- 相關(guān)推薦
包工包料的勞務(wù)合同
在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編收集整理的包工包料的勞務(wù)合同，歡迎大家分享。
包工包料的勞務(wù)合同1
甲方：
乙方：
根據上《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，鑒于本工程的具體情況雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況
1。工程名稱(chēng)：
2。工程地點(diǎn)：
3。工程數量：
4。結構形式：
二、承包方式
包工、包主體工程
三、承包范圍
包工包料、包手頭工具等所有機具（包括三級配電箱以下滿(mǎn)足質(zhì)量要求的照明用電線(xiàn)及其它設備）、自備勞保用品、食宿自理、周轉材料管理。
四、施工日期
1、商定工期為天（日歷天）
開(kāi)工日期：x年xx月xx日
竣工日期：x年xx月xx日
2、本工程應一次進(jìn)場(chǎng)完成，按照甲方工程各階段的施工進(jìn)度計劃施工。根據甲方安排，乙方不能影響甲方下道工序施工，如有影響所造成的一切責任由乙方承擔，并賠償給甲方造成的一切損失。如人為因素造成工期拖延，每延期一天，應支付違約金1000元，7天以上（含7天）發(fā)包方有權終止合同，責令無(wú)條件退場(chǎng)，按已完成工程量的80%結算支付，并有承包方承擔所有經(jīng)濟責任。
五、工程面積及單價(jià)
1、此工程樓號總面積約平方米
2、每平方工程包價(jià)：主體每平方米元，裝飾每平方米元。
六、工程結算及支付辦法
1、主體工程結算及支付辦法
�。�1）、工程款支付，墊資主體______層封頂（不包括地下室），付已完工工程量的_______，主體封頂付已完工工程量的______，工程主體結構驗收達到合同第六項標準后付至總造價(jià)的，剩余三個(gè)月內付清。
�。�2）、結算前由發(fā)包方、建設方、監理方、質(zhì)監站及設計方組織驗收，驗收合格并簽署意見(jiàn)后，由乙方向甲方項目部提出申請，經(jīng)甲方項目部和項目經(jīng)理批準后，甲方財務(wù)核算后給予支付。
2、裝飾工程結算及支付辦法
�。�1）砌體完成一半后福完成工程量的`，全部完成付總款的，主體驗收后付至。
�。�2）工程裝飾工程量完成一半后付完工程量的，全部完成付總工程款，竣工驗收后付至總款的，二次結構、裝飾部分竣工驗收后三個(gè)月內付清。
3、質(zhì)量保證金條款
�。�1）質(zhì)量保修期為2年，質(zhì)保期內，乙方隨叫隨到，及時(shí)維修，若乙方不能按時(shí)維修，甲方有權安排第三方維修，維修費從乙方的質(zhì)保金中扣除。
�。�2）本同訂立后，乙方向甲方交納_____，開(kāi)工后再交納。質(zhì)量保證金在主體竣工驗收后退還。
�。�3）保修金在質(zhì)檢站、建設單位、監理單位、甲方對本工程竣工驗收合格并取得竣工驗收報告之下月起開(kāi)始計算2年后無(wú)任何遺留問(wèn)題無(wú)息支付。
包工包料的勞務(wù)合同2
甲方：
乙方：
甲方現有私有建房基礎工程，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，將該工程基礎人工挖孔樁由甲方發(fā)包給乙方施工。具體事宜如下：
一、施工范圍：乙方施工范圍為陳社橋私人建房孔樁基礎（包括人工挖孔樁、澆灌孔樁護壁、澆灌孔樁砼）。
二、工程質(zhì)量：達到合格。
三、工程量計算方式：按圖紙和設計變更施工，與實(shí)際驗收工程量為準，孔樁方量按樁徑加護壁每邊加15cm和實(shí)際驗收深度的砼計算工程量。（如：0。900m的孔徑方量計算式：3。14*0。6*0。6*高）。
四、工程造價(jià)：包工包料每立方人民幣叁佰元正（￥300。00）。本工程除人工材料。其它費用和稅收均由甲方承擔。
五、付款方式：
1�？讟稘补鄷r(shí)甲方應付給乙方工程總價(jià)的.30%工程款。
2�？讟度繚补嗤瓿珊蠹追礁督o乙方工程總價(jià)的50%工程款。
3�？讟度繚补嗤瓿珊笕旌蠹追綄⒂嗫畹�20%付清給乙方。
六、本合同條款甲、乙雙方必須共同遵守，如單方違約，違約方必須承擔工程總價(jià)的10%違約金。
七、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，貳份合同具有同等的法律效力。在施工過(guò)程中，出現安全事故由此發(fā)生的任何費用由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)。
八、末盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，合同自簽字之日生效。
甲方：
年月日
�。�2）年月日乙方：
包工包料的勞務(wù)合同3
土地承包合同書(shū)
甲方：身份證號：
乙方：身份證號：
一、甲乙雙方共同協(xié)商同意，乙方承包甲方土地畝，承包價(jià)格 元/畝，共計， 自年 月 日起至 年 月 日合同期滿(mǎn)。乙方每年的 月 日交承包費。若乙方不能按時(shí)交承包費的.，按自動(dòng)放棄承包權處理，甲方有權重新收回。
二、乙方在承包期間，不準私自買(mǎi)賣(mài)或轉讓承包土地，不能私自改變耕地的性質(zhì)，不能私自栽樹(shù)，種山藥。乙方若私自改變耕地的性質(zhì)，甲方有權收回承包的耕地。
三、乙方可保持土地承包時(shí)的種植方式，但合同期滿(mǎn)后，乙方負責將承包的土地上雜物必須清理干凈，若不清理，將承包全部法律責任。
四、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份。本合同自簽訂之日起生效。
甲方（簽字按手�。� 乙方（簽字按手�。�
