承攬的合同
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中,很多場(chǎng)合都離不了合同,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢?下面是小編為大家收集的承攬的合同,歡迎閱讀與收藏。
承攬的合同1
委托單位(甲方):___________________________
承攬單位(乙方):___________________________
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況:
1、工程名稱(chēng):__________________________________
2、工程地點(diǎn):__________________________________
3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
。1)承包人包工、包料。
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料。
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫(xiě))____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計________________元整,大寫(xiě)金額:________________元整。(附報價(jià)清單)
二、施工時(shí)間:
工程期限________日,時(shí)間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作:
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作:
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準:
1、按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的'期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下:
付款時(shí)間:________________
付款百分比:________________
金額:________________
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、保質(zhì)期:
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式____份,
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向________________委員會(huì )申請_____。
委托方(甲方):________________
承攬單位(乙方):________________
代表人:_________________
代表人:_________________
簽約日期:_______________
簽約日期:______________
承攬的合同2
答辯人:XX集團公司
住所地:xx市xx區xx路xx號
法定代表人:xx 職務(wù):總經(jīng)理
答辯人因與xx承攬合同糾紛一案,現依據事實(shí)和法律,提出以下答辯意見(jiàn),請求人民法院依法駁回原告訴訟請求。
一、XX集團陜西分公司為原告訴稱(chēng)承攬合同的一方當事人,具有獨立訴訟主體地位,應當參加訴訟,原告無(wú)權直接起訴總公司。
《民事訴訟法》第四十九條規定,公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人。
法人由其法定代表人進(jìn)行訴訟。
其他組織由其主要負責人進(jìn)行訴訟。
《民訴意見(jiàn)》第40條規定,民事訴訟法第四十九條規定的其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產(chǎn),但又不具備法人資格的`組織,第五款包括法人依法設立并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執照的分支機構。
XX集團陜西分公司為依法成立、經(jīng)依法登記、有營(yíng)業(yè)執照的分公司,具有相對獨立性。
與原告發(fā)生承攬合同糾紛的當事人為分公司,依據上述法律的規定,分公司雖不具有法人資格,但具有當事人資格,應當作為訴訟主體獨立參加訴訟。
該承攬合同糾紛為原告與分公司簽訂,總公司并不知情,對于該承攬合同的真實(shí)性及其履行情況均無(wú)從得知。
原告訴稱(chēng)與分公司存在承攬合同糾紛,分公司有獨立訴訟資格,原告應該以分公司為被告,無(wú)權直接起訴總公司。
二、原告訴稱(chēng),20xx年12月9日,分公司原負責人xx在其承攬合同中簽字,對所拖欠貨款進(jìn)行了確認。
而原告在起訴書(shū)中稱(chēng)原負責人為“楊惠生”,若原負責人xx真的對所拖欠貨款進(jìn)行了簽字確認,原告不可能不知原負責人x經(jīng)理的真實(shí)姓名;且原告并沒(méi)有提供所稱(chēng)的承攬合同,也沒(méi)有提供其他相關(guān)證據,答辯人有理由懷疑該承攬合同的真實(shí)性,不排除偽造的可能性。
三、XX集團陜西分公司原負責人xx已涉嫌經(jīng)濟犯罪被西安市新城分局立案偵查,下落不明,并將本案涉及的相關(guān)合同及其他材料帶走,致使總公司無(wú)法掌握其他的證明材料,對本承攬合同是否真實(shí)存在及是否屬于xx的個(gè)人行為等重要事實(shí)無(wú)法明確,更無(wú)法考證,需要等xx歸案及公安機關(guān)的調查結果才能查明。
因此,本案所涉承攬合同糾紛事實(shí)不清,證據不足,有待核實(shí)。
綜上,本案事實(shí)不清,證據不足,原告無(wú)權起訴總公司,根據《民事訴訟法》第四十九條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據的若干規定》第2條、第65條等相關(guān)法律規定,特請求人民法院依法駁回原告訴訟請求,以維護答辯人合法權益。
此致
xx區人民法院
答辯人:
年 月 日
承攬的合同3
發(fā)包方:__________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)過(guò)雙方友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定將____________________________________裝修工程委托給乙方以包工包料的方式進(jìn)行承包。雙方本著(zhù)平等互利的原則,遵循《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規,特訂立本合同,共同遵守以下條款:
一、工程概況
1、合同名稱(chēng):____________________________________。
2、甲方委托乙方進(jìn)行包工包料裝修,工程總造價(jià)的30%加3000元作為施工抽取費用。
3、工程標準:符合國家相關(guān)標準。
4、工程地址:位于新城區人民醫院右側的羽毛球館附近的二樓。
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買(mǎi))。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方將按照甲方提出的要求和國家相關(guān)的施工驗收規范以及質(zhì)量評定標準進(jìn)行施工。在工程完工后,必須達到國家規定的標準,由甲方進(jìn)行驗收。(以效果圖為準)
