- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同范本
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì ),很多場(chǎng)合都離不了合同,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編幫大家整理的加工承攬合同范本,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
加工承攬合同范本1
訂做方(甲方):
制作方(乙方):
一、品名、規格、單位、數量、單價(jià)、金額、交貨日期
交貨日期:合同簽定起日內
其它說(shuō)明:
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準:
三、驗收標準、方法:按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔:
五、交貨方式及地點(diǎn):乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內),六、結算方式及期限:
七、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問(wèn)題根據問(wèn)題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項:由雙方協(xié)商解決。
十、戶(hù)名:___有限
公司帳號:
開(kāi)戶(hù)行:
訂做方
______年____月____日
制作方
______年____月____日
加工承攬合同范本2
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規定,本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱(chēng):
2、項目地點(diǎn):
二、設備名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)
序號 貨物名稱(chēng) 規格 數量 單價(jià):元/m2 備注
1、 鋼質(zhì)防火門(mén) 甲級
2、 乙級
3、 丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫(xiě)): (不含稅)
注:防火門(mén):框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門(mén)板為平板;按實(shí)際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期:
根據現場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn):
工地現場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執行防火門(mén)國家標準GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進(jìn)場(chǎng),再付總貨款的%,安裝完畢再付總價(jià)的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結束結清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內,出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責免費維修。質(zhì)保期過(guò)后,所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù),只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《民法典》的'相關(guān)規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同范本3
定做方:_________
地址:_________
電話(huà):_________
法定代表人:_________
承攬方:_________
地址:_________
電話(huà):____________
法定代表人:_________
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1、本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
2、本合同具體內容包括但不限于原物料、包材、加工制成品的品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期以及支付方式等,均按照經(jīng)承攬方確認的定做方采購單、發(fā)票或其他書(shū)面約定所列,并作為本合同的附件。如有雙方未盡事宜需補充的條款,應另行附協(xié)議書(shū)并視為合同附件。同時(shí),經(jīng)雙方確認的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等,也將作為本合同的組成部分,具有同等效力。
二、加工成品
定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
1、按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準,經(jīng)檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
2、承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認
1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上。
3、定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4、定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求
1、定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
2、產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,應立即通知定做方調換或補齊。
2、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí),定做方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1、在承攬方按照定做方的要求進(jìn)行工作期間,若發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應立即告知定做方。定做方有義務(wù)在規定時(shí)間內回復并提出修改意見(jiàn)。若承攬方在規定時(shí)間內未獲得答復,則有權停止工作并通知定做方,因此造成的任何損失應由定做方承擔賠償責任。
2、定做方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
3、承攬方應根據定做方的需求,提供符合要求的圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)。若在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現圖紙和技術(shù)資料存在變更情況,承攬方應及時(shí)通知定做方并提出修改意見(jiàn),經(jīng)定做方確認后方可按照訂單生產(chǎn)。這樣可以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和滿(mǎn)足定做方的需求。
八、價(jià)款
按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結算。
九、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
3、每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進(jìn)行驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時(shí)間內退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
4、定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
5、當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、合同中規定了交付定做品的期限,雙方應該按照約定履行。若有一方需要提前或延期交付定做品,應提前與對方協(xié)商并達成一致,遵照協(xié)議執行。
2、交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定做物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中。
十一、包裝、運輸及費用
1、發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過(guò)程安全。
2、發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線(xiàn)、運輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報關(guān)(若有)
承攬方應根據海關(guān)法及相關(guān)法律規定提供正確的資料性文件,確保其與實(shí)際進(jìn)口料件相符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產(chǎn)地等)。如果因為承攬方提供的錯誤資料導致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時(shí)產(chǎn)生任何費用損失,承攬方應承擔全部責任和費用。
