>中加以列明。除雙方另有約定外,該附件作為甲方按本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿(mǎn)交還該房屋時(shí)的驗收依據。
二、租賃用途
1.本合同簽訂前,甲方已向乙方出示了該房屋的《房屋權屬證書(shū)》。
2.乙方向甲方承諾,租賃該房屋僅作為_(kāi)____________使用。
3.在租賃期限內,如未征得甲方的書(shū)面同意,乙方不得擅自改變該房屋使用用途。
三、租賃期限
1.該房屋租賃期共____個(gè)月。自200________年____月____日起至200________年____月____日止。
2.租賃期滿(mǎn),甲方有權收回全部出租房屋,乙方應如期交還。乙方如要求續租,則必須在租賃期滿(mǎn)前的一個(gè)月向甲方提出書(shū)面意向,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂租賃合同。
四、租金及支付方式
1.該房屋每月租金總計為人民幣_________元。(大寫(xiě):______萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。
2.該房屋租金支付方式如下XXX_______乙方如逾期支付租金,每逾期一天,則乙方需按月租金的0.3%支付滯納金。
五、其他費用乙方在租賃期限內,使用的水、電、煤氣、電話(huà)費等其他費用,由乙方按有關(guān)規定自行負擔。
六、房屋修繕責任
1.在租賃期限內,甲方應保證出租房屋的使用安全。乙方應愛(ài)護并合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如乙方因使用不當造成房屋或設施損壞的,乙方應立即負責修復或予以經(jīng)濟賠償。
2.除房屋內已有裝修和設施外,乙方如要求重新裝修或變更原有設施的,應事先征得甲方的書(shū)面同意。租賃期滿(mǎn),根據原書(shū)面約定,要求恢復原狀的',乙方必須恢復原狀,經(jīng)驗收認可,方可辦理退租手續。
3.該房屋的維修責任除雙方在本合同和補充條款中約定的外,均由甲方負責。
4.甲方維修房屋及其附屬設施,應提前七天書(shū)面通知乙方,乙方應積極協(xié)助和配合。因乙方阻撓甲方進(jìn)行維修而產(chǎn)生的后果,則概由乙方負責。
5.如因不可抗力原因,導致房屋損壞或造成乙方損失的,雙方互不承擔責任。 出租方:(蓋章)
承租方:(蓋章) 合同有效期限:至________年____月____日
房屋合同 篇6
【贈與合同的相關(guān)法律規定】:
《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務(wù)。贈與附義務(wù)的,受贈人應當按照約定履行義務(wù)!钡谝话倬攀䲢l規定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷(xiāo)贈與:
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養義務(wù)而不履行。
【案件】:
20xx年5月老萬(wàn)夫婦把自己的一處房產(chǎn)贈與了兒子小萬(wàn)并簽訂了房產(chǎn)贈與合同,合同同時(shí)約定:老萬(wàn)夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權,直至去世。雙方將該份贈與合同進(jìn)行了公證,此后小萬(wàn)辦理了房屋產(chǎn)權的變更登記,將該房產(chǎn)權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬(wàn)妻子朱某因瑣事與老萬(wàn)發(fā)生爭吵,并動(dòng)手與老萬(wàn)撕扯;老萬(wàn)打電話(huà)報警,此事經(jīng)民警調解,暫時(shí)平息,但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬(wàn)夫婦思來(lái)想去,決定把兒子、兒媳一同告上了法庭,要求撤銷(xiāo)他們與兒子之間簽訂的房產(chǎn)贈與合同。
【審判】
法院經(jīng)審理認為,合法的贈與合同受法律保護。老萬(wàn)夫婦將其房產(chǎn)贈與兒子小萬(wàn),小萬(wàn)也接受了贈與,雙方簽訂了書(shū)面贈與合同,并依法進(jìn)行了公證、辦理了房屋過(guò)戶(hù)手續等相應的權屬變更登記,雙方間贈與合同已經(jīng)成立并生效,非有法定情形,不得撤銷(xiāo)贈與。原告老萬(wàn)雖遭兒媳朱某的打罵,但朱某并不是該贈與合同的受贈人,根據合同相對性原理,她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂后,老萬(wàn)夫婦一直居住在其所贈與的房屋內,原告的證據不足以證明受贈人小萬(wàn)嚴重侵害了老萬(wàn)夫婦的人身權、財產(chǎn)權。所以法院作出一審判決:駁回原告訴訟請求。
【評析】