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
包工包料的勞務(wù)合同4
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定。為確保工程質(zhì)量，保證安全文明施工，按期完成分包施工任務(wù)，本著(zhù)平等自愿的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本分包合同。達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程地點(diǎn)：
2.工程內容及做法：工程內容為甲方口頭要求的所有施工內容、裝修工藝要求(見(jiàn)附件)。
3.工程承包，采取乙方包工、包施工工具、設備，甲方提供施工材料的方式。
4.工程期限：開(kāi)工日期： 竣工日期：
二、甲方工作
1.開(kāi)工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，以不影響施工為原則。
2.參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
三、乙方工作
1.施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成本合同工程。
2.不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、創(chuàng )、鉆等產(chǎn)生噪音的裝飾裝修活動(dòng)。
4.負責工程成品、設備的保護。
5.保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
6.保證施工現場(chǎng)的整潔，每日完工后清掃施工現場(chǎng)，清運垃圾至物業(yè)指定地點(diǎn)。
7.為甲方提供本合同簽訂及履行過(guò)程中涉及的各種標準、規范、計算書(shū)、參考價(jià)格等書(shū)面資料。
四、材料供應
1.乙方應提前5天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時(shí)采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無(wú)條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
4. 乙方應驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題應向甲方及時(shí)提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書(shū)面要求乙方，并承擔因材料質(zhì)量引起的損失。
5.乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
6.乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入工地現場(chǎng)。
7.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門(mén)，若發(fā)現此類(lèi)現象，按材料價(jià)格加倍從人工費中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無(wú)條件搬運。
五、工程驗收和保修
2.工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3.雙方進(jìn)行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場(chǎng)的全部安全。
七、違約責任
1.一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關(guān)法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2.一方當事人無(wú)法繼續履行合同的，應及時(shí)通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
3.由于乙方責任導致工程質(zhì)量不合格，對工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進(jìn)行徹底返工修理,損耗的材料費用由乙方承擔。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程造價(jià)金額2‰的違約金。
4. 對因以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
5. 因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
6. 因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的2‰賠償甲方損失。
八、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向消費者協(xié)會(huì )申請調解解決，協(xié)商或調解解決不成時(shí)，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
九、勞動(dòng)力管理
1.開(kāi)工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2.未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過(guò)夜。。
