安裝工程承包合同范本
導語(yǔ)：大家是否了解過(guò)安裝工程承包合同呢?這也是承攬合同的一種，今天我們就來(lái)了解一下吧!
安裝工程承包合同范本(一)
甲方：
乙方：
按照最新《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條件》等有關(guān)法律法規的規定，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一章項目概況、工期及合同總造價(jià)
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、具體工程范圍和內容：
第二條工程期限
1、本工程合同總工期為日歷天
2、本工程開(kāi)工日期年月日。
3、工程合同總價(jià)
本工程合同總價(jià)為人民幣萬(wàn)元(大寫(xiě)：)
第二章合同專(zhuān)用條款
第1條合同文件使用的語(yǔ)言和適用標準及法律
1.1合同語(yǔ)言：漢語(yǔ)
1.2適用標準、規范：
以招標文件《技術(shù)文件及規范》規定為準。本條款沒(méi)有明示，但為工程所需的其它標準、規范、條件，均執行相應的國家或行業(yè)標準、規范或條件。
1.3適用法律法規：國家的法律、法規(含地方法規)及協(xié)議條款約定的規章。
第2條甲方工作
2.1提供具備開(kāi)工條件施工場(chǎng)地的時(shí)間和要求：開(kāi)工前具備。
2.2需要與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系和協(xié)調工作的內容及完成時(shí)間：甲方辦理有關(guān)手續。
2.3需要協(xié)調各施工單位之間關(guān)系的工作內容和完成時(shí)間：甲方負責協(xié)調
2.4向乙方提供的設施內容：甲方需按照乙方要求提供。
第3條乙方工作
提供計劃、報表的名稱(chēng)、時(shí)間和份數：
3.1施工場(chǎng)地防護工作的要求：自行解決。
3.2符合施工場(chǎng)地規定的要求：服從甲方的監督管理。
3.3保護建筑物結構及相應管線(xiàn)和設備的措施：服從甲方的監督管理。
3.4保護建筑物結構及相應管線(xiàn)和設備的措施：服從甲方的監督管理。
3.5建筑成品保護的措施：服從甲方的監督管理。
3.6乙方負責承包范圍內的預留預埋，承包范圍之外的工作乙方不負責。
第4條進(jìn)度計劃
4.1乙方提交施工組織設計(施工方案)和進(jìn)度計劃的時(shí)間是：開(kāi)工前7天。
4.2甲方批準進(jìn)度計劃的時(shí)間：接到后7天
第5條工程開(kāi)工
乙方在收到甲方代表的開(kāi)工通知后，應在合理的時(shí)間內盡早開(kāi)工，并按進(jìn)度計劃進(jìn)行施工。
第6條工期延誤
對一下原因造成竣工日期推遲的.延誤，工期相應順延：設計變更、工程量變化、不可抗力、合同中約定或甲方提出的需要順延的其他原因。
第7條暫停施工
如發(fā)生，雙方按以下約定辦理：乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完成工程，實(shí)施甲方代表處理意見(jiàn)后向其提出復工要求，甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時(shí)間提出處理意見(jiàn)，或收到乙方復工要求后48小時(shí)內未予答復，乙方可自行復工，同時(shí)工期相應順延。(參考：無(wú)塵室http://www.iwuchen.com/)
第8條合同價(jià)款及調整
合同價(jià)款：承包工程價(jià)款為元(大寫(xiě)：)，施工過(guò)程中發(fā)生的變更費用按照合同價(jià)格增加相應費用。
第9條工程款支付
合同簽訂后預付30%，完成合同范圍內工程量的1/2支付到60%的工程款，完成合同范圍內的工程量支付到合同款的90%，合同內項目調試合格后付至合同款的95%.余款5%做為質(zhì)保金，壹年后一次性付清。
第10條乙方采購材料
乙方采購材料的約定：乙方采購的材料應滿(mǎn)足設計要求和有關(guān)質(zhì)量標準。如需材料試驗，甲方承擔相應費用。
第11條甲方變更設計：在施工部位前7天提出
第12條乙方變更設計：在施工部位前7天提出
第13條合同范圍內項目竣工驗收：乙方協(xié)助甲方進(jìn)行
第14條質(zhì)保
14.1質(zhì)保內容、范圍：合同約定的施工范圍內的全部?jì)热荨?/p>
14.2質(zhì)保期限：主體結構質(zhì)量等保修按照國家的規定執行終生負責，裝飾裝修工程保修期以工程驗收合格起壹年為限。
14.3質(zhì)保金額和支付方法：本工程質(zhì)保金為工程造價(jià)的5%.工程質(zhì)保期滿(mǎn)，質(zhì)量無(wú)異議后，1個(gè)月內辦理質(zhì)保金結算。
第15條爭議
雙方發(fā)生經(jīng)濟合同糾紛，調解不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第16條違約
16.1違約應承擔的經(jīng)濟責任為：甲方代表不能及時(shí)給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務(wù)、支付款項及發(fā)生其它使合同無(wú)法履行的行為。乙方不能按合同工期竣工，及發(fā)生其它使合同無(wú)法履行的行為，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同。
第17條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的規定
17.1乙方按有關(guān)規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關(guān)費用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應根據有關(guān)規定立即上報有關(guān)部門(mén)并通知甲方，同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
第18條不可抗力
出現不可抗力時(shí)，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時(shí)內向甲方代表通報受害情況，按約定的時(shí)間向甲方報告情況和清理、修復的費用。災害繼續發(fā)生，乙方應協(xié)助甲方每隔7天報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災害的處理提供必要條件。
第19條工程停建或緩建
雙方約定為：由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場(chǎng)。甲方應支付已購產(chǎn)品價(jià)款，由此造成的全部損失由甲方承擔。
第20條其他
20.1工程完工后，乙方須向甲方提交承包工程范圍內的竣工資料。
合同附件：
(1)合同報價(jià)表
(2)預算圖紙
本合同經(jīng)雙方簽字后生效，至合同工程竣工交驗，結清工程尾款，保修期滿(mǎn)后自然失效。
本合同正本2份，其中甲方執1份，乙方執1份。
甲方：乙方：
地址：地址：
甲方簽字：乙方簽字：
蓋章：蓋章：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
安裝工程承包合同范本(二)
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：__________________________________.
2.工程地點(diǎn)：__________________________________.
3.承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫(xiě))____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計圓整，大寫(xiě)金額：圓整(附報價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限日，時(shí)間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6.嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個(gè)月后
10%
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話(huà)：電話(huà)：
傳真：傳真：
【安裝工程承包合同范本】相關(guān)文章：
工程安裝承包合同范本08-19
最新承包安裝合同范本11-24
鍋爐安裝工程內部承包合同范本08-06
安裝工程承包合同范本（通用5篇）08-14
安裝工程總承包合同范本3篇07-28
飲水管道安裝工程承包合同范本04-07
設備安裝承包合同范本11-02
燈具安裝承包合同范本11-02