本案是一起發(fā)生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件,包含著(zhù)大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發(fā),盡力做了大量調解工作,希望可以妥善化解家庭矛盾。但是,由于原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見(jiàn)分歧較大,最終未能實(shí)現和解或達成調解協(xié)議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務(wù)。贈與附義務(wù)的,受贈人應當按照約定履行義務(wù)!钡谝话倬攀䲢l規定:“受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤銷(xiāo)贈與:
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養義務(wù)而不履行;
(三)不履行贈與合同約定的義務(wù)。同時(shí)規定贈與人的撤銷(xiāo)權,自知道或者應當知道撤銷(xiāo)原因之日起一年內行使!
本案的贈與合同是附義務(wù)贈與合同,受贈人小萬(wàn)的義務(wù)是保障贈與人老萬(wàn)夫婦的居住權。事實(shí)上,老萬(wàn)夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由于家庭瑣事,老萬(wàn)與兒媳發(fā)生沖突,遭到兒媳朱某打罵,從情理上講,朱某的'做法是不對的。但朱某并不是該贈與合同的受贈人,根據合同相對性原理,她的行為不受該合同約束。原告并未能提供足夠的證據證明受贈人小萬(wàn)嚴重侵害了老萬(wàn)夫婦的人身權、財產(chǎn)權。所以,法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時(shí),法院在判決書(shū)中明確地指出,從道德層面上來(lái)講,兩被告作為原告的兒子、兒媳,更應該妥善安排、處理好家庭矛盾,兼顧自己的小家庭生活與照顧好長(cháng)輩的贍養義務(wù),解決家庭矛盾關(guān)鍵在于彼此的體諒與寬容。
房屋合同 篇7
賣(mài)房人: 身份證號碼: 詳細住所:聯(lián)系方式:固定電話(huà) 移動(dòng)電話(huà)買(mǎi) 受 人: 身份證號碼: 詳細住所:聯(lián)系方式:固定電話(huà) 移動(dòng)電話(huà)買(mǎi)賣(mài)雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)相關(guān)事宜,依照現行法律法規,本著(zhù)平等、自愿、公平、公正的原則,協(xié)商一致,訂立本合同如下條款,供雙方共同遵照執行:
第一條 買(mǎi)受人所購房屋基本情況
1、房屋名稱(chēng):
2、房產(chǎn)地點(diǎn):
3、房屋所有權證證號:
4、房屋平面圖及其四至見(jiàn)房產(chǎn)證。
5、出售范圍:住宅房屋一棟,屬結構,層高為 層,建筑面積共 平方米;附屬庭院一處,面積 平方米;附屬構筑物 ,面積平方米;附屬場(chǎng)地 平方米;附屬?lài)鷫、水、電等配套設施、設備;房屋占用范圍內的土地使用權;基于房屋產(chǎn)生的相關(guān)權益。上述內容以下統稱(chēng)“本房產(chǎn)”。
第二條 計價(jià)方式與價(jià)款
本房產(chǎn)采用整體一次性計價(jià)方式,房產(chǎn)總價(jià)款為:人民幣___拾___萬(wàn)___仟___佰___拾___元整(¥元)。
第三條 付款方式及期限
買(mǎi)受人按下列第 種方式按期付款:
1、一次性付款,即本合同簽訂之日起日內,買(mǎi)受人向出賣(mài)人一次性支付房產(chǎn)總價(jià)人民幣 元整。
2、分期付款,即本合同簽訂之日起,買(mǎi)受人分期向出賣(mài)人支付房產(chǎn)價(jià)款,第一期為年 月 日前支付人民幣 元,第二期
為 年 月 日前支付人民幣 元,第三期為 年 月 日前支付人民幣 元。
3、預交定金,即本合同簽訂之日起 日內,買(mǎi)受人支付給出賣(mài)人履約定金人民幣 萬(wàn)元;買(mǎi)受人支付定金之日起日內,向出賣(mài)人支付房產(chǎn)價(jià)款人民幣元(定金可充作房款);如出賣(mài)人違約,按定金雙倍賠償給買(mǎi)受人;如買(mǎi)受人違約,定金不退。
3、預留尾款,即本合同簽訂之日起 日內,買(mǎi)受人向出賣(mài)人支付房產(chǎn)價(jià)款人民幣 元;剩余尾款人民幣 元于房屋交付之日付清(或房屋產(chǎn)權完成登記之日付清)。
4、其他方式, 出賣(mài)人收到買(mǎi)受人的房款時(shí),應出具收款收據。
第四條 買(mǎi)受人逾期付款的違約責任
買(mǎi)受人如未按本合同約定的付款方式及期限付款的,按下列第__種方式處理:
1、逾期在__日之內,自本合同約定的應付款期限之第二日起至實(shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之十五的違約金,合同繼續履行。
2、逾期超過(guò)__日后,出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的,買(mǎi)受人按累計應付款的百分之15%出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的,經(jīng)出賣(mài)人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二日起至實(shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之十的違約金。
