【推薦】商品房買(mǎi)賣(mài)合同模板7篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的商品房買(mǎi)賣(mài)合同7篇，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
原告： ，女 ， 族， 年 月 日生， 人, 住
被告：
法定代表人： ，聯(lián)系電話(huà)：
訴訟請求：
1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日，共700天);
2、訴訟費由被告承擔。
事實(shí)和理由：
原、被告于20xx年7月28日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《合同》)，購買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的位于 的商品房，原告一次性交納購房款355,143元。
《合同》“第八條 交付期限”(詳見(jiàn)《合同》第__頁(yè))約定：“出
賣(mài)人應當在20xx年3月31日前，……商品房交付買(mǎi)受人使用”。至20xx年2月28日，原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書(shū)面通知。
鑒于以上事實(shí)，被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx
年2月28日止)，依據《合同》“第九條 出賣(mài)人逾期交房的違約責任”(詳見(jiàn)《合同》第____頁(yè))約定：“……自合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。
原告為維護其合法權益訴至貴院，望貴院判如所請。
此致
_______________區人民法院
具狀人：
年 月 日
需準備的立案材料：
1、 起訴狀2份
2、 原告身份證復印件1份
3、 被告工商查詢(xún)卡1張(如法院要求，到薩爾圖工商局打印)
4、 商品房買(mǎi)賣(mài)合同復印件1份
5、 交納購房款票據1份
6、 訴訟費421.5元，可能還有其它訴訟費50元。
務(wù)必于20xx年3月31日前立案交費。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
「內容提要」最高人民法院《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》雖然解決了目前商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛中的許多問(wèn)題，但其自身適用范圍的限制，并不能解決由在集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同而引發(fā)的一系列問(wèn)題，導致實(shí)踐中的無(wú)序。無(wú)效論者從合同違反《土地管理法》的規定和合同標的履行不能出發(fā)，否定此類(lèi)合同的效力；有效論者則從法解釋學(xué)和取締規范與效力規范的區別出發(fā)，認定合同效力�；诖祟�(lèi)問(wèn)題的復雜，筆者從社會(huì )整體的角度出發(fā)，利用利益衡量的基本觀(guān)點(diǎn)，指出有效論更能適應現實(shí)社會(huì )的需要，并在此基礎上提出了相應的處理對策，以期能對這一難題的解決起到促進(jìn)作用。
「關(guān)鍵詞」商品房買(mǎi)賣(mài)合同，集體土地，合同效力，利益衡量
隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，我國社會(huì )整體發(fā)展，物質(zhì)水平有了很大的提高，人民生活漸趨富足，文化日益昌明，原本與尋常百姓毫不相干的買(mǎi)房置地也成了現今十分普通的一件事情。但既然有買(mǎi)有賣(mài)，其間就難免產(chǎn)生糾紛，為了處理日益涌現的商品房買(mǎi)賣(mài)糾紛，20xx年4月28日最高人民法院公布了《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）.這一司法解釋的出臺，對于人民法院處理此類(lèi)案件起到了十分積極的促進(jìn)作用，得到了社會(huì )各界的普遍歡迎。但是，通過(guò)近一年來(lái)的實(shí)踐，這一司法解釋也暴露出自身的一些不足，尤其是從司法解釋序言中所體現的立法意旨看，該司法解釋主要是針對城市規劃區國有土地范圍內的商品房買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行規定的，并未把占國土很大比例的農村集體土地上發(fā)生的商品房買(mǎi)賣(mài)行為納入調整范圍，不能不說(shuō)是一種“立法”上的缺失。對于在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同的效力及處理，目前司法實(shí)務(wù)界及理論界都尚無(wú)定論，但實(shí)踐中由此而引發(fā)的糾紛卻日益增加，亟待解決。本文中，筆者試就此問(wèn)題發(fā)表一下個(gè)人見(jiàn)解，希望能夠對人民法院的司法實(shí)踐起到參考作用。
一、我國的土地制度與商品房種類(lèi)
根據我國憲法的規定，“城市的土地屬于國家所有。農村和城市郊區的土地，除由法律規定屬于國家所有的以外，屬于集體所有；宅基地和自留地、自留山，也屬于集體所有�！币虼�，在社會(huì )主義的中國，從所有制上講，土地可以分為兩類(lèi)，即國有土地和農村集體土地。這種土地歸屬上的公有制是與我國的社會(huì )主義制度緊密聯(lián)系在一起的。研究我國的土地問(wèn)題及附著(zhù)于土地之上的房屋問(wèn)題，就不能不以此為最根本的出發(fā)點(diǎn)，所以，商品房也就可以區分為建筑于國有土地上的商品房和建筑于集體土地上的商品房?jì)纱箢?lèi)。
二、農村集體土地上所建商品房的問(wèn)題所在
商品者，依《高級漢語(yǔ)大詞典》之解釋?zhuān)鉃椤阿艦榻粨Q而生產(chǎn)的物品。⑵泛指市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的物品”。據此并參考《解釋》第1條的規定，本文要討論的商品房就是指出賣(mài)人（僅指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)）尚未建成或者已經(jīng)竣工的用于向社會(huì )銷(xiāo)售并移轉房屋所有權于買(mǎi)受人、買(mǎi)受人支付價(jià)款的房屋。究其根本，商品房與其他房屋的最大區別就在于它是作為一種商品用于交換，商品房在所有權的讓渡過(guò)程中實(shí)現其交換價(jià)值。但是，法學(xué)不同于經(jīng)濟學(xué)，其著(zhù)眼點(diǎn)在于所有權的移轉及移轉過(guò)程中出現的問(wèn)題。比較研究國有土地上的商品房與集體土地上的商品房，就是要比較二者在所有權移轉方面的差別。
通觀(guān)世界各國，在房屋與土地的關(guān)系上，普遍采取“房地一體主義”，即房屋的所有權與其所附著(zhù)的土地的所有權或者使用權同時(shí)移轉，只有這樣才能保證房屋的所有權人在房屋使用過(guò)程中不會(huì )因房屋所附著(zhù)的土地歸屬于其他人而引致紛爭。我國《城市房地產(chǎn)管理法》第31條也規定：“房地產(chǎn)轉讓、抵押時(shí)，房屋的所有權和房屋占用范圍內的土地使用權同時(shí)轉讓、抵押�！痹谖覈�(jīng)過(guò)出讓的國有土地其土地使用權的轉讓是不存在障礙的，但是，1998年8月《土地管理法》修改時(shí)將“允許城鎮非農戶(hù)口居民建住宅使用集體土地”的規定加以刪除，并在第63條中明確規定：“農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用于非農業(yè)建設；但是，符合土地利用總體規劃并依法取得建設用地的企業(yè)，因破產(chǎn)、兼并等情形致使土地使用權依法發(fā)生轉移的除外”，造成“集體建設用地必須轉為國有以后才能進(jìn)入二級市場(chǎng)流轉”的狀況，從而在立法意旨上，城市及外村、外鄉居民已被禁止成為集體土地上住宅的合法所有權人。在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同也就由于違反法律禁止性規定而成為一種病態(tài)的契約，從而直接影響到買(mǎi)賣(mài)合同的效力問(wèn)題。
但是，在當前相當一部分地區出現了利用尚未收歸國有的集體土地開(kāi)發(fā)商品房、規模建設新型人口聚集區的活動(dòng)，較為時(shí)興的說(shuō)法叫作“舊村改造”。雖然在這一過(guò)程中出現了一些糾紛，但是，從深層次上看，這種現象的出現有其必然原因。隨著(zhù)城鄉產(chǎn)業(yè)結構的升級和經(jīng)濟結構轉型，土地的承載、養育等傳統功能逐步萎縮，而財富儲存功能、產(chǎn)業(yè)空間聚集功能、土地增值等新興功能不斷加強，集體土地經(jīng)歷了從生存手段到保障手段再到增值手段的演變，此其一。其二，隨著(zhù)開(kāi)放型經(jīng)濟與城市建設的深入發(fā)展，大量外來(lái)資金與人口涌入，使村鎮集體土地的價(jià)值迅速提升，城市近郊非農用地的收益率明顯高于農用地。其三，國家征用集體土地是按產(chǎn)值補償，而當前土地市場(chǎng)價(jià)格遠遠超出該標準，用地者到國家嚴格控制的土地一級市場(chǎng)受讓土地成本過(guò)高。在土地補償水平與用地成本比較利益的巨大反差下，農村集體建設用地不可避免地自行流轉。其四，我國土地管理制度改革后，土地使用權在土地權力體系中的地位日益突出，隨著(zhù)城市化程度的提高和“舊村改造”的推進(jìn)，相當一部分村成為實(shí)體化的經(jīng)濟組織，在經(jīng)濟利益最大化的驅動(dòng)下，自然將手中所掌握并能實(shí)際加以運用的土地使用權作為資產(chǎn)來(lái)進(jìn)行“土地經(jīng)營(yíng)”�？梢哉f(shuō)，在一定意義上，在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同的出現就成為不可避免的現象。
除此以外，在中小城市出現的“舊村改造”也并不與國家開(kāi)發(fā)小城鎮的戰略相背離。無(wú)論從我國作為發(fā)展中國家走城市化、現代化道路的發(fā)展途徑上看，抑或從我國拉動(dòng)內需、擴展經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)的需求上看，小城鎮開(kāi)發(fā)都是我國必將長(cháng)期堅持并不斷發(fā)展的一項重要國策，而不是應付現狀、一時(shí)之興的臨時(shí)過(guò)渡措施。與其相對照，“集體建設用地不得直接進(jìn)入市場(chǎng)流轉”的規定，僅源于原國家土地局上世紀九十年代初期推行的“轉權讓利”政策，其實(shí)質(zhì)仍擺脫不了政府利用管理者職權剝奪集體土地所有者、與民爭利的計劃經(jīng)濟時(shí)代色彩。農民集體所有的土地只有被征為國有后才能進(jìn)入市場(chǎng)，其收益只能由國家得到，這一傳統做法明顯是忽視農民集體土地財產(chǎn)權的表現，與我國正在推行的財產(chǎn)權體系改革相背離。集體土地所有權作為一種財產(chǎn)權，其所有人必然要求能正常地使用、支配和處分土地，以取得合理的土地收益。
三、病態(tài)契約與無(wú)效合同
討論在集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同的效力問(wèn)題之前，有必要首先對病態(tài)契約和無(wú)效合同的概念作出說(shuō)明。
