【推薦】商品房買(mǎi)賣(mài)合同9篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強,很多場(chǎng)合都離不了合同,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編幫大家整理的商品房買(mǎi)賣(mài)合同9篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
賣(mài)方:________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)身份證號碼:____________________________
買(mǎi)方:________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號碼:____________________________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區_________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫(xiě)字樓、公寓、住宅、廠(chǎng)房、店面),建筑面積為_(kāi)____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權證第_______________號)
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為:?jiǎn)蝺r(jià):人民幣________元/平方米,總價(jià):人民幣___________元整(大寫(xiě):____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時(shí)間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實(shí)際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規,并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書(shū)面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書(shū)面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)___________公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權人______份,甲方委托代理人______份,乙方一份,_______市房地產(chǎn)交易中心______份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議,雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:__________________________________________。
甲方(簽字/蓋章):______________________乙方(簽字/蓋章):______________________
_______________年__________月________日_______________年__________月________日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
甲方:____________________
乙方:____________________
甲乙雙方為購銷(xiāo)________渡假村商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買(mǎi)座落在________渡假村________組團內________樓房________棟。建筑面積為_(kāi)_______平方米。其面積以________省《建筑面積計算規則》為準。
二、商品房售價(jià)為人民幣________元。其中包括配套的配電室、臨時(shí)鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建筑稅和公證費。
三、付款辦法:
預購房屋按房屋暫定價(jià)先付購房款40%,計人民幣________元,(其中10%為定金)。待房屋建設工作量完成一半時(shí)再預付30%.房屋竣工交付乙方時(shí)按實(shí)際售價(jià)結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。 四、交房時(shí)間:
甲方應于一九____年____月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天內將購房款結清。屆時(shí)乙方若不能驗收接管時(shí),須委托甲方代管,并付甲方代管費(按房?jì)r(jià)的萬(wàn)分之一/日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行保修(土建工程保修一年,水電半年,暖氣一個(gè)采暖期)。
七、違約責任:
1、本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。
2、甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(shí)(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承擔應交房屋售價(jià)萬(wàn)分之一的罰金。甲方通過(guò)努力交付房屋,乙方又同意提前接管時(shí),以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話(huà),由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規定及渡假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執行本合同過(guò)程中發(fā)生爭執,應首先通過(guò)友好協(xié)商解決,如雙方不能達成一致意見(jiàn)時(shí),應提交有關(guān)仲裁機關(guān)進(jìn)行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份,正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。
十三、本合同附件:
1、房屋平面位置及占用土地范圍圖(略)
2、________渡假村別墅暫行管理方法(略)
甲 方:(蓋章) 乙 方:(蓋章)
代 表: 代 表:
地址及電話(huà): 地址及電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
帳 號: 帳 號:
____年____月____日 ____年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
甲方根據《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規定,已依法取得xx市________區(縣)____________地塊的國有土地使用權,土地使用面積為_(kāi)___________平方米,土地使用年限____年,自____年____月____日至____年____月____日止,國有土地使用證號為_(kāi)___________。甲方在上述地塊上建設的________________,現已具備規定的預售條件,經(jīng)xx市房屋土地管理局批準,準予上市預售,商品房銷(xiāo)售許可證號為京房?jì)茸C字第________號。
乙方自愿購買(mǎi)甲方的____________房屋,房屋用途為_(kāi)___________。乙方預購房屋的定金為人民幣____________元。雙方經(jīng)協(xié)商,就該房屋的預售預購事項訂立本合同。
第一條_______房屋,該房屋狀況詳見(jiàn)附件一。房屋建筑面積為_(kāi)______平方米(包括:套內建筑面積_______平方米,分攤的共有共用建筑面積_______平方米)。共有共用部位詳見(jiàn)附件二。上述建筑面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門(mén)實(shí)測面積為準。
甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)將該房屋所占用范圍內的土地使用權轉讓給乙方,土地使用面積(含分攤的共有共用面積)為_(kāi)_________平方米,該土地使用面積為甲方暫測面積,房屋竣工后以測繪部門(mén)實(shí)測面積為準。土地使用期限自房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)之日起至_____年____月____日止。
第二條甲乙雙方同意,結算房?jì)r(jià)款時(shí),房屋的實(shí)測建筑面積與暫測建筑面積的誤差不超過(guò)暫測建筑面積的±______%(含)時(shí),按照本合同第三條所述房屋單價(jià)據實(shí)結算;
房屋建筑面積誤差超過(guò)上述約定幅度時(shí),自甲方向乙方出示測繪部門(mén)實(shí)測面積數據之日起____日內,甲乙雙方同意按下述第____種(大寫(xiě))方式處理:
1.乙方有權解除本合同,合同解除自乙方書(shū)面通知送達甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起30日內向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付房?jì)r(jià)款及利息全部退還乙方。利息按________利率計算。
2.按照本合同第三條所述房屋單價(jià)據實(shí)結算。
3._______________ _________________________________。
第三條雙方同意上述預售房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣________________元,價(jià)款合計為人民幣(大寫(xiě))____仟____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整(小寫(xiě))元。付款方式見(jiàn)本合同附件三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購房?jì)r(jià)款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時(shí)轉為購房?jì)r(jià)款。甲方售樓款監管銀行____________,銀行帳號為_(kāi)___________。
第四條乙方如未按本合同附件三付款方式規定的時(shí)間付款,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同約定的付款期限第二日起至實(shí)際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價(jià)款的萬(wàn)分之_______(大寫(xiě)數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過(guò)_______日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權解除本合同。合同解除自甲方書(shū)面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方向乙方交付房屋時(shí),應同時(shí)提交建設工程質(zhì)量監督部門(mén)出具的《xx市建設工程質(zhì)量合格證書(shū)》和測繪部門(mén)實(shí)測面積數據;若雙方約定交付初裝修房屋的,須按照《xx市公共建筑工程實(shí)施初裝修質(zhì)量核定規定(試行)》、《xx市住房工程實(shí)行初裝修竣工工質(zhì)量核定規定(試行)》的要洋,提交建設工程質(zhì)量監督部門(mén)驗收合格證件和測繪部門(mén)實(shí)測面積數據。符合本條款所述條件后,甲方交付房屋的日期為_(kāi)___年____月____日。甲方交付的房屋被建設工程質(zhì)量監督部門(mén)認定不合格的,乙方有權解除本合同,甲方在合同解除之日起30日內除向乙方雙倍返還定金外,還應全部退還乙方已付的房?jì)r(jià)款及利息,利息按____利率計算。
第六條甲方交付房屋的裝修、設備與附件規定的標準不符的,甲方同意按________________向乙方補償。
第七條除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金支付時(shí)間向本合同約定房屋交付之日第二日起至實(shí)際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房?jì)r(jià)款金額的萬(wàn)分之________(大寫(xiě)數字)向乙方支付違約金。逾期超過(guò)____日(遇法定節假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本合同。合同解除自乙方書(shū)面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日內須將乙方已支 的房?jì)r(jià)款及利息全部退還乙方,并向乙方雙倍返還定金(利息計算同第五條)。
第八條本合同簽訂后,因甲方變更其建筑設計而影響乙方購買(mǎi)房屋的套內面積、平面布局和使用空間的,應于____日內書(shū)面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日內有權解除本合同。合同解除自乙方書(shū)面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日內須將乙方已付的購房?jì)r(jià)款及利息退還乙方(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金。甲方變更建筑設計不告知乙方的,乙方有權解除本合同,甲方除應退還乙方已付的房?jì)r(jià)款及利息(利息計算同第五條),并向乙方雙倍返還定金外,還應承擔補充協(xié)議中雙方約定的違約責任。
第九條甲方同意按《建設工程質(zhì)量管理辦法》、《xx市建設工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規定,自竣工房屋交付之日起對乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第十條乙方同意在小區物業(yè)管理委員會(huì )或業(yè)主管理委員會(huì )未選定物業(yè)管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
第十一條雙方同意在簽訂本合同后三十日內,持本合同和有關(guān)證件共同到xx市________________房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理預售、預購登記手續。
第十二條本合同簽訂后至房屋交用前,乙方不得轉讓所預購的房屋,如有特殊原因轉讓?zhuān)毥?jīng)甲方同意并簽訂預售轉讓書(shū)面協(xié)議,報市房屋土地管理局批準。
第十三條雙方同意房屋符合交用條件時(shí)按規定共同到房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)手續,申領(lǐng)房地產(chǎn)權屬證件,并按規定交納有關(guān)稅費。
第十四條本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方同意按以下第______種(大寫(xiě))方式解決糾紛
1.提交北京仲裁委員會(huì )仲裁。
2.任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十五條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十六條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本共____份,房地產(chǎn)交易管理部門(mén)壹份,____________。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):
法定代表人:____________法定代表人:
身份證號碼:____________身份證號碼
地址:__________________地址:
聯(lián)系電話(huà):______________聯(lián)系電話(huà):
郵政編碼:______________郵政編碼:
代理人:________________代理人:
聯(lián)系電話(huà):______________聯(lián)系電話(huà):
________年____月______日________年____月________日
預售登記機關(guān):__________________________________(章)
經(jīng)辦人:
附件一房屋狀況(略)
附件二共有共用部位(略)
附件三付款方式(略)
甲方:
身份證號:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話(huà):
乙方:
身份證號:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話(huà):
甲乙 方擬合資向 購買(mǎi)商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“房產(chǎn)”),現甲乙丙方就合資購買(mǎi)上述房產(chǎn)事宜達成協(xié)議,以資雙方共同遵守,具體內容以下:
一、房產(chǎn)情況
由 開(kāi)發(fā),位于 ,合同約定面積 平方米,單價(jià)為 元/平方米,總價(jià)為人民幣 元。
二、出資比例
甲乙雙方按購房總價(jià)聯(lián)合出資購買(mǎi)該房產(chǎn),出資比例各占二分之一。
三、為公道應對當前國家房地產(chǎn)金融政策,甲乙雙方約定由甲方/或乙方
為代表與房產(chǎn)出賣(mài)人簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同、前期物業(yè)合同等合同、協(xié)議
一、出資比例
雙方聯(lián)合出資購買(mǎi)房產(chǎn),出資比例各為50%。雙方按出資比例享有房產(chǎn)的所有權益,并承當因購買(mǎi)該房產(chǎn)及今后與該房產(chǎn)有關(guān)的所有購房款、稅費等一切支出。