3、其他方式,
第五條 交付期限
出賣(mài)人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定,將本合同約定的房產(chǎn)交付買(mǎi)受人使用。
第六條 出賣(mài)人逾期交房的違約責任
出賣(mài)人如未按本合同約定的期限將本房產(chǎn)交付買(mǎi)受人使用,按下列第______種方式處理:
1、逾期不超過(guò)_____日,自本合同第五條約定的最后交付期限的第二日起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_____(一般不少于萬(wàn)分之十)的違約金,合同繼續履行。
2、逾期超過(guò)_____日后,買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的,出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起____日內退還全部已付款,并按買(mǎi)受人累計已付款的百分之15,向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同規定的最后交付期限的第二日起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之十_的違約金。
第七條 房產(chǎn)交接
1、出賣(mài)人應在本房產(chǎn)交付前騰空房屋,并繳清已產(chǎn)生的水、電、燃氣、有線(xiàn)電視、通訊等相關(guān)雜費。
2、出賣(mài)人應在本房產(chǎn)交付前將落戶(hù)于該房屋的戶(hù)籍關(guān)系遷出。
3、在本合同約定的交付期限內,出賣(mài)人應通知買(mǎi)受人辦理交付手續。
4、雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),出賣(mài)人應當出示本房產(chǎn)的有關(guān)證明文件和交付房屋鑰匙,并簽署房屋交接單。出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全或驗收時(shí)發(fā)現房產(chǎn)不符合本合同約定的出售范圍,以及存在其他有礙買(mǎi)受人接收使用本房產(chǎn)的情形,買(mǎi)受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣(mài)人承擔。
第八條 收益與風(fēng)險
1、本房產(chǎn)交付之日起,其所有收益(含征地拆遷補償等)均歸買(mǎi)受人享有,出賣(mài)人不得以任何理由追償任何費用。
2、本房產(chǎn)毀損、滅失的.風(fēng)險自產(chǎn)權變更登記之日起轉移給買(mǎi)受人。
第九條 權屬糾紛排除
出賣(mài)人應保證本房產(chǎn)沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因,造成本房產(chǎn)不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,由出賣(mài)人承擔全部責任。
第十條 房產(chǎn)質(zhì)量責任
1、出賣(mài)人應保證本房產(chǎn)沒(méi)有任何質(zhì)量問(wèn)題,并且不得擅自改變房屋
建筑主體結構、承重結構及其附屬設施、設備的使用情況。
2、房產(chǎn)交付之日前存在的質(zhì)量問(wèn)題,由出賣(mài)人承擔全部責任;因出賣(mài)人原因造成本房產(chǎn)損壞或出賣(mài)人發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題不向買(mǎi)受人告知的,維修費用由出賣(mài)人承擔;因質(zhì)量問(wèn)題影響房屋使用的,買(mǎi)受人有權解除本合同,出賣(mài)人應向買(mǎi)受人支付房產(chǎn)總價(jià)款百分之十的違約金。
3、因不可抗力或者非出賣(mài)人原因造成的損壞,出賣(mài)人不承擔責任。
第十一條 產(chǎn)權登記
出賣(mài)人應當在本房產(chǎn)交付使用后___日內,將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案,并積極協(xié)助買(mǎi)受人辦理本房產(chǎn)的過(guò)戶(hù)手續。如因出賣(mài)人的責任,買(mǎi)受人不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的,雙方同意按下列第___項處理:
1、買(mǎi)受人退房,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起__日內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人,并按已付房?jì)r(jià)款的___%(一般10-20%)向買(mǎi)受人支付違約金。
2、買(mǎi)受人不退房,出賣(mài)人按已付房?jì)r(jià)款的___%向買(mǎi)受人支付違約金。
第十二條 補充協(xié)議