三、工程價(jià)款
合同總造價(jià):¥:__________________元,本工程總價(jià)款已包含所需材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關(guān)稅費等所有達到甲方驗收標準的費用。地磚、地板等主要材料費用也已包含在內,但為確保施工質(zhì)量,甲方將指定乙方進(jìn)行采購。如因施工合同外的變更或新增項目而產(chǎn)生額外費用,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后執行。
四、工期要求
本合同自簽訂之日起生效,工程工期為從________年______月______日至________年______月______日。乙方需在約定工期內完成全部施工任務(wù)。若延誤工期,每延誤一天,乙方需支付違約金,違約金為合同總價(jià)款的2%,并按此比例累計計算。若因不可抗力導致無(wú)法繼續施工,工期可適當延長(cháng),具體延期以甲方簽字確認為準。
五、付款方式
裝修主材到達后,甲方支付乙方總工程款的30%作為首付款,裝修工程完工并經(jīng)過(guò)甲方驗收合格后,支付剩余款項的70%。此外,甲方還需支付5%的質(zhì)保金作為裝修工程質(zhì)量保證金,一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)支付清。
六、雙方的權利和義務(wù)
(一)甲方權利和義務(wù):
由于甲方的原因導致工程停工并終止,甲方應根據乙方已完成的工作量支付實(shí)際工程費用。
(二)乙方權利和義務(wù):
1、乙方將按照甲方的施工要求進(jìn)行施工,并積極協(xié)助解決與本工程相關(guān)的問(wèn)題,確保達到甲方的施工驗收標準。
2、如果本工程未達到業(yè)主要求的合格標準,乙方除需承擔返工責任外,還應承擔由此造成的所有經(jīng)濟損失。
3、負責施工現場(chǎng)安全,嚴防火災,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生,必須立即采取措施修復,并承擔相應的`賠償責任。若乙方未能及時(shí)修復或賠償,甲方有權直接從工程款中扣除。如工程款不足以支付修復或賠償費用,乙方應在3日內向甲方補足。
4、工程竣工后,如出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方需自行承擔維修責任,并支付相關(guān)維修費用。
5、如果乙方無(wú)法按時(shí)完成施工,甲方有權安排其他承包商進(jìn)行施工。所有由此產(chǎn)生的額外費用將從乙方應付的合同總價(jià)中扣除。
6、在本合同履行期間,如乙方自身或其行為導致甲方或第三方產(chǎn)生任何傷害、損失或事故,乙方應承擔全部責任和相關(guān)費用。
7、乙方應按時(shí)支付工人工資,如甲方發(fā)現乙方未按時(shí)支付工人工資的情況,甲方有權扣除相應款項并有權終止本合同。
七、其它約定事項
1、若因不可抗力因素導致工程無(wú)法按計劃進(jìn)行,乙方應立即書(shū)面通知甲方,并經(jīng)甲方確認后,工期可相應延長(cháng)。
2、乙方在施工期間,應當及時(shí)通知甲方進(jìn)行工程質(zhì)量的交接。為此,甲方指派項目監理徐龍和張濤兩位監理人員到現場(chǎng)進(jìn)行監督。乙方必須以尊重的態(tài)度與監理人員溝通,確保按期、按質(zhì)、按量完成施工任務(wù),以達到最佳效果。
八、違約責任
雙方應嚴格遵守以上約定事項。若一方違約導致另一方無(wú)法履行約定事項,違約方應承擔違約責任。違約方應支付給守約方合同價(jià)款20%的違約金,若違約金不足以彌補守約方實(shí)際損失,則違約方應在3日內支付守約方的實(shí)際損失。根據《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定執行。
九、解決合同糾紛的方式
雙方應友好協(xié)商解決爭議,如協(xié)商不成,應提交甲方所在地人民法院裁決。
十、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):___________________
乙方(蓋章):___________________
________年______月______日
承攬的合同4
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點(diǎn):______________________
簽訂時(shí)間:________年____月____日
第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱(chēng)及內容
計量單位
數量
工作量(工時(shí))
報酬
交付期限
單價(jià)
金額
合計人民幣金額(大寫(xiě))
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:____________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的`檢驗方法:______________________________
第六條 委托定制人是否允許將項目中的主要工作委托給第三方完成,需經(jīng)過(guò)其同意?梢詫⒐ぷ鹘挥傻谌酵瓿傻姆秶ǎ篲___________________。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條 結算方法及期限:_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫(xiě))________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條 雇主未向承包商支付工程款或材料費,承包商(是/否)可以行使留置權留置工程成果。
第十二條 違約責任:______________________________
第十三條 在本合同的履行過(guò)程中,如出現爭議,雙方當事人應本著(zhù)友好協(xié)商的原則解決。若無(wú)法協(xié)商解決,可向當地工商行政管理部門(mén)申請調解。如果調解無(wú)果,則按以下第________種方式解決:。
(一)提交 ________________仲裁委員會(huì )仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項:________________________________________
定作人:_____________
定作人(章)
住所:_____________
法定代表人:_____________
居民身份證號碼:_____________
委托代理人:_____________
電話(huà):_____________
開(kāi)戶(hù)銀行:_____________
賬號:_____________
郵政編碼:_____________
承攬人:_____________
承攬人(章)
鑒(公)證意見(jiàn):_____________
鑒(公)證機關(guān)(章)
經(jīng)辦人:_____________
_______年_______月_______日
承攬的合同5
購貨單位(甲方):
供貨單位(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及價(jià)格
產(chǎn)品名稱(chēng)
規格
數量(約)
M2
單價(jià)
。ㄔ
合計
。ㄔ