二、房款、稅費支付
甲乙雙方均應及時(shí)履行與房產(chǎn)轉讓方簽訂的購房協(xié)議,和因受讓房產(chǎn)產(chǎn)生的一切稅費等支付,并承當相應的責任。
1、為了受讓房產(chǎn)能夠及時(shí)有序地進(jìn)行,甲乙雙方推選甲方為事務(wù)執行人,代表甲乙雙方履行受讓房產(chǎn)進(jìn)程中的一切事務(wù),包括但不限于支付購房款、稅費及其他活動(dòng)用度支出,辦理交房手續,辦理產(chǎn)權證書(shū)過(guò)戶(hù)手續等。
2、按有關(guān)行政主管部分及房產(chǎn)轉讓方要求,需乙方親身辦理的,乙方應予執行。
3、購房款、稅費等付款到期前,乙方應將其應承當的部份款項交由甲方對外支付。否則,付款到期后,為確保受讓房產(chǎn)順利進(jìn)行,甲方可自己出資墊付或對外借款墊付,因此產(chǎn)生的借款本金、利息和甲方向乙方追償的全部用度由乙方負責并承當。
三、房地產(chǎn)權屬證書(shū)的保管
受讓后的房地產(chǎn)權屬證書(shū)暫時(shí)由甲方保管。若當地房地產(chǎn)主管部分按房產(chǎn)共有人人數辦理房地產(chǎn)權屬證書(shū)的,雙方保管各自的證書(shū)。
四、受讓后房產(chǎn)的管理和使用
受讓后房產(chǎn)的管理和使用由雙方友好協(xié)商處理。但房產(chǎn)需要對外出售、出租、出借、典當等時(shí),甲乙雙方中任何一方在同等條件下均有優(yōu)先權。
五、違約責任
甲乙雙方中任何一方違約的,應賠償守約方的經(jīng)濟損失。經(jīng)濟損失包括但不限于追究違約方違約責任而產(chǎn)生的律師費等。
六、文書(shū)投遞
本協(xié)議確定的聯(lián)系地址為各類(lèi)通知、文書(shū)投遞的地址,如有變動(dòng)應及時(shí)通知對方當事人和登記機構,否則造成相干通知文書(shū)沒(méi)法投遞的,將視同已投遞,由此產(chǎn)生的法律責任由當事人自行承當。
七、本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商訂立補充協(xié)議。與該房產(chǎn)有關(guān)事宜雙方未約定如何處理的,依照我國《物權法》、《房地產(chǎn)管理法》等法律、法規規定處理。
八、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執一份。本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點(diǎn):
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
申請再審人(一審原告、反訴被告、二審上訴人):唐xx,男,漢族,1950年2月16日出生,住xx省xx縣xx鎮浙大北路116號4號樓502室。
委托代理人:徐越,xx文福律師事務(wù)所律師。
委托代理人:楊曉明,xx文福律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、反訴原告、二審被上訴人):xx聯(lián)匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。住所地:xx省貴陽(yáng)市新添大道南段289號中天花園玉蘭花園a座2單元4層2號。
法定代表人:云xx,該公司經(jīng)理。
委托代理人:汪xx,xx君躍律師事務(wù)所律師。
委托代理人:傅xx,xx君躍律師事務(wù)所實(shí)習律師。
申請再審人唐xx與被申請人xx聯(lián)匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)匯公司)商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案,xx省xx縣人民法院于20xx年5月7日作出(20xx)湄民初字第597號民事判決。唐xx不服,向xx省遵義市中級人民法院提起上訴。xx省遵義市中級人民法院于20xx年8月26日作出(20xx)遵市法民三終字第166號民事裁定,裁定撤銷(xiāo)一審判決,發(fā)回xx省xx縣人民法院重審。xx省xx縣人民法院重審后,于20xx年2月24日作出(20xx)湄民重字第13號民事判決。唐xx不服,向xx省遵義市中級人民法院提起上訴。xx省遵義市中級人民法院于20xx年7月1日作出(20xx)遵市法民三終字第239號民事判決。唐xx仍不服,向本院申請再審。本院于20xx年12月5日作出(20xx)黔高民申字第477號民事裁定,裁定提審本案。本院依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。申請再審人唐xx及其委托代理人徐越,被申請人聯(lián)匯公司的委托代理人汪xx到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
20xx年4月1日,唐xx向xx省xx縣人民法院提起訴訟。請求判決:1、解除雙方簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》;2、由聯(lián)匯公司退還唐xx購房款753617元,并支付違約金7563.17元。 聯(lián)匯公司提出反訴。請求判令:1、由唐xx繼續履行合同;2、由唐xx支付未付的購房欠款90000元及違約金直至付清所有款項時(shí)止(截止起訴日違約金為17190元);3、本案訴訟費用由唐xx承擔。
一審查明,20xx年8月8日,唐xx與聯(lián)匯公司簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同。合同約定:聯(lián)匯公司將其修建的位于xx縣xx鎮“茗城峰景”4期3幢山景庭2單元16層1號住房賣(mài)給唐xx,該房建筑面積129.96㎡,套內面積107.3㎡,房屋總價(jià)款xxxx元;購房款的付款方式及期限為:20xx年8月8日支付xxxxxx元,20xx年10月1日支付xxxxx元,20xx年10月1日支付xxxxxx元;房屋的交付時(shí)間為20xx年12月31日前,辦理產(chǎn)權轉移的時(shí)間為20xx年12月31日前;該合同還對逾期付款、逾期交房及違約金等事項進(jìn)行了約定。20xx年8月8日,唐xx通過(guò)原xx縣農村信合銀行轉賬支付給聯(lián)匯公司350053元。該收據的收款方式:轉賬(信合),收款事由:1期車(chē)庫、4期首付款。20xx年1月17日,唐xx向聯(lián)匯公司支付140000元(其中現金xxxx元,轉賬1xxxx元),收款方式為:轉賬加現金,收款事由為:四期房款。以上兩筆款項唐xx提交有關(guān)轉賬的證據材料。唐xx另外向聯(lián)匯公司繳納了現金xxxxx元的會(huì )費。另查明,唐xx在20xx年8月12日還與聯(lián)匯公司簽訂了另外一份購買(mǎi)“茗城峰景”1期20號車(chē)位的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,總價(jià)款為xxxxx元。購房款的付款方式為:20xx年8月12日前支付全部房?jì)r(jià)款。
一審認為,雙方當事人于20xx年8月8日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,是雙方對合同的條款及內容達成一致意見(jiàn)后作出的真實(shí)意思表示,未違反法律規定,予以確認。根據《中華人民共和國合同法》第八條關(guān)于“依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護”之規定,雙方于20xx年8月8日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》是有效合同。在合同履行過(guò)程中,雙方對購房款的支付金額發(fā)生爭議,爭議的焦點(diǎn):唐xx認為,編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據(金額分別為xxxxx元、xxxxx元)是唐xx之妻杜德智于20xx年8月8日交付的現金223564元,加上會(huì )員費20000元和認購定金xxxxx元(編號分別為0001898、0002003、0002019的三張收款收據)形成的;聯(lián)匯公司認為,編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據(金額分別為244309元、19255元)是收款收據為xxxxx元(編號為0002448)拆分而來(lái)。唐xx所提供的證據和陳述不能充分證明自己的主張,其理由:1.20xx年8月8日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中明確約定:分期付款(付款方式及期限為:20xx年8月8日支付244309元,20xx年10月1日支付140000元,20xx年10月1日支付90000元),唐xx即在20xx年8月8日就支付了573617元{(350053元(轉賬)+(244309元-40000元(會(huì )員費和認購定金))+19255元=573617元},大大超出了唐xx購房的總價(jià)款;2.20xx年8月8日唐xx就支付了244309元(首付款)和19255元(代收費),履行了合同義務(wù),又在當日轉賬支付了350053元,唐xx不能說(shuō)明理由;3.