十三、保密條款
1、在合同履行期間,承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品展示給任何第三方,除非經(jīng)過(guò)定做方事先書(shū)面同意。
2、承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
3、未經(jīng)定制方事先書(shū)面同意,承包方不得在任何展覽會(huì )或展覽活動(dòng)中展示、展覽或推銷(xiāo)任何帶有定制方商標或標識的產(chǎn)品。
4、定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。
5、承攬方同意對所有定做方口頭或書(shū)面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任。
6、承攬方同意根據國家規定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
7、雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內。
8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí),承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無(wú)權保留。
9、所有相關(guān)數據、圖表、材料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品及其他信息,未經(jīng)定制方同意,承包方不得自行使用或提供給第三方使用,也不得用于為第三方加工產(chǎn)品。
10、應非常小心地對待專(zhuān)門(mén)為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無(wú)論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無(wú)需要求立即返還給定做方。
11、承攬方及其合法繼承人同意,在收到樣品、文件或摘錄或零件時(shí),不會(huì )將其用于任何第三方或自身市場(chǎng)生產(chǎn)制造。
12、在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術(shù)秘密應為定做方的無(wú)限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13、定制方同意以書(shū)面聲明的形式對訂單生產(chǎn)相關(guān)的一切事宜和其所有員工遵守合同條款進(jìn)行約束。
14、定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
1、如果承攬方未能按照合同規定交付符合質(zhì)量標準的定制品或工作,定制方可以選擇接受并按照實(shí)際質(zhì)量支付相應費用,或者要求承攬方進(jìn)行修整或更換,并承擔由此產(chǎn)生的逾期交付責任。如果修整或更換后仍不能滿(mǎn)足合同規定的質(zhì)量標準,則定制方有權拒收,由此產(chǎn)生的損失將由承攬方承擔。
2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
3、如果承包方未按照合同規定包裝定制的.物品,導致需要進(jìn)行返修或重新包裝,承包方應當負責并承擔相應的費用。如果定制方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失,那么承包方應該賠償定制方低于合格包裝物價(jià)值的部分。如果包裝不符合合同規定導致定制物損壞或丟失,那么承包方要承擔相應的賠償責任。
4、如有逾期交付定制物品(包括修復、更換、補交等),需向定制方支付違約金。若合同中未有具體規定,應參照中國人民銀行延期付款規定,按逾期部分價(jià)款總額計算違約金。如以酬金計算,則每日違約金應為逾期部分酬金總額的千分之一。違約金總額為_(kāi)___元。
5、未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
6、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
7、異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時(shí),應當償付定做方實(shí)際支付的保管、保養費。
8、實(shí)行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
10、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
11、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
12、承攬方違反上述保密義務(wù)的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí),可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
1、雙方簽訂合同后,應按照約定履行義務(wù),不得私自更改或解除。如因不可抗力等原因無(wú)法履行合同,雙方應協(xié)商解決并達成一致意見(jiàn)方可變更或解除合同。但提出變更或解除申請的一方應在發(fā)生不可抗力等事件后的24小時(shí)內通知對方,并辦理相關(guān)手續。
2、如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無(wú)法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定做方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話(huà):_________
________年_____月_____日
承攬方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話(huà):_________
________年_____月_____日
加工承攬合同范本4
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
。ㄈ纾 .根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的',承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱(chēng))交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著(zhù)互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱(chēng)_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應在一個(gè)工作日內答復。不能答復的技術(shù)問(wèn)題乙方有權停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣____________________元整,大寫(xiě)(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規章制度,服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續責任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時(shí)間內按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁(yè),附件共____頁(yè),一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
。ū竞贤衼(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話(huà): 電話(huà):
電子郵箱: 電子郵箱:
開(kāi)戶(hù)行: 開(kāi)戶(hù)行:
________年______月_____日
加工承攬合同范本5
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權利和義務(wù),根據《合同法》的有關(guān)規定,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現質(zhì)量問(wèn)題乙方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應該在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
第五條 價(jià)教或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方協(xié)商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交貨地點(diǎn)和付款辦法:在乙方廠(chǎng)內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的'質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代為保管時(shí),應當償付乙方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價(jià)款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
六、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時(shí)遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,并與對方協(xié)商延長(cháng)履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決:
1.由________仲裁委員會(huì )仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過(guò)協(xié)商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話(huà):____________________ 電話(huà):_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點(diǎn):________________
加工承攬合同范本6
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規的規定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱(chēng)“定作物”)等相關(guān)事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務(wù),以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2、乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3、甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個(gè)人獨資企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)),有同類(lèi)、同等規模定作物生產(chǎn)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(或同類(lèi)服務(wù)提供經(jīng)驗),熟悉定作物性質(zhì)和特點(diǎn)并熟知與定作物相關(guān)的法律法規、規章及標準。
5、乙方合同主體變更:
。1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
。2)若乙方堅持將合同項下的權利義務(wù)轉讓給第三人的,經(jīng)甲方書(shū)面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。
。3)發(fā)生乙方營(yíng)業(yè)執照注銷(xiāo)、所有銀行賬戶(hù)注銷(xiāo)等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無(wú)權向甲方主張任何權益若乙方為個(gè)人獨資企業(yè)或個(gè)體工商戶(hù),除原投資人或經(jīng)營(yíng)者本人外,其他人無(wú)權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
第二條定作物
1、定作物清單及價(jià)款
定作物名稱(chēng):_____________________
規格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價(jià)款:_____________________
2、價(jià)格組成及價(jià)格有效期:
。1)合同單價(jià)已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關(guān)費用
。2)價(jià)格適用期間:本合同價(jià)格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價(jià)格適用期間屆滿(mǎn)后,如甲方繼續購買(mǎi)乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價(jià)格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實(shí)際供貨數量達到合同約定數量之日止。
第三條合同價(jià)款
1、總價(jià)款及結算方式:
2、付款方式:有/無(wú)定金(比例)。
3、付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書(shū)面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。
4、發(fā)票:
每次付款時(shí)乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時(shí)乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽(yù)損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽(yù)損失。
5、支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價(jià)款。
b承兌匯票c網(wǎng)上銀行d其他方式
6、收款人信息:開(kāi)戶(hù)行、戶(hù)名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱(chēng)及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務(wù),乙方損失自行承擔。
第四條設計與質(zhì)量標準
1、設計由【甲/乙】方負責(必要時(shí)甲/乙方負責協(xié)助設計):______
。1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進(jìn)行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書(shū)面異議,甲方應在收到書(shū)面異議后的3日內答復。
。2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見(jiàn),逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2、定作物的質(zhì)量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數與質(zhì)量標準》。
3、樣品:樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。
4、其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方:________________________
名稱(chēng):________________________
品牌:________________________
生產(chǎn)廠(chǎng)家:________________________
規格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿(mǎn)足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開(kāi)工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進(jìn)行檢驗并出具書(shū)面意見(jiàn)。
4、甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(diǎn)(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進(jìn)行檢驗,如果乙方對質(zhì)量、規格等有異議,應當立即以書(shū)面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】
6、甲供原材料節余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應當按本合同約定標準和時(shí)限制作定作物。
2、乙方承諾,未經(jīng)甲方書(shū)面同意不會(huì )將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價(jià)款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱(chēng)、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產(chǎn)廠(chǎng)家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風(fēng)險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類(lèi)責任。
4、特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5、其他約定:______
第七條交貨
1、合格交貨:______乙方按照合同約定的時(shí)間將定作物成品送達到約定的交貨地點(diǎn)并經(jīng)甲方驗收合格,方為合格交貨。
2、交貨時(shí)間:______。
3、交貨地點(diǎn):______(詳細地址:______)。
4、運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5、驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點(diǎn)后日內進(jìn)行驗收并出具書(shū)面意見(jiàn)。如果定作物需要由乙方負責進(jìn)行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗收。書(shū)面的驗收合格意見(jiàn)是乙方要求甲方付款的必要依據。
6、風(fēng)險轉移:______定作物毀損、滅失的風(fēng)險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7、交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價(jià)款的0、05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價(jià)款的______承擔違約金!