何謂病態(tài)契約？各國法對契約的成立和生效均規定了一系列要件，違反法律強行性規定的契約即為病態(tài)契約。例如，根據《意大利民法典》第1325~1352條的規定，契約生效的要件包括：⑴當事人的合意；⑵契約原因合法；⑶契約的標的可能、合法并確定或可確定；⑷契約的形式應符合法定或約定。如果將符合這些要件的契約定義為健康契約，那么違反這些法定要件的契約則為病態(tài)契約。根據我國合同法第52條、54條的規定，契約的病因主要有：⑴惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；⑵以合法形式掩蓋非法目的；⑶損害社會(huì )公共利益；⑷違反法律、行政法規的強行性規定；⑸因重大誤解訂立的合同；⑹在訂立合同時(shí)顯失公平的；⑺一方以欺詐、脅迫的手段或乘人之危，使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同。
因契約違反法律所規定的要件的不同，可以確定契約病態(tài)的嚴重性。一種是僅與當事人利益有關(guān)的要件的違反，如意思瑕疵等；另一種是對于與社會(huì )利益相關(guān)的要件的違反，如違反法律的強行性規定或共序良俗等。前者因涉及當事人雙方利益，故病態(tài)并不十分嚴重而尚可救治，各國法一般規定其為相對無(wú)效的契約，即將契約是否生效的決定權交給當事人本人；后者因涉及社會(huì )利益，故為病態(tài)嚴重的契約，當事人無(wú)權決定其命運，各國法一般規定其為絕對無(wú)效。
雖然違反與社會(huì )利益相關(guān)的要件是確認絕對無(wú)效的契約的衡量標準，但這種表述仍失之抽象。筆者以為，根據我國的實(shí)際情況，違反與社會(huì )利益相關(guān)的有效要件主要有兩個(gè)方面，即：⑴違反法律、行政法規的強制性規定，⑵損害社會(huì )公共利益，或者稱(chēng)之為違背公
共秩序與善良風(fēng)俗。對于第一方面，王利明教授在《關(guān)于無(wú)效合同確認的若干問(wèn)題》一文中提出了依據違法性確認合同無(wú)效的三個(gè)標準：⑴必須違反了全國人大及其常委會(huì )制定的法律和國務(wù)院制定的行政法規，才能直接導致合同無(wú)效；⑵必須是違反了法律和行政法規的強行性規定；⑶必須是違反了強行性規定中的效力性規定。對于第二個(gè)方面，可以簡(jiǎn)稱(chēng)為違背公序良俗。所謂善良風(fēng)俗，一般是指社會(huì )對某種行為所持的一般道德標準與習慣。公共秩序與善良風(fēng)俗不同，它反映和保護國家和社會(huì )的根本利益，表現了國家對社會(huì )生活的積極干預，其淵源大多來(lái)自公法，如憲法、行政法等；也有些規定來(lái)自私法。凡是違背上述條件的合同，都應當認定為絕對無(wú)效的合同。
四、在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同的效力
通說(shuō)認為，由于《房地產(chǎn)管理法》的規定，商品房買(mǎi)賣(mài)必然導致房屋占用范圍內的土地使用權同時(shí)轉讓?zhuān)锻恋毓芾矸ā分杏忠幎ā稗r民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用于非農業(yè)建設”、“集體建設用地必須轉為國有以后才能進(jìn)入二級市場(chǎng)流轉”，因此，在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同就成為一種違反法律的強行性規定的無(wú)效合同。但是，筆者認為，這種觀(guān)點(diǎn)實(shí)在是有重新探討的必要。
�。ㄒ唬┖贤瑹o(wú)效論的依據
在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效觀(guān)點(diǎn)的依據概括起來(lái)主要有以下兩點(diǎn)：
1、此類(lèi)合同違反了法律的強制性規定。由于《房地產(chǎn)管理法》明確規定房屋所有權和房屋占用范圍內的土地使用權同時(shí)轉讓?zhuān)虼艘獙?shí)現此類(lèi)合同的目的，就必須使在集體土地上所建房屋的所有權與集體土地的土地使用權同時(shí)轉讓?zhuān)窃凇锻恋毓芾矸ā防飬s明確規定“農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用于非農業(yè)建設”，因此，在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同違反了法律（此處是指《土地管理法》）的強制性規定。根據《合同法》第52條的規定，違反法律的強制性規定的合同無(wú)效，由此就可以得出此類(lèi)合同無(wú)效的結論。
2、由于合同標的不能而無(wú)效。除合法要件外，契約的標的可能、確定或可確定是合同生效的必備要件之一。所謂標的可能，是指合同所規定的債權人的權利或債務(wù)人的義務(wù)在客觀(guān)上有成為現實(shí)的可能性。如果標的無(wú)法實(shí)現，則不發(fā)生法律上的效力。當事人簽訂的在集體土地上所建商品房的買(mǎi)賣(mài)合同，其標的是買(mǎi)受人交付價(jià)金、出賣(mài)人移轉房屋所有權。但在現實(shí)生活中，由于房產(chǎn)管理部門(mén)只辦理城市國有土地上所建房屋的權屬證書(shū)，因此，在集體土地上所建的商品房無(wú)法按照約定進(jìn)行所有權的移轉，因為依照物權的公示公信原則，不動(dòng)產(chǎn)物權的移轉必須以法定登記機關(guān)的物權移轉登記為要件，不經(jīng)登記變更物權歸屬始終不發(fā)生變化，也就是說(shuō)這類(lèi)合同的標的在客觀(guān)上沒(méi)有實(shí)現的可能性。這是一種債務(wù)人即使愿意履行也不履行的狀態(tài)�；谶@一原因，也可以確定此類(lèi)合同無(wú)效。
�。ǘ┖贤行д摰囊罁�
與上述觀(guān)點(diǎn)相對應，合同有效觀(guān)點(diǎn)的依據概括起來(lái)主要有以下兩點(diǎn)：
1、雖然《土地管理法》中規定“農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用于非農業(yè)建設”，但是，我國《憲法》第10條第4款后段明確規定：“土地的使用權可以依照法律的規定轉讓”，這里雖然要求“依照法律的規定”進(jìn)行移轉，但依照法律解釋學(xué)的體系解釋方法，根據該條的上下文意來(lái)判斷，這里所稱(chēng)的法律應當是對轉讓的程序進(jìn)行規范和調整的法律，而不包括實(shí)體上的限制。因為該條從體系上分為四款，第1款規定了國有土地，第2款規定了集體所有土地，第3款規定了土地征用，第4款對土地轉讓作出了規定。這就是說(shuō)，在整個(gè)這一條上，立法者是對國有土地和集體所有土地作出了明確的區分，逐款加以規定，在此種情形下，不作區分地提及土地使用權，當然是包括國有土地使用權與集體所有土地使用權這個(gè)整體的，這是《憲法》條文中的應有之義。所以，《土地管理法》的規定是與《憲法》的立法宗旨相背離的，而基于“上位法優(yōu)于下位法”的基本原則和《立法法》第78條的規定，應當認為農民集體所有的土地的使用權是可以轉讓的。
2、暫且不慮及上述對《憲法》和《土地管理法》的學(xué)理解釋?zhuān)瑔螐囊驗檫`反法律的強行性規定而使合同無(wú)效的角度分析，在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同的效力也值得探討。違反法律和行政法規而使合同無(wú)效，其前提是合同違反的是法律和行政法規中的強行性規定。法律規范可以區分為任意法規和強行法規，而強行法規又可以區分為強制規定和禁止規定二種。強制規定，指命令當事人應為一定行為的法律規定。禁止規定，指命令當事人不得為一定行為的法律規定。但是，如果再進(jìn)一步細分，禁止規定又可以再分為取締規定和效力規定。前者僅系取締違反之行為，對違反者加以制裁，以禁遏其行為，并不否認其行為之私法上效力。后者系明確規定違反禁止性規定將導致合同無(wú)效或不成立的法律規定。由此可知，由于違反法律和行政法規而使合同無(wú)效，必須是違反了強行性規定中的效力性規定。但是，細觀(guān)《土地管理法》的規定，第63條不僅有除外條款，而且也僅是規定“農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用于非農業(yè)建設”，屬于典型的僅取締違反之行為、對違反者加以制裁、以禁遏其行為的規定，并未否認其行為之私法上效力，應當定性為取締性規定，根據王利明教授“無(wú)效一般只限于違反效力性規范的合同”的觀(guān)點(diǎn)推論，在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同也并不必然無(wú)效，只是屬于行政機關(guān)行政執法取締的范圍而已，但此種結果并不必然及于私法。
�。ㄈ┕P者的觀(guān)點(diǎn)
筆者認為，對在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同效力進(jìn)行界定，必須放在一個(gè)更高的、全局的視野上進(jìn)行審視，不能單就某一部法律為判斷，“法規則只有參照它們所服務(wù)的目的始能被理解”，確定一項法律規則的存在是否合理，必須首先探究其目的何在，只有在此基礎上，才能對兩種針?shù)h相對的觀(guān)點(diǎn)作出取舍。
《土地管理法》規定集體土地的使用權在原則上不允許出讓、轉讓?zhuān)湟鈭D可以從該法第一章總則的規定得到說(shuō)明。該法第1條規定：“為了加強土地管理，維護土地的社會(huì )主義公有制，保護、開(kāi)發(fā)土地資源，合理利用土地，切實(shí)保護耕地，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展，根據憲法，制定本法�！蓖瑫r(shí)，該法第4條規定：“國家實(shí)行土地用途管制制度。國家編制土地利用總體規劃，規定土地用途，將土地分為農用地、建設用地和未利用地。嚴格限制農用地轉為建設用地，控制建設用地總量，對耕地實(shí)行特殊保護�！备鶕@些規定，我們可以較為清楚的認識到，《土地管理法》不允許集體土地使用權出讓、轉讓?zhuān)淠康闹饕潜Ｗo農用地（耕地）總量，防止農用地（耕地）不斷減少而影響糧食安全和國計民生。應該說(shuō)，這種立法意圖是十分正確的，整個(gè)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展，是以農業(yè)的穩定為基礎的，只有農業(yè)穩定，才會(huì )有工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的穩定健康發(fā)展，社會(huì )也才能保持穩定。但是，假如商品房的開(kāi)發(fā)是在現有建設用地上進(jìn)行的，對農用地并不構成影響，那么，就不應當也沒(méi)有依據一概加以否定。
法律的主要作用之一就是調整及調和種種相互沖突的利益，無(wú)論是個(gè)人利益還是社會(huì )利益。法律的正式淵源并不能夠覆蓋司法活動(dòng)的全部領(lǐng)域，總是有某種領(lǐng)域要依靠法官的自由裁量來(lái)決定，在這種領(lǐng)域中，法官必須發(fā)揮其創(chuàng )造精神和能動(dòng)性。法官應當努力在符合社會(huì )一般目的的范圍內最大可能地滿(mǎn)足當事人的意愿。實(shí)現這個(gè)任務(wù)的方法應當是“認識所涉及的利益、評價(jià)這些利益各自的份量、在正義的天枰上對它們進(jìn)行衡量，以便根據某種社會(huì )標準去確保其間最為重要的利益的優(yōu)先地位，最終達到最為可欲的平衡”。