本合同未盡事宜,買(mǎi)賣(mài)雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
第十三條 爭議解決辦法
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,由雙方當事人本著(zhù)友好協(xié)商的態(tài)度磋商解決;若協(xié)商不成,則依法向合同簽署地人民法院起訴。
第十四條 其他約定
1、本合同為一式三份,買(mǎi)賣(mài)雙方各執一份,見(jiàn)證人各一份,均具同等效力。
4、合同附件:本房產(chǎn)相關(guān)有效證件、合同當事人身份證復印件(含見(jiàn)證人員)。
出賣(mài)人(簽名、按指模):
年月日
買(mǎi)受人(簽名、按指模):
年月日
見(jiàn)證人(簽名):
年月日
房屋合同 篇8
出 賣(mài) 人: 身份證號: 聯(lián)系電話(huà):
買(mǎi) 受 人:身份證號: 聯(lián)系電話(huà):
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)房屋達成如下協(xié)議:
第一條 買(mǎi)受人所購房屋的基本情況
買(mǎi)受人購買(mǎi)的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋,其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,房號以附件一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。 該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建筑層數地上 層。 該房屋陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】。 該房屋建筑面積共 平方米,其中,套內建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米。
第二條 計價(jià)方式與價(jià)款
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第 種方式計算該房屋價(jià)款:
1.按建筑面積計算,該房屋單價(jià)為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。
2.按套內建筑面積計算,該房屋單價(jià)為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價(jià)款為( 幣) 千 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。
第三條 付款方式及期限
買(mǎi)受人按下列第 種方式按期付款。 1.一次性付款 。 2.分期付款 。 3.其他方式 。
買(mǎi)受人逾期付款的違約責任 買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款,按下列第 種方式處理: 1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期在 日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之 的違約金,合同繼續履行; (2)逾期超過(guò) 日后,出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的,買(mǎi)受人按累計應付款的 %向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的,經(jīng)出賣(mài)人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之 的違約金。
第四條 交付期限
出賣(mài)人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定,將具備下列第 種條件,并符合本合同約定的房屋交付買(mǎi)受人使用:
1.該房屋經(jīng)驗收合格。
2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。
3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
5. 但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣(mài)人可據實(shí)予以延期: 1.遭遇不可抗力,且出賣(mài)人在發(fā)生之日起 日內告知買(mǎi)受人的; 2. 出賣(mài)人逾期交房的違約責任 除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買(mǎi)受人使用,按下列第 種方式處理; 1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過(guò) 日,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之 的違約金,合同繼續履行; (2)逾期超過(guò) 日后,買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的,出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起 天內退還全部已付款,并按買(mǎi)受人累計已付款的 %向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之 的違約金。
