服裝委托加工承攬合同
隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高,我們用到合同的地方越來(lái)越多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?下面是小編為大家整理的服裝委托加工承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
服裝委托加工承攬合同1
合同編號:_________
定作方(甲方):_________
承攬方(乙方):_________
一、委托加工項目
1、委托加工產(chǎn)品:_________
2、數量:以甲方下單為準
3、單價(jià):_________
4、交貨期限:按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時(shí)間以訂單為準。
二、委托加工方式:
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料,乙方應在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_(kāi)________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工,于_________年_________月_________日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細則》(見(jiàn)附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質(zhì)量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制杉杉標徽工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質(zhì)量問(wèn)題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷(xiāo)售期內的質(zhì)量問(wèn)題;
7、乙方在合同期內對質(zhì)量責任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務(wù)員跟單,其食宿由乙方負責七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運輸方式:
1、乙方嚴格按照甲方的要求進(jìn)行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點(diǎn)_________交貨。
3、運輸方式為_(kāi)________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷(xiāo)售期限
1、第一次交貨根據質(zhì)量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;
2、在銷(xiāo)售期內無(wú)其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷(xiāo)售期限:_________。
九、結算方式:
1、在乙方交貨后,由乙方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶(hù)為:
銀行戶(hù)名:_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________
銀行賬號:_________
十、違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時(shí)間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價(jià)款總值20%的違約金;
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),甲方有權要求乙方承擔重作、減少價(jià)款或賠償損失等違約責任。
3、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬(wàn)元,甲方有權通知相關(guān)監督檢查部門(mén)對其進(jìn)行處罰;
4、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關(guān)資料,并視實(shí)際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
7、乙方無(wú)權銷(xiāo)售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷(xiāo)售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
8、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶(hù)直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
服裝委托加工承攬合同2
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話(huà):_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話(huà):_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。
定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;
定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。
承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。
承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管,保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的'原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
合同副本一式 _________份,交_________各留存一份。
定作方:_________承攬方:_________
代表人:_________代表人:_________
地址:_________地址:_________
電話(huà):_________電話(huà):_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________開(kāi)戶(hù)銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
【服裝委托加工承攬合同】相關(guān)文章:
服裝委托加工合同范本_承攬合同02-15
委托加工承攬合同11-13
委托加工承攬合同09-17
委托承攬方加工服裝合同書(shū)10-15
委托加工合同_承攬合同02-15
2022委托加工承攬合同10-28
加工委托承攬合同10-30
服裝委托加工合同10-27
服裝委托加工合同03-25