唐xx訴稱(chēng)交付的現金223564元,現金來(lái)源是華峰水泥廠(chǎng)收取的他人購買(mǎi)的水泥款,但唐xx未提供相應的證據加以證明;4、唐xx提交的編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據(金額分別為xxxxx元、xxxxx元)載明的收款方式是轉賬(信合),而唐xx訴稱(chēng)交付的是現金223564元(其余為會(huì )員費xxxxx元和認購定金xxxxx元),唐xx未提供與該收據中載明的收款方式(轉賬(信合))相一致的信合銀行轉賬記錄的證據材料;5.如果截止20xx年1月17日前唐xx已向聯(lián)匯公司交納了613617元,已超出購房總價(jià),那么在20xx年1月17日又向聯(lián)匯公司交納了xxxxx元,履行了合同約定的第二期付款義務(wù),唐xx不能說(shuō)明理由。因此,根據最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據的若干規定》第二條:“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實(shí)或者反駁對方訴訟請求所依據的事實(shí)有責任提供證據加以證明。沒(méi)有證據或者證據不足以證明當事人的事實(shí)主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果”之規定,對唐xx請求解除雙方簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,要求聯(lián)匯公司退還其購房款753617元,并支付違約金7563.17元的訴訟請求,因唐xx未提供充分的證據證明自己的主張和陳述,應不予支持。
對聯(lián)匯公司的反訴請求,結合雙方當事人的陳述,對唐xx在20xx年8月8日向聯(lián)匯公司支付xxxxx元、20xx年1月17日向聯(lián)匯公司支付xxxxxx元以及在《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》簽訂前唐xx向聯(lián)匯公司繳納了20000元會(huì )員費后轉化為購房款的事實(shí),予以確認。因唐xx提供的20xx年8月8日向聯(lián)匯公司支付350053元的收據中收款事由一欄,載明了:“茗城峰景1期車(chē)庫,4期首付款的內容”,且雙方對唐xx購買(mǎi)了聯(lián)匯公司所修建的“茗城峰景”1期的車(chē)庫這一事實(shí)不持異議。聯(lián)匯公司辯稱(chēng)將唐xx轉賬的xxxx元拆分后剩余的1450元和唐xx繳納的20000元會(huì )員費轉入唐xx購房款(唐xx購房總價(jià)款518103(包括代收費20207元)=唐xx轉賬支付給被告聯(lián)匯公司的xxxxx元+唐xx繳納的xxxxx元會(huì )員費+唐xx繳納的xxxx元會(huì )員費+唐xx轉賬xxxxx元拆分后剩余的1450元+按揭xxxxxx元+代收費20207元),雖然聯(lián)匯公司及工作人員在工作中不謹慎,導致其重復開(kāi)具收款收據,但其辯稱(chēng)符合情理和事實(shí)。故該筆金額中所包含的屬于本次房屋買(mǎi)賣(mài)合同的金額,應為雙方在20xx年8月8日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第八條第2款中載明的“20xx年8月8日支付房款244309元”的首付款金額,對聯(lián)匯公司要求唐xx繼續履行雙方于20xx年8月8日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
甲方(賣(mài)方):________________________
單位:____________職務(wù):____________
身份證號:________家庭住址:________
郵編:____________電話(huà):____________
甲方(與上述甲方系夫妻關(guān)系):________
單位:____________職務(wù):____________
身份證號:________家庭住址:________
郵編:____________電話(huà):____________
甲方夫妻身份證、結婚證見(jiàn)合同附件一
乙方(買(mǎi)方):________________________
單位:____________職務(wù):____________
身份證號:________家庭住址:________
郵編:____________電話(huà):____________
乙方(與上述乙方系夫妻關(guān)系):
單位:____________職務(wù):____________
身份證號:________家庭住址:________
郵編:____________電話(huà):____________
買(mǎi)方夫妻身份證、結婚證見(jiàn)合同附件二
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,甲乙雙方就買(mǎi)賣(mài)商品房事宜達成如下協(xié)議:
第一條甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,乙方?jīng)Q定購買(mǎi)甲方擁有土地使用權、房屋所有權的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)商品房),商品房位于____幢____樓第____單元________號房屋。商品房建于________年____月____日,土地使用權證號為_(kāi)___________,房屋所有權證號為_(kāi)___________。屬_____磚混_____結構,建筑層數為_(kāi)___層。
第二條乙方向甲方購買(mǎi)商品房的.建筑面積共_____平方米,共_____室____廳____衛。(該商品房房屋平面圖見(jiàn)本合同附件三)。
第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權依法隨之轉移給乙方。
第四條商品房總金額為共______萬(wàn)_____千_____百_____拾_____(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫(xiě),括弧內填阿拉伯數字,發(fā)生爭議以漢字大寫(xiě)為準)
第五條乙方應當在甲乙雙方共同到房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)進(jìn)行辦理房屋權屬變更登記手續之日付房款____%。否則,甲方有權解除合同,或者要求乙方每日甲方支付相當于總房?jì)r(jià)0.1%的違約金。
鑒于乙方經(jīng)濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個(gè)月內付清房款的____%。若乙方違約,甲方有權要求乙方每日甲方支付相當于總房?jì)r(jià)0.1%的違約金。
甲方應當在甲乙雙方共同到房產(chǎn)登記機關(guān)進(jìn)行辦理房屋權屬變更登記手續之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當于總房?jì)r(jià)0.1%的違約金。
第六條甲乙雙方應當在簽訂合同之日起日內攜帶有關(guān)商品房登記過(guò)戶(hù)所需的所有證件、資料、票據等,到市房產(chǎn)局將商品房辦理產(chǎn)權登記過(guò)戶(hù)給乙方。否則從甲乙雙方簽訂合同之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當于總房?jì)r(jià)0.1%的違約金。
該商品房登記過(guò)戶(hù)由乙方負責,甲方協(xié)助,所需契稅、評估費等過(guò)戶(hù)費用由乙方負擔。商品房無(wú)法登記過(guò)戶(hù)的,乙方有權立即解除合同,甲方應當立即退還所收全部房款,并自確定不能登記過(guò)戶(hù)之日起有權要求甲方每日支付乙方相當于總房?jì)r(jià)0.1%的違約金。
甲方應當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當于總房?jì)r(jià)0.1%的違約金。甲方要將房子在過(guò)戶(hù)交屋前,將室內清掃干凈,不能留有垃圾,廢棄物等。
第七條甲方承諾該商品房?jì)葟奈窗l(fā)生過(guò)任何人死亡、從未發(fā)生過(guò)惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發(fā)生過(guò)其他使社會(huì )一般人居住在該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應自該事件發(fā)生之日起7日內向乙方支付違約金萬(wàn)元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當于總房?jì)r(jià)0.1%的違約金。
該商品房所有權轉移后,甲方承諾其不欠任何物業(yè)管理費、水費、電費等。如發(fā)生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱(chēng)甲方拖欠上述費用通知之日起7日內結清。否則從乙方通知甲方之日起第8日起,甲方每日向乙方支付相當于總房?jì)r(jià)0.1%的違約金。