第五條 交接
房屋達到交付使用條件后,出賣(mài)人應當書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),出賣(mài)人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣(mài)人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買(mǎi)受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的'延期交房責任由出賣(mài)人承擔。 第六條 出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,由出賣(mài)人承擔全部責任。
第六條 產(chǎn)權登記
出賣(mài)人應當在房屋交付使用后 日內,將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因出賣(mài)的責任,買(mǎi)受人不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的,雙方同意按下列第 項處理; 1.買(mǎi)受人退房,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起 日內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人,并按已付房?jì)r(jià)款的 %賠償買(mǎi)受人損失。 2.買(mǎi)受人不退房,出賣(mài)人按已付房?jì)r(jià)款的 %向買(mǎi)受人支付違約金。
第七條 買(mǎi)受人的房屋僅作
使用買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買(mǎi)受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù)。 出賣(mài)人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。
第八條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第 種方式解決: 1.提交 仲裁委員會(huì )仲裁。 2.依法向人民法院起訴。 第九條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第九條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
第十條 本合同連同附件共 頁(yè),一式 份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下: 出賣(mài)人 份,買(mǎi)受人 份, 份。
第十一條 本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內,由出賣(mài)人向 申請登記備案。
出賣(mài)人(簽章): 買(mǎi)受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: (簽章) 【委托代理人】: (簽章)
年 月 日簽于 年 月 日 簽于
房屋合同 篇9
編號:
出租方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承租方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,就甲方將房屋和車(chē)輛出租給乙方使用,乙方承租甲方房屋和車(chē)輛事宜,為明確雙方權利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 甲方保證所出租的房屋和車(chē)輛符合國家的有關(guān)規定。
第二條 房屋的坐落、面積、裝修、設施情況 ;車(chē)輛狀況。
1、甲方出租給乙方的房屋位于盤(pán)錦遼河油田長(cháng)征建筑安裝有限公司院內
2、出租房屋面積共1275.87 平方米(建筑面積),出租房屋詳細位置和面積見(jiàn)圖紙。
3、出租車(chē)輛共兩臺,車(chē)牌號為遼L69920和遼L15908
4、該房屋現有裝修及設施、設備及車(chē)輛情況詳見(jiàn)合同附件。
該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿(mǎn)交還該房屋和車(chē)輛時(shí)的驗收依據。
第三條 租賃期限、用途
1、該房屋和車(chē)輛租賃期共 個(gè)月。自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、乙方向甲方承諾,租賃該房屋和車(chē)輛僅作為 使用。
3、租賃期滿(mǎn),甲方有權收回出租房屋和車(chē)輛,乙方應如期交還。
乙方如要求續租,則必須在租賃期滿(mǎn) 個(gè)月之前書(shū)面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂租賃合同。
