簡(jiǎn)易的施工委托合同樣本
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的簡(jiǎn)易的施工委托合同樣本，歡迎大家分享。
簡(jiǎn)易的施工委托合同樣本1
建設單位: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：臨清豪翰商貿城一期10KV配電工程施工
2、工程地點(diǎn)：新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。
承包范圍：
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠(chǎng)檢驗;
3、供電系統施工:龍山路過(guò)路150頂管100米;從10KV1013南華線(xiàn)9號桿T接線(xiàn)夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23#樓北側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線(xiàn)工程，乙方只負責電纜施工、接線(xiàn)、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協(xié)調與供電部門(mén)的關(guān)系，辦理施工驗收手續。
三、工期
20__年7月15日至20__年8月15日。
四、工程造價(jià)及付款方式
該工程實(shí)行包干價(jià)：總造價(jià)人民幣68萬(wàn)元整(含稅)，大寫(xiě)人民幣陸拾捌萬(wàn)元整。具體見(jiàn)乙方投標預算書(shū)。
總造價(jià)為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價(jià)。
付款方式:
1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價(jià)的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價(jià)的65%(支付該款時(shí)乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時(shí)內必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質(zhì)保金，從送電之日起兩年內如果該工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或出現質(zhì)量問(wèn)題乙方能及時(shí)進(jìn)行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質(zhì)保金無(wú)息支付給乙方。
五、箱變技術(shù)要求
1、歐式景觀(guān)樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過(guò)為準;
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線(xiàn)為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(22.5%)/0.4KV變壓器(產(chǎn)品是銅芯，“達馳”牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業(yè)標準);
6、母排要求銅母排，國家標準T2銅排，質(zhì)量標準參照國家標準規范要求;
7、電氣開(kāi)關(guān)等元器件品牌為“正泰”或質(zhì)量不低于該品牌。
六、安裝質(zhì)量標準
1、甲乙雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：按國家、地方及行業(yè)有關(guān)標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規范、規格和標準進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監督。
2、乙方提供的材料、設備質(zhì)量標準：執行最新國家及行業(yè)標準、國家和地方行政主管部門(mén)的有關(guān)規定。如因質(zhì)量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。
3、其他要求可參照有關(guān)國家標準、國家機械部及企業(yè)標準執行。
4、由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關(guān)規定提供質(zhì)量合格證，或進(jìn)行檢驗合格后方可用于工程;
5、若經(jīng)甲方抽檢發(fā)現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價(jià)的10%支付違約金。
七、雙方責任
甲方責任：
1、提供工程施工機械及設備存放臨時(shí)用地。
2、施工現場(chǎng)必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。
3、及時(shí)支付工程款。
乙方責任:
1、合同簽訂后3日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專(zhuān)用工具及竣工圖;
3、乙方負責向臨清市供電公司有關(guān)部門(mén)按規定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業(yè)安全及施工相關(guān)規程、規定，確保施工安全和施工質(zhì)量。如因乙方施工工藝問(wèn)題未能驗收通過(guò)，乙方負責按電力部門(mén)的要求及時(shí)整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價(jià)的3‰，給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程，須協(xié)助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開(kāi)關(guān)按市場(chǎng)價(jià)賣(mài)出。
八、質(zhì)保期
箱變、高壓分接箱質(zhì)保期二十年，其它質(zhì)保期兩年。
在質(zhì)保期內，乙方必須在24小時(shí)內對該工程出現的質(zhì)量問(wèn)題無(wú)條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。
十、合同生效
合同生效時(shí)間：20__年7月15日。
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿(mǎn)合同自行終止。
甲方：
乙方：
法定或委托代表人：
法定或委托代表人：
開(kāi)戶(hù)銀行：
銀行賬號：
簡(jiǎn)易的施工委托合同樣本2
發(fā)包方(甲方)： 工程委托施工合同(單包)
承包方(乙方)： 身份證號碼：
本著(zhù)公平合理、互惠互利的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：
一、 工程概況：
1. 工程名稱(chēng)：
2. 工程地址：
3. 承包范圍：
居室面積： 居室間數：
4. 工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價(jià)書(shū))
二、 承包方式：
1. 工期： 天，自 年 月 日開(kāi)工，于 年 月 日竣工。
2. 工程承包價(jià)款：
A.工程承包價(jià)按雙方商議的工程項目單價(jià)進(jìn)行結算(附工程項目承包單價(jià)表)。
B.工程承包總價(jià)按工程實(shí)際完成量進(jìn)行匯總計算。
3.承包信譽(yù)保證及質(zhì)保條款：
A.根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個(gè)人信譽(yù)保證金
元。甲方財務(wù)部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。
B.乙方所繳納信譽(yù)保證金主要用作其施工隊信譽(yù)擔保，如發(fā)生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽(yù)等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽(yù)保證金中做出相應處罰。