5.乙方指定由 地現場(chǎng)負責人， 為替補負責人。
6.乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調換施工人員。
7.未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
九、施工機具
1.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2.因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方自行承擔。
十.工藝要求
1.基層處理要干凈，高低不平處要先鑿平和修補，在抹底層水泥砂漿找平前地面應灑水濕潤以提高與基層的粘結能力。
2.鋪裝石材、瓷質(zhì)磚時(shí)必須安放標準塊，標準塊應安放在十字線(xiàn)交點(diǎn)對角安裝。鋪裝操作時(shí)要每行依次掛線(xiàn)，石材必須浸水濕潤，陰干后擦凈背面。鋪貼時(shí)，從中間向四側退步鋪裝。安放石材、瓷質(zhì)磚時(shí)必須四角同時(shí)下落，并用橡皮錘敲擊緊實(shí)平整。
3.石材、瓷質(zhì)磚地面鋪裝后的養護十分重要，安裝24小時(shí)后必須灑水養護，兩天之內禁止上人。為不影響其他項目施工，可在地面上鋪設實(shí)木板供人行走。
4.地面石材、瓷質(zhì)磚鋪裝的驗收：地面石材、瓷質(zhì)磚鋪裝必須牢固，鋪裝表面平整，色澤協(xié)調，無(wú)明顯色差。接縫平直、寬窄均勻，石材無(wú)缺棱掉角現象，非標準規格板材鋪裝部位正確、流水坡方向正確。拉線(xiàn)檢查誤差小于2毫米，用2米靠尺檢查平整度誤差小于1毫米，表面潔凈。
七、做防水
1.防水需要從墻腳向上做不少于0.3米，淋浴處不少于1.8米。要求對廚房及兩個(gè)衛生間再在安裝完馬桶和面盆后再做一次防水。
2.一定要把準備做防水的基層打掃干凈，盡量保持表面的干燥。
3.衛生間的上下水管的根部和墻腳，必須涂抹足量的防水涂料。防水材料干透以后，需要進(jìn)行24 2小時(shí)的.閉水試驗。到樓下觀(guān)察是否還存在漏水現象。
八、吊頂
1.吊頂工程所用材料的品種、規格、顏色以及基層構造、固定方法應符合設計要求或住戶(hù)要求。
2.吊頂龍骨在保管安裝時(shí)，不得扔摔、碰撞。罩面板在運輸和安裝時(shí)，應輕拿輕放，不得損壞板材的表面和邊角。并應防止受潮變形。
3.吊頂內燈槽、斜撐、十字撐，應根據工程情況適當布置。輕型燈具應吊在主龍骨或附加龍骨上，重型燈具或吊扇不得與吊頂龍骨聯(lián)結，應在基層頂板上另埋設吊點(diǎn)。
4.罩面板應按規格、顏色分類(lèi)選配。
5.罩面板安裝前，應根據構造需要分塊彈線(xiàn)。帶裝飾圖案罩面板，宜由中間向兩邊對稱(chēng)排列安裝。墻面與頂棚的接縫應交接一致。
6.罩面板與墻面、窗簾盒、燈具等交接處應嚴密，不得有漏縫現象。
7.擱置式的輕質(zhì)罩面板，應設置壓卡裝置。
8.罩面板不得有懸臂現象。
9.吊頂施工過(guò)程中，電氣設備等安裝應密切配合，特別是吊燈、電扇等處的增補強度應符合設計要求。
9.罩面板安裝后，應防止損壞及污染。
10.落空4米以上的石膏板吊頂，除用自攻釘固定外還應增加粘接固定。所有金屬點(diǎn)應用油漆封堵。
11.罩面板與龍骨應連接緊密，表面應平整，不得有折裂、缺菱掉角、錘傷等缺陷。接縫應均勻一致，粘貼的面板不得有脫層，膠合板不得有刨透之處。
12.擱置的罩面板不得有漏透、翹角現象。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料的勞務(wù)合同起訴狀
包工包料的勞務(wù)合同5
定作方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)____________________________
承攬方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方本著(zhù)誠信、互利、公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名：________________
貨號：_______________
面料：________________
顏色：_______________
尺碼：________________
第二條 服裝數量
1、計量單位：套(上衣、褲子)
2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見(jiàn)下：
材料名稱(chēng)：
質(zhì)量：
第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經(jīng)雙方確認后，再進(jìn)行批量生產(chǎn)。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
第六條 報酬
1、加工單價(jià)：_______元/套
2、總金額(元)：小寫(xiě)________________(大寫(xiě))______________________
第七條 包裝方式
內用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地。
2、運輸費用由甲方負擔。
3、產(chǎn)品的交(提)貨期限：________年____月____日。
第九條 服裝驗收
1、驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點(diǎn)：__________________________。
3、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無(wú)誤后方可抽樣。