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,鋁隔條。
合計
1,200,000.00
人民幣(大寫(xiě)):壹佰貳拾萬(wàn)元整
備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材;
2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內白色(塑鋼)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價(jià)款包括:窗型設計、制作,運輸,安裝費用。
5、乙方根據實(shí)際情況對窗型進(jìn)行合理的二次設計,最后按甲方確認后的圖紙進(jìn)行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標準
1、產(chǎn)品符合《單面復合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業(yè)標準。
2、按《鋁塑門(mén)窗安裝及驗收規程》(JGJ/103-96)標準執行。
三、供貨時(shí)間及安裝日期
根據甲方需要時(shí)間開(kāi)始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據實(shí)際情況商定。
1、干法施工:膨脹螺栓固定,發(fā)泡膠保溫,打密封膠。
2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發(fā)泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。
五、產(chǎn)品保護
門(mén)窗進(jìn)入現場(chǎng)后由甲方提供存放場(chǎng)地,安裝上墻,由施工負責產(chǎn)品保護(外包裝由乙方負責)。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線(xiàn)位,垂直運輸由甲方幫助協(xié)調,保證乙方順利安裝。
六、結算付款方式
1、按甲方提供尺寸結算面積。
2、
七、驗收
以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收,如不驗收視為合格。
八、售后服務(wù)
1、本公司生產(chǎn)安裝的門(mén)窗保修期為一年,從工程驗收竣工報告后生效之日起,一年內設專(zhuān)人跟蹤服務(wù),隨叫隨到。
2、保修期外,仍然堅持門(mén)窗本身質(zhì)量問(wèn)題免費維修,人為造成的質(zhì)量問(wèn)題給予維修,需收取工本費。
九、其它事項
1、雙方在合作過(guò)程中,如果出現違反約定的.事情時(shí),雙方盡量通過(guò)友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現補充協(xié)議,雙方均應以書(shū)面形式確認,否則視為無(wú)效。
以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
承攬的合同6
訂立合同雙方:
建設單位:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱(chēng)
____________________________________。
第二條:工程地點(diǎn)
____________________________________。
第三條:建筑面積
____________________________________。
第四條:工程價(jià)款及付款方法
____________________________________。
第五條:工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)
____________________________________。
第六條:工程質(zhì)量標準
____________________________________。
第七條:承包形式及材料設備供應
____________________________________。
第八條:發(fā)包方義務(wù)
1、開(kāi)工前___________天,甲方給乙方施工圖一式___________份,并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執行)
2、按協(xié)議分工,開(kāi)工前___________天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
第九條:承包方義務(wù)
乙方負責:
1、按協(xié)議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進(jìn)度表,開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、竣工后,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規范進(jìn)行。
第十條:違約責任及獎勵條款
_________
第十一條:其他協(xié)助條款
____________________________________。
第十二條:附則
本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:爭議
合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:其他文件
附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)_________承包方:(蓋章)
法定代表人:______________法定代表人:______
地址:_________________地址:_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_______________開(kāi)戶(hù)銀行:_______
帳號:_________________帳號:_________
簽約日期:_________年_________月_________日
承攬的合同7
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話(huà):
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話(huà):
為明確雙方在合同中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。
第一條定作物名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量、價(jià)款
1、防盜門(mén)名稱(chēng)___________,
2、規格___________,
3、單位___________,
4、數量___________,
5、單價(jià)(元/M2)___________。
注:以實(shí)際安裝樘數結算,面積以現場(chǎng)實(shí)際測量面積為準。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續訂貨時(shí),提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場(chǎng);
2、本合同價(jià)格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車(chē)、五金、閉門(mén)器、電控鎖等全部?jì)热?