8、數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價(jià)款的______承擔違約金。
9、質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時(shí)限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價(jià)款的20______%承擔違約金。
第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:______總工期為個(gè)日歷天。計劃開(kāi)工日期為年月日,竣工日期為年月日。實(shí)際開(kāi)工日期以甲方通知進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價(jià)款的0、05______%的違約金。
3、施工要求:______
。1)質(zhì)量標準:______見(jiàn)合同附件《技術(shù)參數與質(zhì)量標準》
。2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發(fā)現工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:______施工用水源、電源接點(diǎn)由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監護:______
。1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進(jìn)場(chǎng)安裝前對相關(guān)設施及周?chē)h(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認。如果乙方認為相關(guān)設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書(shū)面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人如乙方未提出書(shū)面調整改造建議即進(jìn)場(chǎng)安裝,則視為乙方認可相關(guān)設施符合安全防護要求,不需要進(jìn)行調整改造。
。2)乙方在安裝調試過(guò)程中需使用腳手架、吊籃、托板等進(jìn)行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,現場(chǎng)需設專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行時(shí)時(shí)監護,并制作作業(yè)監護記錄。甲方可以隨時(shí)檢查乙方的作業(yè)監護記錄。
6、自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進(jìn)行自檢,自檢合格后報甲方進(jìn)行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門(mén)名稱(chēng)】進(jìn)行驗收。
7、驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書(shū)面驗收意見(jiàn)。
第九條保修
1、保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實(shí)際起算時(shí)間以書(shū)面驗收文件所載時(shí)間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時(shí)間為準
2、保修金:______。
3、保修:______保修期內,因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問(wèn)題,由乙方負責維修并承擔相關(guān)費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時(shí)內到場(chǎng)維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關(guān)費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4、未履行保修義務(wù):______
。1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書(shū)面)后拒不到現場(chǎng)處理或超過(guò)規定的到場(chǎng)時(shí)間后2小時(shí)仍未到場(chǎng)的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問(wèn)題或乙方維修不及時(shí)給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
。2)乙方累計3次未及時(shí)到場(chǎng)的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時(shí)到達現場(chǎng)的有效證據。
5、保修金的支付需同時(shí)滿(mǎn)足下列條件:______
。1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿(mǎn)。
。2)乙方已按約定履行了保修義務(wù)乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
。3)因定作物質(zhì)量問(wèn)題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
。4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產(chǎn)權與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。如有第三方因甲方購買(mǎi)、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2、乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關(guān)信息、資料。
第十一條履約擔保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務(wù):______
。1)保證金
。2)銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金:______
。1)現金
。2)電匯
。3)轉賬支票
3、扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿(mǎn),本合同余留價(jià)款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4、乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的'其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5、索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過(guò)訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風(fēng)險提示
1、價(jià)格波動(dòng):雙方確定合同價(jià)格時(shí)已經(jīng)充分考慮風(fēng)險因素,合同價(jià)格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險事項,任何風(fēng)險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
。1)具體風(fēng)險因素包括但不限于本合同項下定作物的價(jià)格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設備等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)以及國家稅收調整等因素。
。2)原則:______任何情況下不得調高合同價(jià)格在合同簽署后市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)的,甲方有權按照相應市場(chǎng)價(jià)格指數,調整合同價(jià)格。
2、第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身?yè)p害和財產(chǎn)損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協(xié)商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過(guò)仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書(shū)確定的內容賠償甲方損失,同時(shí)賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3、真實(shí)性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無(wú)權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4、合法性:乙方向甲方提交虛假的發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價(jià)款并且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過(guò)程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對相關(guān)責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書(shū)面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長(cháng)期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關(guān)處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價(jià)款中扣除,或者通過(guò)法律途徑向乙方追索。必要時(shí)甲方可提請有關(guān)部門(mén)追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過(guò)程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過(guò)語(yǔ)言或具體行動(dòng)明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對相關(guān)責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯(lián)系人:______電話(huà):______