該商品房所有權轉移過(guò)程中及轉移后,甲方承諾其他任何第三方不會(huì )對乙方所購的商品房及該房屋相關(guān)設備、設施等提出任何權利(包括但不限于抵押權、留置權、交納土地出讓金權利等)要求,不會(huì )要求乙方支付除房款以外其他任何價(jià)款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權、房屋所有權等設施、設備的目的。如發(fā)生此情況,則乙方有權解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應自該事件發(fā)生之日起每日向乙方支付相當于總房?jì)r(jià)0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。
第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同任何一處修改須經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無(wú)效。
第九條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條本合同連同附件共__頁(yè),一式__份,甲、乙雙方各執一份,另一份提交市房產(chǎn)局辦理過(guò)戶(hù)手續,均具有同等效力。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):______________
______年____月____日簽于____________年____月____日簽于_________
我保證甲方以后不會(huì )違約,如果甲方違約,我承擔保證責任。
甲方保證人:__________身份證號:________單位:________
______年____月____日
我保證乙方以后不會(huì )違約,如果乙方違約,我承擔保證責任。
乙方保證人:__________身份證號:________單位:________
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
本協(xié)議與《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本合同)具有同等法律效力。房屋買(mǎi)賣(mài)雙方就《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》未盡事項達成如下協(xié)議:
第一條、合同簽訂前,出賣(mài)人已向買(mǎi)受人明示了《商品房預售許可證》和《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》示范文本及《合同補充協(xié)議》、《商品房銷(xiāo)售管理辦法》、《城市商品房預售管理辦法》、《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《業(yè)主臨時(shí)管理規約》等文件;買(mǎi)受人已細讀并完全理解上述文件的內容;并就本合同以及本補充協(xié)議與出賣(mài)人進(jìn)行了充分的協(xié)商,雙方對各條款的意思表示理解一致。
第二條、為了鼓勵購買(mǎi)商鋪業(yè)主自主經(jīng)營(yíng),出賣(mài)人特施行優(yōu)惠政策,具體內容如下:
1、購買(mǎi)本項目商鋪的業(yè)主在使用所購商鋪經(jīng)營(yíng)一年后(以業(yè)主辦理營(yíng)業(yè)執照時(shí)間為準)的第一個(gè)月15日獲得開(kāi)發(fā)商給予的________元(人民幣大寫(xiě): )創(chuàng )業(yè)基金獎勵。
2、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》簽訂的第三年后,業(yè)主可以將商鋪返租給開(kāi)發(fā)商使用1年,屆時(shí)開(kāi)發(fā)商將一次性支付買(mǎi)受人________元(人民幣大寫(xiě): )租金。
第三條、買(mǎi)受人充分了解房地產(chǎn)市場(chǎng)潛在的風(fēng)險,在任何情況下,出賣(mài)人有權在法律允許的范圍內對未售房源進(jìn)行價(jià)格調整,買(mǎi)受人不得以此為由向出賣(mài)人提出任何方式的索賠或解除本合同。
第四條、本補充協(xié)議為合同不可分割的組成部分,補充協(xié)議與本合同正文不一致之處,以本合同約定為準。
出賣(mài)人: 買(mǎi)受人:
法定代表人(委托代理人):
日期: 日期:
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
編號:穗房合字________號
-------------------------------------------------------------------------------- 合同細則
合同雙方當事人:
出賣(mài)人:__________________
注冊地址:____________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號:_________________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號:_________________
法定代表人:___________ 聯(lián)系電話(huà):____
郵政編碼: ___________
委托代理機構:_______
注冊地址:___________________
資質(zhì)證書(shū)號:_________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號:__________
法定代理人:________ 聯(lián)系電話(huà):___
郵政編碼:___________________
買(mǎi)受人:___________________
姓名:_____,國籍(身份證)(護照)_____
地址:_______________
郵政編碼:__________聯(lián)系電話(huà):_____
委托代理人姓名:__________國籍:____
地址:_____________________
郵政編碼:__________電話(huà):_____
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設依據。
出賣(mài)人以出讓方式取得位于_________________編號為_(kāi)______地塊的土地使用權。
土地使用權出讓合同號為_(kāi)____________。
【建設用地批準書(shū)】【土地使用權證書(shū)】號為_(kāi)________,土地出讓面積為_(kāi)______平方米。地塊規劃用途為_(kāi)______,土地使用權年限自__年__月__日__至年__月__日__止。
出賣(mài)人經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】_________________ 。工程建設規劃許可證號為_(kāi)___________施工許可證號為_(kāi)__________________________________________________________。
第二條 商品房銷(xiāo)售依據
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關(guān)為廣州市國土房管局,商品房預售許可證號為_(kāi)____________。________________________________________。
第三條 買(mǎi)受人所購商品房的基本情況。
買(mǎi)受人所購的商品房為【現房】【預售商品房】(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房,其房屋平面圖經(jīng)____規劃部門(mén)批準,見(jiàn)本合同附件一,房號以附件一上表示為準)該商品房為本合同第一條規定的項目中的: 第____【幢】【座】____【單元】【層】[自然層__] __號房。
該商品房的用途為_(kāi)___,屬____結構,層高為_(kāi)___米,建筑層數:地上__層,地下____層。
該商品房陽(yáng)臺屬【封閉式】的____個(gè),【非封閉式】的___個(gè)。
該商品房【合同約定】建筑面積共____平方米,其中,套內建筑面積____平方米,公共部分與公用房屋分攤建筑面積____平方米.
買(mǎi)受人在簽訂本買(mǎi)賣(mài)合同時(shí),應與出賣(mài)人或其委托的物業(yè)管理公司簽訂《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》。
________________________________。
第四條 計價(jià)方式與價(jià)款。
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第___種方式計算該商品房?jì)r(jià)款:
1、該商品房屋屬預售,按【套】【整層】出售,按套內建筑面積計算,該商品房單價(jià)為( 幣)每方米_______元,總金額為( 幣)__億__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。