3、材質(zhì)標準:
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無(wú)條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍:
2、工程地點(diǎn):
第四條合同價(jià)款的計算、結算、支付方式
1、計算方法:面積以現場(chǎng)實(shí)際測量面積為準。
2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
3、付款方式:安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價(jià)款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)保期滿(mǎn)后付清。
第五條合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計:以實(shí)結算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現場(chǎng)實(shí)測。
2、乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門(mén)型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
5、為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門(mén)口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開(kāi)工前三天甲方向乙方下達開(kāi)工通知書(shū),工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書(shū)面報甲方進(jìn)度報表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后,工期相應順延:
(1)按施工準備規定,不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進(jìn)場(chǎng)施工;
(2)在施工中如因現場(chǎng)連續停電24小時(shí)以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現行不銹鋼門(mén)窗規范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時(shí)報告甲方派駐代表和當地建筑工程質(zhì)量監督站,一般質(zhì)量事故的處理結果應送發(fā)包方和質(zhì)量監督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設計單位簽證后實(shí)施,所發(fā)生的'費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實(shí)行保修,保修時(shí)間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時(shí),乙方應及時(shí)維修,如乙方未能及時(shí)維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過(guò)程中必須嚴格按照國家操作規程進(jìn)行操作,高空作業(yè)配安全帶,進(jìn)入施工現場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協(xié)調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發(fā)現,甲方有權隨時(shí)解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負責無(wú)償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生爭議,應當首先通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí),可通過(guò)______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
承攬的合同8
甲方:__________
乙方:__________
一、甲方提供原料情況:
品(材料)名:__________
規格型號:__________
單位:__________
數量:__________
單價(jià):__________
金額:__________
交貨日期:__________
超欠幅度:____________________%
供應辦法:__________
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1、質(zhì)量標準:__________
2、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:__________
3、包裝要求及費用負擔:__________
4、交貨(運輸)辦法及地點(diǎn):__________
5、貨款共計人民幣(大寫(xiě)):__________
6、結算辦法及期限:__________
7、其他:__________
三、違約責任:
第一點(diǎn):甲方的違約責任
。1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí),應負責賠償乙方損失。
。2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值__________%的違約金。
。3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
。4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
。5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
。6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
。7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
。8)其他。
第二點(diǎn):乙方承擔的.違約責任
。1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
。2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值__________%的違約金。
。3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
。4)未按合同規定時(shí)間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
。5)不符合合同規定產(chǎn)品,在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
。6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
。7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,應負責賠償。
。8)其他:
本合同一式份。有效期自請填寫(xiě)有效起始時(shí)間到請填寫(xiě)有效終止時(shí)間止。
甲方:__________
法定代表人:__________
電話(huà):__________
地址:__________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________________
賬號:__________
乙方:__________
法定代表人:__________
電話(huà):__________
地址:__________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________