信函郵寄地址:______
投訴專(zhuān)用電子郵箱:______
第十四條通知
1、甲方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話(huà):______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2、乙方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話(huà):______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3、雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書(shū)面方式。
4、上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專(zhuān)遞送達,電話(huà)通知的應及時(shí)補充書(shū)面文件。
5、派員送達的應當有簽收文件。
6、采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7、采用郵寄或特快專(zhuān)遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。
8、采用派員送達、郵寄或特快專(zhuān)遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門(mén)、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。
9、如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書(shū)面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡(luò )時(shí)應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10、如受送達一方電話(huà)或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無(wú)法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決
1、本合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1、附件一:______定作物明細表
2、附件二:______《技術(shù)參數與質(zhì)量標準明細》
3、附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書(shū)》原件壹份。
4、附件四:______加蓋乙方公章的營(yíng)業(yè)執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開(kāi)戶(hù)許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶(hù)證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書(shū)面補充合同的約定為準。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定:______
。ū卷(yè)以下無(wú)正文)
合同簽章頁(yè)
。ù隧(yè)系與a有限公司與《【】定作合同》的簽章頁(yè),無(wú)正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
。ɑ颍┪写砣耍ê炞郑篲_____(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):______
簽訂日期:______年月日
加工承攬合同范本7
委托方:_________紡織器材廠(chǎng)(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(chǎng)(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期:
2.質(zhì)量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的.經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
加工承攬合同范本8
根據中華人民共和國相關(guān)法律法規,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,正式簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名
規格
單位
數量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:_________規格為:_________數量為:_________提供時(shí)間為:____年____月____日。
2、乙方應在收到甲方交付的原材料后的第二天進(jìn)行檢驗,并將檢驗結果以書(shū)面形式通知甲方。如果甲方提供的原材料存在缺陷或與合同約定不符,甲方應立即更換或補足這些問(wèn)題。
3、乙方提供的原材料為:_________規格為:_________數量為:_________提供時(shí)間為:____年____月____日。
4、乙方應當將所提供的原材料提交給甲方進(jìn)行檢驗。甲方應在乙方通知后的第二天內進(jìn)行檢驗,并將檢驗結果書(shū)面通知乙方。如有需要,乙方應在收到通知后及時(shí)進(jìn)行補正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方應當在合同簽訂之日起7個(gè)工作日內將技術(shù)資料及圖紙交付給乙方,并確保提供的資料和圖紙為原創(chuàng )內容。
2、在乙方收到甲方提供的技術(shù)資料和圖紙后,乙方應當立即進(jìn)行檢驗。如果乙方發(fā)現圖紙與雙方約定的不符或者技術(shù)要求不合理,乙方應立即通知甲方;甲方應在收到乙方的書(shū)面通知后的兩個(gè)工作日內給予書(shū)面回復,并提出修改意見(jiàn)。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、甲方在收到乙方交付的技術(shù)資料及圖紙之次日前,有義務(wù)對其進(jìn)行檢驗。如果甲方發(fā)現圖紙與約定不符或者技術(shù)要求不合理,應當立即通知乙方。乙方收到甲方通知后,應當在兩日內進(jìn)行相應的修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、產(chǎn)品加工完成后,乙方將通知甲方進(jìn)行驗收。甲方必須在收到乙方通知后的三天內進(jìn)行驗收。
2、驗收以合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。
3、如果乙方加工的成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求,甲方有權要求乙方修理或重新加工;同時(shí),如果這種情況導致了甲方的損失,甲方則有權要求乙方進(jìn)行相應的賠償。
4、乙方完成加工并交付成品后,若甲方在規定時(shí)間內發(fā)現加工成品不符合質(zhì)量要求,甲方依然保有權利要求乙方修理或重新制作;而且如果此不符合導致甲方遭受了損失,甲方則有權要求乙方賠償這些損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應在年月日前將產(chǎn)品完整交付至甲方指定的倉庫,具體地址為。若甲方要求產(chǎn)品在北京市以外的地點(diǎn)交付,則甲方需承擔乙方因此而增加的費用。請注意,以上為AI生成的內容,可能需要您根據實(shí)際情況進(jìn)行修改和調整。
2、無(wú)論雙方需求提前或延期交貨,都需要在事前達成書(shū)面協(xié)議,并按照協(xié)議約定執行。
3、實(shí)際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數量的,甲方認可的,就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件____元(或總報酬元)
2、報酬的支付采取以下方式
甲方應于______年____月____日付款給乙方____元,于______年____月____日再支付給乙方____元,剩余款項應在乙方交付之日起七日內支付清。乙方在每次收到款項時(shí),同時(shí)應將發(fā)票提供給甲方作為雙方結算的依據。
甲方在向乙方交付每一件物品時(shí),乙方應支付給甲方一定金額的貨款。與此同時(shí),乙方在收到貨款時(shí)必須向甲方提供一份收據作為證明。這份收據是雙方結算的依據。當累計的貨款金額達到一定數額時(shí),乙方需向甲方開(kāi)具發(fā)票,同時(shí)收回相應金額的收據。請將上述內容翻譯成英文后直接回復,加工承攬合同