4、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
5、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
6、驗收包括：商品的外觀(guān)質(zhì)量、規格、數量、包裝、內在質(zhì)量、標識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據貨物實(shí)際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
7、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元。甲方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實(shí)際制衣件數，經(jīng)雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權
如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意，私自變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的`損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
(3)超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實(shí)際支付的保管、保養費。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方。變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，甲方還應補償不足部分。如定作物不能變賣(mài)，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量，如有制作問(wèn)題，乙方須負責修改。
(2)按此合同交貨日期，按時(shí)交貨。如未按時(shí)交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十四條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十五條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份。
甲方(章)：______________
________年____月____日
乙方(章)：______________
________年____月____日
包工包料的勞務(wù)合同6
原告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯(lián)系電話(huà)：_________________
被告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________
聯(lián)系電話(huà)：_________________
訴訟請求：_________________
一、請求判令被告支付給原告貨款_____________元;
二、請求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;
三、請求判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實(shí)與理由
原告與被告有生意往來(lái),______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購得______元貨物,根據合同約定,付款時(shí)間是______年______月______日,被告承諾收到貨后付款,原告按約定供貨后,被告沒(méi)有按承諾付款給原告,給原告的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴重困難。截止______年______月______日原被告雙方對賬確認被告欠原告貨款共計_______________元,原告為了資金周轉需要,多次催告被告負責人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認為,被告的`行為已侵犯了原告的合法權益,為了維護原告的合法權益,根據我國法律的相關(guān)規定,特向貴院提起訴訟
此致
________________人民法院
具狀人：________________
__________年__________月__________日
包工包料的勞務(wù)合同7
委托方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
施工方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿和誠實(shí)守信的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基礎上，達成如下協(xié)議。
一、工程概況。
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容：工程按圖紙及設計變更施工，嚴格執行國家驗收標準及規范。
二、涂料油漆工程承包范圍。
承包范圍：施工圖紙內所含范圍和變更通知所注明的油漆涂料工程，包工、包料、包工期、保質(zhì)量、包安全文明施工。
三、工程合同工期。
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數天。
四、油漆涂料工程質(zhì)量標準。
質(zhì)量標準，按國家建設工程合格標準，爭創(chuàng )省優(yōu)工程。