賬號:__________
承攬的合同9
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執照證號:
合同編號:合同簽訂地:
為了滿(mǎn)足甲方的需求,乙方擔任生產(chǎn)零部件的加工廠(chǎng)家。雙方本著(zhù)互利互惠、友好合作的原則,為了明確各自的權利和責任,特此訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方與乙方達成合作協(xié)議,在協(xié)議中約定由乙方按照甲方提供的加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其他約定條件,進(jìn)行產(chǎn)品加工,并將成品送貨至甲方指定地點(diǎn)。經(jīng)過(guò)甲方驗收合格后,甲方將支付加工費給乙方。這是雙方之間的一項合作行為。
二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規格:___單位:___單價(jià)___備注:___
1、根據生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類(lèi)型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱(chēng)“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規格:___技術(shù)標準或要求:___備注:___
四、加工零部件價(jià)格及加工費的確定:
1、乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據《報價(jià)核算表》確認,該價(jià)格自確認之日起生效。根據市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)或其他因素,如需調整價(jià)格,按照以下程序進(jìn)行重新確認。之前已執行的訂單仍按照原價(jià)格執行。
2、為了確保甲乙雙方建立長(cháng)期有效的合作關(guān)系,乙方在提供加工零部件給甲方時(shí),必須保持市場(chǎng)競爭力。如果乙方將類(lèi)似的產(chǎn)品銷(xiāo)售給其他客戶(hù),那么乙方必須確保其提供給甲方的加工零部件價(jià)格最低。此外,如果其他廠(chǎng)家能夠以更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件,甲方有權要求乙方將價(jià)格調整到與其他廠(chǎng)家相同或更低,前提是質(zhì)量不受影響。如果乙方在甲方提出要求之后的15天內無(wú)法調整價(jià)格或沒(méi)有合理的解釋原因,甲方有權終止本合同的履行。
3、加工費計算方法:
。1)根據甲方提供的原材料和零部件,乙方應在核定的加工零部件價(jià)格基礎上,從中扣除甲方提供的原材料和零部件的價(jià)格,剩余的金額作為乙方的加工費用。
。2)甲方提供原材料和零部件給乙方,乙方必須按照甲方規定的步驟去甲方指定的倉庫領(lǐng)取物料。乙方在加工過(guò)程中必須按照甲方設定的損耗標準來(lái)處理原材料和零部件。如果超過(guò)規定的標準,造成了甲方原材料和零部件的損失,甲方有權從乙方的加工費中扣除相應損失金額。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
。1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
。2)電話(huà)通知訂貨。但訂購的商品價(jià)值或甲方提供給乙方加工的材料價(jià)值必須在5000元人民幣以下。同時(shí),甲方需要填寫(xiě)《電話(huà)訂購記錄通知》作為電話(huà)訂購或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產(chǎn)計劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
。1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
。2)電話(huà)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
。1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
乙方在接到通知時(shí)應立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產(chǎn)的加工零部件的使用。
4、乙方在接收甲方訂單后,需要憑借該訂單按照本合同第三條的規定辦理原材料和零部件的領(lǐng)用手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規定執行:_______________________________;
2、包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規定則按國家有關(guān)規定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時(shí)應確保包裝完好無(wú)損,標識清晰明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方指定的物料編碼、名稱(chēng)規格、數量、單位以及生產(chǎn)廠(chǎng)商的合格證。
5、當甲方收到乙方加工的零部件并經(jīng)過(guò)合格檢驗后,會(huì )為此開(kāi)具一份合格檢驗報告,并在報告確認無(wú)誤后,再出具一份收料單。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點(diǎn)存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問(wèn)題甲方不負責。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設計開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產(chǎn)權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產(chǎn)權保護
1、根據雙方達成的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》,若存在需要授予許可的情況,則必須另行簽署《知識產(chǎn)權使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
1、合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制:
。1)為了順利進(jìn)行合作,乙方在開(kāi)始小批量生產(chǎn)之前需按照甲方提供的相關(guān)資料和首樣要求制作樣品。這些樣品將經(jīng)過(guò)甲方的質(zhì)量檢驗,只有通過(guò)檢驗合格后,乙方才能開(kāi)始小批量生產(chǎn)。在小批量產(chǎn)品生產(chǎn)完成后,甲方會(huì )對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測。只有經(jīng)過(guò)甲方檢測合格確認后,產(chǎn)品才能進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。
。3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠(chǎng)報告,乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠(chǎng)審查,并對甲方提出的.不合格項目及時(shí)進(jìn)行整改。