八、包裝要求和費用承擔:
乙方需負責對產(chǎn)品進(jìn)行包裝,確保產(chǎn)品在加工過(guò)程中不受損。所有與包裝相關(guān)的費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔:
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。
2、加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由方承擔。
十、乙方違約責任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過(guò)60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經(jīng)支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實(shí)賠償。
2、如果乙方未能按照合同規定提供符合質(zhì)量標準的'加工成品,甲方有權選擇是否接受這些產(chǎn)品。如果甲方同意接受并利用這些產(chǎn)品,乙方應按照實(shí)際質(zhì)量支付相應的價(jià)格。如果甲方不同意接受或利用這些產(chǎn)品,乙方必須負責修理或更換,并承擔因延遲交付而產(chǎn)生的責任。如果經(jīng)過(guò)修理或更換后,產(chǎn)品仍然無(wú)法滿(mǎn)足合同規定的質(zhì)量要求,甲方有權拒絕接收,并要求乙方支付違約金金額。如果這個(gè)違約金不能完全彌補甲方的損失,乙方應根據實(shí)際情況進(jìn)行賠償。
3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、如果乙方無(wú)法交付加工成品,乙方應向甲方返還已支付的部分報酬,并額外支付該部分報酬的30%作為違約金。如果這筆違約金無(wú)法完全彌補甲方的損失,乙方應根據實(shí)際情況進(jìn)行賠償。
6、乙方承擔送貨責任,若運輸過(guò)程中導致加工成品損壞,乙方應負責修復并確保其達到合同規定的質(zhì)量要求。否則,甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任:
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數量、規格、質(zhì)量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時(shí)間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、乙方和甲方之間約定,如果甲方延遲付款,應按照延遲付款金額的萬(wàn)分之四支付給乙方作為違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規定的履行期限內,如因為不可抗力導致加工成品或原材料的毀損、滅失,乙方經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后可減免違約責任。但是乙方應積極采取措施,盡可能減少損失。
2、對于乙方在延期交付期間發(fā)生的不可抗力所導致的損失,雖然不能免除乙方的責任,但乙方應承擔由于無(wú)法按時(shí)交付而產(chǎn)生的違約責任。
3、鑒于甲方在接受過(guò)程中出現的延遲問(wèn)題,應當承擔相應責任,并向乙方賠償因此導致的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同過(guò)程中如發(fā)生爭議,應當本著(zhù)誠信原則進(jìn)行協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,可以考慮通過(guò)以下方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會(huì )提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書(shū)面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市,雙方授權代表在簽字并蓋章后生效。
甲方: 乙方:
授權代表: 授權代表:
______年____月____日
加工承攬合同范本9
供方:
合同編號:
需方: 簽訂地點(diǎn):
產(chǎn)品名
稱(chēng)、型號、廠(chǎng)家、數量、金額
簽訂時(shí)間:
產(chǎn)品名稱(chēng)
商標
規格型號
備注
計量單位
數量
價(jià)款
單價(jià)
總價(jià)
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫(xiě)):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營(yíng),必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個(gè)工作日內交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù),保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù),保證達到客戶(hù)的要求。
3、供方負責需方的要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術(shù)做出來(lái)得產(chǎn)品容重每立方不能超過(guò)140公斤,每立方價(jià)格不能超過(guò)90元。
第三條 付款方式
定設備時(shí)首付10%定金,設備制作成形運到需方目的地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。(注:付款后配方的`原料及制作技術(shù)全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經(jīng)簽字,雙方必須無(wú)條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價(jià)款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發(fā)生爭議,由雙方人當事人協(xié)商解決,協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營(yíng)業(yè)執照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱(chēng):
單位名稱(chēng):
單位地址:
單位地址:
委托代理人:
委托代理人:
電話(huà):
電話(huà):
傳真:
傳真:
開(kāi)戶(hù)銀行:
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
賬號:
加工承攬合同范本10
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定,本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的`原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱(chēng):
2、項目地點(diǎn):
二、設備名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)
序號 貨物名稱(chēng) 規格 數量 單價(jià):元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門(mén) 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫(xiě)): (不含稅)
注:防火門(mén):框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門(mén)板為平板;按實(shí)際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期:根據現場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn):工地現場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執行防火門(mén)國家標準GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進(jìn)場(chǎng),再付總貨款的%,安裝完畢再付總價(jià)的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結束結清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內,出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責免費維修。質(zhì)保期過(guò)后,所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù),只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關(guān)規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話(huà): 電話(huà):
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同范本11