五、材料的調差與使用。
1、乙方須按施工圖紙指定的產(chǎn)品購買(mǎi)，材料進(jìn)場(chǎng)要經(jīng)甲方和監理及建設單位等共同驗收認可后方可使用，乙方應在符合國家質(zhì)量規范技術(shù)標準的前提下自主購買(mǎi)油漆涂料工程所需材料。如甲方和監理及建設單位認定所購買(mǎi)材料不合格，乙方所進(jìn)材料自動(dòng)清出場(chǎng)地并處罰金貳仟伍佰元整（￥2500。00）/每次。
2、材料調差：按照鄭州市當時(shí)季度的信息欄頭價(jià)，如信息價(jià)和實(shí)際購買(mǎi)價(jià)存在差異的，以甲乙雙方、監理和建設單位共同認定價(jià)格，經(jīng)認定后辦理認證手續為準，進(jìn)入決算。
六、工程變更。
工程施工中如經(jīng)建設單位確認需變更項目，以建設單位簽字并蓋章的文件通知及設計單位出具的加蓋章簽字的變更圖為準。工程量增減總量在5%內不調整。
七、工程量與造價(jià)：
1、以河南省預算定額決算下浮%為承包價(jià)，或市場(chǎng)報價(jià)
2、按所承包的施工圖紙施工的工作量以實(shí)決算。
八、工程款（進(jìn)度款）支付方式。
分期付款
九、工程施工及驗收標準。
1、施工方的施工人員須嚴格依照施工工藝和操作程序進(jìn)行施工。
2、依照國家制定的施工工藝規程和驗收規范為驗收標準。
十、飾后保修承諾。
1、乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內承擔保修責任期間自工程竣工驗收之日起，為期2年。
2、保修期間由乙方施工不當造成的油漆涂料施工費用均為乙方負責。
3、保修內容均采用修復形式。而且只對油漆涂料負責，不承擔其他連帶責任。
4、在保修期內，乙方應在接到通知后確認是保修范圍內的5個(gè)工作日內派人修復結束。
5、保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素（自然老化、結構層降、溫差收縮、碳化縮等原因）所產(chǎn)生的結果不屬于保修范圍。如要乙方維修的材料和人工費用均由甲方負責并承擔。
十一、雙方責任。
甲方職責：
1、甲方應給施工方人員辦理進(jìn)場(chǎng)施工手續（出入證等）、提供施工所需的水、電、住宿、伙房場(chǎng)地。施工中如臨時(shí)需要使用公共部分，甲方應向鄰居協(xié)調好，做好交叉作業(yè)的施工環(huán)境。
2、甲方有對乙方監督管理的權力，應按合同約定向乙方撥付工程進(jìn)度款，如因工程進(jìn)度款不能及時(shí)到位，導致延誤工期，則按實(shí)際情況相應順延工期。
3、甲方應協(xié)作乙方做好已完工程成品及半成品保護工作。
4、施工中甲方需要變更或增加施工項目時(shí)，應及時(shí)如實(shí)通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價(jià)情況后再進(jìn)行施工。
5、甲方應向乙方提供良好的外部環(huán)境，如不屬乙方原因造成停工，甲方應及時(shí)處理并負責工期順延。
乙方職責：
1、乙方施工人員須嚴格依照施工工藝的.程序進(jìn)行施工，應有從業(yè)資格、有管理經(jīng)驗、業(yè)務(wù)素質(zhì)良好的施工管理人員，按甲方要求組織人員、機具進(jìn)場(chǎng)，保質(zhì)保量完成所承包范圍內各項施工任務(wù)，及時(shí)報驗，積極配合甲方及監理人員對工程的初驗和終驗。
2、施工方應按工程部和圖紙規定的情況下自行采購的材料必須符合國家質(zhì)量技術(shù)標準，三證齊全，自覺(jué)接受甲方、監理單位和建設單位的監督管理認可后，方可進(jìn)場(chǎng)施工使用。
3、應遵守甲方為加強質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)管理而制定的各項規章制度，無(wú)條件地服從項目部的統一管理。
4、按施工程序開(kāi)展質(zhì)量和工期管理，及時(shí)主動(dòng)向甲方匯報質(zhì)量管理情況及施工進(jìn)度。
5、乙方須按時(shí)完成工程量及施工要求及時(shí)給項目部提供合格證及資料。把各項必備資料負責送到項目部資料員手中。若因不可抗拒因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。
十二、違約。
1、合同文本35。1合同條款中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責任如下：本合同通用條款第24條約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：無(wú)。
2、合同文本通用條款第26。4款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：工期順延。
3、本合同通用條款15。1款約定承包人違約應承擔的違約責任：除無(wú)條件返工外，承擔工期損失罰款和降低工程總價(jià)3%的質(zhì)量罰款。
4作為違約金付給對方。
十三、爭議。
雙方友好協(xié)商，協(xié)商無(wú)效，可由甲方所在地人民法院公訴裁決解決。
本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
代表人：
聯(lián)系方式：
乙方：
代表人：
聯(lián)系方式：
日期：
【包工包料的勞務(wù)合同】相關(guān)文章：
建筑包工包料合同09-15
土建包工包料合同03-06
裝修包工包料合同08-16
個(gè)人包工包料合同07-03
油漆包工包料合同09-03
包工包料裝飾合同09-14
裝修包工包料的合同03-07
包工包料加工合同04-24
包工包料裝修合同04-18