。4)乙方同意向甲方提交詳細的書(shū)面資料,包括加工零部件的主要原材料和關(guān)鍵零配件供應商的名單及價(jià)格。在更改零配件及其供應商之前,乙方必須獲得甲方的書(shū)面確認并將其備案。乙方的產(chǎn)品品種已通過(guò)3C認證,不得擅自更改零部件。
乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數量的樣品。
3、質(zhì)量整改
。1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,以及處理不合格品和產(chǎn)品質(zhì)量事故的相關(guān)事務(wù),適用于雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》中約定的條款。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,乙方根據余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0。
2、雙方在終止業(yè)務(wù)往來(lái)的同一年內結清質(zhì)量保證金。首年結束時(shí),結算比例為_(kāi)______%;次年結束時(shí),結算比例為_(kāi)________%;第三年結束時(shí),結算比例為_(kāi)___________%。
十一、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個(gè)工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業(yè)通行標準或國家標準執行。雙方如對質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1、甲方在驗收過(guò)程中,如發(fā)現加工零部件的類(lèi)別、型號、規格、顏色和質(zhì)量不符合規定,應妥善保管,并在___天內以書(shū)面形式向乙方提出異議。書(shū)面異議應包括合同號、運單號、車(chē)輛或船只信息、發(fā)貨日期和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱(chēng)、型號、規格、顏色、標識、品牌、批次號、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號碼、數量、包裝、檢驗方法和檢驗結果;同時(shí)提出對不符合規定加工零部件的處理建議。在付款期限內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書(shū)面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的。
4、加工零部件出現售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
。1)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;
。2)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
。3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計扣罰,物料損失由乙方負責;
。4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
。5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
。6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
。7)未經(jīng)確認且擅自更換、修改原材料、零部件規格型號或供應廠(chǎng)家的行為,將會(huì )受到扣罰違約金,金額不低于0元。若情節嚴重,則除罰款外還將面臨取消供應商資格的處罰。
。8)送貨實(shí)物數量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實(shí)際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方若因包裝不符合合同規定,除按以上進(jìn)行扣罰外,還需負責返修或重新包裝,并承擔相應的費用。如果甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失,乙方應賠償甲方低于合格包裝物價(jià)值的部分。若因包裝不符合規定導致加工零部件損壞或丟失,乙方需要承擔賠償責任。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實(shí)際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5、若乙方提前交貨,甲方接收后仍需按照合同規定的交貨時(shí)間進(jìn)行付款。如果合同規定由甲方自行提貨,乙方可以拒絕提供貨物。如果乙方延遲交貨,乙方應該在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,并根據需要補交相應數量的貨物,同時(shí)承擔延遲交貨的責任。如果甲方不再需要延遲交貨的貨物,甲方應在接到乙方通知后的15天內通知乙方,并自動(dòng)解除未按時(shí)完成部分訂購計劃的義務(wù)。
6、若發(fā)生零部件錯發(fā)至錯誤的貨物收取地點(diǎn)或接收人的情況,除了按照合同規定應當將貨物送至正確的地點(diǎn)或接收人外,乙方還需負責承擔由此產(chǎn)生的一切實(shí)際費用和逾期交貨的違約金,并承擔因此而增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、如果甲方未能按時(shí)付款,應按照中國人民銀行相關(guān)規定向乙方支付逾期付款利息。
2、如果甲方?jīng)]有合理的理由拒絕接收貨物,甲方應當承擔由此造成的損失。此外,如果甲方填寫(xiě)錯誤的到貨地點(diǎn)或接貨人信息,甲方也應當承擔因此而給乙方造成的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2、如果乙方在連續或累計兩個(gè)月內未能按照約定時(shí)間交付貨物,或者生產(chǎn)的合同產(chǎn)品出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術(shù)資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后。
十七、其他
1、雙方應依照本合同約定承擔的違約金、賠償金、保管保養費和任何經(jīng)濟損失,在明確責任后十日內,按照銀行規定的結算方式進(jìn)行支付。若未能及時(shí)支付,則視為逾期付款,并按照逾期付款的處理方式進(jìn)行處理。然而,任何一方不得擅自扣發(fā)加工零部件或其他貨物作為抵押或抵付。
2、本合同一式三份,甲方保留兩份,乙方保留一份。經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效,有效期從______年____月____日開(kāi)始,到____年____月____日結束,或在合同完全履行或其他解除事由發(fā)生時(shí)終止。
3、執行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》均為雙方簽訂的合同附件。
十八、其他需約定事項:
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
承攬的合同10
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意委托乙方承擔______工程中的________施工任務(wù)。雙方遵循相關(guān)規定,根據工程具體情況達成以下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:
4、承包方式:包工、包料、包費用
5、工期:根據甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起計算,共計個(gè)工作日。