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話(huà):_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話(huà):_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的'工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管,保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話(huà):_________ 電話(huà):_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________ 開(kāi)戶(hù)銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同范本12
發(fā)包方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《_____》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用原則,就_________工程勞務(wù)作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務(wù)作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執行。
一、工程概況
工程名稱(chēng):_______________________
工程地點(diǎn):_____________________
承包方式:___________________________
承包范圍及內容:_______________
二、工程工期
本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總日歷天數_______天。
乙方應無(wú)條件執行甲方的進(jìn)度計劃安排(包括新調整的進(jìn)度計劃)。
因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀(guān)因素造成停工以及乙方無(wú)故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價(jià)款及支付方式
承包價(jià)款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價(jià)款暫定為_(kāi)________元。
承包最終價(jià)款以工程竣工決算面積為準。
支付方式:甲方按乙方的工程進(jìn)度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的____%,剩余______%的工程款作為乙方的質(zhì)保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內的工程質(zhì)量必須達到
五、材料供應及質(zhì)量要求
應由甲方所提供的材料,甲方需按進(jìn)度要求保質(zhì)保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的'明細及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
。ㄒ唬┘追降呢熑魏蜋嗬
甲方負責及時(shí)提供所需施工圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)交底、安全交底等。
甲方負責必須保證整個(gè)工程所需用的各種材料。
甲方對承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
乙方固定技術(shù)力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時(shí)退場(chǎng)。
乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場(chǎng)。
乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場(chǎng)內水平垂直運輸,由甲方無(wú)償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領(lǐng)用簽證手續,若丟失損壞,均由乙方照價(jià)賠償。
。ǘ┮曳截熑魏蜋嗬
遵守國家政策和法律法規;遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的標準,對本合同勞務(wù)承包范圍內的工程質(zhì)量向甲方負責;根據業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學(xué)安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
乙方的技術(shù)工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進(jìn)行賠償。
服從甲方和業(yè)主的監督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時(shí)檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
做好施工場(chǎng)地周?chē)ㄖ、構筑物和地下管線(xiàn)和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
按國家政策規定與每個(gè)務(wù)工人員簽訂《勞動(dòng)合同》、交納社會(huì )_____并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇,出現勞務(wù)糾紛、工傷及勞動(dòng)安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品)。
在甲方未能按時(shí)拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
乙方因違章操作,違章指揮造成質(zhì)量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無(wú)條件賠償。
七、違約責任
本協(xié)議一經(jīng)簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無(wú)充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價(jià)5%的違約金。
乙方應未按本合同約定按時(shí)完工的,每逾期一日按工程款總額的_____%向甲方支付違約金。
乙方應嚴格按照合同約定的安全質(zhì)量標準施工,如因質(zhì)量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積_________每平米______元向甲方承擔違約責任。如因質(zhì)量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
乙方對施工預料應采取措施及時(shí)清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的______%向甲方承擔違約責任。
由于甲方原因導致乙方無(wú)法再進(jìn)行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場(chǎng)終止合同。
因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式
甲、乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價(jià)款結清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。
甲方(簽字/蓋章):__________________________
代表人:_____________________________
身份證號:_________________________________
聯(lián)系方式:_____________________________
乙方(簽字/蓋章):______________________
代表人:_______________________
身份證號:_______________________________
聯(lián)系方式:_____________________
簽訂時(shí)間:___________年_________月_________日
加工承攬合同范本13
承攬方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方與乙方就加工柜臺、貨架一事進(jìn)行協(xié)商并達成一致,特訂立本合同,雙方共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方根據乙方提供的質(zhì)量要求和圖紙,首先制作規格樣品。經(jīng)縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表將在當面封存樣品,作為后續驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條雙方約定,乙方應在____年___月___日前將圖紙送交給甲方。甲方在工作過(guò)程中如發(fā)現圖紙存在不合理之處,應及時(shí)通知乙方;乙方應在規定時(shí)間內回復并提出修改意見(jiàn)。若乙方未在規定時(shí)間內回復,導致甲方停止工作并通知乙方的,由乙方承擔相應責任并賠償甲方因此造成的損失。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款元。
第六條加工成品完成后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方應在三天內到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同約定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為準,數量以合同規定為準。如在驗收過(guò)程中發(fā)生爭議,可由縣物價(jià)局提供檢驗證明解決。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條甲方負責對定制物品進(jìn)行包裝,確保物品不受損壞。包裝費用按每件元計算,共計元,所有費用由乙方承擔。
