2022委托加工承攬合同

　　隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，人們運用到合同的場(chǎng)合不斷增多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的2022委托加工承攬合同，歡迎閱讀與收藏。

2022委托加工承攬合同1

　　定作方：合同編號：

　　承攬方：簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質(zhì)量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò)。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿(mǎn)足承攬的需要。

　　四、技術(shù)資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應及時(shí)回復，提出修改意見(jiàn)。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　五、價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內發(fā)生問(wèn)題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交貨時(shí)間：____。

　　2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠(chǎng)內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：

　　運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時(shí)間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的'損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式____份。

　　甲方：乙方：日期：

2022委托加工承攬合同2

　　地址：

　　電話(huà)：傳真：

　　容器類(lèi)委托加工承攬合同NO：

　　委托方：______公司簽訂地點(diǎn)：

　　受托方：簽訂時(shí)間：

　　標的、數量、價(jià)款：

　　1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關(guān)行業(yè)標準。

　　2.質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠(chǎng)檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的`檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方：____公司受托方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代表：委托代表：

　　傳真：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號：

2022委托加工承攬合同3

　　訂立合同雙方：

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號：________________________

　　名稱(chēng)：________________________

　　規格：________________________

　　單位：________________________

　　數量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　編號

　　名稱(chēng)

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量________________________________________________________________________

　　第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法_____________________________________________________________________

　　第五條價(jià)款或酬金___________________________________________________________________

　　第六條驗收標準和方法________________________________________________________________________

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)________________________________________________________________________

　　第八條包裝要求及費用負擔____________________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔___________________________________________　　_____________________________

　　第十條結算方式及期限________________________________________________________________________

　　第十一條其他________________________________________________________________________

　　第十二條承攬人的違約責任

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的`價(jià)款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

　　未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時(shí)，應當償付定作人實(shí)際支付的保管、保養費。

　　七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作人的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人;變賣(mài)定作物所得少于報酬和保管、保養費時(shí)，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬人的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此

　　而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作人：(蓋章)________________

　　代表人：(蓋章)________________

　　地址：__________________________

　　電話(huà)：__________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　承攬人：(蓋章)________________

　　代表人：(蓋章)________________

　　地址：__________________________

　　電話(huà)：__________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______________________

　　賬號：__________________________

　　________年________月________日

【委托加工承攬合同】相關(guān)文章：

委托承攬加工合同11-14

委托加工承攬合同09-17

委托加工承攬合同10-04

委托加工合同_承攬合同02-15

加工委托承攬合同10-30

服裝委托加工承攬合同11-12

定做委托承攬加工合同05-26

容器類(lèi)委托加工承攬合同09-14

委托加工承攬合同5篇11-29