6、工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1、合同單價(jià):
2、雙方確認的工程量乘以單價(jià)為準,作為實(shí)際結算價(jià)款。以上價(jià)格為含稅價(jià),包含材料及其運輸費、人工費、裝卸費、設備費等所有費用。合同價(jià)款一經(jīng)確認,不得調整。
3、經(jīng)甲方和監理公司驗收合格后,支付工程總價(jià)款的__%;工程竣工并驗收合格后,支付工程總價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格后,___日內支付結算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金,竣工驗收合格后___日內一次性無(wú)息付清。
4、本項目的款項應由甲方按照合同約定支付給有限公司,項目的.發(fā)票和合格證應由有限公司開(kāi)具。乙方需提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據給甲方,如果乙方提供虛假票據,將需賠償甲方所有損失并承擔法律責任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1、由于乙方原因導致工程延期完工,每延遲一天,乙方需向甲方支付合同價(jià)款的__%作為違約金。若乙方提供的工程質(zhì)量未達到甲方要求,則應向甲方支付合同價(jià)款的__%作為違約金,并承擔因此給甲方造成的全部經(jīng)濟損失。
2、乙方應嚴格遵守工程建設安全生產(chǎn)管理規定,按照安全標準組織施工,并接受行業(yè)安全監察人員依法進(jìn)行監督。乙方必須采取必要的安全防護措施,及時(shí)消除事故隱患。如因乙方安全措施不力、管理不到位等原因導致事故,乙方應承擔所有賠償費用,包括賠償施工人員或第三方人員因此造成的財產(chǎn)損失或人身傷害,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商解決或協(xié)商不成時(shí),本合同涉及的任何爭議應提交甲方所在地的人民法院訴訟解決。
六、保修
本工程的保修期為一年。在保修期內,如果出現質(zhì)量問(wèn)題,甲方通知乙方后,乙方將在24小時(shí)內安排維修人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。如果乙方未能及時(shí)維修,甲方有權委托他人進(jìn)行維修,維修費用由乙方承擔。
七、本協(xié)議所未涉及事宜,由雙方共同協(xié)商解決。本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式四份,甲方一份,乙方一份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話(huà):電話(huà):
甲方駐工地代表:
電話(huà):
_____年___月____日
承攬的合同11
甲方:________________,法定代表人:________________,職務(wù):________________,聯(lián)系方式:_______________,_身份證件:________________
乙方:________________,法定代表人:________________,職務(wù):________________,聯(lián)系方式:________________,身份證件:________________
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:_______________
2、工程承包總面積:____________,每平方米價(jià)款________元,工程總價(jià)款計________元。
3、承包方式:承攬方負責工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無(wú)償提供。
二、甲乙雙方的權利義務(wù):
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現屋面不完整,乙方有權要求甲方及時(shí)處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積________平方米,每平方米________元。
2、所承攬的.防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價(jià)款外,應承擔工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據《________》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方(公章):______________
法定代表人(簽字):_______________
簽訂日期:_________年____月____日
乙方(公章):______________
法定代表人(簽字):_______________
簽訂日期:_________年____月____日、
承攬的合同12
發(fā)包方:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關(guān)規定,雙方本著(zhù)平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:
一、工程概況
1、合同名稱(chēng):金鑫二手車(chē)公司二樓裝飾
2、甲方委托乙方進(jìn)行包工包料裝修,工程預算總造價(jià)的30%加3000元作為施工費用。
3、工程標準:符合國家相關(guān)標準。
4、工程地點(diǎn):新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買(mǎi))。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗收規范和質(zhì)量評定標準進(jìn)行施工,完工后要達到國家規定標準,甲方據此驗收。(以效果圖為準)
三、工程價(jià)款
合同總造價(jià):根據合同約定,乙方承諾承包工程總價(jià)為人民幣______________元,已經(jīng)包含了所有必要的費用,包括但不限于材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關(guān)稅費等,以確保達到甲方的驗收標準。地磚、地板等主要材料的費用也在總價(jià)中包含,但乙方將由甲方指定的渠道購買(mǎi),以保證施工質(zhì)量。如有施工合同之外的變更或額外項目,產(chǎn)生的費用將由雙方協(xié)商確定后執行。
四、工期要求
本合同自簽訂之日起生效,工程工期為_(kāi)______年_______月_______日至_______年_______月_______日。乙方應在規定工期內完成工程施工。若工期延誤,每延誤一天,將扣除乙方合同總價(jià)款的2%作為違約金,并進(jìn)行累積計算。若因不可抗力因素導致無(wú)法進(jìn)行施工,工期可適當延長(cháng)(需經(jīng)甲方確認簽字)。
五、付款方式
裝修主材到場(chǎng)后,甲方支付乙方總工程款的40%,裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后,付至裝修工程總價(jià)款的95%,余5%為質(zhì)保金,一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。
六、雙方的權利和義務(wù)
。ㄒ唬┘追綑嗬土x務(wù):
由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí),甲方應按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費。
。ǘ┮曳綑嗬土x務(wù):