公共部位與公用房屋分攤建筑面積的建設費用計入套內建筑面積銷(xiāo)售單價(jià)內,不再另行計價(jià)。
2、該商品房屋屬預售,按整幢出售,按建筑面積計算,該商品房單價(jià)( 幣)每平方米___元,總金額( 幣)__億__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。
3、該商品房屋屬現房,按【套】【整層】【整幢】出售,總金額為( 幣)__億__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。
________________________________。
當事人選擇按套計價(jià)的,不適用本條約定。
合同約定計價(jià)面積與實(shí)測計價(jià)面積有差異的,以實(shí)測計價(jià)面積為準。商品房交付后,實(shí)測計價(jià)面積與合同約定計價(jià)面積發(fā)生差異,雙方同意按以下第__種方式進(jìn)行處理:
第五條 面積確認及面積差異處理。
1、雙方同意按以下原則處理:
。1)面積誤差比絕對值在0.6%以?xún)?含本數)的,買(mǎi)賣(mài)雙方不作任何補償;
。2)面積誤差比絕對值在0.6%以上(不含本數)至3%以?xún)?含本數)的,買(mǎi)賣(mài)雙方按實(shí)測計價(jià)面積及本合同約定的房屋單價(jià)據實(shí)結算;
。3)面積誤差比絕對值超過(guò)3%(不含本數)時(shí),買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,并按____利率付給利息。
買(mǎi)受人不退房的, 實(shí)測計價(jià)面積大于合同約定計價(jià)面積時(shí),面積誤差比3%以?xún)?含本數)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔,產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。實(shí)測計價(jià)面積小于合同約定計價(jià)面積時(shí),面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含本數)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
面積誤差比=(實(shí)測計價(jià)面積-合同約定計價(jià)面積)/合同約定計價(jià)面積×100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的應當簽署補充協(xié)議。
2、雙方自行約定:
。1)____________________;
。2)____________________;
。3)____________________;
。4)____________________;
第六條 付款方式及期限。
買(mǎi)受人應當按時(shí)如期將房?jì)r(jià)款支付到《商品房預售許可證》指定的售房款銀行監控賬號上(已竣工項目買(mǎi)受人可將房?jì)r(jià)款直接支付給出賣(mài)人)。
監控銀行:___________________
監控賬號:___________________
買(mǎi)受人按下列第___種方式按期付款;
1、一次性付款:
____________________________________________________。
2、分期付款:
。1)__年__月__日前支付全部房?jì)r(jià)款的___%;計( 幣)_-_億_-_-千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。
。2)__年__月__日前支付全部房?jì)r(jià)款的___%;計( 幣)_-_億_-_千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。
。3)__年__月__日前支付全部房?jì)r(jià)款的___%;計( 幣)_-_億__-千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。
。4)__年__月__日前支付全部房?jì)r(jià)款的___%;計( 幣)_-_億__-千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。
。5)__年__月__日前支付全部房?jì)r(jià)款的___%;計( 幣)_-_億_-_千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整。
3、其他方式
____________________________________________________。
第七條 買(mǎi)受人逾期付款的違約責任。
買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款,按下列第__種方式處理:
1、按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)
。1)逾期在__日以?xún),自本合同規定的應付款期限之第二天起至?shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之__的違約金,合同繼續履行;
。2)逾期超過(guò)__日后,出賣(mài)人有權提出解除合同。出賣(mài)人解除合同的,買(mǎi)受人按累計應付款的__%向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的,經(jīng)出賣(mài)人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之__(該比率應不小于第1項中的比率)的違約金。
2、 ____________________________________________________。
第八條 交付期限。
出賣(mài)人應當在__年__月__日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定,將具備下列第__種條件,并符合本合同約定的商品房交付買(mǎi)受人使用:
1、該商品房經(jīng)驗收合格。
2、該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3、該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4、___________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣(mài)人可據實(shí)予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣(mài)人在發(fā)生之日起__日內告知買(mǎi)受人的;
2、___________________________。
3、___________________________。
第九條 出賣(mài)人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買(mǎi)受人使用,按下列第__種方式處理:
1、按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加):
。1)逾期不超過(guò)__日,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之__的違約金,合同繼續履行;
。2)逾期超過(guò)__日后,買(mǎi)受人有權提出解除合同。買(mǎi)受人解除合同的,出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起__天內退還全部已付款,并按買(mǎi)受人累計已付款__%向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之一__(該比率應不小于第1項中的比率)的違約金。
2、___________________________。
第十條 規劃、設計變更的約定。
該商品房預售后,出賣(mài)人不得擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,出賣(mài)人應書(shū)面征得買(mǎi)受人同意。不同意變更的買(mǎi)受人可要求終止買(mǎi)賣(mài)合同。出賣(mài)人應在買(mǎi)受人提出終止合同申請的30天內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退期日同期銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算)。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件后,出賣(mài)人應當書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),出賣(mài)人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣(mài)人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買(mǎi)受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣(mài)人承擔