讓我們首先來(lái)看一下確認在集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效能夠帶來(lái)的利益。這一點(diǎn)其實(shí)在前面也已經(jīng)基本提及了，最根本的就是為了貫徹落實(shí)土地用途的嚴格管制制度，國家可以控制土地用途，保護耕地，穩定國計民生。當然，除此以外，由于《土地管理法》已經(jīng)著(zhù)有明文，所以對這一制度不便輕易改動(dòng)，這就是另一個(gè)好處，即維護法律秩序的穩定性。
與此對應的，如果確認在集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同有效又能夠帶來(lái)哪些利益呢？從目前的情況看，在集體土地上進(jìn)行商品房開(kāi)發(fā)，雖然主要目的是用于銷(xiāo)售，但是，在此基礎上，村民的居住條件則是首先得到了改善，在村民改善自身居住條件后的房屋才被用于市場(chǎng)銷(xiāo)售，也正是這種銷(xiāo)售帶來(lái)的巨大收入才保證了村民在現階段有能力進(jìn)行居住條件的普遍改善�？梢哉f(shuō)，改善村民的居住條件、增加農民收入是確認合同有效的第一點(diǎn)好處。第二個(gè)好處，確認此類(lèi)合同可以利用新增的居住空間改善城市中低收入人群的居住條件。國家雖然正在大力發(fā)展城市低收入人群的“廉租住房”制度，但是，單一的渠道難以在短時(shí)間內解決全部問(wèn)題，多頭并舉更能加快進(jìn)程。第三，也是很實(shí)際的一個(gè)問(wèn)題是，由于行政機關(guān)的執法乏力，在集體土地上進(jìn)行的商品房開(kāi)發(fā)已經(jīng)在全國各地廣泛出現，成為一種普遍的社會(huì )問(wèn)題。如何處理這類(lèi)商品房的買(mǎi)房者與賣(mài)房者的利益，就成為一個(gè)直接關(guān)乎社會(huì )穩定的政治問(wèn)題。確認合同無(wú)效，必然導致退房退款，而農村集體經(jīng)濟組織已將所收房款用于房屋開(kāi)發(fā)或者其他支出，不可能退還出如此巨大的一筆款項，買(mǎi)房者關(guān)心的更是有房住，如此一來(lái)買(mǎi)
者與賣(mài)者都將遭受巨大損失。那么，國家如果調整法律、確認此類(lèi)合同有效又會(huì )失去什么呢？國家要求集體土地必須征用后由使用者支付出讓金才能用于商品房建設，這一前提是國家要向集體經(jīng)濟組織支付征地補償費，如果補償費高于出讓金，則國家就會(huì )遭受損失，如此一來(lái)國家就要“賠錢(qián)”；如果補償費低于出讓金，則意味著(zhù)國家從農村集體經(jīng)濟組織處也就是農民處獲得了額外的利益，農民就遭受了“盤(pán)剝”。也就是說(shuō)，補償費無(wú)論是高是低，都缺乏合理的依據。而如果確認合同有效，開(kāi)發(fā)商品房使用集體土地而支付給農村集體經(jīng)濟組織，就不會(huì )有“賠錢(qián)”或是“盤(pán)剝”的出現，國家只要加強對土地用途的監管就可以了。目前實(shí)踐中出現的障礙主要是無(wú)法為在集體土地上建設的商品房辦理權屬證書(shū)，而這完全是由于國家法律政策造成，對國家而言輕而易舉毫無(wú)損失，對房屋的買(mǎi)賣(mài)者則是利益巨大。這也就是為什么此類(lèi)合同在國家法律上存在障礙，而實(shí)踐中有大量出現的根本原因。
從法律演變的歷史原因看，國家之所以調整《土地管理法》，禁止集體土地使用權流轉，主要是為了有力遏止1992年之后出現的開(kāi)發(fā)區熱、房地產(chǎn)熱對新興土地市場(chǎng)的過(guò)度沖擊，改變耕地大量閑置、用地結構失衡的惡性局面。但是，“社會(huì )現象日新月異，立法者有非萬(wàn)能，茍發(fā)生立法當時(shí)所未料及之事件，自須衡量現行環(huán)境及價(jià)值判斷之各種變化，以探求立法者于今日‘立法’時(shí)，所可能表示之意思，始能掌握法律的‘一般妥當性’”。經(jīng)濟的發(fā)展，現實(shí)的需要，都要求國家調整立法政策，對需求作出合理的反映�！疤�(yáng)、月亮和星星今天看上去一如幾千年以前；玫瑰仍像在伊甸園里那樣開(kāi)放；但法律從來(lái)是另一回事�；橐�、家庭、國家、財產(chǎn)經(jīng)歷了最多種多樣的形態(tài)�！比绻晃兜匾蜓嘏f固守現有法律不變，實(shí)在不是明智之舉。
最后還有一個(gè)因素，但并非是最不重要的，就是如果確認合同無(wú)效，其邏輯的必然結果是退房退款，而事實(shí)上的失控已使數量眾多的農村集體經(jīng)濟組織、村民個(gè)人、城市居民卷入到此類(lèi)合同中來(lái)，退房退款必將極大影響他們的切身利益，極易造成社會(huì )的不穩定。在這種情況下，與其硬性取締，不如調整政策而疏導之，畢竟國家的政策要以絕大多數人的利益為歸依。
綜上，基于對上述兩種觀(guān)點(diǎn)的利益衡量，筆者認為，確認在集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同有效的觀(guān)點(diǎn)在現階段更為可取。
五、對在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同的處理
基于對上述分析，筆者認為，應當可以采取一種更加靈活務(wù)實(shí)的策略來(lái)對待這一日益突出的問(wèn)題，具體的可以采取以下處理方法：
第一，修改《土地管理法》，在保護基本農田的前提下，使農村集體土地使用權的出讓與轉讓享有與國有土地同等的待遇。這是一種最直接、最簡(jiǎn)單的辦法�！稇椃ā返脑瓌t性規定看，所有的土地使用權都是可以依法轉讓的，修改《土地管理法》只是使具體法律與《憲法》的根本意旨相符合。從財產(chǎn)權的性質(zhì)看，無(wú)論是作為國有土地所有者的國家，還是作為農村集體土地所有者的農村集體經(jīng)濟組織，在法律性質(zhì)上，都是土地這種特殊財產(chǎn)的財產(chǎn)所有人，它們在私法上的地位應當是平等的，所有權具體權能的內容應是無(wú)差異的，即都應包含占有、使用、收益、處分四項權能。雖然由于土地資源具有稀缺性的特點(diǎn)和保證國家糧食安全，對土地的用途應從法律上作出統一規定，但是在合理使用土地和確保耕地數量的基礎上，應當允許土地所有人享有其他財產(chǎn)的所有人所能享有的財產(chǎn)權內容相同的權利，其中當然包括用益物權的設立，此時(shí)的制度設計可以傳統的地上權制度為藍本。
第二，貫徹兩權分離，規范集體土地使用權流轉市場(chǎng)。要堅持和維護國家就土地所有制問(wèn)題上的基本原則不動(dòng)搖，確保土地所有制上的公有制度，在此基礎上實(shí)現所有權與使用權的分離，使土地使用權作為資源在市場(chǎng)上合理流動(dòng)。在這一過(guò)程中，要時(shí)刻保持清醒的頭腦，從土地用途管理和國家總體規劃入手，保護耕地、節約耕地，通過(guò)集體存量用地的流轉減少建設用地增量的增加，減少閑置土地數量。目前，廣東在這一方面進(jìn)行了有益的探索，正式出臺了《集體所有建設用地使用權流轉管理暫行辦法》，允許在土地總體規劃中確定并經(jīng)批準為建設用地用途的集體土地進(jìn)入市場(chǎng)，從而在國家土地一級市場(chǎng)外全新生成一個(gè)區域性的農村集體土地市場(chǎng)，在我國集體土地管理改革進(jìn)程中邁出了實(shí)質(zhì)性的一步，被稱(chēng)為土地管理“二次創(chuàng )業(yè)”。為有力支持這一改革，廣東省在堅持占補平衡、切實(shí)保護耕地，全面進(jìn)行農村土地產(chǎn)權登記調查，建立土地交易信息服務(wù)系統及建立以農村土地交易為核心的有形土地市場(chǎng)等方面做了大量基礎性工作，為農村集體土地這一“農民的資產(chǎn)”正式進(jìn)入可經(jīng)營(yíng)范圍提供了堅實(shí)的保障。
第三，以上兩點(diǎn)主要是對今后立法提出的一點(diǎn)建議，但立法的修訂總是需要一個(gè)周期，如何在現有法律條文修訂前處理實(shí)踐中出現的在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同案件，是司法實(shí)踐中亟需解決的迫切問(wèn)題，這也是我們司法實(shí)務(wù)工作者義不容辭的義務(wù)。
根據上述對在農村集體土地上所建商品房買(mǎi)賣(mài)合同效力的分析，筆者提出一個(gè)大膽的處理意見(jiàn)，僅供參考，即確認此類(lèi)合同有效，但賦予購房者以選擇權。這里的選擇權的具體內容包括購房者可以選擇解除合同，要求退房退款；也可以選擇繼續履行合同，維持使用房屋的現狀，如果購房者要求辦理相關(guān)證件，則可以辦理“村鎮房屋所有權證”或者其他證明手續，并待國家政策調整后再作出進(jìn)一步處理。
下面進(jìn)一步闡述一下筆者提出上述建議的理由。
1、解除合同。雖然通過(guò)對合同效力的分析，合同應當認定為有效，但是由于目前實(shí)踐中的現狀，比如產(chǎn)權證照辦理不能，對購房者權利的保護措施仍然不健全，其權利處于一種不能完全行使的狀態(tài)，因此，應當設立一種相應的救濟途徑以示公平。同時(shí)，由于目前經(jīng)濟的持續發(fā)展，商品房市場(chǎng)的走勢良好，房?jì)r(jià)不斷攀升，而這種房屋的購買(mǎi)者又往往住房條件差、急需購房。在這種條件下，解除合同的做法其實(shí)是由購房者自己選擇，是否讓自己失去已得利益或可得利益，這種當事人自愿放棄利益的行為法律自然沒(méi)有必要強行干預。在這種房?jì)r(jià)持續上漲的狀況下，也不宜賦予開(kāi)發(fā)商以解除權，因為那樣一來(lái)，對開(kāi)發(fā)商有利而對購房者不利，容易助長(cháng)開(kāi)發(fā)商追逐利益的恣意行為。需要指出的是，在解除合同、退房退款的情況下，所退房款應當只是房屋價(jià)款的本金，而不應當包含利息。
2、履行合同。在購房者未選擇解除合同的情況下，由于合同具有法律效力，則雙方就應當按照合同的約定履行各自義務(wù)，購房者交納購房款，開(kāi)發(fā)商交付房屋。只是在這種情況下，由于目前體制上和行政管理上的問(wèn)題，可能在房屋所有權證的辦理上會(huì )存在一些問(wèn)題，影響到權利人的權利行使和今后房屋的再次轉讓等方面，但這是一個(gè)需要協(xié)調各方面的系統工程，又涉及到前文對立法方面的建議了。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
合同編號：_________
出賣(mài)人：_________
買(mǎi)受人：_________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：
第一條 項目建設依據
1、出賣(mài)人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落于_________地塊的國有土地使用權。
2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批準書(shū)號】為：_________，土地使用權面積為：_________，買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房)所在土地用途為：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止。
3、出賣(mài)人經(jīng)批準，在上述地塊上建設的商品房【地名核準名稱(chēng)】【暫定名】為：_________，建設工程規劃許可證號為：_________，建筑工程施工許可證號為：_________，建設工程施工合同約定的開(kāi)工日期為：_________，建設工程施工合同約定的竣工日期為：_________.
第二條 商品房情況
該商品房銷(xiāo)售許可證號：_________.
商品房座落：_________區_________縣_________路、道、街。
設計用途_________;建筑結構_________;建筑層數為_(kāi)________層。
建筑面積_________平方米，其中：套內建筑面積_________平方米，公共部位分攤建筑面積_________平方米。
商品房平面圖見(jiàn)附件一，商品房抵押、租賃等情況見(jiàn)附件二。
第三條 計價(jià)方式與價(jià)款
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第_________種方式計算該商品房?jì)r(jià)款：
1、按建筑面積計算，該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元，總金額(_________幣)_________元。
2、按套內建筑面積計算，該商品房單價(jià)為(_________幣)每平方米_________元，總金額(_________幣)_________元整。
3、按套(單元)計算，該商品房總價(jià)款為(_________幣)_________元整。
第四條 付款方式及期限
買(mǎi)受人采取下列第_________種方式付款。
1、一次性付款，自簽約日起_________日內付全部?jì)r(jià)款_________元。(小寫(xiě)：_________萬(wàn)元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自簽約日起_________日內付全部?jì)r(jià)款的_________%;_________幣_________元。(小寫(xiě)：_________元)
(2)第二次付款自簽約日起_________日內付全部?jì)r(jià)款的_________%;_________幣_________元。(小寫(xiě)：_________元)
(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣_________元。(小寫(xiě)：_________元)
3、貸款方式付款。買(mǎi)受人可以首期支付購房總價(jià)款的_________%，其余價(jià)款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
第五條 房產(chǎn)交付
1、房產(chǎn)實(shí)物狀況、權利狀況，符合有關(guān)規定和雙方約定的，方可交付;不符合有關(guān)規定和雙方約定的，不得交付。
2、出賣(mài)人須于_________前，將該房產(chǎn)及相關(guān)證明交付買(mǎi)受人。如遇不可抗力，雙方約定處理方式：_________.
3、上述相關(guān)證明包括：_________.
第六條 產(chǎn)權轉移登記及其他相關(guān)設施登記
1、協(xié)議訂立后，買(mǎi)賣(mài)雙方應在30日內，到房屋所有權登記機關(guān)辦理房屋所有權轉移登記手續。
2、按照有關(guān)規定，其他相關(guān)設施應辦理登記的，應在規定期限內辦理。
3、如因一方原因造成另一方未能及時(shí)辦理房屋所有權轉移登記、其他相關(guān)設施登記造成損失的，應依法承擔違約責任。
第七條 出賣(mài)人逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外，出賣(mài)人如未按本合同約定日期交付商品房，逾期在_________日內的，買(mǎi)受人有權向出賣(mài)人追究已付款利息，利息自合同約定出賣(mài)人應支付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。如超過(guò)上述約定期限的，買(mǎi)受人有權按照下述的第_________種約定，追究出賣(mài)人違約責任：
1、合同繼續履行。出賣(mài)人應支付買(mǎi)受人已付款利息，利息自合同約定出賣(mài)人應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，出賣(mài)人還應每日按商品房?jì)r(jià)款的_________‰向買(mǎi)受人支付違約金。
2、解除合同。出賣(mài)人應退還買(mǎi)受人已付款、支付已付款利息，利息自合同約定出賣(mài)人應交付商品房之日次日起至出賣(mài)人退還買(mǎi)受人已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，出賣(mài)人還應每日按商品房?jì)r(jià)款的_________‰向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人的實(shí)際損失超過(guò)出賣(mài)人支付的違約金時(shí)，出賣(mài)人還應承擔賠償責任。
第八條 買(mǎi)受人逾期付款的處理
買(mǎi)受人如未按本合同約定的日期付款，逾期在 _________日內的，出賣(mài)人有權追究買(mǎi)受人逾期付款及其利息，利息自合同約定買(mǎi)受人應付款之日次日起至實(shí)際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。如超過(guò)上述約定期限的，出賣(mài)人有權按照下述的第_________種約定，追究買(mǎi)受人違約責任：
1、合同繼續履行。買(mǎi)受人應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定買(mǎi)受人應付款之日次日起至實(shí)際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，買(mǎi)受人還應每日按商品房?jì)r(jià)款的_________‰向出賣(mài)人支付違約金。
2、解除合同。買(mǎi)受人應每日按商品房?jì)r(jià)款的_________‰向出賣(mài)人支付違約金。
第九條 面積確認及面積差異處理。
(一)根據當事人選擇的計價(jià)方式，本條規定以_________(建筑面積/套內建筑面積)(本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積)為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理。
(二)當事人選擇按套計價(jià)的，不適用本條約定。
(三)合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，以產(chǎn)權登記面積為準。
(四)商品房交付后，產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_________種方式進(jìn)行處理：
1、雙方自行約定：_________.
2、雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的，據實(shí)結算房?jì)r(jià)款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權退房。
(五)買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按_________利率付給利息。
(六)買(mǎi)受人不退房的，產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時(shí)，面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
出賣(mài)人(章)： 買(mǎi)受人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行： 鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號： 賬號： 經(jīng)辦人：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
編號：
仙桃市世紀雅園
世紀雅園商品房買(mǎi)賣(mài)合同
出賣(mài)方：世紀雅園 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)受方：潘愛(ài)民 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、及其他有關(guān)法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：
第一條買(mǎi)受人所購商品房的基本情況
受買(mǎi)人購買(mǎi)商品房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商品房，其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房號以附件上表示為準）為本合同第一條規定的項目中的：
第
該商品房的用途為商住，屬磚混結構，層高為4.2 m。
第二條計價(jià)方式與價(jià)款
按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為人民幣/㎡，總金額人民幣
除上述房?jì)r(jià)款外，甲方代收下列費用：1、天燃氣開(kāi)戶(hù)費2200元。2、王力防盜門(mén)1000元。3、財政契稅（購房總額的2%）。4、房屋維修基金（購房總額的2%）。5、自來(lái)水開(kāi)戶(hù)費654元。6、電開(kāi)戶(hù)640元。7、有線(xiàn)電視的開(kāi)戶(hù)費300元及電話(huà)開(kāi)戶(hù)等。
第三條面積確認及面積差異處理
按國家政策規定，面積誤差比絕對值在3%以?xún)龋ê?%）。
第四條交付期限
甲方應當在 20xx 年3 月 8 日前，依照國家和地方的有關(guān)規定，將經(jīng)驗收合格的商品房交付乙方使用。（遭遇不可抗力除外）。
第五條債務(wù)糾紛
甲方保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債券債務(wù)糾紛。因甲方原因造成該商
品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債務(wù)債權糾紛的，由甲方承擔全部責任。
第六條甲方關(guān)于基礎設施、供配套建筑正常運行的承諾
1、水、電、道路于交房時(shí)投入運行；
2、物業(yè)管理于交房時(shí)投入運行；
3、有線(xiàn)電視、電話(huà)安裝到戶(hù)。
如果在規定的時(shí)間內未達到使用條件，雙方協(xié)商解決。
第七條保修責任
甲方對該商品房保修壹年，從交付使用之日起計算。
第八條關(guān)于產(chǎn)權登記的約定
甲方應當在商品房交付使用后 30日內，將辦理權屬登記需由甲方提供的資料交產(chǎn)權登記機關(guān)備案，并代為乙方辦理產(chǎn)權證。
第九條乙方所購商品房?jì)H作住宅用，乙方在使用期間不得擅自改變商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。乙方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。
第十條乙方應服從甲方物業(yè)公司的統一管理，按期按規定交物業(yè)管理費。 第十一條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條合同附件與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
電話(huà)： 電話(huà)：
20xx年12月10日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
發(fā)展商（甲方）：
法定代表人/委托代理人：
買(mǎi)受人（乙方） ：
身份證號碼：
甲方與乙方于 年 月 日簽訂了購買(mǎi)位于
商品房的《中山市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》（合同編號號： ），合同約定建筑面積： M2，購房總價(jià)： 元，已于 年 月 日在中山市房地產(chǎn)交易登記管理所（下稱(chēng)交易所）辦理了合同登記備案手續�，F甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，決定終止該合同，并達成協(xié)議如下：
1、甲乙雙方簽訂的上述商品房買(mǎi)賣(mài)合同于本協(xié)議書(shū)生效之日起正式終止。
2、本協(xié)議書(shū)自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、終止上述商品房買(mǎi)賣(mài)合同備案的手續費由 方承擔。
4、本協(xié)議一式二份，由交易所留底存檔。
甲方：（簽章） 乙方：（簽章）
法定代表人/委托代理人： （簽章） 法定代表人/委托代理人： （簽章）
年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
GF-20xx-0171
合同編號：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同（預售）
示范文本
出賣(mài)人： 買(mǎi)受
人：
中 華 人 民 共 和 國 住 房 和 城 鄉 建 設 部
中華人民共和國國家工商行政管理總局 制定
二〇一四年四月
目
說(shuō) 明專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋
第一章 合同當事人
第二章 商品房基本狀況
第三章 商品房?jì)r(jià)款
第四章 商品房交付條件與交付手續
第五章 面積差異處理方式
第六章 規劃設計變更
第七章 商品房質(zhì)量及保修責任
第八章 合同備案與房屋登記
第九章 前期物業(yè)管理
第十章 其他事項
錄
說(shuō) 明
1. 本合同文本為示范文本，由中華人民共和國住房和城鄉建設部、中 華人民共和國國家工商行政管理總局共同制定。各地可在有關(guān)法律法規、 規定的范圍內，結合實(shí)際情況調整合同相應內容。
2. 簽訂本合同前，出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人出示 《商品房預售許可證》 及 其他有關(guān)證書(shū)和證明文件。
3. 出賣(mài)人應當就合同重大事項對買(mǎi)受人盡到提示義務(wù)。買(mǎi)受人應當審 慎簽訂合同，在簽訂本合同前，要仔細閱讀合同條款，特別是審閱其中具 有選擇性、補充性、修改性的內容，注意防范潛在的市場(chǎng)風(fēng)險和交易風(fēng) 險。
4. 本合同文本 【 】 中選擇內容、空格部位填寫(xiě)內容及其他需要刪除 或添加的內容，雙方當事人應當協(xié)商確定�！� 】 中選擇內容，以劃 √ 方 式選定；對于實(shí)際情況未發(fā)生或雙方當事人不作約定時(shí)，應當在空格部位 打 × ，以示刪除。
5. 出賣(mài)人與買(mǎi)受人可以針對本合同文本中沒(méi)有約定或者約定不明確的 內容，根據所售項目的具體情況在相關(guān)條款后的空白行中進(jìn)行補充約定， 也可以另行簽訂補充協(xié)議。
6. 雙方當事人可以根據實(shí)際情況決定本合同原件的份數，并在簽訂合 同時(shí)認真核對，以確保各份合同內容一致；在任何情況下，出賣(mài)人和買(mǎi)受 人都應當至少持有一份合同原件。
專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋
1. 商品房預售：是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將正在建設中的取得 《商品房預售許可證》 的商品房預先出售給買(mǎi)受人，并由買(mǎi)受人支付定金或房?jì)r(jià)款的行為。
2. 法定代理人：是指依照法律規定直接取得代理權的人。
3. 套內建筑面積：是指成套房屋的套內建筑面積，由套內使用面積、套內墻體面 積、套內陽(yáng)臺建筑面積三部分組成。
4. 房屋的建筑面積：是指房屋外墻 （柱） 勒腳以上各層的外圍水平投影面積，包 括陽(yáng)臺、挑廊、地下室、室外樓梯等，且具備有上蓋，結構牢固，層高 2.20M 以上 （含
2.20M） 的永久性建筑。
5. 不可抗力：是指不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。
6. 民用建筑節能：是指在保證民用建筑使用功能和室內熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，降 低其使用過(guò)程中能源消耗的活動(dòng)。民用建筑是指居住建筑、國家機關(guān)辦公建筑和商 業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育、衛生等其他公共建筑。
7. 房屋登記：是指房屋登記機構依法將房屋權利和其他應當記載的事項在房屋登 記簿上予以記載的行為。
8. 所有權轉移登記：是指商品房所有權從出賣(mài)人轉移至買(mǎi)受人所辦理的登記類(lèi)型。
9. 房屋登記機構：是指直轄市、市、縣建設 （房地產(chǎn)） 主管部門(mén)或者其 設置的負責房屋登記工作的機構。
10. 分割拆零銷(xiāo)售：是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將成套的商品住宅分割為數部分分別出售 給買(mǎi)受人的銷(xiāo)售方式。
11. 返本銷(xiāo)售：是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)以定期向買(mǎi)受人返還購房款的方式銷(xiāo)售商品房 的行為。
12. 售后包租：是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)以在一定期限內承租或者代為出租買(mǎi)受人所購 該企業(yè)商品房的方式銷(xiāo)售商品房的行為。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同
�。A 售）
出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售其開(kāi)發(fā)建設的房屋，雙方當事人應當在自愿、平等、公平及 誠實(shí)信用的基礎上，根據 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《中 華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》 等法律、法規的規定，就商品房買(mǎi)賣(mài)相關(guān)內容協(xié)商 達成一致意見(jiàn)，簽訂本商品房買(mǎi)賣(mài)合同。
第一章 合同當事人
出賣(mài)人：通訊地址： 郵政編碼： 營(yíng)業(yè)執照注冊號： 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號： 法定代表人：聯(lián)系電話(huà)： 委托代理人：聯(lián)系電話(huà)： 委托銷(xiāo)售經(jīng)紀機構： 通訊地址： 郵政編碼： 營(yíng)業(yè)執照注冊號： 經(jīng)紀機構備案證明號：法定代表人：聯(lián)系電話(huà)：
買(mǎi)受人：
【法定代表人】【負責人】：
【國籍】【戶(hù)籍所在地】： 證件類(lèi)型：【居民身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照】【 】，證號： 出生日期： 年 月 日，性別： 通訊地址：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
第1部分 合同背景
第1條、 合同原則：鑒于目前買(mǎi)賣(mài)雙方因為合同不明造成諸多爭議，為充分保護雙方的合法權益，明確出賣(mài)人的合同義務(wù)，雙方根據《中華人民共和國合同法》等法律的有關(guān)規定，本著(zhù)平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就買(mǎi)受人購買(mǎi)出賣(mài)人商品房一事達成本合同。
第2條、 文字定義：
�。�1）、 合同中所稱(chēng)"合同"、"本合同"、"約定"等系指目前出賣(mài)、買(mǎi)受雙方所簽訂的補充合同，其他合同則冠以合同的具體名稱(chēng)；
�。�2）、 本合同中所稱(chēng)"房屋"、"本房屋"、"商品房"或"本商品房"等系指目前出賣(mài)、買(mǎi)受雙方簽訂合同即將買(mǎi)賣(mài)的商品房；
�。�3）、 本合同所稱(chēng)"本樓"或者"樓房"系指買(mǎi)受人所購商品房所位于的樓座；
�。�4）、 本合同中所稱(chēng)"小區"、"社區"系指房屋所處于的社區；
�。�5）、 本合同中所指"退房"，是指買(mǎi)受人將房屋或者取得房屋的權利退還給買(mǎi)受人，由出賣(mài)人退還買(mǎi)受人支付的購房款的行為。
第3條、 合同標的：本房屋位于 市 區（縣） 路 號 樓 層 室，目前施工進(jìn)度情況參照由出賣(mài)人提供的照片；房屋所在樓房共有 單元 層，買(mǎi)受人所購房屋以自然習慣計數處于 單元 層，朝向為 .
第4條、 居住目的：出賣(mài)人知道買(mǎi)受人購買(mǎi)商品房系為自己住用、通過(guò)出租獲得利潤或者在商品房升值時(shí)通過(guò)及時(shí)轉讓獲得利潤，或者行使相關(guān)的所有權或用益物權以獲得利益。出賣(mài)人承諾在買(mǎi)受人購買(mǎi)此房屋后，本樓內其他房屋僅可作為住宅使用外，不得作為公司辦公用房使用，以保持居住環(huán)境的安靜與安全。如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第5條、 協(xié)商地點(diǎn)：本合同在簽訂及履行過(guò)程中，由各方依次選擇談判地點(diǎn)，分別為出賣(mài)人銷(xiāo)售場(chǎng)所（ 市 區（縣） 路 號）或者為買(mǎi)受人及買(mǎi)受人的代理人指定的場(chǎng)所（ 市 區（縣） 路 號），各方應在會(huì )面協(xié)商時(shí)準備好應當提供的文件資料，以節省雙方的時(shí)間。
第6條、 土地權利：本項目由北京市政府有關(guān)機構批準立項，項目的批準文號為： ；批準文件的.主要內容為： .本宗土地原所有權人為： ，原土地使用權人為： ，國有土地出讓合同編號為： ；土地使用證號碼為： ，土地使用權期限為： 年（自 年 月 日至 年 月 日），土地使用權性質(zhì)為： （商業(yè)或住宅）。
第7條、 權利擔保：考慮到目前出賣(mài)人無(wú)法提供正式《國有土地使用證》，為保證買(mǎi)受人的權利，出賣(mài)人承諾于 年 月 日前向買(mǎi)受人提供正式《國有土地使用證》，并且在他項權利記錄中不會(huì )有任何擔保抵押記錄，如到期不能提供，則買(mǎi)受人有權要求退房，出賣(mài)人則應當承擔全部違約責任；如出賣(mài)人不同意退房，或者同意退房但沒(méi)有同意之日起 日內使買(mǎi)受人取回全部房款以前；出賣(mài)人都將因缺少《國有土地使用證》而每日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第8條、 相關(guān)許可：用地規劃批準部門(mén)為： ，建設工程規劃許可證： ，建設用地規劃許可證： .施工許可部門(mén)： ，施工許可證： 開(kāi)工證： .建筑企業(yè)：總設計單位： ，建筑師姓名： ，注冊建筑師號碼： ，總施工單位： ，總監理單位： .第9條、 銷(xiāo)售許可：房屋銷(xiāo)售許可部門(mén)為： ，房屋銷(xiāo)售許可證： ；出賣(mài)人承諾已經(jīng)依照《城市房地產(chǎn)管理法》的規定，可以提供、辦理并具備辦理銷(xiāo)售許可的全部文件。
第10條、 購買(mǎi)過(guò)程：出賣(mài)人承諾買(mǎi)受人希望購買(mǎi)的第 樓 戶(hù)已經(jīng)與其他買(mǎi)受人簽訂了買(mǎi)賣(mài)合同，致使買(mǎi)受人的購買(mǎi)目的不能實(shí)現；如果買(mǎi)受人發(fā)現此套住的宅買(mǎi)賣(mài)合同晚于本買(mǎi)賣(mài)合同簽訂的日期，則視為受到出賣(mài)人的歧視，出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人承擔的違約償責任為：每平方米支付1000元違約金，或者總額不低于10萬(wàn)元的補償款。
第11條、 商品房標準：商品房將適用標準為： 作為本商品房的設計和建筑標準。商品房驗收：由 負責驗收；由 負責進(jìn)行質(zhì)量評價(jià)。
第2部分 廣告與樣品
第12條、 銷(xiāo)售廣告：買(mǎi)受人根據出賣(mài)人于 年 月 日刊登在 報第 版的廣告，參考出賣(mài)人提供廣告（包括文字、圖片、音像資料、電子出版物、網(wǎng)絡(luò )），與出賣(mài)人就購買(mǎi)商品房一事進(jìn)行協(xié)商；出賣(mài)人承諾商品房及周邊環(huán)境符合廣告所描述之內容，雙方就可預見(jiàn)的內容進(jìn)行約定，如雙方?jīng)]有在涉及房屋質(zhì)量、裝修、周邊環(huán)境等細節作出說(shuō)明時(shí)，則出賣(mài)人提供或發(fā)布的廣告及宣傳品可作為證據，證明出賣(mài)人承諾提供房屋符合廣告宣傳品中文字及圖案的描述。
第13條、 廣告內容：廣告平面圖中所列面積如無(wú)特別說(shuō)明均為套內使用面積，廣告中關(guān)于綠化園林的面積應當與房屋具有相同的比例；如實(shí)際情況與廣告數量誤差超過(guò)3%，如果此等誤差顯然不利于買(mǎi)受人，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；暫不解除合同要求退房的，則出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金……
第14條、 樣板間：考慮到目前出賣(mài)人制作的樣板間是促使買(mǎi)受人購買(mǎi)房屋的重要原因，出賣(mài)人承諾在未來(lái)向買(mǎi)受人提供房屋質(zhì)量、面積與裝修標準不低于樣板間，對于足以影響質(zhì)量的瑕疵，買(mǎi)受人可以選擇以下二種方式要求出賣(mài)人承擔違約責任：
�。�1）、 兩倍賠償：出賣(mài)人根據質(zhì)量導致的價(jià)格變化，以物品價(jià)格與安裝、重作價(jià)格的兩倍向買(mǎi)受人承擔違約責任，且在入住之日起一個(gè)月內支付；
�。�2）、 解除合同：出賣(mài)人有權解除合同要求退房；暫不解除合同要求退房的，則出賣(mài)人應當將房屋修復，修復前視為未交房，并按日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第15條、 樣板間時(shí)間：出賣(mài)人承諾在買(mǎi)受人入住后三年內保存樣板間，并且承諾在拆除樣板間時(shí)征得買(mǎi)受人的同意，否則將向買(mǎi)受人支付5萬(wàn)元賠償金。
第3部分 房屋質(zhì)量
第16條、 質(zhì)量原則：考慮到買(mǎi)受人支付的價(jià)款，買(mǎi)受人所購房屋各項驗收標準不僅要達到合格要求，還應當達到優(yōu)良標準；出賣(mài)人不得僅以房屋質(zhì)量合格來(lái)履行合同義務(wù)，而是在滿(mǎn)足基本質(zhì)量要求的前提下，同時(shí)還需要達到買(mǎi)受人的特別要求，并證明其各項驗收標準均達到優(yōu)良等級。
第17條、 建筑施工：出賣(mài)人承諾全部建筑材料均符合政府或者專(zhuān)業(yè)機構頒布的標準要求，其施工方法亦根據政府相關(guān)規范進(jìn)行，全部材料實(shí)驗結果及操作規范均可公開(kāi)以備買(mǎi)受人的查閱。
第18條、 防震減災：考慮到買(mǎi)受人所購房屋將可能在未來(lái)時(shí)間內長(cháng)期使用，出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人提供樓房地震安全性能評價(jià)測試報告，以使買(mǎi)受人的安全在未來(lái)得到保障，否則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；暫不解除合同要求退房的，則出賣(mài)人應當將房屋修復，修復前視為未交房，并按日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第19條、 墻體平直：房屋的墻體及平面均應當平直，傾斜角度不得大于0.1度，計算方法為：高度差/直線(xiàn)距離；不平直情況并不得超過(guò)政府規定的標準；如無(wú)法達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；暫不解除合同要求退房的，則出賣(mài)人應當將房屋修復，修復前視為未交房，并按日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第20條、 防水情況：房屋頂棚無(wú)水漬、廚房及廁所防水良好、上下水管與地板結合處無(wú)漏水、滲水；如無(wú)法達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；暫不解除合同要求退房的，則出賣(mài)人應當將房屋修復，修復前視為未交房，并按日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第21條、 表面裂縫：出賣(mài)人承諾商品房?jì)炔繜o(wú)任何裂縫，保溫層墻壁表面平整，瓷磚地板平整無(wú)松動(dòng)、無(wú)爆裂、無(wú)間隙；出賣(mài)人保證房屋的沉降情況優(yōu)于北京政府頒布的最高要求，并對于可能發(fā)生的加速沉降或不均勻沉降情況對質(zhì)量產(chǎn)生的影響向買(mǎi)受人提供檢測及評估報告。如果雙方無(wú)法對是否是裂縫達成共識的，則雙方從樓內業(yè)主中隨機選擇3人，由這3人確定是否屬于裂縫、漏水、滲水、墻體平直等，此3人的觀(guān)點(diǎn)應當作為有效證據。出賣(mài)人有義務(wù)申請有關(guān)機構就此問(wèn)題進(jìn)行評價(jià)，如出賣(mài)人不予以申請，則視為存在裂縫，買(mǎi)受人有權解除合同要求退房。
第22條、 住宅壽命：出賣(mài)人承諾此住宅的安全使用壽命不低于70年，在30年內絕對不會(huì )產(chǎn)生主體質(zhì)量問(wèn)題，其質(zhì)量足以抵抗八級地震所產(chǎn)生的不良影響；如果不能滿(mǎn)足此等條件，出賣(mài)人將以全部房款的兩倍向買(mǎi)受人進(jìn)行賠償，如果造成買(mǎi)受人及其親屬受到傷害的，按除支付全部醫療救助費用以外，還應當支付50萬(wàn)元賠償；如果造成造成買(mǎi)受人及其親屬死亡的，則向死者親屬支付300萬(wàn)元賠償金。
第23條、 文件：考慮到房屋質(zhì)量將在未來(lái)相當的時(shí)間內對買(mǎi)受人的安全與收益要求有巨大影響，而提供完全的質(zhì)量文件是出賣(mài)人不可推卸的責任與義務(wù)，為充分保證買(mǎi)受人的知情權，出賣(mài)人除提交竣工驗收備案表以外，還應當向買(mǎi)受人提效如下文件：
�。�1）、 施工單位的竣工報告；
�。�2）、 監理單位工程質(zhì)量評價(jià)報告；
�。�3）、 勘察單位質(zhì)量檢查報告；
�。�4）、 規劃部門(mén)出具的認可文件；
�。�5）、 衛生部門(mén)出具的水質(zhì)檢驗合格文件；
�。�6）、 環(huán)保部門(mén)出具的認可文件；
�。�7）、 消防部門(mén)出具的消防驗收合格文件；
�。�8）、 電梯工程監督報告；
�。�9）、 施工單位簽署的質(zhì)量保修書(shū)；
�。�10）、 抗震評估機會(huì )出具的地震安全性能評價(jià)報告；
第24條、 文件交付：
�。�1）、 全部質(zhì)量文件上述文件應當于入住前交付給買(mǎi)受人，沒(méi)有上述文件不視為交房；即使買(mǎi)受人入住，仍有權出賣(mài)人每日承擔千分之一的違約金；
�。�2）、 如無(wú)法按時(shí)交付上述文件，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；暫不解除合同要求退房的，則出賣(mài)人應當將房屋修復，修復前視為未交房，并按日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第25條、 質(zhì)量標準：商品房設計質(zhì)量不應低于各級政府有關(guān)機構頒布的最有利于買(mǎi)受人的標準，本合同最后所列明的各項規范及標準均為出賣(mài)人應當遵守的強制性標準，即出賣(mài)人所提供的房屋質(zhì)量不得低于各項規范的要求；如無(wú)法達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；暫不解除合同要求退房的，則出賣(mài)人應當將房屋修復，修復前視為未交房，并按日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第26條、 質(zhì)量證明：考慮到出賣(mài)人的優(yōu)勢地位，出賣(mài)人在房屋交付時(shí)應當向買(mǎi)受人提供證明其質(zhì)量合格的申報手續及質(zhì)量評價(jià)報告；當買(mǎi)受人對此報告提出異議時(shí)，出賣(mài)人應當證明這種異議不成立；出賣(mài)人不能證明的則視為存有質(zhì)量瑕疵，在瑕疵未消除前不視為交房。
第27條、 質(zhì)量評價(jià)：出賣(mài)人在交付商品房前應當提供質(zhì)量評價(jià)報告；買(mǎi)受人有權查驗與商品房質(zhì)量相關(guān)的全部文件，有權委托相關(guān)機構對商品房質(zhì)量進(jìn)行重新評價(jià)，此等機構可能并非在國內注冊或登記；如出賣(mài)人拒絕提供文件，或者在買(mǎi)受人申請重新質(zhì)量評價(jià)時(shí)拒絕進(jìn)行協(xié)助，則視為房屋質(zhì)量不符合規定而不能交房；則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房，暫不解除合同要求退房的視為未交房，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第4部分 戶(hù)型空間
第28條、 商品房戶(hù)型： 室 廳 衛 浴 廁 廚，本商品房使用率為： ；房屋層高： 毫米；室內凈高： 毫米；立面圖中所列尺寸如無(wú)特別說(shuō)明均為凈高度。
第29條、 起居室尺寸：長(cháng)度： 寬度： 高度： 其他： （毫米）；
第30條、 書(shū)房尺寸：長(cháng)度： 寬度： 高度： 其他： （毫米）；
第31條、 臥室尺寸：長(cháng)度： 寬度： 高度： 其他： （毫米）；
第32條、 衛生間尺寸：長(cháng)度： 寬度： 高度： 其他： （毫米）；
第33條、 廚房尺寸：長(cháng)度： 寬度： 高度： 其他： （毫米）；
第34條、 陽(yáng)臺尺寸：長(cháng)度： 寬度： 高度： 其他： （毫米）；
第35條、 過(guò)道尺寸：長(cháng)度： 寬度： 高度： 其他： （毫米）；套內樓梯：長(cháng)度： 寬度： 高度： 其他： （毫米）；
第36條、 重要門(mén)窗：長(cháng)度： 寬度： 高度： 下沿距地面： （毫米）；
第37條、 貯藏空間：長(cháng)度： 寬度： 高度： 其他： （毫米）；
第5部分 房屋面積
第38條、 建筑面積：
�。�1）、 文字定義：商品房銷(xiāo)售的建筑面積為套內建筑面積與分攤的公用面積之和。
�。�2）、 總建筑面積為： 平方米，套內建筑面積為： 平方米，陽(yáng)臺建筑面積： 平方米，另室內墻體面積為： 平方米……
第39條、 建筑面積變化：
�。�1）、 面積范圍：買(mǎi)受人所購商品房約定建筑面積為 平方米，如果經(jīng)過(guò)實(shí)際測量后，面積在 至 平方米之間的，則雙方據實(shí)結算，多退少補。
�。�2）、 面積超出：買(mǎi)受人所購商品房建筑面積經(jīng)過(guò)實(shí)際測量后，大于 平方米的，出賣(mài)人無(wú)權要求買(mǎi)受人支付多余價(jià)款，并且應當據實(shí)辦理產(chǎn)權登記。
�。�3）、 面積不足：買(mǎi)受人所購商品房建筑面積經(jīng)過(guò)實(shí)際測量后，小于 平方米的，出賣(mài)人應當根據與約定建筑面積的差值，雙倍向買(mǎi)受人支付多收價(jià)款，并且應當據實(shí)辦理產(chǎn)權登記，當此面積小于 ，買(mǎi)受人有權解除合同要求退房，暫不解除合同要求退房的視為未交房，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
�。�4）、 面積費用：鑒于目前買(mǎi)受人所購商品房面積所適用的契稅為2%，如果因為出賣(mài)人的原因使面積擴大，導致買(mǎi)受人不得不支付比原來(lái)稅率更高的稅費，因此而多支付的稅費，由出賣(mài)人承擔；買(mǎi)受人同時(shí)有權不支付由于面積擴大所引起的各種費用（物業(yè)管理費、取暖費用等）的增加，必須支付的由出賣(mài)人承擔，買(mǎi)受人保留退房的權利。
第40條、 分攤的公用面積：
�。�1）、 文字定義：可分攤的公用面積是指與商品房在同一幢樓內且為本樓提供公共服務(wù)的建筑面積。
�。�2）、 基本原則：此部分僅存在于與本樓內部并與本樓建筑結構中存有相連結的部分并且僅向本樓居住者提供非營(yíng)利性服務(wù)，不符合此條件的建筑不得計入公攤面積。
�。�3）、 分攤構成：公共門(mén)廳、電（樓）梯前廳、電梯井、電梯間、電梯機房、管道井、消防控制室、水泵房及僅為本樓服務(wù)的其他設備間；套與公用建筑空間之間的分隔墻及外墻（包括山墻）墻體面積水平投影面積的一半。
�。�4）、 面積核實(shí)：因分攤的公用面積涉及范圍大、操作過(guò)程復雜，使買(mǎi)受人無(wú)法核對及查實(shí)，可能給合同一方提供欺詐機會(huì )；為保證交易的公平性，出賣(mài)人根據《房產(chǎn)測量規范》和《房產(chǎn)圖圖式》提供公攤面積的構成與尺寸，以使買(mǎi)受人可以根據自有的條件對面積進(jìn)行核對。
第41條、 套內建筑面積：
�。�1）、 文字定義：套內建筑面積為套內使用面積、套內墻體面積和陽(yáng)臺建筑面積三者之和。
�。�2）、 面積范圍：買(mǎi)受人所購商品房約定套內建筑面積為 平方米，如果經(jīng)過(guò)實(shí)際測量后，面積在 至 平方米之間的，則雙方據實(shí)結算，多退少補。
�。�3）、 面積超出：買(mǎi)受人所購商品房套內建筑面積經(jīng)過(guò)實(shí)際測量后，大于 平方米的，出賣(mài)人無(wú)權要求買(mǎi)受人支付多余價(jià)款，并且應當據實(shí)測面積辦理產(chǎn)權登記。
�。�4）、 面積不足：買(mǎi)受人所購商品房套內建筑面積經(jīng)過(guò)實(shí)際測量后，小于 平方米的，出賣(mài)人應當根據與約定套內建筑面積的差值，雙倍向買(mǎi)受人支付多收價(jià)款，并且應當據實(shí)測面積辦理產(chǎn)權登記。
�。�5）、 比例增加：交房后，套內建筑面積、建筑面積與合同約定相比都發(fā)生增加的，應當按相同比例增加，建筑面積增加的比例大于套內建筑面積增加比例的，買(mǎi)受人無(wú)須為任何增加的面積支付費用。
�。�6）、 比例減�。航环亢�，建筑面積、套內建筑面積與合同約定相比都減少的，應當按相同比例減少；建筑面積減少的比例小于套內建筑面積減少的比例的，出賣(mài)人應當按照最有益于買(mǎi)受人的原則退款，包括要求出賣(mài)人退還全部房款或面積變化應退的房款，買(mǎi)受人有權選擇諸多退款方案中的一個(gè)。
第42條、 套內使用面積：
�。�1）、 文字定義：套內使用面積是指各功能使用空間（如臥室、起居室等）墻體內表面所圍合的水平投影面積之和。
�。�2）、 面積構成：臥室面積： 平方米、書(shū)房面積 平方米，客廳面積： 平方米、衛生間面積各為： 平方米；面積的數字以出賣(mài)人現有的平面圖紙為標準。
第43條、 使用面積變化：
�。�1）、 面積范圍：買(mǎi)受人所購商品房約定使用面積為 平方米，如果經(jīng)過(guò)實(shí)際測量后，面積在 至 平方米之間的，則雙方據實(shí)結算，多退少補。
�。�2）、 面積超出：買(mǎi)受人所購商品房使用面積經(jīng)過(guò)實(shí)際測量后，大于 平方米的，出賣(mài)人無(wú)權要求買(mǎi)受人支付多余價(jià)款，并且應當據實(shí)測結果辦理產(chǎn)權登記。
�。�3）、 面積不足：買(mǎi)受人所購商品房使用面積經(jīng)過(guò)實(shí)際測量后，小于 平方米的，出賣(mài)人應當根據與約定使用面積的差值，雙倍向買(mǎi)受人支付多收價(jià)款，并且應當據實(shí)測結果辦理產(chǎn)權登記。
第44條、 露臺面積：鑒于露臺面積并不計算在買(mǎi)受人購買(mǎi)面積之中，出賣(mài)人將面積為： 平方米的露臺之使用權交付給買(mǎi)受人，買(mǎi)受人在使用過(guò)程中無(wú)須支付物業(yè)管理費；如出賣(mài)人或者第三人或者行政機構阻礙買(mǎi)受人使用此部分面積，則出賣(mài)人應當根據平均房?jì)r(jià)的三倍與按露臺總使用面積計算應當退還給買(mǎi)受人的費用。
第45條、 面積測量：房屋分攤的公用部分、面積及全部長(cháng)度尺寸應當注明，經(jīng)過(guò)測量的應當提供符合《房產(chǎn)測量規范》和《房產(chǎn)圖圖式》的測量報告，使買(mǎi)受人有權可以獲得精確的詳細內容。
第46條、 測量機構：測量機構應當是取得中央政府機構測繪專(zhuān)業(yè)管理機構頒發(fā)的測量資格的機構，測量義務(wù)不得委托給他人；沒(méi)有專(zhuān)業(yè)資格的機構測量的數據無(wú)效，買(mǎi)受人有權拒絕支付房款。
第47條、 面積核實(shí)：買(mǎi)受人有權根據測量報告對任何一個(gè)尺寸進(jìn)行核實(shí)，此等核實(shí)無(wú)需復雜的測量工具，僅憑于任意一個(gè)市場(chǎng)上購買(mǎi)的米尺等測量工具即可進(jìn)行測量；買(mǎi)受人有權在入住前或入住后對室內全部長(cháng)度、寬度、高度尺寸進(jìn)行測量；如果需要對全樓進(jìn)行測量的，出賣(mài)人有義務(wù)向買(mǎi)受人提供與本樓相關(guān)的圖紙，買(mǎi)受人也可以召集樓內其他業(yè)主共同進(jìn)行測量。
第48條、 測量爭議：買(mǎi)受人入住前有權聘請有資質(zhì)的機構入戶(hù)進(jìn)行測量，如果測量結果與出賣(mài)人提供的測量結果有差異，則雙方有權提請法院或者有關(guān)機構進(jìn)行最終決定，在此以前買(mǎi)受人有權先行入住，并且根據最有益于買(mǎi)受人測量的結果支付相關(guān)費用。
第49條、 通知到場(chǎng)：當買(mǎi)受人對公共面積進(jìn)行測量時(shí)，如果發(fā)現出賣(mài)人提供的尺寸與事實(shí)不符，則可以通知出賣(mài)人到場(chǎng)進(jìn)行共同測量，此等通知可以通過(guò)電話(huà)、普通信函或掛號信函或特快專(zhuān)遞或者傳真，出賣(mài)人得知通知后應當到場(chǎng)；拒不到場(chǎng)的，買(mǎi)受人即可自行進(jìn)行測量。
第50條、 違約條件：買(mǎi)受人以約定方法得到的任一個(gè)尺寸結果，與出賣(mài)人提供的圖紙不符，則視為出賣(mài)人提供的公攤面積不合法，買(mǎi)受人有權拒絕支付公攤面積的費用；出賣(mài)人不得以此為理由拒絕交付房屋，并仍應及時(shí)為買(mǎi)受人辦理《房屋所有權證》。
第51條、 違約責任：當出現上述違約條件后，出賣(mài)人應當在3日內雙倍退還公攤面積的價(jià)款作為違約金，不能退回的，逾期則每天應當支付總房?jì)r(jià)百分之一的違約金。
第6部分 建筑設備
第52條、 用水供應：出賣(mài)人在買(mǎi)受人入住時(shí)提供24小時(shí)供水，水源由市政機構提供，壓力為 .出賣(mài)人在買(mǎi)受人入住時(shí)提供24小時(shí)熱水，溫度為 ；價(jià)格 .如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第53條、 排水設施：出賣(mài)人在入住時(shí)保證買(mǎi)受人室內的排水設施可以使用。室內排水共有地漏 個(gè)，分布在衛生間、廚房等。如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人應向買(mǎi)受人按日到支付違約金，違約金標準為總房?jì)r(jià)的千分之一。
第54條、 管道密封：出賣(mài)人應當在買(mǎi)受人入住時(shí)提供管道壓力測試數據，并保證管道不會(huì )出現任何泄露；如果室內發(fā)生液體或氣體泄露，導致買(mǎi)受人的裝飾裝修家具損壞的，如果買(mǎi)受人不能證明自己沒(méi)有責任，則出賣(mài)人應當以5倍裝修家具款額或者每人每日500元作為賠償，以補償買(mǎi)受人在選擇裝修企業(yè)、設計施工所支付的費用與耗費的時(shí)間。如液體或氣體的泄露給買(mǎi)受人或其親屬或其他人員造成傷害，則出賣(mài)人應當同時(shí)承擔違約責任或侵權責任。
第55條、 管線(xiàn)安裝：出賣(mài)人承諾不在商品房?jì)韧ㄐ腥魏喂霉芫�(xiàn)。所謂公用管線(xiàn)是指管線(xiàn)內的物、氣體不直接從此管內進(jìn)入到買(mǎi)受人室內且供買(mǎi)受人單獨使用；如有通過(guò)，則視為合同的變更，買(mǎi)受人有權拒絕支付任何費用，并有權要求出賣(mài)人進(jìn)行修改；在修改完成以前，視為商品房仍末交付；不能修改的，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第56條、 電梯使用：本單元共有電梯 部且不得少于兩部，型號為 ，額定載重量不得低于1000公斤，每部電梯服務(wù)住戶(hù)數量不得超過(guò)50戶(hù)，電梯終生保修，買(mǎi)受人可以24小時(shí)使用電梯，并可以到達商品房所處層樓，等待時(shí)間不得超過(guò)3（或18）分鐘。如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第57條、 電梯安全：電梯安全的責任由出賣(mài)人承擔，當因買(mǎi)受人或其親屬或其他人員因乘坐電梯受到傷害，受害人及相關(guān)權利人有權要求出賣(mài)人同時(shí)承擔違約責任和侵權責任。
第58條、 消防設施：出賣(mài)人提供的消防設施為： ；并在交房時(shí)取得消防機構的認可；如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第7部分 電氣部分
第59條、 電力供應：出賣(mài)人承諾以符合市政要求的民用電標準提供電力供應，并承諾絕對不以施工用電向買(mǎi)受人提供電力供應；所提供的電力負荷 KVA，計費設備為 ，插座位置 ，數量 ，供電平面圖 ，可使用時(shí)間： 年 月 日。如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第60條、 通訊設施：線(xiàn)路數量 條，出口位置：見(jiàn)圖紙，使用時(shí)間為： 年 月 日，如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第61條、 其他線(xiàn)路：有線(xiàn)電視數據線(xiàn)至少一條，出口位置在： ，使用時(shí)間： 年 月 日。如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第8部分 供暖與燃氣
第62條、 供暖設備：供暖設備名稱(chēng) 型號為： 生產(chǎn)企業(yè)： ：適用標準： .安全使用時(shí)間20年，出賣(mài)人保證燃氣設備的安全性，并承擔由此產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量責任；在產(chǎn)品質(zhì)量爭議時(shí)由出賣(mài)人承擔質(zhì)量無(wú)瑕疵的證明責任。
第63條、 技術(shù)指標：在封閉狀態(tài)下的室溫不低于20度時(shí)每個(gè)月用氣量不高于300立方米，溫度： 濕度： 暖氣片數量 .如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第64條、 暖氣計費：暖氣價(jià)格不高于政府規定的標準，計費方式 及價(jià)格 每月每平方米。
第65條、 使用時(shí)間： 出賣(mài)人承諾應當于 年 月 日開(kāi)通暖氣供應。如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人向買(mǎi)受人按日支付違約金，違約金標準為總房?jì)r(jià)的千分之一第66條、 燃氣品質(zhì)：燃氣設備： 計量設備： 計費方式及價(jià)格： ；燃氣安全裝置為 .第67條、 使用時(shí)間：燃氣交付使用時(shí)間為 年 月 日 ，如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人按日支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的千分之一。
第9部分 裝修標準
第68條、 室內裝修標準：室內經(jīng)過(guò)裝修不得低于或者超過(guò)下述標準《人造板及其制品中甲醛釋放限量》、《溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)限量》、《膠粘劑中有害物質(zhì)限量》、《木家具中有害物質(zhì)限量》、《壁紙中有害物質(zhì)限量》、《聚氨乙烯卷材地中有害物質(zhì)限量》、《地毯、地毯襯墊及地毯用膠粘劑中有害物質(zhì)釋放限量》、《混凝土外加劑釋放限量》、《建筑材料放射性核素限量》及其他安全標準。
第69條、 施工標準與做法：
�。�1）、 廳：地面_____，墻面_____，天棚_____，門(mén)窗_____，其他_____；
�。�2）、 房：地面_____，墻面_____，天棚_____，門(mén)窗_____，其他_____；
�。�3）、 廚：地面_____，墻面_____，天棚_____，門(mén)窗_____，其他_____；
�。�4）、 衛：地面_____，墻面_____，天棚_____，門(mén)窗_____，其他_____；
�。�5）、 其他：地面_____，墻面_____，天棚_____，門(mén)窗_____，其他_____；
�。�6）、 前款沒(méi)有說(shuō)明的，由作為本合同附件的《裝修施工圖》確定。
第70條、 裝修材料：出賣(mài)人提供的材料和設備質(zhì)量必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。 出賣(mài)人提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質(zhì)量，輻射、照明和噪音強度等指標，使買(mǎi)受人達到安全居注生活的目的。 出賣(mài)人違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。
第71條、 材料價(jià)格 ： 施工使用的材料和設備見(jiàn)作為本合同附件的《主要材料報價(jià)單》、作為本合同附件的《輔助材料報價(jià)單》，出賣(mài)人的人工費見(jiàn)作為本合同附件的《人工費報價(jià)單》； 出賣(mài)人應在《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》中注明材料和設備的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、品牌、型號、規格、等級、價(jià)格和數量……
第72條、 裝修價(jià)款：該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價(jià)款是各分項價(jià)款的總和。前款所述的總價(jià)款和分項價(jià)款是出賣(mài)人的預算價(jià)格。結算價(jià)格超出預算價(jià)格的，買(mǎi)受人按預算價(jià)格支付工程總價(jià)款；結算價(jià)格低于預算價(jià)格的，買(mǎi)受人按結算價(jià)格支付工程總價(jià)款。出賣(mài)人對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價(jià)，不得超過(guò)本合同簽訂時(shí)該費用的市場(chǎng)平均價(jià)格；出賣(mài)人在本合同中的報價(jià)超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格的，按市場(chǎng)平均價(jià)格結算；雙方對前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的，可以委托價(jià)格評估部門(mén)評估，價(jià)格評估部門(mén)的評估結論，雙方應當接受。
第73條、 瑕疵補救：出賣(mài)人提供并已經(jīng)使用的材料和設備與《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》的規定不符的，買(mǎi)受人有權選擇以下列方式之一處理，出賣(mài)人應當接受：
�。�1）、 買(mǎi)受人同意繼續使用的，出賣(mài)人免收該材料和設備的費用；
�。�2）、 買(mǎi)受人不同意繼續使用的，出賣(mài)人應當根據《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
�。�3）、 玻璃幕墻：考慮到玻璃幕墻可能對室內外環(huán)境產(chǎn)生不良影響，出賣(mài)人承諾未經(jīng)過(guò)買(mǎi)受人同意，不使用玻璃幕墻，否則買(mǎi)受人有權解除買(mǎi)賣(mài)合同，買(mǎi)受人暫不解除合同的，則出賣(mài)人按總房?jì)r(jià)的千分之一每日向買(mǎi)受人支付違約金。
第74條、 品質(zhì)保證：出賣(mài)人承諾裝修時(shí)將向買(mǎi)受人提供材料表與設計圖，如果沒(méi)有材料的詳細規格，則雙方認為由買(mǎi)受人將有權選擇最高品質(zhì)的產(chǎn)品，而計價(jià)則由最低計價(jià)，例如：雙方如果沒(méi)有就門(mén)進(jìn)行約定，則由買(mǎi)受人選擇價(jià)值5000元的門(mén)，則在最終結算時(shí)只能按1000元計價(jià)，由出賣(mài)人做為對買(mǎi)受人的賠償。
第75條、 裝修變更：買(mǎi)受人變更施工內容的，出賣(mài)人應當同意。工期、總價(jià)款、《主要材料報價(jià)單》和《輔助材料報價(jià)單》的內容相應變化的，經(jīng)買(mǎi)受人書(shū)面確認后生效。
第76條、 違約責任：裝修交付使用時(shí)間為 年 月 日，如不能達到此交付時(shí)間要求并符合前述質(zhì)量標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人向買(mǎi)受人按日支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第10部分 室內環(huán)境
第77條、 健康保證：考慮到房屋室內外的各項設備及設施將對買(mǎi)受人的健康產(chǎn)生長(cháng)久的影響，因此出賣(mài)人承諾與本房屋的全部設計條件均依據政府的要求進(jìn)行設計；如果存有可能導致疾病傳播的設計缺陷；如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第78條、 日照時(shí)間：考慮到采光系決定房屋價(jià)格的重要構成內容，出賣(mài)人承諾房屋全年在日照時(shí)間最短的一天（冬至日），其窗戶(hù)能夠接受的滿(mǎn)窗日照時(shí)間為6小時(shí)，由出賣(mài)人提供具體數據；如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第79條、 自然通風(fēng)：考慮到室內通風(fēng)涉及買(mǎi)受人的安全，系決定房屋價(jià)格的重要構成內容，出賣(mài)人承諾其自然通風(fēng)性能不低于政府商品房設計標準的最高要求，具體內容由出賣(mài)人提供數據；如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第80條、 室內保溫：考慮到房屋保溫情況將對買(mǎi)受人的生活質(zhì)量有重要影響，出賣(mài)人承諾室內保溫不低于政府商品房設計標準的最高要求，具體內容由出賣(mài)人提供數據；如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第81條、 房屋隔熱：考慮到房屋隔熱情況將對買(mǎi)受人的生活質(zhì)量有重要影響，出賣(mài)人承諾外墻隔熱不低于政府設計標準的最高要求，具體內容由出賣(mài)人提供數據；如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第82條、 噪聲隔音：考慮到室內噪聲隔音將對買(mǎi)受人的身心健康有重要影響，出賣(mài)人承諾墻體隔聲情況不低于政府設計標準的最高要求，具體內容由出賣(mài)人提供數據；如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第83條、 電磁輻射：考慮到室內外電磁輻射可能?chē)乐赜绊戀I(mǎi)受人的身體健康，出賣(mài)人承諾不低于政府設計標準的最高要求，具體內容由出賣(mài)人提供數據；如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第11部分 室外環(huán)境與綠化
第84條、 周邊建筑：本商品房周?chē)?米外無(wú)其他建筑物，從本商品房各窗戶(hù)、門(mén)及門(mén)外50米內沒(méi)有公共垃圾處理場(chǎng)所、污水處理站、供變電站、公共停車(chē)嘗有軌交通工具等其他設施。出賣(mài)人與本商品房相連的建筑物中沒(méi)有任何飯店餐飲設施、洗浴場(chǎng)所等其他可能聲生油污、躁音等污染的設施，以免使買(mǎi)受人的居住環(huán)境受到不良影響。
第85條、 采光保障：出賣(mài)人應當知道在本樓房與其南側的建筑物之間的距離，并承諾此距離絕對不會(huì )影響買(mǎi)受人所購房屋的采光；其間距系數不得小于1.8，以保證買(mǎi)受人所購商品房之室內的能夠直接被陽(yáng)光所照射。
第86條、 環(huán)境綠化：本商品房 米范圍內不可能再建設任何非綠化設施，如不能達到此標準，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人每日向買(mǎi)受人支付相當于總房?jì)r(jià)千分之一的違約金。
第87條、 綠地定義：所謂綠地是處于房屋以外，種植于地面的自然植物，指高度不低于50厘米，可以包括楊樹(shù)、柳樹(shù)、槐樹(shù)、梧桐，其目的在于給買(mǎi)受人以心理上的舒適感覺(jué)，并且能夠產(chǎn)生隔音、清潔空氣的作用，綠化植物壽命不應低于10年。
第88條、 綠地面積：考慮到綠地面積將對買(mǎi)受人生活有重要影響，出賣(mài)人承諾本社區綠地面積為： 平方米，綠化率不應低于北京市標準，交付時(shí)綠化率的計算方法為地面綠地面積與總建筑面積之比，房屋交付時(shí)本社區的綠化率不低于30%，交付使用時(shí)間： 年 月 日；如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人向買(mǎi)受人按日支付違約金，違約金標準為總房?jì)r(jià)的千分之一。
第89條、 氣味條款：本商品房敞開(kāi)門(mén)窗后，不會(huì )聞到任何異味；室內在任何條件下均不會(huì )出現異味。雙方對是否是異味有爭議的，可以隨機選擇3人進(jìn)行評價(jià)，以多數人的意見(jiàn)作為最終結果；此三人的決定如果未被執行，其決定應當在訴訟中作為決定性證據。
第90條、 環(huán)保噪聲：本商品房敞開(kāi)門(mén)窗后，白天來(lái)自室外的聲音不高于60分貝，夜晚不高于50分貝，室內原有設備不會(huì )產(chǎn)生任何聲音。如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人向買(mǎi)受人按日支付違約金，違約金標準為總房?jì)r(jià)的千分之一。
第91條、 電磁輻射：出賣(mài)人承諾不在房屋室外500米內及本商品房樓上建造或允許他人建造任何電磁發(fā)射裝置，包括尋呼臺發(fā)射臺、移動(dòng)電話(huà)發(fā)射臺、廣播電視轉發(fā)臺或其他有輻射的裝置；如果有此設施，無(wú)論是否影響人體健康，買(mǎi)受人均有權解除合同要求退房，出賣(mài)人將承擔違約責任。如不能達到此要求，則買(mǎi)受人有權解除合同要求退房；如買(mǎi)受人暫不解除合同要求退房，則出賣(mài)人向買(mǎi)受人按日支付違約金，違約金標準為總房?jì)r(jià)的千分之一。
第12部分 社區及設施
第92條、 社區名稱(chēng)：本商品房所屬社區經(jīng)政府地名管理機構確定為： ，本小區屬于政府管理機構認可的合法社區�？紤]到社區名稱(chēng)的穩定性有利于買(mǎi)受人購買(mǎi)房屋的增值，因此出賣(mài)人承諾將在未來(lái)時(shí)間內始終使用的名稱(chēng)為 ；如此名稱(chēng)發(fā)生變化，出賣(mài)人承諾將賠償給買(mǎi)受人總房?jì)r(jià)百分之三，作為因名稱(chēng)變更給買(mǎi)受人造成損失的賠償。
【【推薦】商品房買(mǎi)賣(mài)合同模板7篇】相關(guān)文章：
粵公網(wǎng)安備 44010602002712