C.工程竣工驗收合格后，乙方無(wú)條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價(jià)______%繳納工程質(zhì)保金(即;________元)。保修期內發(fā)生一切費用及經(jīng)濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話(huà)維修通知應在12小時(shí)內安排人員進(jìn)行維修。不按時(shí)間維修或維修沒(méi)有讓客戶(hù)滿(mǎn)意，公司有權在其工程質(zhì)保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實(shí)付費用的20%作為管理費。保修期滿(mǎn)甲方退還質(zhì)保金。
4.工程質(zhì)量及管理約定：
A.乙方無(wú)條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶(hù)簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B.工程驗收合格后，乙方應負責在一周內收取業(yè)主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5.工程款支付方式：
A.合同簽定后，甲方根據乙方施工進(jìn)度及施工累計工日，由甲方現場(chǎng)項目管理人員簽發(fā)領(lǐng)款單，乙方到甲方財務(wù)部領(lǐng)款。
B.乙方工程承包款累計領(lǐng)取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過(guò)乙方工程承包款總價(jià)的______%，尾款待工程竣工后與甲方進(jìn)行結算。結算時(shí)間為工程竣工驗收后______天內。
6.雙方其它約定：
三、 工程質(zhì)量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質(zhì)量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進(jìn)行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經(jīng)濟賠償責任由乙方承擔。
四、 甲方的責任及義務(wù)
1. 提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
2. 開(kāi)工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說(shuō)明，向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
3. 派監理對現場(chǎng)施工進(jìn)行工藝、工序、質(zhì)量、進(jìn)度的監督。
4. 嚴格按合同約定的付款方式對乙方進(jìn)行工程結算。
五、 乙方的責任及義務(wù)
1. 嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
2. 在前一段工程完工驗收合格后，方可進(jìn)行下一階段的`施工。驗收單必須有客戶(hù)簽字。
3.
嚴格遵守甲方規定的《現場(chǎng)文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實(shí)做好現場(chǎng)文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔并賠償。
4. 必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5. 必須在保質(zhì)、保量、保工期原則下完成工程任務(wù)，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6. 甲方有權指定施工工人，乙方必須服從。
7. 乙方要確保施工現場(chǎng)作業(yè)人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發(fā)生;防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生，一切責任由乙方承擔。
六、 爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進(jìn)行協(xié)調。
2. 當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成時(shí)，雙方可通過(guò)仲裁委員會(huì )仲裁，或向人民法院起訴。
七、 附則
1. 本合同甲、乙雙方各執一份。
2. 本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關(guān)保修條款仍生效外)自動(dòng)終止。
甲方： 乙方：
代表人： 家庭住址：
單位地址： 郵政編碼：
電話(huà)： 電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
簡(jiǎn)易的施工委托合同樣本3
委托單位(甲方)： 施工單位(乙方)：
甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法施工任務(wù)。本著(zhù)平等互利的原則，為明確雙方責任，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、項目名稱(chēng)： 陽(yáng)泉西環(huán)高速公路隧道物探工程 。
二、施工期限：本工程自_20___年12月10日至_20__年12_月24日。
三、工作內容：
乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線(xiàn)長(cháng)4400米，共三條測線(xiàn)，約20個(gè)測點(diǎn)。
四、質(zhì)量與驗收
要求乙方物理點(diǎn)合格率達到95%
五、費用及結算
施工費用約 12 萬(wàn)元 ，工程結束驗收合格后，在報告提交7天內，甲方按實(shí)際工作面積一次結算。
六、甲方責任
1、按照合同約定及時(shí)撥付資金。
2、派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協(xié)調各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價(jià)手續、撥付和結算工程價(jià)款。
5、按規定辦理項目預算(概算)執行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續。
6、按有關(guān)規定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責任
1、接受甲方委托的監理單位的監理。
2、嚴格按照有關(guān)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定時(shí)間完工和交付使用。
3、堅持文明施工，做好施工現場(chǎng)環(huán)境保護、勞動(dòng)保護和安全生產(chǎn)。
4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線(xiàn)等設備。
5、及時(shí)提報驗工計價(jià)資料、辦理工程價(jià)款結算和竣工結算。
八、違約責任
違約方按5%支付違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會(huì )仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
十、本合同一式__陸__份，甲乙雙方各執___叁_____份。
甲 方(蓋章)：_________ 乙 方(蓋章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 _________年____月____日
【簡(jiǎn)易的施工委托合同樣本】相關(guān)文章：
簡(jiǎn)易施工合同范本01-15
常用的拆遷委托合同樣本01-19
最新法律律師委托合同樣本01-19
律師風(fēng)險代理委托合同樣本01-05
簡(jiǎn)易施工合同范本（精選6篇）11-10
建筑施工企業(yè)簡(jiǎn)易征收的項目如何賬務(wù)處理08-08
2017年道路施工合同樣本08-09