第九條甲方將承擔貨物的運輸工作,運輸費用按照每件元計算,總費用為元,全部由乙方支付。若因運輸造成損失,甲方將承擔賠償責任。
第十條本合同簽署之日,甲方應當向乙方支付預付款人民幣(¥)元。若甲方未能履行合同義務(wù),除承擔違約責任外,還應當立即返還全部預付款。若乙方未能履行合同義務(wù),甲方有權將預付款抵扣為違約金和賠償金,如有剩余部分,乙方應當立即返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,確認無(wú)誤后,立即辦理結算手續,并在收到貨物后的十五個(gè)工作日內通過(guò)銀行轉賬付款。
第十二條甲方的違約責任
1,甲方若未按合同約定的質(zhì)量要求交付定制物品,乙方同意接受的,應按照實(shí)際質(zhì)量支付相應的價(jià)格;不同意接受的,甲方應負責修理或更換,并承擔因延遲交付而產(chǎn)生的責任;若修理或更換后仍不符合合同規定,乙方有權拒絕接收,甲方需承擔由此造成的損失。
2,甲方如未按合同約定交付定制物品的全部數量,乙方仍需使用的部分,甲方應當及時(shí)補足數量,并按照延遲交付的方式處理未補足部分;若乙方不再需要未交付的部分,有權解除合同,甲方應承擔由此造成的損失。
3,甲方應妥善包裝定制物品,如因包裝不當導致定制物品受損,應由甲方承擔賠償責任。
4,甲方如未能按時(shí)交付定制物品,應向乙方支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天,按照逾期交付部分價(jià)款總額的一定比例計算。
5,甲方若無(wú)法按時(shí)交付定制物品,應向乙方支付相當于定制物品未交付部分價(jià)值總額%的'違約金。
6,甲方承擔送貨責任,若在運輸過(guò)程中造成定制物品損壞,應負責修復至合同規定的質(zhì)量標準,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
1,甲方如需在合同履行過(guò)程中變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當提前書(shū)面通知乙方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致達成變更協(xié)議。如因此變更導致乙方遭受損失的,甲方應當依約向乙方進(jìn)行賠償。
2,乙方如中途取消合同,應支付給甲方相當于未履行部分定作物價(jià)款總額%的違約金。
3,如果乙方未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除非另有約定,乙方應當承擔因此造成的停工待料損失。甲方有權要求乙方賠償因停工待料而產(chǎn)生的損失。
4,甲方如超過(guò)合同規定日期付款,應當按照中國人民銀行相關(guān)規定支付逾期付款利息給乙方。
5,乙方若無(wú)正當理由拒絕接收定制物品,應承擔因此造成的一切損失賠償責任。
6,乙方若要更改交付定制物品的地點(diǎn),應承擔因此而產(chǎn)生的額外費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條雙方如對本合同內容產(chǎn)生爭議,應首先進(jìn)行友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可直接向人民法院提起訴訟解決。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本協(xié)議共有五份,甲方和乙方各執一份,另外一份存放于縣公證處,一份存放于縣物價(jià)局,最后一份存放于縣建設銀行。
甲方:____縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:____縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:____縣支行
帳號:
____年___月___日
加工承攬合同范本14
甲方:______________
乙方:______________
經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商一致,就承攬加工事宜達成協(xié)議,特此訂立本合同,以確保雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
名稱(chēng):甲方委托乙方加工不銹鋼水泥焊接軌道板,共36份,根據附加的工圖數量要求進(jìn)行加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的.運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、甲方將委派代表按照產(chǎn)品圖紙和規定要求進(jìn)行全面驗收,以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。如果產(chǎn)品不合格,損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:
甲方提供原材料后,乙方將在30天內完成整批產(chǎn)品的加工合同。若雙方遇到不可抗力事件影響到材料提供和加工進(jìn)度,需立即通知對方并共同協(xié)商解決辦法。
四、加工費用:
該項目的總加工費用為20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅。在合同簽訂后,雙方不得擅自變更合同內容。
五、付款方式:
甲方在乙方交付產(chǎn)品后,應當一次性支付全部款項,其中包括質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金將在業(yè)主最終驗收合格后退還給甲方。甲方需在一個(gè)月內支付剩余款項。若甲方違約,應按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭議,雙方應通過(guò)友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,應提交有管轄權的仲裁機構進(jìn)行仲裁解決。
合同中如有任何未盡事宜,雙方應共同協(xié)商解決。本合同自雙方簽署之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
加工承攬合同范本15
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò )人:
聯(lián)系電話(huà):
定作人機構地址:
傳真電話(huà):
承攬人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
承攬人法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬人營(yíng)業(yè)執照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話(huà):
銀行開(kāi)戶(hù)許可證:
開(kāi)戶(hù)行:
帳戶(hù):
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬(wàn)元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)
1、
2、
3、
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報刊亭的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書(shū)報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線(xiàn)板、電表一塊,藍色陽(yáng)光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標準和方法
、、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運輸要求
、、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、、交貨地點(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證信報箱在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
、、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
、、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現問(wèn)題,_____年內免費進(jìn)行保修,超過(guò)_____年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額35%的價(jià)款,累積達到合同標的額的95%。
、、剩余的合同標的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
、、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
、、乙方未按甲方的'質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,報刊亭規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點(diǎn):簽約日期:年月日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬合同07-07
承攬加工合同【精選】07-18
承攬加工合同11-27
加工承攬合同02-26
(經(jīng)典)加工承攬合同03-07
加工承攬合同04-01
承攬加工合同10-19
加工承攬合同02-22