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問(wèn)題,達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準,乙方除負責返工外,由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、負責工地安全管理,嚴格執行防火措施,保證施工現場(chǎng)文明整潔,防止因施工導致的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生,以免影響他人。如發(fā)生以上情況,應及時(shí)修復或賠償,如乙方未能及時(shí)處理,甲方有權直接扣除未支付工程款用于修復或賠償。若未支付工程款不足以彌補修復或賠償費用,乙方應在3日內補足費用。
4、工程完工后,如出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責自行維修,并承擔所有維修費用。
5、如果乙方未能按時(shí)完成施工,甲方有權安排其他承建單位進(jìn)場(chǎng)施工,因此產(chǎn)生的額外費用將從乙方應付的合同總價(jià)款中扣除。
6、在本合同有效期內,如乙方自身或導致甲方或第三方遭受任何傷害、損失或事故,均由乙方承擔全部責任和相關(guān)費用。
7、甲方應在約定的'時(shí)間內按時(shí)支付工人工資,如乙方未按時(shí)支付工人工資,甲方有權扣除相應款項并終止合同。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí),乙方應及時(shí)書(shū)面報告甲方,經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間,應及時(shí)通知甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場(chǎng)監工,乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通,保證按期按質(zhì)按量施工,以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時(shí),按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價(jià)款20%的違約金,如違約金不足以彌補守約方實(shí)際損失時(shí),違約方應于3日內補足守約方的實(shí)際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方應當通過(guò)友好協(xié)商解決爭議。如果協(xié)商不成,可以選擇向甲方所在地的人民法院提起訴訟解決。
十、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件:工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章):______________乙方(蓋章):______________
委托代理人(簽字):______________委托代理人(簽字):______________
地址:______________地址:______________
聯(lián)系電話(huà):______________聯(lián)系電話(huà):______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
承攬的合同13
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著(zhù)互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務(wù)
2、甲方負責回收乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品,并以現金支付加工費用(每平方米550元)。甲方拒絕接收任何半成品或不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負責。
2、乙方需根據甲方提供的樣本進(jìn)行制作,嚴禁私自組織他人加工,進(jìn)行技術(shù)轉讓。如需對樣本進(jìn)行修改或轉讓?zhuān)毥?jīng)甲方同意后方可進(jìn)行,否則將視為違約行為。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方如有以下行為,包括但不限于外購材料摻雜使假、私自技術(shù)轉讓等違約情況,應向甲方支付違約金,違約金標準為每平方米550元的1倍。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期滿(mǎn)后,乙方若有續簽合同的意愿,應提前向甲方提交申請。甲方有權根據生產(chǎn)情況決定是否續簽合同,或者選擇終止合同。
五、本合同一式兩份,自簽字蓋章之日起生效。合同附件為驗收標準,甲方和乙方各執一份。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
承攬的合同14
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)
加工,雙方本著(zhù)互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務(wù)
1、雙方簽署合同后,甲方將為乙方提供產(chǎn)品樣本圖案和專(zhuān)用工具,乙方需自行購買(mǎi)。如果乙方由于個(gè)人原因無(wú)法完成設計,本廠(chǎng)所提供的材料不予退還,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。如乙方選擇在本廠(chǎng)購買(mǎi)材料,應當慎重考慮并做好準備。
2、甲方負責回收乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品,并支付相應的加工費用(每平方米 _ 元)。拒絕接收任何半成品或不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商并同意后,乙方自愿購買(mǎi)材料。若產(chǎn)品出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方須自行承擔責任。
2、乙方需要根據甲方提供的樣本進(jìn)行制作,不得私自組織人員進(jìn)行加工,也不得進(jìn)行技術(shù)轉讓。如需進(jìn)行上述操作,必須經(jīng)過(guò)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行,否則將視為違約處理。所有制作均需限于本人完成。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以( 元/m2)的`1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月, 月 日起至 月 日止。
合同期屆滿(mǎn)后,如乙方提出申請,甲方有權基于生產(chǎn)訂單決定是否續簽合同或終止合作。
五、履行本合同,甲、乙雙方各需執一份,并按照附件中的驗收標準進(jìn)行確認,本合同一式兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年 月 日
承攬的合同15
委托方:_____公司
簽訂地點(diǎn):
受托方:
簽訂時(shí)間:
標的、數量、價(jià)款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求:應提供蓋有鮮章的'出廠(chǎng)檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5、(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規,雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
【承攬的合同】相關(guān)文章:
承攬的合同10-21
承攬合同12-21
承攬的合同10-13
承攬合同02-24
個(gè)人承攬合同10-21
新承攬合同10-23
裝修承攬合同10-18
加工承攬合同10-31
勞務(wù)承攬合同11-02