由于買(mǎi)受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
______________________________________________________。
第十二條 出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。
因出賣(mài)人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,由出賣(mài)人承擔全部責任。
第十三條 出賣(mài)人關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣(mài)人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買(mǎi)受人有權要求出賣(mài)人按照下述第__種方式處理:
1、出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾、設備差價(jià)。
2、______________
3、______________
第十四條 出賣(mài)人關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。 出賣(mài)人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1、______________
2、______________
3、______________
4、______________
5、______________
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、______________
2、______________
3、______________
第十五條 關(guān)于產(chǎn)權登記的約定
出賣(mài)人應當在商品房交付使用后__日內,將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因出賣(mài)人的責任,買(mǎi)受人不能在房屋交付使用后__日內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的,雙方同意按下列第__項處理。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
出賣(mài)人:
買(mǎi)受人:
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議:
第一條項目建設依據。
出賣(mài)人以方式取得位于、編號為的地塊的土地使用權!就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴俊就恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枴俊緞潛芡恋厥褂脵噢D讓批準文件號】為。
該地塊土地面積為,規劃用途為,土地使用年限自____年____月____日至____年____月____日。
出賣(mài)人經(jīng)批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】。建設工程規劃許可證號為,施工許可證號為。
第二條商品房銷(xiāo)售依據。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關(guān)為,商品房預售許可證號為。
第三條買(mǎi)受人所購商品房的基本情況。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房,其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同
第一條規定的項目中的:
第【幢】【座】【單元】【層】號房。
該商品房的用途為,屬____結構,層高為_(kāi)___,建筑層數地上____層,地下____層。
該商品房陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共____平方米,其中,套內建筑面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說(shuō)明見(jiàn)附件二)。
第四條計價(jià)方式與價(jià)款。
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第____項計算該商品房?jì)r(jià)款:
4.1按建筑面積計算,該商品房單位為(幣)每平方米____元,總金額(幣)仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元整。
4.2按套內建筑面積計算,該商品房單位為(幣)每平方米____元,總金額(幣)仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元整。
4.3按套(單元)計算,該商品房總價(jià)款為_(kāi)___(幣)仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元整。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價(jià)方式,本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積)為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價(jià)的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,以產(chǎn)權登記面積為準。
商品房交付后,產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第____項進(jìn)行處理:
5.1雙方自行約定:
5.2雙方同意按以下原則處理:
5.2.1面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的,據實(shí)結算房?jì)r(jià)款;
5.2.2面積誤差比絕對值超出3%時(shí),買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,并按____利率付給利息。買(mǎi)受人不退房的,產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時(shí),面積誤差比在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔,產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時(shí),面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
面積誤差比____×100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協(xié)議。
第六條付款方式及期限。
買(mǎi)受人按下列第____項按期付款:
6.1一次性付款
6.2分期付款
6.3其他方式
第七條買(mǎi)受人逾期付款的違約責任。
買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款,按下列第____項處理:
7.1按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)
7.1.1逾期在____天之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之____的違約金,合同繼續履行;
7.1.2逾期超過(guò)____天后,出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的,買(mǎi)受人按累計應付款的____%向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的,經(jīng)出賣(mài)人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之(____該比率應不小于第7.1.1項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
第八條交付期限。
8.1商品房交付使用期限及條件
出賣(mài)人應當在____年____月____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定,將具備下列第____項條件,并符合本合同約定的商品房交付買(mǎi)受人使用:
8.1.1該商品房經(jīng)驗收合格。
8.1.2該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
8.1.3該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
8.1.4該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
8.2交房延期條件
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣(mài)人可據實(shí)予以延期:
8.2.1遭遇不可抗力,且出賣(mài)人在發(fā)生之日起____天內告知買(mǎi)受人的;