第四條 租金及支付方式
1、 該房屋每年租金為 30萬(wàn) 元(大寫(xiě) 叁拾萬(wàn)零仟零佰零拾零元整)。
租金總額為 元(大寫(xiě) 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整)。
2、車(chē)輛租金按天計算:遼L69920100.00元/天、遼L15908160.00元/天。
甲方收款后應提供給乙方有效的收款憑證。
第五條 租賃期間相關(guān)費用及稅金
1、 甲方應承擔的費用:
。1)租賃期間,房屋和土地的產(chǎn)權稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門(mén)征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用,應由甲方負擔。
。2) 車(chē)輛的保險等各項維護保養費用由甲方承擔。
2、乙方交納以下費用:
。1)乙方應按時(shí)交納自行負擔的費用(主要是水電費按實(shí)核算)。
。2)甲方不得擅自增加本合同未明確由乙方交納的`費用。
第六條 房屋修繕與車(chē)輛維修使用
1、在租賃期內,甲方應保證出租房屋的使用安全。該房屋及所屬設施的維修責任除雙方在本合同及補充條款中約定外,均由甲方負責(乙方使用不當除外)。
甲方提出進(jìn)行維修須提前 日書(shū)面通知乙方,乙方應積極協(xié)助配合。
乙方向甲方提出維修請求后,甲方應及時(shí)提供維修服務(wù)。
對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務(wù)。
2、乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施。如因使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復或經(jīng)濟賠償。
乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備,設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書(shū)面同意后方可施工。租賃期滿(mǎn)后或因乙方責任導致退租的,除雙方另有約定外,甲方有權選擇以下權利中的一種:
。1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
。2)要求乙方恢復原狀。
。3)向乙方收取恢復工程實(shí)際發(fā)生的費用。
房屋合同 篇10
甲方:阿達拉提·阿不都艾海提
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,將甲方勝利路36號160平方米地下室租給乙方開(kāi)刀削面館使用,具體簽訂合同如下:
一、租賃時(shí)間為三年,從20xx年11月5日至20xx年11月5日止。
二、房屋三年的租金總計為26萬(wàn)元整(大寫(xiě):貳拾陸萬(wàn)元整),第一年付八萬(wàn)元整,第二年支付玖萬(wàn)元整,第三年支付玖萬(wàn)元整。每年房租必須提前一個(gè)月支付給甲方。
三、房屋的水、電、暖、下水等一切費用為乙方負責(包括維修)。乙方租賃房屋期間出現各種問(wèn)題由乙方自行解決。
四、社區安排的門(mén)前衛生、工商、稅務(wù)等一切事宜由乙方負責。開(kāi)食堂時(shí)不要影響藥店正常營(yíng)業(yè)。
五、房屋的維修、裝修由乙方負責,房屋不經(jīng)甲方同意乙方不得擅自轉讓?zhuān)曳阶赓U三年到期,房屋的裝修留給甲方。
六、租賃時(shí)間到期,乙方要求續租,應提前一個(gè)月向甲方提出,經(jīng)雙方協(xié)商在從新簽訂合同。
七、在簽訂房屋三年合同時(shí),甲、乙雙方不得違約,如有變更,甲、乙雙方應共同協(xié)商解決。
八、本合同履行時(shí)間為三年,自簽訂之日起有效。
甲方簽字:乙方簽字:
20xx年8月20xx年10月26日簽訂的`門(mén)面房屋租賃合同中第八條,乙方需要優(yōu)先租賃給乙方,F經(jīng)雙方協(xié)商,繼續租賃給乙方經(jīng)營(yíng)兩年。即從20xx年11月26日至20xx年11月15日止。
二、全年租金伍萬(wàn)肆仟元整(¥54000.00元),甲方除收取房租外,其它稅費由乙方負責繳納。
三、租金支付方式:乙方必須提前預付半年的房租。20xx年11月16日至20xx年5月15日,乙方交付房租貳萬(wàn)柒仟元(¥27000.00元)給甲方,甲方出據收據;20xx年5月16日至20xx年11月15日乙方交付貳萬(wàn)柒仟元(¥27000.00元)給甲方,甲方出據收據,以此類(lèi)推。
四、原20xx年10月26日簽訂的“房屋租賃合同”條款中2條、3條、4條作廢外,其余條款繼續有效。希望雙方共同遵守,按合同條款承擔責任。
五、此續簽合同,一式兩份,甲乙雙方各持一份。甲乙雙方簽姓名(右手母指印)之日起有效。
甲方:乙方:
年 月 日
【房屋合同】相關(guān)文章:
房屋出租個(gè)人房屋合同10-26
房屋的合同11-05
房屋合同(精選)10-03
(精選)房屋合同09-28
(經(jīng)典)房屋合同09-01
房屋合同08-18
房屋合同【經(jīng)典】09-24
房屋合同08-20
(經(jīng)典)房屋合同08-20