第九條出賣(mài)人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買(mǎi)受人使用,按下列第____項處理:
9.1按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)
9.1.1逾期不超過(guò)____天,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之____的違約金,合同繼續履行;
9.1.2逾期超過(guò)____天后,買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的,出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款,并按買(mǎi)受人累計已付款的____%向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之____(該比率應不小于第9.1.1項中的比率)的違約金。
第十條規劃、設計變更的約定。
經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買(mǎi)受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣(mài)人應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10天內,書(shū)面通知買(mǎi)受人:
10.1該商品房結構形式、戶(hù)型、空間尺寸、朝向;買(mǎi)受人有權在通知到達之日起15天內做出是否退房的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起15天內未作書(shū)面答復的,視同接受變更。出賣(mài)人未在規定時(shí)限內通知買(mǎi)受人的,買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人須在買(mǎi)受人提出退房要求之日起____天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,并按____利率付給利息。買(mǎi)受人不退房的,應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議。
第十一條交接。
商品房達到交付使用條件后,出賣(mài)人應當書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),出賣(mài)人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣(mài)人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買(mǎi)受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣(mài)人承擔。
由于買(mǎi)受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
第十二條出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,由出賣(mài)人承擔全部責任。
第十三條出賣(mài)人關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣(mài)人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買(mǎi)受人有權要求出賣(mài)人按照下述第____項處理:
13.1出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾、設備差價(jià)。
第十四條出賣(mài)人關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
14.1基礎設施、公共配套建筑規定日期內需達到的使用條件。
出賣(mài)人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
基礎設施、公共配套建筑規定日期內未達到使用條件的處理方式。如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
第十五條關(guān)于產(chǎn)權登記的約定。
出賣(mài)人應當在商品房交付使用后____天內,將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因出賣(mài)人的責任,買(mǎi)受人不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的,雙方同意按下列第項處理:
15.1買(mǎi)受人退房,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起____天內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人,并按已付房?jì)r(jià)款的____%賠償買(mǎi)受人損失。
15.2買(mǎi)受人不退房,出賣(mài)人按已付房?jì)r(jià)款的____%向買(mǎi)受人支付違約金。
第十六條保修責任。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為本合同的附件。出賣(mài)人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,出賣(mài)人應當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣(mài)人原因造成的損壞,出賣(mài)人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買(mǎi)人承擔。
第十七條雙方可以就下列事項約定:
17.1該商品房所在樓宇的屋面使用權
17.2該商品房所在樓宇的外墻面使用權
17.3該商品房所在樓宇的命名權
17.4該商品房所在小區的命名權
第十八條買(mǎi)受人的房屋僅作____使用,買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買(mǎi)受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù)。
出賣(mài)人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。
第十九條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第項解決:
19.1提交仲裁委員會(huì )仲裁。
19.2依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第二十一條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條本合同連同附件共____頁(yè),一式____份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:出賣(mài)人____份,買(mǎi)受人____份,____份,____份。
第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條商品房預售的,自本合同生效之日起30天內,由出賣(mài)人向____申請登記備案。
出賣(mài)人(簽章):買(mǎi)受人(簽章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人(簽章):委托代理人(簽章):
____年____月____日____年____月____日
簽于簽于
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
開(kāi)發(fā)建設單位的權利義務(wù):
在物業(yè)銷(xiāo)售之前制定業(yè)主臨時(shí)公約,并向買(mǎi)受人明示;
制定前期物業(yè)管理方案;
按規定保修期限和保修范圍,承擔物業(yè)的保修責任;
按規定比例提供物業(yè)管理用房、移交本物業(yè)相關(guān)圖紙和資料等;
按時(shí)繳納未出售或自用物業(yè)管理各項費用;
接受受托物業(yè)管理企業(yè)對物業(yè)進(jìn)行交接驗收、對交接驗收提出的問(wèn)題進(jìn)行限期整改;
不得將物業(yè)保修責任、因質(zhì)量原因或達不到使用功能進(jìn)行的整改、修復的責任轉嫁給受托的物業(yè)管理企業(yè)或第三方;
法律、法規規定的其他權利義務(wù)。
物業(yè)受人的權利義務(wù):
遵守《業(yè)主臨時(shí)公約》的規定;
遵守物業(yè)管理區域內物業(yè)共用部位和共用設施設備的使用、公共秩序和環(huán)境衛生的維護等方面的規章制度;
按時(shí)繳納物業(yè)管理各項費用;
在物業(yè)裝修前,持相關(guān)材料向本物業(yè)受托的物業(yè)管理企業(yè)申報登記,并簽訂《住宅室內裝修管理服務(wù)協(xié)議》;
因處身原因造成損害公共利益或他人利益的,應恢復原狀,造成損失的,應依法承擔賠償責任;
法律、法規規定的其他權利義務(wù)。
【【推薦】商品房買(mǎi)賣(mài)合同9篇】相關(guān)文章: